2026年玻璃幕墙工程承包合同

2026年玻璃幕墙工程承包合同合同编号：GS-2026-001签订地点：[填写签订地点]签订日期：2026年[月]月[日]日发包人（以下简称甲方）：[填写甲方名称]法定代表人：[填写姓名]联系电话：[填写电话]地址：[填写地址]承包人（以下简称乙方）：[填写乙方名称]法定代表人：[填写姓名]资质等级：[填写资质等级]联系电话：[填写电话]地址：[填写地址]鉴于甲方拟建设[填写项目名称]工程，并委托乙方进行该工程的玻璃幕墙系统施工，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及相关法律法规，双方经友好协商，就玻璃幕墙工程承包事宜达成如下协议，以兹共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：[填写项目名称]玻璃幕墙工程。1.2工程地点：[填写具体施工地点]。1.3承包范围：包括但不限于该工程幕墙系统的深化设计、材料采购、加工制作、运输、安装、调试、竣工验收及交付使用等全过程工作。具体工作内容以双方确认的施工图及工程量清单为准。1.4承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格及包保修。1.5工程内容：1.5.1建筑面积：约[填写面积]平方米。1.5.2幕墙高度：约[填写高度]米。1.5.3玻璃类型：[填写玻璃类型，如：Low-E中空钢化玻璃/夹胶玻璃等]。1.5.4铝材类型：[填写铝材类型，如：6063-T5铝合金型材]。1.5.5密封胶：[填写密封胶类型，如：耐候硅酮密封胶]。第二条工期2.1开工日期：2026年[月]月[日]日。2.2竣工日期：2026年[月]月[日]日，总日历天数为[填写天数]天。2.3工期延误：2.3.1因甲方变更设计、未按时提供施工条件（如水电接通、图纸确认、进场道路通畅等）导致停工超过3天的，工期相应顺延。2.3.2因恶劣天气、不可抗力、政府行为或市政配套设施故障等非乙方原因造成的停工，工期相应顺延。2.3.3乙方应在开工前提交详细的施工进度计划，并接受甲方的监督。若乙方无故延误工期，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金。第三条工程质量标准3.1质量等级：本工程必须达到国家现行《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）及相关验收标准的合格标准，并确保通过当地质量监督部门的竣工验收。3.2材料标准：所有进场材料（玻璃、铝型材、结构胶、密封胶、五金件等）必须具有出厂合格证、质量检测报告，且符合国家环保及安全标准。甲方有权对乙方的采购材料进行抽检，发现不合格材料，乙方必须无条件退场更换。3.3验收程序：3.3.1隐蔽工程验收：幕墙龙骨安装完成后，乙方通知甲方及监理单位进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。3.3.2竣工验收：工程完工后，乙方提交验收报告，由甲方组织设计、监理、施工单位共同进行现场验收。第四条合同价款及支付方式4.1合同总价款：人民币（大写）[填写金额]元整（¥[填写金额]）。4.2付款节点：4.2.1预付款：合同签订后3日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。4.2.2进度款：幕墙龙骨及框架安装完成并验收合格后，支付至合同总价的60%。4.2.3进度款：玻璃面板安装完成并验收合格后，支付至合同总价的90%。4.2.4进度款：工程完工并完成竣工验收备案后，支付至合同总价的97%。4.2.5质保金：剩余3%作为质量保证金，质保期满无质量问题后[填写天数]个工作日内无息支付。4.3支付方式：甲方通过银行转账方式支付，乙方指定收款账户如下：户名：[填写乙方公司名称]账号：[填写账号]开户行：[填写银行名称]第五条材料设备供应5.1乙方负责采购的材料必须符合设计要求及国家强制性标准。甲方有权对乙方的采购材料进行抽检，如发现不合格材料，乙方必须无条件退场更换。5.2乙方的幕墙工程必须使用经国家认可机构认证的结构胶（硅酮结构密封胶），并严格执行“双组份打胶”工艺，保证幕墙的防水及耐久性。第六条安全文明施工6.1乙方应遵守施工现场的安全管理规定，配备专职安全员，落实防火、防高空坠落、防触电等安全措施。6.2施工期间发生的一切安全事故（包括但不限于人身伤亡、火灾、财产损失等）均由乙方承担全部责任和经济赔偿，与甲方无关。6.3乙方应做好施工现场的清洁工作，做到工完场清，减少对周边环境的影响。第七条工程变更与签证7.1施工过程中，如甲方提出设计变更或工程量增减，须经双方确认并签署《工程变更签证单》。7.2签证变更涉及的费用，应在变更确认后[填写天数]日内，按合同约定的付款比例支付进度款。第八条质保与售后服务8.1保修期限：8.1.1防水工程保修期为5年（自竣工验收合格之日起计算）。8.1.2结构胶粘接性能保修期为10年（自竣工验收合格之日起计算）。8.1.3其他隐蔽工程及金属构件保修期为2年。8.2售后服务：在保修期内，如因施工质量或材料质量问题导致幕墙出现渗漏、变形、脱落等缺陷，乙方应在接到甲方通知后[填写小时数]小时内派员维修，费用由乙方承担。第九条违约责任9.1甲方违约：甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，应按应付未付金额的[填写比例]%向乙方支付违约金。9.2乙方违约：9.2.1乙方逾期竣工的，每逾期一日，应按合同总价的[填写比例]%向甲方支付违约金。9.2.2因工程质量不合格导致返工的，工期不顺延，返工费用及由此造成的损失由乙方承担。9.2.3未经甲方同意擅自停工，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。第十条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[填写工程所在地]人民法院提起诉讼。第十一条其他11.1本合同一式[填写份数]份，甲乙双方各执[填写份数]份，具有同等法律效力。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（以下无正文，为签字盖章页）发包人（盖章）