2025中国建筑第六工程局有限公司总部商务合约部招聘(天津)笔试历年难易错考点试卷带答案解析2套试卷_第1页
2025中国建筑第六工程局有限公司总部商务合约部招聘(天津)笔试历年难易错考点试卷带答案解析2套试卷_第2页
2025中国建筑第六工程局有限公司总部商务合约部招聘(天津)笔试历年难易错考点试卷带答案解析2套试卷_第3页
2025中国建筑第六工程局有限公司总部商务合约部招聘(天津)笔试历年难易错考点试卷带答案解析2套试卷_第4页
2025中国建筑第六工程局有限公司总部商务合约部招聘(天津)笔试历年难易错考点试卷带答案解析2套试卷_第5页
已阅读5页,还剩53页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025中国建筑第六工程局有限公司总部商务合约部招聘(天津)笔试历年难易错考点试卷带答案解析(第1套)一、单项选择题下列各题只有一个正确答案,请选出最恰当的选项(共30题)1、在建设工程合同中,若工程量变化幅度超过合同约定的调价阈值,应优先考虑采用哪种合同类型调整价款?A.固定总价合同B.可调单价合同C.成本加酬金合同D.计量支付合同2、根据《建设工程工程量清单计价规范》,投标人针对招标文件中未明确风险范围的材料价格波动,应如何处理?A.纳入风险费用B.单独列项计算C.按市场价直接计入D.通过索赔方式解决3、某工程合同约定工期24个月,因发包人原因导致开工延迟3个月,承包人可索赔的工期为?A.0个月B.1.5个月C.3个月D.6个月4、施工过程中,因设计变更导致某分项工程量增加15%,原综合单价为400元/m³,调整后的综合单价应为?A.维持原价B.按市场价调整C.重新组价D.发承包双方协商确定5、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,缺陷责任期最长不得超过多少时间?A.6个月B.12个月C.24个月D.36个月6、工程预付款的抵扣方式中,若合同约定起扣点为未完工程所需主材价值等于预付款总额,则该方法属于?A.按比例扣回B.公式计算法C.里程碑扣回D.分期扣回7、某工程采用EPC合同模式,若业主提供的设计文件存在错误导致返工,承包人应?A.自行承担损失B.索赔费用C.修改设计D.调整工期8、根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不得超过投标报价的?A.1%B.2%C.3%D.5%9、工程变更导致某分项工程特征变化,但合同中无相同项目单价,应如何确定新单价?A.直接套用类似项目B.按成本加利润计算C.承包人提出D.发包人指定10、当不可抗力导致工程现场财产损失和人员伤亡时,下列损失应由发包人承担的是?A.承包人设备损坏B.永久工程损害C.承包人人员伤亡D.临时设施损毁11、在建设工程合同中,承包人主张工期顺延时,需满足的首要条件是?A.已提交书面索赔报告B.事件具有不可预见性C.事件实际影响了关键线路D.发包人书面确认延误责任12、根据《招标投标法》,投标保证金有效期应超过投标有效期多少天?A.15天B.28天C.30天D.60天13、施工阶段成本控制的核心依据是?A.施工预算B.设计概算C.投标报价D.合同价款14、工程量清单计价模式下,风险分担原则为?A.招标人承担全部风险B.投标人承担全部风险C.招标人承担招标风险,投标人承担报价风险D.招标人承担工程量风险,投标人承担价的风险15、当施工图纸与招标工程量清单项目特征描述不一致时,应如何处理?A.以清单描述为准B.以图纸技术要求为准C.按合同约定调整D.由监理单位重新认定16、工程变更导致措施项目费调整的原则是?A.按原措施费构成比例调整B.承包人自行确定金额C.发包人单方核定D.根据新增项目特征重新计算17、下列情形中,承包人有权要求费用索赔但不能主张工期顺延的是?A.发包人延迟提供施工图纸B.异常恶劣的气候条件C.承包人采购材料质量不合格D.监理人错误指令导致返工18、根据《建设工程施工合同》,预付款担保的主要形式是?A.保证金B.抵押C.银行保函D.第三方保证19、工程计量争议中,监理人签认的计量结果具有?A.绝对效力B.初步证据效力C.最终结算依据D.需发包人二次确认20、下列争议解决方式中,具有强制执行力的是?A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼21、根据《建设工程工程量清单计价规范》,投标人在编制投标报价时,暂列金额应如何处理?A.由投标人自主确定金额并计入总价B.按招标文件列明金额填写,不得变动C.按分部分项工程费的1%-3%计取D.由投标人提出调整建议,业主确认后生效22、某施工合同约定工程价款采用调值公式动态调整,当发生以下哪种情况时,必须调整合同价款?A.施工方案局部优化导致材料用量减少B.因承包人原因导致工期延误超过3个月C.因不可抗力导致主要材料价格涨幅超过5%D.工程量清单缺项引起新增分项工程23、某工程采用公开招标方式,下列哪项行为会导致招标文件无效?A.招标文件未明确评标办法B.招标文件发售期少于5个工作日C.招标文件要求投标人提交投标保证金D.招标文件载明的投标截止时间与开标时间不一致24、根据现行增值税相关规定,一般纳税人提供建筑服务适用的税率是?A.6%B.9%C.11%D.13%25、某项目因业主提供的施工图纸延迟导致工期延误,承包人应主张哪项权利?A.主张工期顺延但不得索赔费用B.主张工期顺延并索赔全部费用C.主张工期顺延并索赔人工窝工、设备租赁等直接损失D.主张工期顺延并索赔预期利润损失26、根据《建设工程工程量清单计价规范》,投标报价时,哪项费用不得作为竞争性费用?A.企业管理费B.利润C.安全文明施工费D.总承包服务费27、某工程因不可抗力导致已运至现场的施工材料损失8万元,该损失应由谁承担?A.承包人承担B.发包人承担C.双方各承担50%D.根据合同专用条款约定承担28、某施工合同采用工程量清单计价,投标综合单价包含的风险范围应如何确定?A.由投标人自行决定所有风险内容B.由招标文件规定固定不变的风险幅度C.由市场价波动引起的全部材料价格风险D.材料、工程设备价格风险由投标人承担,政策性风险由发包人承担29、某项目竣工结算时,发包人对部分子目单价存在异议,依据《建设工程工程量清单计价规范》,正确的处理方式是?A.直接按合同约定单价执行B.由监理工程师重新认定单价C.由咨询单位单方确定单价D.协商确定,协商不成按合同约定的争议解决方式处理30、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,缺陷责任期最长不得超过?A.6个月B.12个月C.24个月D.36个月二、多项选择题下列各题有多个正确答案,请选出所有正确选项(共15题)31、根据我国《建设工程工程量清单计价规范》,下列属于分部分项工程费的是:A.人工费B.材料费C.施工机具使用费D.利润E.规费32、工程合同履行过程中,导致合同变更的原因包括:A.设计图纸修改B.不可抗力事件C.市场价格波动D.施工方案调整E.工程量清单缺项33、下列关于投标保证金的说法中,符合法律规定的是:A.保证金不得超过投标报价的2%B.保证金有效期应与投标有效期一致C.中标人无权要求退还保证金D.投标截止前可补充提交保证金E.保证金形式仅限银行保函34、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人违约的情形包括:A.未按约定支付工程款B.提供的材料不符合标准C.无正当理由暂停施工D.擅自修改设计图纸E.未提供施工场地35、关于工程索赔的成立条件,下列说法正确的是:A.必须有明确的合同条款依据B.实际损失与索赔事件有直接因果关系C.承包人需在事件发生后28天内提出D.需经监理工程师书面确认E.损失必须是非承包人自身原因导致36、下列属于工程总承包模式特点的有:A.业主管理成本低B.承包商责任单一C.有利于控制投资D.设计施工深度融合E.业主可自由干预施工细节37、根据《招标投标法》,下列情形属于重大偏差的有:A.投标文件未加盖公章B.投标报价低于成本价C.工期要求超出招标范围D.技术规格响应存在细微误差E.未提交资格审查文件38、工程计量的依据包括:A.工程量清单B.设计图纸C.施工组织设计D.合同约定的计量规则E.监理日志39、下面关于工程结算的说法正确的是:A.竣工结算由承包人编制B.发包人可委托造价咨询机构审核C.结算价等于合同价D.质量争议不得影响结算E.结算争议可通过司法途径解决40、根据FIDIC合同条件,下列属于承包商风险的有:A.现场地质条件异常B.战争导致工程中断C.施工方案缺陷D.物价波动E.业主延迟支付41、下列关于建设工程合同类型的说法中,适用于固定单价合同的情形包括()。A.工程量难以准确估算B.工期较长C.技术复杂D.风险分担较明确42、工程变更价款调整时,若合同无相同或类似项目单价,应采用()。A.市场价协商确定B.承包方自行定价C.成本加酬金方式D.定额单价法重新组价43、施工索赔成立的必要条件包括()。A.承包方提交索赔意向书B.实际损失超出预期C.与合同条款对照存在违约事实D.索赔计算符合行业惯例44、工程量清单编制时,暂列金额的主要用途包括()。A.支付材料暂估价B.处理设计变更C.支付计日工费用D.补偿物价波动风险45、下列投标文件的情形中,属于重大偏差导致废标的是()。A.报价大写与小写不一致B.未按招标文件密封C.关键设备与招标要求不符D.未提供资格预审文件三、判断题判断下列说法是否正确(共10题)46、根据《建设工程工程量清单计价规范》,招标人提供的工程量清单应作为投标报价的共同基础,投标人不得擅自修改其数量。A.正确B.错误47、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应将安全生产费用专项用于安全防护用具的采购,不得挪作他用。A.正确B.错误48、合同法中,招标公告属于要约,中标通知书属于承诺。A.正确B.错误49、采用固定单价合同时,若实际工程量与招标工程量偏差超过15%,综合单价应予以调整。(A.正确B.错误)50、建设工程施工合同中,因不可抗力导致工程损坏,承包人应在事件结束后48小时内向监理人提交书面报告。(A.正确B.错误)51、工程变更导致价款调整时,若合同中无适用或类似单价,承包人可自行确定合理单价并实施。(A.正确B.错误)52、投标保证金不得超过投标总价的2%,且最高不超过80万元人民币。(A.正确B.错误)53、施工过程中因承包人原因导致工期延误,承包人可主张材料涨价的价差补偿。(A.正确B.错误)54、工程量清单编制时,措施项目费必须采用综合单价计价。(A.正确B.错误)55、建设工程合同纠纷申请仲裁的时效期限为3年,自权利人知道或应当知道权利受损之日起计算。(A.正确B.错误)

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】可调单价合同允许根据工程量变化调整总价,适用于工程量不确定的项目。固定总价合同仅在风险范围内适用,成本加酬金合同适用于紧急工程,计量支付是支付方式非合同类型。2.【参考答案】A【解析】招标工程量清单未明确风险范围时,投标人需自行测算风险费用并纳入综合单价,属于风险合理分担原则。3.【参考答案】C【解析】因发包人原因导致开工延迟,承包人可索赔全部延误工期。若涉及交叉延误需综合判断,但本题无其他干扰因素。4.【参考答案】C【解析】工程量偏差超过15%时,应重新计算综合单价,调整合同价款。重新组价需考虑人材机费用、管理费和利润。5.【参考答案】C【解析】缺陷责任期一般为6-24个月,最长不超过24个月,自工程通过竣工验收之日起计算。6.【参考答案】B【解析】公式计算法即从未完工程所需材料价值等于预付款时开始抵扣,扣回金额=(累计完成产值-起扣点产值)×主材占比。7.【参考答案】B【解析】EPC模式下承包人负责设计责任,但业主提供的原始数据错误属于业主风险,承包人可索赔相关损失。8.【参考答案】B【解析】投标保证金上限为投标报价的2%,且不得超过80万元。保证金有效期应与投标有效期一致。9.【参考答案】C【解析】变更导致特征变化时,承包人应提出综合单价,经发包人确认后调整合同价款,体现市场化定价原则。10.【参考答案】B【解析】不可抗力下,发包人承担永久工程、已运至现场材料和工程设备的损害,承包人承担其自有设备、人员及临时设施损失。11.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同(示范文本)》,工期索赔成立需满足三个条件:合同外事件、实际影响关键线路、承包人及时通知。选项C为关键条件,未影响关键线路的延误无法主张顺延。12.【参考答案】C【解析】《招标投标法实施条例》规定,投标保证金有效期应超出投标有效期30日,确保评标结束后招标人仍有追责依据,避免投标人在有效期内撤销投标文件。13.【参考答案】A【解析】施工预算是企业编制的成本控制计划,基于施工定额,用于指导现场作业。设计概算对应设计阶段,投标报价是签约前的预测,合同价款是结算基础而非控制依据。14.【参考答案】D【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》,招标人对工程量准确性负责,投标人自主报价并承担价的风险,体现风险合理分担原则。15.【参考答案】C【解析】《建设工程施工合同》通用条款规定,若图纸与清单特征冲突,应按合同约定的变更程序调整,优先执行合同约定的处理机制。16.【参考答案】A【解析】根据清单计价规范,若变更引起措施项目变化,应按原措施费计价方式及比例调整,确保费用与实际工程进度匹配。17.【参考答案】D【解析】监理人错误指令属于发包人责任,但返工未影响关键线路时仅可索赔费用。选项A和B均可索赔工期,C属承包人责任。18.【参考答案】C【解析】合同示范文本明确预付款担保通常采用银行保函形式,确保发包人在承包人违约时能优先受偿,区别于履约保证金的现金质押方式。19.【参考答案】B【解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,监理签认可作为证明工程量的初步证据,但允许通过其他证据推翻。20.【参考答案】C【解析】仲裁裁决与法院判决均具有强制执行力,但选项D诉讼需先经历审判程序。实际考试中需注意"具有"一词,仲裁裁决书自作出之日起生效并可强制执行。21.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定,暂列金额由招标人根据工程特点、设计深度等情况在招标工程量清单中列明,投标人必须按招标文件提供的金额填写,不得变动。该金额用于施工合同签订时尚未确定的材料、设备采购费用等,属于风险合理分担范畴。22.【参考答案】D【解析】依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201,采用调值公式的动态调整仅针对因市场价格波动导致的材料、工程设备价格变化。而工程量清单缺项属于合同约定的变更情形,应按照第10.3款"工程变更引起的已标价工程量清单项目调整"规则处理,必须调整合同价款。23.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》第三十一条,招标文件的发售期不得少于5个工作日。若发售期不足,将导致潜在投标人无法合理准备投标文件,属于程序性重大缺陷,行政监督部门可认定招标活动无效。其他选项中,评标办法不明确可通过澄清补正,保证金要求合法合规,截止时间与开标时间不一致属于瑕疵但不必然无效。24.【参考答案】B【解析】自2019年4月1日起,根据财政部、税务总局公告,建筑服务增值税税率从10%降至9%。该税率适用于一般纳税人提供的各类建筑服务,包括工程服务、安装服务、修缮服务等。简易计税方法下按3%征收率计税,但题目明确指向一般纳税人适用税率。25.【参考答案】C【解析】根据《建设工程施工合同(示范文本)》第7.5.1条,因发包人原因导致工期延误的,应顺延工期,并赔偿承包人由此增加的费用和合理利润。但实践中利润索赔需证明实际可得性,而人工、设备等直接损失属于法定可索赔范围,故选项C为合理主张范围。26.【参考答案】C【解析】安全文明施工费属于不可竞争费用,必须按国家或省级、行业建设主管部门规定的费率标准计取。企业管理费、利润属于可竞争费用,投标人可根据企业自身情况调整。总承包服务费由投标人自主报价,但需符合合同约定。27.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同(示范文本)》第17.3款,因不可抗力导致运至施工现场的材料和工程设备的损害,由发包人承担。承包人的施工设备损坏、停工损失由承包人承担,但已运至现场的材料属于发包人财产,风险转移规则适用本条款。28.【参考答案】D【解析】根据《清单计价规范》第3.4.1条,采用工程量清单计价的工程,应在招标文件或合同中明确风险内容及其范围(幅度)。材料、工程设备价格风险宜由承包人承担5%以内波动,超过部分由发包人承担;政策变化、法律法规调整等风险由发包人承担。29.【参考答案】D【解析】《清单计价规范》第12.3.2条规定,发承包双方对部分事项单价存在争议的,应协商确定。协商不能达成一致的,按照合同约定的争议解决方式处理。监理工程师无权单方确定单价,咨询单位意见仅为参考,尊重合同约定是基本原则。30.【参考答案】C【解析】缺陷责任期是承包人履行缺陷修复义务的期限,依据第15.2.1条,缺陷责任期最长不得超过24个月。具体期限由发承包双方在专用合同条款中约定,通常为6-24个月不等。保修期则按《建设工程质量管理条例》执行,二者性质不同,需注意区分。31.【参考答案】ABCD【解析】分部分项工程费包含人工费、材料费、施工机具使用费和利润,规费属于措施项目费,故选ABCD。32.【参考答案】ADE【解析】合同变更主要因设计变更、工程量清单缺项或新增内容导致,市场价格波动通常通过调价机制处理,不可抗力可能导致合同解除而非变更。33.【参考答案】ABD【解析】根据《招标投标法实施条例》,保证金不得超过2%且有效期需一致,投标截止前可补充提交,中标人有权在签订合同后获退保证金,形式可为现金或保函。34.【参考答案】ACE【解析】发包人违约情形包括未支付工程款、无故暂停施工及未提供施工场地,材料问题和设计修改属于承包人责任或需协商处理。35.【参考答案】BE【解析】索赔成立需满足实际损失与事件有因果关系且非承包人原因,合同依据和时限要求可能因合同约定不同而调整,监理确认并非绝对前提。36.【参考答案】ABCD【解析】工程总承包模式将设计施工整合,业主管理责任减轻,承包商承担更多风险,但业主不可随意干预具体实施细节。37.【参考答案】ABCE【解析】重大偏差包括未盖章、低于成本报价、超范围响应及资格文件缺失,细微误差可通过澄清补正。38.【参考答案】ABD【解析】计量依据以合同约定的清单、图纸和计量规则为主,施工组织设计和监理日志为辅助参考,但非直接依据。39.【参考答案】ABE【解析】结算由承包人编制后需发包人审核,质量争议需先行解决,结算争议可通过调解或诉讼处理,合同价可能因变更、索赔等调整。40.【参考答案】CD【解析】FIDIC合同下,承包商承担施工方案、常规物价波动风险,地质异常和战争属业主风险,延迟支付需通过索赔处理。41.【参考答案】AD【解析】固定单价合同适用于工程量变化风险由发包方承担,工期较短且技术成熟的项目,承包方可通过单价调整规避风险,因此AD正确。B项工期长易导致成本波动,C项技术复杂可能涉及频繁变更,均不适配。42.【参考答案】ACD【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》,无适用单价时,应参考市场价协商确定(A),或按成本加酬金(C)、定额组价法(D)调整,承包方无权单方定价(B错误)。43.【参考答案】ACD【解析】索赔需满足合法依据(C)、程序合规(A)、损失关联性(D)等条件,实际损失是否超出预期(B)不影响索赔成立,但影响金额认定。44.【参考答案】ABC【解析】暂列金额用于招标时尚未确定或不可预见的费用,如材料暂估价(A)、设计变更(B)、计日工(C),而物价波动风险通常通过调价机制(D错误)处理。45.【参考答案】BCD【解析】根据《招标投标法实施条例》,未按招标文件密封(B)、技术参数不响应(C)、资格文件缺失(D)均属重大偏差,报价数值不一致可修正(A错误)。46.【参考答案】A【解析】根据GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》第4.1.2条,招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由招标人负责,投标人应依据清单进行报价,不得擅自修改数量(措施项目费除外),否则将导致废标。

2.【题干】建设工程施工合同中,承包人收到发包人代表的书面变更指示后,应在14日内提交变更估价申请,逾期视为放弃调整价款权利。

【选项】A.正确B.错误

【参考答案】A

【解析】依据《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201第10.4.2条,承包人应在收到变更指示后14日内向监理人提交变更估价申请,未按时提交则视为承包人放弃调整价款的权利。

3.【题干】FIDIC《施工合同条件》(1999版)中,业主应在开工日期后28天内支付预付款,否则承包商可暂停施工。

【选项】A.正确B.错误

【参考答案】A

【解析】FIDIC1999版红皮书第14.2款规定,预付款应由业主在开工日期后28天内支付,若业主未按规定支付,承包商有权根据第16.1款暂停工程,同时有权就工期和费用索赔提出要求。

4.【题干】根据《增值税暂行条例》,建筑企业采用简易计税方法时,增值税征收率为5%。

【选项】A.正确B.错误

【参考答案】B

【解析】财税[2016]36号文规定,建筑企业一般纳税人选择简易计税方法时,增值税征收率为3%(清包工、甲供工程等特殊情形),而5%为不动产租赁等行业的税率,故本题错误。

5.【题干】建设工程合同纠纷中,当事人对工程质量问题争议较大时,应优先采用司法鉴定程序解决。

【选项】A.正确B.错误

【参考答案】A

【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第30条规定,对涉及工程质量和造价的专业性问题,法院应委托具备资质的鉴定机构进行司法鉴定,以保障裁判公正性。47.【参考答案】A【解析】国务院第393号令第21条规定,施工单位应将安全费用优先用于安全防护设施、设备的更新及安全教育培训,且必须专款专用,违反者将面临罚款等行政处罚。

7.【题干】国际工程投标中,不平衡报价法是指对清单各子目单价均按成本加成法计算,不考虑风险因素。

【选项】A.正确B.错误

【参考答案】B

【解析】不平衡报价的核心是调整清单中部分子目的单价(如前期项目适当提高、后期项目降低),以实现资金回笼加速或风险对冲,与成本加成法无关,故本题错误。

8.【题干】根据《招标投标法实施条例》,评标委员会成员与投标人存在利害关系时,必须主动提出回避,否则中标结果无效。

【选项】A.正确B.错误

【参考答案】A

【解析】条例第48条明确评标专家负有回避义务,若未回避且影响中标结果,根据第71条应认定中标无效,并重新组织招标,体现了程序正义原则。

9.【题干】工程竣工结算时,若合同未约定逾期提交结算文件的违约责任,则发包人逾期未回复可视为认可承包人提交的结算文件。

【选项】A.正确B.错误

【参考答案】B

【解析】《施工合同司法解释(一)》第21条规定,必须存在"约定逾期不答复视为认可"的条款,且承包人提交的结算文件完整,才能据此确定工程款,否则需通过审计或鉴定。

10.【题干】EPC总承包合同中,合同价格风险主要由承包商承担,业主仅承担法律变更和不可抗力风险。

【选项】A.正确B.错误

【参考答案】A

【解析】EPC模式下,根据银皮书通用条款,承包商承担包括设计、采购、施工在内的全部风险,业主仅承担不可抗力(如战争、自然灾害)和法律变更风险,符合风险合理分担原则。48.【参考答案】B【解析】招标公告属于要约邀请,而非要约。要约需具备明确的订立合同意图和内容具体确定的条件,而招标公告仅邀请潜在投标人提出要约。中标通知书才是承诺,因其表明招标人对中标人投标文件的完全接受。

2.【题干】工程量清单计价模式中,招标人承担工程量变动的风险,投标人承担综合单价的风险。【选项】A.正确B.错误

【参考答案】A

【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》,招标人需承担工程量变动的风险,投标人需承担综合单价的风险。该模式通过风险合理分担,实现公平竞争和风险共担原则。

3.【题干】施工合同中,承包人应在索赔事件发生后14日内向监理人递交索赔意向通知书。【选项】A.正确B.错误

【参考答案】B

【解析】依据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人应在索赔事件发生后28日内提交索赔意向通知书,14日不符合规定。此期限是确保索赔程序时效性的关键条款。

4.【题干】固定单价合同中,工程量变化超过5%时,综合单价必须调整。【选项】A.正确B.错误

【参考答案】B

【解析】固定单价合同的单价不因工程量变化而调整,除非合同另有约定。工程量增减超过约定幅度时,仅对超出部分调整单价,但题干表述"必须调整"过于绝对,故错误。

5.【题干】投标保证金有效期应与投标有效期一致,无需延长。【选项】A.正确B.错误

【参考答案】B

【解析】根据《招标投标法实施条例》,投标保证金有效期应超出投标有效期30日。若投标有效期延长,保证金有效期也需相应调整,题干表述不符合法规要求。

6.【题干】发包人应在收到竣工结算文件后28日内完成核对并提出异议。【选项】A.正确B.错误

【参考答案】A

【解析】《建设工程价款结算暂行办法》规定,发包人应在28日内核对结算文件,逾期未提出异议视为认可。该条款保障承包人结算权益,明确结算时效。

7.【题干】中标通知书发出后,招标人改变中标结果需承担违约责任。【选项】A.正确B.错误

【参考答案】A

【解析】中标通知书具有法律效力,发出后合同即成立。招标人擅自改变结果构成违约,需赔偿中标人损失,符合《招标投标法》第五十七条的规定。

8.【题干】工程变更导致分部分项工程量变化超过10%时,综合单价应重新确定。【选项】A.正确B.错误

【参考答案】A

【解析】依据《建设工程工程量清单计价规范》,当工程变更引起工程量偏差超过10%时,应调整相应工程量清单项目的综合单价,以体现公平合理原则。

9.【题干】安全生产费用可用于项目管理人员的安全培训支出。【选项】A.正确B.错误

【参考答案】B

【解析】《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定,安全生产费用专门用于施工防护、安全设施等直接相关支出。管理人员培训属于管理费用范畴,不得挪用安全费用。

10.【题干】质量保证金的预留比例不得超过工程价款结算总额的5%。【选项】A.正确B.错误

【参考答案】A

【解析】根据《建设工程质量保证金管理办法》,质量保证金预留比例不得高于结算价5%,且缺陷责任期最长不超过24个月。该条款平衡了质量保障与企业资金压力。49.【参考答案】A【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》,固定单价合同中,当工程量偏差超过15%且影响分部分项工程费超过0.1%时,发承包双方应协商调整综合单价。50.【参考答案】B【解析】根据《建设工程施工合同(示范文本)》,不可抗力事件结束后24小时内承包人需提交初步书面报告,7日内提交详细报告。51.【参考答案】B【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》,变更价款需由发承包双方协商确定,承包人无权单方确定单价。52.【参考答案】A【解析】《招标投标法实施条例》明确规定,投标保证金比例不得高于2%且金额上限为80万元。53.【参考答案】B【解析】《建设工程施工合同》约定,因承包人责任造成的工期延误,材料涨价风险由承包人自行承担。54.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》,措施项目费可采用综合单价或总价方式计价,视具体项目而定。55.【参考答案】A【解析】《中华人民共和国民法典》第一百八十八条规定普通诉讼时效为3年,适用于合同纠纷仲裁申请。

2025中国建筑第六工程局有限公司总部商务合约部招聘(天津)笔试历年难易错考点试卷带答案解析(第2套)一、单项选择题下列各题只有一个正确答案,请选出最恰当的选项(共30题)1、在建设工程合同中,若发生设计变更导致费用增加,承包人应在收到变更指令后多少日内提出变更估价申请?

A.7日

B.14日

C.21日

D.28日2、下列哪项属于固定总价合同的风险分配特点?

A.承包人承担主要风险

B.发包人承担主要风险

C.双方均不承担风险

D.风险由第三方承担3、工程竣工结算时,若发包人未在约定期限内审核结算文件,应如何处理?

A.视为认可报送金额

B.延长审核期限

C.重新提交结算资料

D.按第三方审核结果执行4、下列费用中,属于工程量清单中其他项目费的是?

A.分部分项工程费

B.措施项目费

C.暂列金额

D.规费5、根据招投标法,中标通知书发出后,合同签订的最长期限为多少日?

A.15日

B.20日

C.30日

D.60日6、在成本加酬金合同中,最不利于控制投资的是?

A.成本加固定酬金

B.成本加百分比酬金

C.成本加浮动酬金

D.最高限额成本加固定最大酬金7、工程索赔中,因不可抗力导致的承包人机械损失应如何承担?

A.由发包人承担

B.由承包人承担

C.双方协商分担

D.保险责任8、下列哪项属于工程变更价款调整的优先顺序?

A.直接套用已标价工程量清单项目

B.参考类似项目单价

C.采用成本加利润原则

D.协商确定新单价9、根据FIDIC合同条件,承包商提交最终结算报表的前提是?

A.工程通过竣工验收

B.缺陷责任期届满

C.业主签发接收证书

D.监理确认工程完成10、施工合同中,预付款担保的主要形式是?

A.保兑支票

B.银行保函

C.现金抵押

D.信用证11、在工程量清单计价模式下,下列费用中应由招标人自行估算并列入清单的是()。A.分部分项工程费B.措施项目费C.暂列金额D.总承包服务费12、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,因承包人原因导致工期延误的,每延误一日应按合同价的()向发包人支付违约金。A.0.1‰B.0.3‰C.0.5‰D.1‰13、某施工合同采用固定单价计价方式,当实际工程量超过清单工程量()时,允许调整综合单价。A.5%B.10%C.15%D.20%14、施工过程中,因发包人要求变更材料规格导致承包人提出索赔,按索赔目的分类属于()。A.工期索赔B.费用索赔C.利润索赔D.综合索赔15、增值税专用发票开具时,税率与工程造价计价规则中的()直接相关。A.分部分项工程费B.规费C.增值税D.企业管理费16、工程量清单中暂估价材料的单价应计入()。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.规费17、投标保证金有效期应超出投标有效期()天。A.14B.28C.30D.5618、工程变更导致合同价款调整时,采用FIDIC条款中的"52原则",当变更工程数量超过原工程量的()时可调整单价。A.10%B.15%C.20%D.25%19、施工总承包合同中,下列风险应由发包人承担的是()。A.施工组织不当B.政策法规变化C.材料价格波动D.工程量偏差20、成本加酬金合同适用于()。A.工程量明确的项目B.紧急抢修工程C.技术简单的项目D.风险可控项目21、某工程合同采用单价合同形式,若实际工程量与图纸量偏差超过一定比例,发包人可对合同单价进行调整。根据《建设工程工程量清单计价规范》,该比例为()。A.5%B.10%C.15%D.20%22、根据《中华人民共和国招投标法实施条例》,评标委员会成员中,技术、经济专家不得少于总人数的()。A.1/2B.2/3C.3/4D.4/523、某工程项目因设计变更导致混凝土工程量增加30%,合同中对该清单项综合单价的调整方式未作约定。根据FIDIC合同条件,新增部分工程量的综合单价应()。A.维持原单价B.按市场价重新组价C.双方协商下浮5%D.按原单价下浮10%24、施工企业提交竣工结算文件后,发包人应在()内核对并提出核对意见。A.7日B.14日C.21日D.28日25、某工程因不可抗力导致材料损失50万元,施工单位停工损失10万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人应承担的费用为()。A.50万元B.60万元C.40万元D.10万元26、某招标文件要求投标人提交履约保证金为合同价的8%,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,该规定()。A.合法B.违法C.需政府批准D.效力待定27、某工程采用工程量清单计价,其中安全文明施工费()。A.可作为竞争性费用B.应按招标文件计算C.应按企业定额计算D.应按国家或省级标准计算28、某工程因承包人原因导致工期延误,原合同价对应的价格指数为102,工期延误期间该指数为105。根据调价公式,价差应()。A.按105调整B.按102调整C.不予调整D.按实际成本调整29、某工程结算时,发现投标报价中某清单项综合单价存在明显不平衡报价。根据FIDIC合同条件,该单价()。A.应重新调整B.按合同执行C.由工程师裁定D.双方协商调整30、某项目暂估价材料实际采购价高于暂估价,价差应由()承担。A.承包人B.发包人C.双方均摊D.按合同约定执行二、多项选择题下列各题有多个正确答案,请选出所有正确选项(共15题)31、根据《建设工程工程量清单计价规范》,下列属于工程量清单组成部分的有:A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.税金项目清单32、建设工程合同按计价方式可分为:A.固定总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.总承包合同33、以下情形可导致合同无效的有:A.恶意串通损害第三方利益B.因重大误解订立C.以合法形式掩盖非法目的D.违反法律强制性规定34、根据《招标投标法》,必须公开招标的项目包括:A.国家重点建设项目B.使用国际组织贷款的项目C.大型基础设施项目D.私人投资住宅项目35、工程索赔成立的条件包括:A.实际损失已发生B.非承包人自身原因C.与合同约定不符D.已提交索赔意向通知36、以下属于工程变更价款确定方法的有:A.工程量清单单价B.参照类似单价C.承包人提出新单价D.市场指导价37、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,风险合理分担原则包括:A.不可抗力各自承担损失B.承包人承担报价风险C.发包人承担招标风险D.政策变化风险由双方共担38、竣工结算审核的时限要求是:A.500万元以下项目20天内完成B.500-2000万元项目30天内完成C.2000-5000万元项目45天内完成D.5000万元以上项目60天内完成39、工程总承包合同中,业主的主要义务包括:A.提供施工场地B.审查施工方案C.支付合同价款D.协助办理许可手续40、下列关于暂估价的说法正确的有:A.暂估价由发包人暂定B.属于必然发生但暂时无法确定的费用C.需按招标程序确定最终价格D.须纳入综合单价计算41、根据《民法典》合同编,下列情形中属于无效合同的是()。A.因重大误解订立的合同B.恶意串通损害第三人利益的合同C.无资质企业借用有资质企业名义签订的合同D.限制民事行为能力人签订的与其年龄相符的合同42、依据《建设工程工程量清单计价规范》,分部分项工程量清单必须明确的内容包括()。A.项目编码B.计量单位C.工程量计算规则D.综合单价43、工程合同风险分担原则中,属于承包人应承担的风险范围包括()。A.因不可抗力导致的工期延误B.工程变更引起的价款调整C.承包人施工组织不当造成的成本增加D.法律法规变化导致的费用增加44、下列费用中,属于工程成本动态控制中需重点监控的有()。A.材料价格波动增加的费用B.因设计优化节约的措施费C.预计不可抗力可能造成的损失D.固定单价合同中的工程量变化45、依据《招标投标法实施条例》,下列情形可作为否决投标依据的有()。A.投标报价低于成本价B.投标文件未密封C.投标人与其他人串通投标D.投标文件未加盖公章三、判断题判断下列说法是否正确(共10题)46、在建设工程合同中,固定单价合同适用于工程量变化较大的项目,且必须采用工程量清单计价方式。A.正确B.错误47、工程索赔中,承包人未在索赔事件发生后28日内提交索赔报告,仍可随时主张索赔权利。A.正确B.错误48、成本加酬金合同适用于技术复杂、工期紧迫且工程量难以准确预估的项目。A.正确B.错误49、《招标投标法》规定,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,且有效期应当超出投标有效期30日。A.正确B.错误50、工程变更导致价款调整时,若合同未约定调整方法,则应按照当地建设工程造价管理部门发布的指导价执行。A.正确B.错误51、企业投标报价时,安全文明施工费、规费和税金可根据企业自身成本进行自主报价。A.正确B.错误52、BIM技术在商务合约管理中的应用主要体现在工程量自动统计和合同条款可视化,但无法实现施工模拟优化。A.正确B.错误53、工程竣工结算时,若发包人对部分验收资料存在争议,可暂不支付全部结算款直至争议解决。A.正确B.错误54、建设工程总承包合同中,承包人应承担包括设计、采购、施工在内的全部责任,发包人不得干预具体实施细节。A.正确B.错误55、工程造价司法鉴定中,鉴定机构应优先依据合同约定的计价依据和签证文件,而非直接采用市场价。A.正确B.错误

参考答案及解析1.【参考答案】B【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》,承包人应在收到变更指令后14日内提交变更估价申请,逾期视为放弃调整价款的权利。2.【参考答案】A【解析】固定总价合同中,承包人需承担报价风险和工程量变动风险,发包人仅承担合同约定范围外的变更风险。3.【参考答案】A【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》,发包人逾期未审核且未提出异议的,视为认可承包人报送的结算金额。4.【参考答案】C【解析】其他项目费包括暂列金额、暂估价、计日工和总承包服务费,暂列金额用于支付必然发生但暂时不能确定的费用。5.【参考答案】C【解析】招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内签订书面合同,否则中标人可能被取消资格。6.【参考答案】B【解析】成本加百分比酬金合同中,承包人成本增加会导致酬金同步增加,缺乏成本控制约束,易造成投资失控。7.【参考答案】B【解析】不可抗力导致的承包人施工机械设备损坏及停工损失,由承包人自行承担,发包人不负责补偿。8.【参考答案】A【解析】工程变更调价优先使用已标价清单项目单价,无适用或类似项目时再通过协商或成本法确定新单价。9.【参考答案】B【解析】FIDIC条款规定,承包商需在缺陷责任期满并收到履约证书后,方可提交最终结算报表。10.【参考答案】B【解析】预付款担保通常采用银行保函形式,保证承包人按合同约定退还预付款,降低发包人资金风险。11.【参考答案】C【解析】暂列金额是招标人根据工程特点估算的备用金,包含在合同价中,由发包人掌握使用。其他选项均需由投标人根据图纸及规范自主报价。12.【参考答案】C【解析】依据2023年新版施工合同示范文本通用条款,工期延误违约金标准为合同价的0.5‰/日,最高不超过合同总价的10%。13.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2022),当工程量偏差超过15%时,承包人可要求调整超出部分的综合单价。14.【参考答案】B【解析】费用索赔针对因合同变更或违约导致的额外支出,工期索赔针对非承包人原因导致的工期延长。题目描述未涉及工期问题。15.【参考答案】C【解析】增值税属于税金项目,计税基数为税前造价,按现行税率9%或13%计算。其他费用属于价内费用,不直接影响税额。16.【参考答案】A【解析】暂估价材料属于分部分项工程费中的材料费部分,在综合单价中体现,结算时按市场价调整差额。17.【参考答案】B【解析】根据《招标投标法实施条例》,投标保证金有效期应超过投标有效期28日,防止中标后无法及时签订合同的风险。18.【参考答案】D【解析】FIDIC条款规定,当变更引起的工程量增减超过25%且影响单价时,可重新评估综合单价。19.【参考答案】B【解析】政策法规变化属于发包人风险范围,材料价格波动通常约定风险幅度,工程量偏差按合同约定调整。20.【参考答案】B【解析】成本加酬金合同适用于工期紧迫、技术复杂或风险大的项目(如抢险救灾),发包人承担全部成本风险,承包人获取固定酬金。21.【参考答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),当实际工程量与招标工程量偏差超过15%时,合同价款可进行调整。单价合同的核心特征是"量变价调",但需注意专用条款中的例外情形。22.【参考答案】B【解析】条例规定评标委员会应由招标人代表和技术、经济专家组成,其中技术、经济专家比例不得低于2/3。此规定旨在确保评标的专业性和公正性,实践中需注意专家库随机抽取程序。23.【参考答案】B【解析】FIDIC合同条件第12.3条明确规定,当工程量变化幅度超过10%且影响单价成本时,应重新确定单价。本题超过15%阈值且合同无约定,故需重新组价。24.【参考答案】D【解析】《建设工程价款结算暂行办法》第十四条规定,发包人应在收到竣工结算文件后28日内完成核对,逾期视为认可承包人提交的结算金额。25.【参考答案】A【解析】示范文本第17.3条规定,不可抗力导致的永久工程所需材料损失由发包人承担,而施工单位自有机械损坏及停工损失由承包人承担。本题材料损失属发包人责任范围。26.【参考答案】B【解析】条例第五十八条规定履约保证金不得超过中标合同金额的10%,但行业主管部门允许地方或行业标准低于该比例时从其规定。本题未说明例外情形,故超出法定上限属违法。27.【参考答案】D【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第3.1.5条,安全文明施工费属于不可竞争费用,必须按国家或省级、行业建设主管部门规定计算,不得作为让利因素。28.【参考答案】B【解析】《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款第11.1款规定,因承包人原因导致工期延误的,应采用计划进度日期与实际进度日期中的较低者作为现行价格指数。29.【参考答案】B【解析】FIDIC合同条件第12.1款规定,除非合同另有约定,中标合同价即为最终执行依据。不平衡报价不构成调整合同价款的依据,但可能影响承包人现金流风险。30.【参考答案】D【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》第9.9.2条,暂估材料在结算时应按发承包双方最终确

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论