光伏电站技术合作协议2026年高级版

光伏电站技术合作协议2026年高级版鉴于双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就光伏电站技术合作事宜经友好协商达成一致，特订立本协议，以资共同遵守。第一条技术合作范围与内容1.1本协议项下的技术合作范围包括但不限于光伏电站项目所涉及的光伏组件选型、逆变器技术、电池技术、支架系统设计、智能运维技术、能量管理系统（EMS）、并网技术、储能系统技术等方面的技术支持与服务。1.2技术提供方根据项目投资方/开发商的需求，提供以下技术服务与支持：（1）参与项目前期技术方案论证与设计，提供技术指导和建议，审核项目设计图纸；（2）按照项目进度要求，提供所需设备的技术规格书、技术手册、出厂检验报告等文件，并确保设备符合约定标准；（3）在项目施工过程中提供现场技术指导，解决施工中遇到的技术问题，确保工程质量符合设计要求；（4）参与电站的调试和试运行工作，确保电站达到设计发电效率；（5）对项目投资方/开发商的相关人员进行光伏电站的建设、运维等专业知识培训；（6）在电站运营期间，根据协议约定提供技术支持和维护服务，包括远程支持、热线服务、定期巡检等。1.3项目投资方/开发商负责提供项目所需的基础信息、项目场地、电力接入条件等，并配合技术提供方开展技术合作工作。第二条双方权利与义务2.1技术提供方的权利与义务：（1）有权按照本协议约定收取报酬；（2）有权要求项目投资方/开发商提供必要的技术信息和场地便利，以便履行本协议项下的义务；（3）对合作中形成的共同技术成果，按照协议约定享有权利；（4）应保证提供的技术方案和设备符合国家及行业相关标准，并具有先进性和可靠性；（5）应按照本协议约定，对项目投资方/开发商进行技术培训和提供技术支持；（6）应对在合作过程中知悉的项目投资方/开发商的商业秘密和技术信息承担保密义务；（7）应配合项目投资方/开发商办理项目所需的相关审批手续。2.2项目投资方/开发商的权利与义务：（1）有权按照本协议约定获得技术提供方提供的技术支持和服务；（2）有权要求技术提供方按照协议约定履行其义务；（3）应按照本协议约定，及时足额支付技术提供方应得的报酬；（4）应向技术提供方提供项目所需的基础信息、项目场地、电力接入条件等，并确保信息的真实性和准确性；（5）应配合技术提供方开展技术合作工作，包括但不限于现场勘查、设备安装调试等；（6）应对在合作过程中知悉的技术提供方的商业秘密和技术信息承担保密义务；（7）应按照协议约定，向技术提供方提供电站运营的相关数据（如需）。第三条报酬与支付方式3.1技术提供方的报酬采用以下方式支付：[选择一项或组合，例如：固定费用/按项目里程碑支付/按发电量分成]。具体支付标准和方式如下：3.2按项目里程碑支付：（1）项目设计完成并经双方确认后，支付总费用的百分之[]作为预付款；（2）设备按照合同约定全部到场并验收合格后，支付总费用的百分之[]；（3）电站并网发电并稳定运行[]个月后，支付总费用的百分之[]；（4）余款总费用的百分之[]在电站并网发电并稳定运行[]年后支付。3.3按发电量分成：具体分成比例和计算方法由双方另行签订补充协议约定。3.4支付条件：每次支付前，技术提供方应向项目投资方/开发商提供合法有效的发票。3.5税费承担：本协议项下的所有税费由[双方协商确定，例如：技术提供方/项目投资方/双方按照国家规定各自承担]。3.6支付货币：本协议项下的所有支付均以人民币进行。第四条知识产权4.1各方在合作开始前已拥有的知识产权，仍归各方各自所有。4.2在合作过程中共同完成的、产生新的知识产权（包括但不限于专利、软件著作权、技术秘密等），其归属按照以下方式处理：[选择一项，例如：共同所有/归技术提供方所有/归项目投资方/开发商所有]。如约定共同所有，则双方按照[贡献比例]享有权利。4.3对于约定归属一方所有的知识产权，获得方应授予另一方在项目范围内[独占/非独占]的使用许可。4.4双方应对在合作过程中知悉的对方的知识产权和商业秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或用于本协议约定之外的用途。第五条保密条款5.1保密信息是指一方（“披露方”）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（“接收方”）披露的，标明为“保密”或根据其性质应被合理认定为保密的所有技术信息、商业信息、运营信息、客户信息等。5.2接收方同意仅为履行本协议之目的，在必要的范围内使用披露方的保密信息，并采取不低于保护自身同类保密信息的谨慎程度来保护该等保密信息。5.3接收方不得向任何第三方披露披露方的保密信息，但以下情况除外：（1）接收方根据法律法规或有权机关的要求披露；（2）接收方已事先获得披露方书面同意披露；（3）接收方能够证明在接收保密信息之前，该信息已为公众所知。5.4本保密义务不因本协议的终止而解除，持续有效期限为本协议终止后[]年。第六条违约责任6.1任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的直接经济损失和间接经济损失。6.2若技术提供方未能按照本协议约定提供技术支持和服务，或提供的技术支持和服务不符合约定标准，项目投资方/开发商有权要求技术提供方限期整改，并可根据情况要求减少报酬或支付违约金。违约金的具体标准为：[例如：每逾期一日，支付应付未付款项的千分之[]]。6.3若项目投资方/开发商未能按照本协议约定支付报酬，技术提供方有权要求项目投资方/开发商支付逾期付款利息，利息按[例如：逾期付款金额的每日千分之[]]计算。6.4若任何一方违反保密义务，应向对方支付违约金[]元，并赔偿由此给对方造成的全部损失。6.5任何一方违反本协议约定，给对方造成损失的，对方有权要求其承担赔偿责任，包括但不限于律师费、诉讼费等。第七条协议期限与终止7.1本协议有效期为[]年，自双方签字盖章之日起生效。7.2本协议的终止条件包括：（1）双方协商一致终止本协议；（2）一方严重违反本协议约定，经守约方书面催告后[]日内仍未纠正的；（3）一方进入破产、清算程序的；（4）因不可抗力导致本协议无法继续履行的；（5）项目合作目标已完成。7.3发生本协议终止条件时，双方应按照本协议约定进行善后处理，包括但不限于知识产权的交接、保密义务的履行、未了结款项的结算等。第八条不可抗力8.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、战争、恐怖袭击、政府行为等。8.2任何一方因不可抗力导致无法履行本协议项下义务的，不承担违约责任，但应在不可抗力发生后[]日内书面通知对方，并提供相关证明文件。8.3双方应在不可抗力消除后，协商决定是否继续履行本协议，或解除本协议。第九条法律适用与管辖9.1本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择一项，例如：项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决/指定仲裁委员会仲裁]。第十条其他条款10.1本协议构成双方