2026年法律实务操作试题详解

2026年法律实务操作试题详解一、案例分析题（共3题，每题20分）案例一：建设工程合同纠纷案情简介甲公司与乙建筑公司签订了一份建设工程合同，约定由乙公司承建甲公司位于某市（广东省）的办公大楼。合同约定工期为12个月，总价款为2000万元。施工过程中，甲公司因资金周转问题，多次要求乙公司暂停施工，每次暂停时间均超过1个月。乙公司虽暂停施工，但未与甲公司协商一致，也未采取有效措施保护工程。后因乙公司管理人员疏忽，导致部分已完工工程出现质量问题，甲公司要求乙公司返工并赔偿损失。乙公司则认为，是由于甲公司多次无故停工导致工程延期和质量问题，应部分免除责任。问题1.甲公司是否有权要求乙公司暂停施工？应如何操作？2.乙公司未采取有效措施保护工程，是否应承担相应责任？3.甲公司要求乙公司返工并赔偿损失的请求是否成立？乙公司可否主张部分免责？答案与解析1.甲公司是否有权要求乙公司暂停施工？应如何操作？-有权。根据《中华人民共和国民法典》第五百二十七条规定，当事人一方因不可归责于自身的客观情况，不能履行合同的，根据标的物的性质以及损失的大小，对方应当适当减轻或者免除违约责任。本案中，甲公司因资金周转问题要求暂停施工，属于不可归责于甲公司的客观情况，且符合合同约定，因此甲公司有权要求暂停施工。-操作方式：甲公司应提前书面通知乙公司暂停施工的原因、时间和期限，并协商采取相应措施，如支付部分工程款以保障乙公司的基本利益。若乙公司不同意，甲公司需承担违约责任。2.乙公司未采取有效措施保护工程，是否应承担相应责任？-应承担责任。根据《中华人民共和国民法典》第五百九十条，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。乙公司未采取有效措施保护工程，导致部分已完工工程出现质量问题，属于未采取适当措施防止损失扩大，应承担相应责任。3.甲公司要求乙公司返工并赔偿损失的请求是否成立？乙公司可否主张部分免责？-请求成立。乙公司管理人员疏忽导致工程出现质量问题，属于自身过错，应承担返工并赔偿损失的违约责任。-乙公司可主张部分免责。根据《中华人民共和国民法典》第五百九十一条，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。本案中，甲公司多次无故停工导致工程延期，乙公司可以主张部分免责，即因甲公司停工导致的损失应由甲公司承担。案例二：劳动争议案情简介张某于2023年1月1日入职某市（浙江省）一家互联网公司，担任程序员岗位。双方签订的劳动合同约定，试用期3个月，月工资8000元。试用期内，公司以“工作能力不达标”为由，于2023年4月1日书面通知张某解除劳动合同，未支付任何经济补偿。张某不服，申请劳动仲裁，要求公司支付违法解除劳动合同赔偿金。问题1.公司解除劳动合同是否合法？应如何操作？2.若公司解除劳动合同不符合法定条件，张某可主张哪些权利？3.若公司不服仲裁裁决，是否可以向法院起诉？答案与解析1.公司解除劳动合同是否合法？应如何操作？-不合法。根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条，用人单位在试用期内解除劳动合同，必须符合法定条件，如“劳动者严重违反用人单位的规章制度”。本案中，公司仅以“工作能力不达标”为由解除劳动合同，但未提供充分证据证明张某严重违反规章制度，不符合法定解除条件。-操作方式：公司应依法进行试用考核，若需解除合同，需提前将解除理由书面通知张某，并说明依据。若不能提供合法理由，则构成违法解除。2.若公司解除劳动合同不符合法定条件，张某可主张哪些权利？-赔偿金。根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十八条，用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的，劳动者要求继续履行劳动合同的，用人单位应当继续履行；劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的，用人单位应当依照本法第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。张某可要求公司支付赔偿金（8000元/月×2×3个月=48000元）。3.若公司不服仲裁裁决，是否可以向法院起诉？-可以。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四十九条，用人单位对劳动争议仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。因此，公司不服仲裁裁决，可以向法院起诉。案例三：民间借贷纠纷案情简介李某（某市，江苏省人）因创业需要资金，向王某（同市）借款100万元，约定年利率为15%，借款期限为1年。双方未签订书面合同，仅通过微信转账。借款到期后，李某未能按时还款，王某多次催讨无果，遂向法院提起诉讼，要求李某偿还本金及利息。问题1.王某的诉讼请求是否成立？利息如何计算？2.若李某主张利息过高，王某是否可以调整？3.若李某抗辩称借款未用于约定用途，是否影响还款义务？答案与解析1.王某的诉讼请求是否成立？利息如何计算？-诉讼请求成立。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，自然人之间借贷，双方对利率有约定的，以不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍（LPR）的部分为有效利息。本案中，若2024年LPR为3.95%，则有效利息为100万元×3.95%=39.5万元。超出部分无效，王某可主张39.5万元的利息。-利息计算：利息应按实际借款天数计算，若借款期限为1年，则利息为100万元×3.95%=39.5万元。2.若李某主张利息过高，王某是否可以调整？-可以。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律问题的规定》，若利息超出LPR四倍，超出部分无效。王某可主张按LPR四倍计算利息。3.若李某抗辩称借款未用于约定用途，是否影响还款义务？-不影响还款义务。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律问题的规定》，民间借贷的利率约定对双方具有法律约束力，借款是否用于约定用途不影响还款义务。李某的抗辩理由不成立。二、法律文书写作题（共2题，每题15分）题目一：起草律师函案情简介某公司（某市，北京市人）称，其于2024年5月向甲公司订购一批原材料，合同约定交货期为2024年6月30日。实际交货日已过，甲公司仍未交货，且未提供任何延期理由。某公司多次催告无果，遂委托律师向甲公司发送律师函。要求起草一封律师函，要求甲公司立即履行合同义务。答案律师函致：甲公司北京市XX律师事务所接受某公司的委托，指派本所律师就贵司未按合同约定履行交货义务一事致函贵司。事实与理由某公司与贵司于2024年5月签订《原材料采购合同》，约定由贵司于2024年6月30日前向某公司交付一批原材料。然而，截至今日，贵司仍未履行交货义务，已构成严重违约。根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。律师意见为维护某公司的合法权益，现郑重函告贵司：1.贵司应于收到本函之日起3日内向某公司交付全部原材料，并承担因此产生的所有费用。2.若贵司仍不履行合同义务，某公司有权解除合同，并要求贵司赔偿违约金。3.若贵司不服，某公司将保留通过诉讼等法律途径维护自身权益的权利。律师提示请贵司认真对待本函，尽快履行合同义务，以避免产生更大的法律风险和经济损失。北京市XX律师事务所律师：XXX日期：2024年XX月XX日题目二：起草起诉状案情简介张某（某市，上海市人）于2023年1月购买某品牌手机一部，价格5000元。使用过程中发现手机存在质量问题，多次维修无效。张某遂向商家要求退货退款，商家以“非人为损坏”为由拒绝。张某不服，决定向法院提起诉讼。要求起草一份民事起诉状。答案民事起诉状原告：张某，男，XX岁，汉族，上海市XX区XX路XX号，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。被告：某品牌手机店，地址：上海市XX区XX路XX号，法定代表人：XXX。诉讼请求1.判令被告返还原告购买的手机一部；2.判令被告赔偿原告精神损害抚慰金5000元；3.判令被告承担本案诉讼费用。事实与理由2023年1月，原告在被告处购买某品牌手机一部，价格5000元。使用过程中，原告发现手机存在质量问题，多次送修仍无法正常使用。原告遂要求被告退货退款，被告以“非人为损坏”为由拒绝。原告认为，被告销售的产品存在质量问题，已构成欺诈，依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条，有权要求退货退款并赔偿损失。证据1.购买合同；2.手机维修记录；3.证人证言。此致XX区人民法院具状人：张某日期：2024年XX月XX日三、实务操作题（共5题，每题10分）题目一：合同审查案情简介甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同，约定乙公司向甲公司提供一批农产品，总价款100万元，交货期为2024年7月30日。合同中未明确约定违约责任。问题在审查该合同时，律师应注意哪些事项？答案在审查该合同时，律师应注意以下事项：1.违约责任条款：合同中应明确约定违约责任，包括延迟交货、质量不合格等情况下的赔偿标准。2.交货细节：明确交货时间、地点、方式，以及交货过程中的风险承担。3.质量标准：明确农产品的质量标准，如产地、等级等，避免后续争议。4.付款方式：明确付款时间、方式，以及逾期付款的违约责任。5.争议解决：约定争议解决方式，如协商、仲裁或诉讼，以及管辖法院。题目二：证据收集案情简介某公司指控其员工李某盗窃公司财物，价值10万元。公司要求律师协助收集证据。问题律师应如何收集证据？答案律师应采取以下措施收集证据：1.调取监控录像：向公司调取相关区域的监控录像，查看李某是否有可疑行为。2.询问证人：询问公司其他员工，了解李某的行为表现及是否有异常情况。3.查阅财务记录：调取公司财务记录，查看是否有资金异常变动。4.鉴定报告：若怀疑财物被调包，可委托专业机构进行鉴定。5.搜查令：若证据不足，可申请法院搜查令，搜查李某的住所或车辆。题目三：法律咨询案情简介某企业咨询律师：其员工因涉嫌诈骗被刑事拘留，企业是否需要承担法律责任？问题律师应如何解答？答案律师应解答如下：1.企业责任：企业是否承担法律责任，取决于员工的行为是否与职务相关。若员工的行为与职务无关，企业不承担责任。2.合规建议：企业应加强内部管理，完善规章制度，避免类似事件再次发生。3.刑事程序：企业可委托律师会见员工，了解案件进展，并提供法律帮助。题目四：调解协议案情简介甲公司与乙公司因合同纠纷申请仲裁，经调解达成协议，约定乙公司支付甲公司赔偿金10万元。问题调解协议是否具有法律效力？答案调解协议具有法律效力。根据《中华人民共和国仲裁法》第五十条规定，仲裁庭应当根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。若乙公司不履行协议，甲公司可申请法院强制执行。