土方开挖合同

土方开挖合同一、工程概况1.1工程名称：[填写具体项目名称，如XX住宅小区基坑土方开挖工程]1.2工程地点：[填写详细地址，包含市、区、街道及具体地块信息]1.3工程内容：包括但不限于土方开挖（含基坑、基槽、承台、地梁等部位）、装车运输、弃土处理、基坑边坡修整、基底人工清理及平整、土方回填夯实等。1.4工程规模：开挖深度：[具体数值]米，开挖面积：[具体数值]平方米，总开挖量：[具体数值]立方米（实土）；回填高度：[具体数值]米，回填面积：[具体数值]平方米，总回填量：[具体数值]立方米；弃土运距：[具体数值]公里（若需外运）。1.5质量标准：严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）及设计图纸要求，确保开挖尺寸、边坡坡度、基底平整度及回填密实度符合规范。二、合同工期2.1开工日期：自[年/月/日]起（具体以甲方书面通知为准）。2.2竣工日期：至[年/月/日]止，总工期[具体天数]日历天。2.3工期顺延：因以下情况导致工期延误的，乙方需在事发后3日内书面申请，经甲方确认后工期可相应顺延：不可抗力（如地震、暴雨、台风等自然灾害）；甲方未按时提供施工场地、图纸或必要的施工条件；施工中发现地下障碍物（如管线、文物）需处理；非乙方原因导致的停工（如政策要求、周边居民投诉协调）。三、合同价款与支付3.1合同总价：人民币（大写）[具体金额]元整（小写：¥[具体金额]元），包含人工费、机械费、材料费、管理费、税费、弃土费、安全文明施工费等全部费用。若为单价合同，可约定单价为[具体金额]元/立方米（实土），按实际工程量结算。3.2付款方式：预付款：合同签订后[具体天数]日内，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]%（即¥[具体金额]元）；进度款：工程进度达到[百分比]%时（如完成5万立方米开挖），支付至已完工程量的[百分比]%；基坑清底完成后，支付至总工程量的[百分比]%；结算款：工程竣工验收合格后[具体天数]日内，双方完成结算，甲方支付至结算总价的[百分比]%；质保金：剩余[百分比]%（或[具体金额]元）作为质保金，待保修期（[具体月数]个月）满无质量问题后15日内无息返还。3.3支付要求：乙方需提供合规增值税发票，甲方通过银行转账方式支付至乙方指定账户。四、双方权利与义务（一）甲方义务4.1.1提供施工场地及必要条件：确保施工区域无障碍物，提供临时用水、用电接驳点（费用由乙方承担），协助办理夜间施工许可等手续。4.1.2技术支持：向乙方提供施工图纸、地质勘察报告、基坑支护方案等技术资料，并进行现场交底，对乙方提交的施工组织设计进行审核（审核周期不超过3个工作日）。4.1.3进度与质量监督：定期检查施工进度和质量，组织隐蔽工程验收（如基底验槽），及时协调解决施工中的问题。（二）乙方义务4.2.1施工管理：编制详细施工方案（含安全、环保措施），配备合格的机械设备（如挖掘机、渣土车、压路机等）和专业人员，确保按计划施工。4.2.2质量控制：严格按图纸和规范施工，对开挖尺寸、边坡稳定性、回填密实度等关键指标进行自检，隐蔽工程需提前24小时通知甲方验收。4.2.3安全与环保：设立安全警示标志，配备安全员，对施工人员进行安全教育，承担施工期间一切安全事故责任（包括人员伤亡、设备损坏及第三方损失）；采取降尘措施（如雾炮、覆盖）、控制噪音（夜间施工不超过55分贝），运输车辆需冲洗轮胎，杜绝遗撒，弃土需倾倒至甲方指定合法场地。五、工程验收5.1验收程序：乙方完成全部工作后，向甲方提交验收申请及竣工资料（含工程量签证单、隐蔽验收记录、竣工图等）；甲方在收到申请后7个工作日内组织验收，可邀请设计、监理单位参与。5.2验收标准：开挖工程：基底标高误差≤±50mm，边坡坡度符合设计要求（如1:0.5），无塌方、裂缝；回填工程：压实系数≥[具体数值]（如0.94），表面平整度误差≤±20mm；现场清理：施工垃圾全部清运，场地恢复至合同约定状态。5.3异议处理：验收不合格的，乙方需在[具体天数]日内整改并重新申请验收，整改费用由乙方承担，逾期未达标视为违约。六、违约责任6.1甲方违约：未按时支付工程款：每逾期一日，按未付款金额的[千分比]‰支付违约金（如0.05%）；无故解除合同：需赔偿乙方已投入的机械设备、人员窝工等损失。6.2乙方违约：工期延误：每逾期一日，按合同总价的[千分比]‰支付违约金（累计不超过合同总价的5%），逾期超过[具体天数]日，甲方有权解除合同并要求赔偿损失；质量不达标：乙方需无偿返工至合格，承担由此导致的工期延误及甲方损失（如第三方索赔）；安全事故：因乙方管理不当造成安全事故的，乙方承担全部经济及法律责任，甲方有权从工程款中直接扣除相关费用。七、合同变更与争议解决7.1变更：任何一方需变更合同内容（如工程量调整、工期修改），应提前7日书面通知对方，双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。7.2争议解决：因合同履行发生争议的，双方优先协商；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1合同份数：本合同一式[具体份数]份，甲方执[具体份数]份，乙方执[具体份数]份，具有同等法律效力。8.2生效条件：自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。8.3未尽事宜：可签订补充协议，或按国家现行法律法规执行。（以下无正文）甲方（发