二建考试简答题及答案

二建考试简答题及答案1.简述施工组织设计的编制内容及编制程序。施工组织设计的编制内容主要包括工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图、主要技术经济指标等五部分。工程概况需涵盖项目基本信息（如工程名称、地点、规模）、设计概况（建筑结构形式、主要设计参数）、施工条件（现场环境、资源供应）等；施工部署及方案需明确施工管理目标（质量、进度、安全）、施工顺序（总体流向、分部分项顺序）、主要施工方法（关键技术选择、工艺标准）；施工进度计划应包含总进度计划、单位工程进度计划，明确各工序时间节点及劳动力、材料需求；施工平面图需规划现场临时设施（办公区、生活区）、材料堆放区、施工机械布置、运输道路及水电线路；技术经济指标需量化反映施工效率（如工期缩短率、质量优良率、成本降低率）。编制程序通常为：收集和熟悉编制依据（如设计文件、合同、规范）→进行现场调查研究（核对现场条件、资源供应）→计算主要工程量（按图纸统计分部分项工程量）→确定施工总体部署（明确管理目标、施工顺序）→拟定主要施工方案（选择关键技术、工艺）→编制施工进度计划（采用横道图或网络图）→编制资源需求计划（劳动力、材料、机械）→绘制施工平面图（优化空间布局）→计算技术经济指标（对比分析确定最优方案）→审批与调整（经企业技术负责人审核后报监理批准）。2.列举建设工程施工合同无效的常见情形及无效合同的处理原则。常见无效情形包括：（1）承包人未取得建筑业企业资质或超越资质等级（如二级资质企业承接一级资质项目）；（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义（即“挂靠”）；（3）建设工程必须进行招标而未招标或中标无效（如串通投标导致中标被撤销）；（4）承包人非法转包、违法分包（将主体结构分包或分包给无资质方）；（5）违反工程建设强制性标准签订的合同（如降低抗震设防标准）。无效合同处理原则：（1）建设工程经竣工验收合格，承包人可请求参照合同约定支付工程价款；（2）建设工程经竣工验收不合格但修复后合格，发包人可请求承包人承担修复费用；（3）修复后仍不合格，承包人无权请求支付工程价款；（4）因合同无效造成的损失，按过错责任分担（如发包人明知承包人无资质仍发包，需承担部分责任）；（5）收缴当事人已经取得的非法所得（如挂靠方收取的管理费）。3.说明施工成本控制的步骤及动态控制的核心工作。施工成本控制步骤包括：（1）比较：将施工实际成本与计划成本（如成本计划、预算）对比，确定差异；（2）分析：对比较结果进行原因分析（如工程量偏差、单价变动），区分可控与不可控因素；（3）预测：根据当前成本偏差及项目进展，预测后续成本发展趋势（如是否超支）；（4）纠偏：针对分析出的偏差原因，采取措施纠正（如调整施工方案、优化资源配置）；（5）检查：对纠偏措施的执行效果进行跟踪检查，确保成本控制目标实现。动态控制的核心工作是在项目实施过程中定期（如每月）进行成本计划值与实际值的比较，当发现偏差时及时采取纠偏措施。其核心在于“比较-分析-纠偏”的循环过程，通过动态调整确保成本控制在预期范围内。例如，若某月混凝土实际用量超出计划10%，需分析是因施工浪费还是设计变更，若是浪费则加强现场管理，若是变更则调整成本计划。4.简述施工现场临时用电安全技术规范中“三级配电两级保护”的具体要求。“三级配电”指总配电箱（配电柜）→分配电箱→开关箱三级配电系统。总配电箱应设置在靠近电源的区域，分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的区域，开关箱与所控制的固定式用电设备水平距离不超过3m，与移动式用电设备距离不超过5m。每台用电设备必须有独立专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备（含插座）。“两级保护”指总配电箱和开关箱均应设置漏电保护装置。总配电箱的漏电保护器额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s；开关箱的漏电保护器额定漏电动作电流不应大于30mA（潮湿或有腐蚀介质场所不应大于15mA），额定漏电动作时间不应大于0.1s。漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧，且不得用于启动电气设备的操作。5.列举施工质量事故处理的依据及处理程序。处理依据包括：（1）质量事故的实况资料（如现场照片、检测报告、施工记录）；（2）有关合同及合同文件（如施工合同、设计合同）；（3）有关的技术文件、档案（如设计图纸、施工方案、验收规范）；（4）相关的建设法规（如《建设工程质量管理条例》）。处理程序为：（1）事故发生质量事故后，现场人员立即向项目负责人报告，项目负责人1小时内向建设单位报告，建设单位24小时内书面报告工程所在地住建部门；（2）事故调查：由建设单位组织（重大事故由政府部门组织），查明事故发生的时间、地点、经过、损失情况及原因；（3）事故原因分析：通过现场勘查、资料查阅、检测试验等，确定直接原因（如操作失误）和间接原因（如管理漏洞）；（4）制定处理方案：根据事故性质（一般质量问题、严重质量事故）和影响程度，选择修补处理（如混凝土表面裂缝修补）、加固处理（如结构构件加大截面）、返工处理（如不合格砌体拆除重砌）或限制使用（如降低荷载使用）；（5）事故处理：按方案实施，如返工需重新施工并验收；（6）处理验收：由监理单位组织验收，必要时委托第三方检测，确认处理后符合要求；（7）提交事故处理内容包括事故概况、调查结果、原因分析、处理方案及效果等。6.说明建设工程竣工验收应具备的条件及竣工验收的程序。应具备的条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容（如主体结构、装饰装修、设备安装全部完成）；（2）有完整的技术档案和施工管理资料（包括图纸会审记录、隐蔽工程验收记录、材料检验报告等）；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件（如设计单位出具的设计认可文件）；（5）有施工单位签署的工程质量保修书；（6）对于住宅工程，还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；（7）规划、消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件（如消防验收合格意见书）。竣工验收程序：（1）施工单位自检合格后，向建设单位提交工程竣工报告，申请竣工验收；（2）建设单位收到报告后，组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，制定验收方案；（3）建设单位在工程竣工验收7个工作日前，将验收时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构；（4）建设单位组织竣工验收：①建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；②审阅各单位的工程档案资料；③实地查验工程质量；④对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见；（5）工程竣工验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告，报告应包括工程概况、验收日期、验收结论等内容，并在15日内将竣工验收报告和相关文件报住建部门备案。7.简述建筑工程中混凝土浇筑的主要施工要点及常见质量问题的预防措施。施工要点：（1）浇筑前准备：检查模板尺寸、标高、支撑稳定性（如柱模板垂直度偏差不超过5mm），清理模板内杂物（如木屑、积水），对木模板浇水湿润但不得有积水；检查钢筋数量、规格、间距（如梁主筋间距偏差不超过10mm）及保护层厚度（如板筋保护层15mm），隐蔽验收合格后方可浇筑；（2）浇筑顺序：框架结构一般按柱→梁→板顺序，大体积混凝土采用分层浇筑（每层厚度300-500mm），避免冷缝；（3）浇筑方法：自由下落高度不超过2m（超过时用串筒或溜槽），防止混凝土离析；采用插入式振捣棒时，移动间距不超过振捣棒作用半径的1.5倍（一般400-500mm），振捣时间以表面出现浮浆、不再下沉、无气泡冒出为准（约20-30秒）；（4）施工缝留设：宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位，如柱留在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面；板留在平行于板短边的任何位置；（5）养护：浇筑后12小时内覆盖并保湿养护，普通混凝土养护时间不少于7天（掺缓凝剂或有抗渗要求的不少于14天），养护期间混凝土表面保持湿润。常见质量问题及预防：（1）蜂窝麻面：因漏振或模板拼缝不严导致，预防措施为控制振捣时间和密度，模板缝隙用胶带密封；（2）露筋：因钢筋保护层不足或垫块移位，预防措施为增加垫块数量（间距600-800mm），固定牢固；（3）裂缝：因养护不足或温度变化大，预防措施为延长养护时间，大体积混凝土采用测温监控（内外温差不超过25℃），添加缓凝剂或膨胀剂；（4）烂根：柱底部混凝土漏浆或振捣不到位，预防措施为浇筑前在柱底铺50-100mm厚与混凝土同配比的水泥砂浆，加强根部振捣。8.说明施工企业安全生产责任制度的主要内容及项目负责人的安全职责。安全生产责任制度主要内容包括：（1）企业主要负责人（董事长、总经理）职责：建立健全安全生产责任制，组织制定安全规章制度和操作规程，保证安全生产投入，督促检查安全生产工作，及时消除事故隐患，组织制定并实施生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故；（2）分管安全负责人职责：协助主要负责人落实安全生产管理，组织制定年度安全工作计划，监督安全费用使用，组织安全检查和隐患整改；（3）项目负责人（项目经理）职责：落实安全生产责任制度，确保安全生产费用有效使用，组织制定项目安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故；（4）专职安全生产管理人员职责：现场监督检查，发现隐患及时报告并督促整改，制止违章指挥、违章操作；（5）各岗位操作人员职责：遵守安全规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品，发现隐患及时报告。项目负责人安全职责具体包括：（1）对建设工程项目的安全施工负全面责任；（2）落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；（3）确保安全生产费用的有效使用；（4）根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；（5）及时、如实报告生产安全事故；（6）组织制定并实施本项目的生产安全事故应急救援预案；（7）定期组织安全检查，考核分包单位安全生产情况；（8）组织开展安全教育培训（如新进场工人三级教育），提高作业人员安全意识。9.列举建设工程索赔成立的条件及索赔的主要程序。索赔成立需同时满足三个条件：（1）与合同对照，事件已造成承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任（如发包人延迟提供图纸、不可抗力）；（3）承包人按合同规定的程序和时间提交了索赔意向通知书和索赔报告。索赔主要程序：（1）索赔意向通知：事件发生后28天内，承包人向发包人提交书面索赔意向通知，说明事件发生的时间、地点、原因及索赔意向；（2）索赔资料准备：收集与索赔有关的证据（如现场记录、会议纪要、影像资料），计算损失（费用或工期），编制索赔报告（包括事件描述、依据、计算过程、索赔要求）；（3）索赔报告提交：在发出索赔意向通知后28天内，向发包人正式提交索赔报告；如果索赔事件持续发生，承包人应按28天间隔提交中间索赔报告，并在事件终了后28天内提交最终索赔报告；（4）索赔审核：发包人收到索赔报告后28天内，由工程师（或监理）对索赔资料进行审核，与承包人协商确定补偿金额或延长工期；（5）协商解决：若双方对审核结果有争议，可通过协商、调解（如行业协会调解）解决；协商不成的，按合同约定的争议解决方式（仲裁或诉讼）处理；（6）索赔支付：达成一致后，发包人在合同约定时间内支付索赔款项或确认工期延长。10.简述建筑工程中脚手架搭设的安全技术要求及拆除的注意事项。搭设安全技术要求：（1）材料要求：钢管应采用Q235钢，外径48.3mm、壁厚3.6mm，表面无裂纹、锈蚀；扣件应采用可锻铸铁，有产品合格证和检测报告；脚手板采用木脚手板（厚度≥50mm）或钢脚手板，两端设直径4mm的镀锌钢丝箍两道；（2）基础处理：脚手架基础应平整夯实，设置排水措施（如周边挖排水沟），基础承载力满足要求（一般≥200kPa），垫木采用长度≥2跨、厚度≥50mm的木板或槽钢；（3）立杆设置：立杆纵距≤1.5m（单排架）或≤1.8m（双排架），横距≤1.2m，步距≤1.8m；立杆接长必须采用对接扣件连接，顶层顶步可采用搭接（搭接长度≥1m，不少于2个旋转扣件固定）；（4）水平杆设置：纵向水平杆设置在立杆内侧，长度≥3跨，接长采用对接或搭接（搭接长度≥1m，等间距设置3个旋转扣件）；横向水平杆靠墙一端外伸长度≤500mm，作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支撑脚手板的需要等间距设置（间距≤纵距的1/2）；（5）剪刀撑设置：双排脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置；中间各道剪刀撑之间的净距≤15m；剪刀撑斜杆与地面的倾角应在45°-60°之间，斜杆接长采用搭接（长度≥1m，不少于2个旋转扣件）；（6）连墙件设置：靠近主节点设置（偏离主节点距离≤300mm），采用刚性连墙件（如钢管与预埋件焊接），垂直间距≤4m，水平间距≤6m；一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距≤建筑物的层高且≤4m。拆除注意事项：（1）拆除前准备：全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合安全要求；清除脚手架上的杂物及地面障碍物；由单位工程负责人进行拆除安全技术交底；（2）拆除顺序：遵循“由上而下、先搭后拆”原则，即先拆脚手板、护身栏杆、剪刀撑，再拆横向水平杆、纵向horizontal杆、立杆；严禁上下同时作业；（3）拆除要求：连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于2步，如大于2步应增设连墙件加固；（4）物料处理：拆除的构配件应成捆用滑轮或绳索运送至地面，严禁抛掷；运至地面的构配件应及时检查、整修与保养，按品种、规格随时码堆存放。11.说明建设工程施工合同中关于工期延误的责任划分及工期索赔的计算方法。工期延误责任划分：（1）发包人原因：①未按约定提供图纸或开工条件（如未完成场地平整）；②未按约定支付工程预付款、进度款；③设计变更（如增加工程量导致工作量增加）；④提供的材料、设备不符合合同要求（如材料供应延迟）；⑤不可抗力（如地震、台风）；以上情况承包人可索赔工期和费用（不可抗力通常只赔工期不赔费用）。（2）承包人原因：①施工组织不善（如劳动力不足）；②施工质量问题导致返工；③自身设备故障；④安全事故延误；承包人需承担工期延误责任，无权索赔。（3）第三方原因：如政府部门要求暂停施工（如环保检查），责任由发包人承担，承包人可索赔工期。工期索赔计算方法：（1）直接法：延误事件直接导致关键线路上的工作延长，延误时间即为索赔工期（如关键工作A原计划20天，因发包人原因延长5天，索赔5天）；（2）比例分析法：按工程量比例计算，公式为：索赔工期=（额外增加的工程量/原工程量）×原合同工期（如原合同工程量1000m³，工期50天，增加200m³，索赔工期=（200/1000）×50=10天）；（3）网络图分析法：通过分析延误事件对关键线路的影响，确定总工期延误（如原关键线路为A→B→C（50天），延误事件导致B工作延长10天，若B仍为关键工作，索赔工期10天；若B延长后变为非关键工作，总工期不变则无索赔）；（4）工期奖罚法：合同约定工期提前奖励、延误罚款，承包人需根据责任划分主张免罚或索赔（如因发包人原因延误10天，承包人可主张免除10天的罚款）。12.简述建筑工程中钢筋连接的主要方式及各方式的质量控制要点。主要连接方式包括绑扎连接、焊接连接（电弧焊、电渣压力焊、闪光对焊）、机械连接（直螺纹连接、套筒挤压连接）。质量控制要点：（1）绑扎连接：①钢筋搭接长度应符合设计要求（如受拉钢筋搭接长度≥30d，d为钢筋直径）；②搭接处应在中心和两端用铁丝扎牢；③同一连接区段内（长度为1.3倍搭接长度），受拉钢筋接头面积百分率≤25%（梁、板）或≤50%（柱）；④绑扎接头中钢筋的横向净距≥25mm且≥钢筋直径。（2）电弧焊：①焊条型号符合钢筋材质（如HRB400钢筋用E50焊条）；②焊缝长度：单面焊≥10d，双面焊≥5d；③焊缝厚度≥0.3d，宽度≥0.7d；④焊后检查无裂纹、夹渣、气孔（用肉眼或放大镜观察）。（3）电渣压力焊：①适用于竖向或斜向（倾斜度≤10°）钢筋连接；②焊接参数（电流、电压、通电时间）按钢筋直径调整（如25mm钢筋电流400-450A，时间25-30秒）；③焊包凸出钢筋表面高度≥4mm，四周均匀；④接头轴线偏移≤0.1d且≤2mm，弯折角≤3°。（4）直螺纹连接：①钢筋丝头加工长度应满足套筒长度的1/2（如套筒长40mm，丝头长20mm±1mm）；②丝头牙形饱满，无断牙、秃牙（用环规检查，通规能顺利旋入，止规旋入不超过3扣）；③连接时用扭矩扳手拧紧（25mm钢筋拧紧扭矩≥250N·m）；④外露有效螺纹不超过2扣（防止漏拧）。13.说明施工项目进度控制的主要措施及进度计划的调整方法。主要措施包括：（1）组织措施：建立进度控制小组（由项目经理、施工员、资料员组成），明确各岗位进度控制职责；编制项目进度控制工作流程（如每周召开进度协调会）；优化项目组织结构（如增加作业班组）。（2）管理措施：采用动态控制原理（定期比较计划与实际进度）；选用合适的进度计划编制方法（如关键线路法、计划评审技术）；加强合同管理（如要求分包商按总进度计划配合）；重视信息技术应用（如使用Project软件跟踪进度）。（3）经济措施：确保资金供应（按进度支付工程款）；对提前完成的班组给予奖励（如每天奖励500元）；对延误的班组扣除违约金。（4）技术措施：选用先进施工技术（如采用爬模缩短主体施工时间）；优化施工方案（如将分阶段施工改为平行施工）；调整施工机械（如增加混凝土泵车提高浇筑速度）。进度计划调整方法：（1）压缩关键工作持续时间：通过增加资源投入（如增加劳动力、设备）、改进施工工艺（如采用早强混凝土缩短养护时间）、组织平行作业或搭接作业（如装修与主体结构部分搭接）；（2）调整工作逻辑关系：将顺序作业改为平行作业（如原先做室内抹灰后做地面，改为同时进行）；将搭接作业改为平行作业（如缩短间隔时间）；（3）调整工作的起止时间：对非关键工作（有总时差），通过移动其开始或结束时间，腾出资源用于关键工作；（4）资源调配：将非关键工作上的资源（如工人、材料）调配到关键工作，加快关键工作进度；（5）重新编制进度计划：当偏差较大（如延误超过总时差），需重新确定关键线路，编制新的进度计划（如原计划180天，现调整为200天）。14.简述建设工程中竣工验收备案的程序及需提交的文件资料。备案程序：（1）建设单位在工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府住建部门备案；（2）住建部门收到备案文件后，对文件的完整性进行审查（不进行实体质量检查）；（3）审查合格的，出具《建设工程竣工验收备案表》；审查不合格的，5日内书面通知建设单位整改，重新备案。需提交的文件资料：（1）《建设工程竣工验收备案表》（一式两份，建设单位和备案机关各存一份）；（2）工程竣工验收报告（包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件）；（3）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件（如《建设工程规划验收合格证》《环保验收意见》）；（4）法律规定应当由消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件（如《建设工程消防验收意见书》）；（5）施工单位签署的工程质量保修书；（6）法规、规章规定必须提供的其他文件（如住宅工程的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》）；（7）商品住宅还需提交《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》（部分地区要求）。15.说明建筑工程中防水工程的施工质量要求及常见渗漏