消防水电劳务分包合同

甲方（劳务发包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：乙方（劳务承包方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：鉴于：

1.甲方承接了[具体项目名称]的建设工程，其中包含消防水电工程部分。

2.乙方具备从事消防水电劳务作业的相应资质和能力。

3.甲乙双方经友好协商，就甲方将上述项目中的消防水电劳务部分分包给乙方事宜，达成如下协议。一、工程概况1.工程名称[具体项目名称]消防水电劳务分包工程。2.工程地点[详细工程地点]。3.工程范围（1）消防工程：包括但不限于火灾自动报警系统、消防水系统（消火栓系统、自动喷水灭火系统等）、防排烟系统、气体灭火系统等的安装、调试、检测及验收配合工作。具体工作内容以施工图纸、设计变更及甲方要求为准。

（2）水电工程：包括但不限于强电系统（动力、照明、防雷接地等）、弱电系统（通信、网络、有线电视、安防监控等）、给排水系统（生活给水、排水、雨水等）的安装、调试、检测及验收配合工作。具体工作内容以施工图纸、设计变更及甲方要求为准。4.工程期限（1）本工程开工日期为[具体开工日期]，竣工日期为[具体竣工日期]，总工期为[X]日历天。

（2）如遇不可抗力、设计变更、甲方原因等导致工期延误，经甲方确认后，工期相应顺延。二、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬计算方式（1）本工程劳务报酬采用固定单价包干的方式计算，具体单价如下：-消防工程：按照[具体计算单位]，单价为[X]元/[计算单位]。

-水电工程：按照[具体计算单位]，单价为[X]元/[计算单位]。（2）上述单价包含乙方完成本合同约定工程范围内的所有工作内容所需的人工费用、工具费用、劳保用品费用、安全费用、管理费、利润、税金等一切费用，除本合同另有约定外，不再调整。2.劳务报酬支付时间和方式（1）预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的[X]%作为预付款。

（2）进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交上月完成工程量报表及相应的劳务报酬支付申请，甲方在收到申请后[X]个工作日内审核确认，并在确认后[X]个工作日内向乙方支付上月完成工程量对应的劳务报酬的[X]%。

（3）结算款：工程竣工经甲方、监理单位及相关部门验收合格并办理结算手续后[X]个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价款的[X]%。

（4）质保金：结算总价款的[X]%作为质保金，质保期为[X]年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期满后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息退还质保金。三、双方权利和义务1.甲方权利和义务（1）权利-对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查，有权要求乙方对不符合要求的部分进行整改。

-按照合同约定对乙方完成的工程量进行审核和确认。

-如乙方违反合同约定或出现严重违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。（2）义务-向乙方提供施工图纸、施工场地及施工所需的水、电等条件。

-组织设计单位、监理单位及相关部门对乙方进行技术交底和安全交底。

-按照合同约定及时支付劳务报酬。

-协调与其他施工单位的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。2.乙方权利和义务（1）权利-按照合同约定获得劳务报酬。

-要求甲方提供施工所需的图纸、场地及水、电等条件。

-对甲方提出的不合理要求有权拒绝，但需说明理由。（2）义务-严格按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量符合标准。

-遵守甲方的施工现场管理制度，服从甲方的统一管理和指挥。

-按照合同约定的工期完成施工任务，不得擅自延误工期。

-负责施工过程中的安全管理，确保施工人员的人身安全和财产安全，承担因自身原因造成的安全事故责任。

-提供施工所需的工具、设备和劳保用品，并保证其质量和性能符合要求。

-对已完成的工程进行成品保护，因乙方原因造成的损坏，由乙方负责修复或赔偿。

-配合甲方进行工程验收和结算工作，提供相关的资料和证明文件。四、工程质量1.质量标准本工程质量应符合国家和地方现行的相关标准、规范以及施工图纸的要求，达到[具体质量等级]标准。2.质量保证措施（1）乙方应建立健全质量管理体系，配备专职质量管理人员，加强对施工过程的质量控制。

（2）乙方应严格按照施工图纸、施工规范和操作规程进行施工，每道工序完成后应进行自检，自检合格后报甲方和监理单位验收。

（3）甲方和监理单位有权对乙方的施工质量进行检查和监督，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至符合要求为止。3.质量验收（1）工程完工后，乙方应自行组织预验收，预验收合格后向甲方提交竣工验收申请。

（2）甲方收到乙方的竣工验收申请后，应组织监理单位、设计单位及相关部门进行竣工验收。

（3）工程验收合格后，双方应办理验收手续，签署竣工验收报告。如工程验收不合格，乙方应在甲方规定的时间内进行整改，直至验收合格为止，由此产生的费用由乙方承担。五、工程安全1.安全管理目标本工程安全管理目标为杜绝重大安全事故，确保施工人员的人身安全和财产安全。2.安全保证措施（1）乙方应建立健全安全管理体系，配备专职安全管理人员，加强对施工过程的安全管理。

（2）乙方应对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。

（3）乙方应按照国家和地方有关安全规定，为施工人员提供必要的安全防护用品和设施。

（4）乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。3.安全责任（1）因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任，包括但不限于经济赔偿责任、法律责任等。

（2）如因甲方原因导致安全事故的发生，甲方应承担相应的责任。

（3）如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并及时向甲方和相关部门报告。六、违约责任1.甲方违约责任（1）如甲方未按照合同约定支付劳务报酬，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。

（2）如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于人工费用、设备闲置费用等。2.乙方违约责任（1）如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一日，应按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X]%的违约金。

（2）如乙方施工质量不符合合同约定的标准，乙方应负责无偿返工，直至符合要求为止。如因乙方返工导致工期延误，乙方还应承担逾期完工的违约责任。

（3）如乙方违反安全管理规定，发生安全事故，乙方应承担全部责任，并按照合同总价款的[X]%向甲方支付违约金。

（4）如乙方未经甲方同意擅自将工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价款[X]%的违约金。七、合同变更和解除1.合同变更（1）经甲乙双方协商一致，可以变更本合同的相关条款。

（2）如因设计变更、工程变更等原因导致合同内容发生变化，双方应签订书面变更协议，并作为本合同的附件。2.合同解除（1）有下列情形之一的，甲方有权解除合同：-乙方严重违反合同约定，经甲方书面通知后仍不改正的；

-乙方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

-乙方因自身原因导致工程无法按照合同约定的工期完成，且逾期超过[X]日的；

-乙方擅自将工程转包或分包给第三方的。（2）有下列情形之一的，乙方有权解除合同：-甲方未按照合同约定支付劳务报酬，且逾期超过[X]日的；

-甲方严重违反合同约定，导致乙方无法正常施工的。（3）合同解除后，双方应按照合同约定进行结算，并承担相应的责任。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.保密条款双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.不可抗力因不可抗力导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。3.合同生效本合同自双方签字（或盖