2015一建建设工程法规及相关知识

2015一建建设工程法规及相关知识2015一建建设工程法规及相关知识2015一建建设工程法规及相关知识建设工程法规及相关知识第一模块建设工程基本法律知识1．下列法律部门中，属于民法商法的是（）.A．《建筑法》B．《城乡规划法》C．《招标投标法》D．《政府采购法》答案：C2．《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》的颁布是由(

)。A．国家主席签署主席令公布

B．国务院总理签署国务院令公布C．国家发改委主任签署命令公布

D。住建部部长签署命令公布答案：D33．光华建筑公司是甲省一家建筑施工企业。2005年，公司参与承建乙省的某大型基础设施建设项目。现发现就某一事项的规定，《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，而《乙省建筑市场管理条例》又与《建设工程质量管理条例》冲突，但《甲省建筑市场管理条例》与《建设工程质量管理条例》则规定一致。则（)。A。适用《甲省建筑市场管理条例》B.适用《乙省建筑市场管理条例》C.适用《建设工程质量管理条例》D.由国务院裁决适用答案:C4。根据《立法法》，（)之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。A.地方性法规与地方政府规章B.部门规章C.部门规章与地方性法规D。同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定E。地方政府规章与部门规章答案：BE5．下列选项中，关于企业法人与项目经理部法律关系的表述，正确的是（

）.A．项目经理部具有法人资格B．项目经理经企业法人授权，其职务行为可以代表企业法人C．项目经理部行为的法律后果应由企业法人承担D．项目经理部行为的法律后果应由项目经理承担答案：C6．下列关于项目经理部与企业法人法律关系的表述中，正确的有（）。A．项目经理部是一次性的、具有弹性的现场生产组织机构B．项目经理部的职责、任务和组织形式由项目经理决定C．项目经理是一种施工企业内部的岗位职务D．推行项目经理责任制，意味着项目经理是项目经理部的法定代表人E．项目经理部未按合同完成施工任务，自行承担违约责任答案:AC7．下列行为中，属于代理行为的有(

)。A．甲公司的董事长为公司签订合同

B．乙公司委托某专家代为签订合同C．乙公司委托某律师代为民事诉讼

D．丙公司委托某统计公司统计市场占有率E．丁公司委托某快递公司代为送达投标书答案：BC8．在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥,下列说法中，正确的是().A、甲某的行为属表见代理，该合同有效B、甲某的行为属无权代理,该合同无效C、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，乙建筑公司就要承担违约责任D、水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支付水泥货款，甲某就要承担违约责任答案:C9．表见代理除需符合代理的一般条件外，还需具备的特别构成要件包括（）。A．须本人存在过失

B．须相对人为善意C．须被代理人丧失民事行为能力

D．须相对人主观故意E．须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由答案：ABE10．在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有(）.A．在第三人知道行为人没有代理权仍与其实施民事行为给被代理人造成损害的B．经追认的越权代理行为C．委托书授权不明的代理行为D．代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人E．被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的答案：AD11．下列权利中属于物权中用益物权的是（).A．村民李某的宅基地使用权B．公民张某商品房的建设用地使用权C．质押权人对质押物的使用权D．村民房某对荒山的承包经营权E．建筑公司对租赁检测仪器的使用权答案：ABD12.下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是（)。A．城市建设用地使用权,可在土地地表、地上或地下分别设立B．严禁以划拨方式设立建设用地使用权C．经营性建设用地可以采用招标、拍卖方式出让D．建设用地使用权存在于国有土地和集体土地上答案:A13．下列关于地役权的表述中，正确的是（）。A．地役权可以单独转让B．地役权自合同签订时设立C．地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D．当事人可以采用口头形式订立地役权合同答案：C14。甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙,并约定任何一方违约须向对方支付购房款25％的违约金。但在交房前,甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙,并与丙办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。A．若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以适当减少B．甲必须收回房屋并向乙方交付C．丙取得该房屋的所有权D．乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约责任答案：B15。施工噪声或者废水废弃物排放等扰民，可能对工地附近的居民构成侵权。此时，居民是债权人，施工单位或者（）是债务人。A．监理工程师B．监理单位C．建设单位D．设计单位答案：C16．下列情形能够引发合同之债的有（)A．建设单位拖欠工程进度款B．施工中偷工减料造成的损失C．监理单位与施工单位串通损害建设单位利益D．噪声污染使周边居民无法正常休息E．建材供应商供应的建筑材料不合格答案:ABE17．某施工项目在施工过程中，施工单位与甲供应商签订了建材买卖合同,但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（)。A．乙供应商因无过错,无需返还。B．乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C。施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款。D．甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项答案：B18．甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值10万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少价款1万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有(）A．甲错发设备给丙属于无因管理之债B．丙向甲返还设备属于不当得利之债C．乙向甲支付设备款属于合同之债D．甲向乙少收1万元货款属于侵权之债E．丙擅自使用该设备对乙应承担侵权之债答案:BC19．下列关于商标权的说法中，正确的有（)。A．商标专用权包括使用权和禁止权两个方面B．商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权C．注册商标每次续展注册的有效期为10年D．注册商标不能转让E．注册商标的有效期自提出申请之日起计算答案:AC20．下列关于知识产权的相关陈述中，错误的是（)。A．专利权的期限为20年，自申请日起计算B．注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算C．授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性D．注册商标可以无数次提出续展申请E．著作权权利内容的保护期受到严格年限限制答案:AE21．甲是某产品的专利权人，乙于2008年3月1日开始制造和销售该专利产品。甲于2009年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为二万元和一万元，甲因乙的侵权行为少销售100台，乙共销售侵权产品300台。乙应对甲赔偿的额度为（)万元。A．200B．250C．300D．500答案:A22．某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供付款担保，约定保证方式为一般保证，但未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2013年6月1日。后由于建设方未及时支付工程款,施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位的如下行为中正确的是().A．在2013年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任B．在2013年12月15日起诉建设方和商业银行要求连带付款C．施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款D．强制执行建设方后、尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付答案：D23．下列财产中可以设定抵押权的是(）.A．李某承包村里的一座自留山B．某大学宿舍楼C．某国有企业办公大楼D．被海关查封的一批设备答案：C24．下列抵押财产中，抵押权自登记时设立的有（）.

A．建筑物B．建设用地使用权C．生产设备、材料D．在建工程E．在建船舶答案：ABD25．根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（)。A．债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿C．同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿D．抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿答案：D26.根据担保法律制度，关于抵押的说法，正确的是（).A．抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移B．除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移C．抵押人转让抵押物的价款明显少其价值的,抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保D．抵押人转让抵押物所得的价款超过债权数额的部分，归抵押人所有E．抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保答案:BCD27．根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保的说法中，正确的有()。A．动产既可用于抵押担保,也可用于质押担保B．不动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保C．动产可用于抵押担保,但不可用于质押担保D．动产可用于质押担保，但不可用于抵押担保E．不动产可用于抵押担保,但不可用于质押担保答案:AE28．6月1日,甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元,约定由买方支付定金30万元.由于资金周转困难,买方于6月10日只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。A．买卖合同是主合同,定金合同是从合同B．买卖合同自6月10日成立C．定金合同自6月1日成立D．若卖方不能交付货物，应返还50万元E．若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元答案：AE29．属于安装工程一切险承保的是（）。A．因自然灾害导致的工程损毁B．设计错误引起的工程设备损坏C．意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D．因自然灾害导致工程现场机械损坏答案：D根据安装工程一切险、建筑工程一切险的保险责任范围及除外责任可知，A为建筑工程一切险的承保范围，B为安装工程一切险的除外责任，C为建筑职工意外伤害险。30．下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是()。A．没收违法所得B．返还财产C．赔礼道歉D．消除危险答案:A31．下列工程建设法律责任的承担方式中,属于行政责任承担方式的是（)。A．恢复原状B．停止侵害C．责令停产停业D．有期徒刑答案：C32．施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯（)。A．重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C．工程重大安全事故罪D．以其他方式危害公共安全罪答案：C第二模块施工许可、工程承发包法律制度1．下列工程项目中无须办理施工许可证的是（).A．建筑面积为350平方米采暖改造工程B．工程投资额约为28万元的节能工程C．南水北调主线施工工程D．防洪堤汛期抢修工程E．外资工程答案：CD2.实行开工报告制度的建设工程,对开工报告的审批是（)。A．政府主管部门的一种行政许可制度B．建设单位对施工单位开工条件的确认C．监理单位对施工单位开工准备工作的确认D．政府主管部门对施工单位开工条件的确认答案：A3．某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时().A．建设单位应当向发证机关报告B．应当报发证机关核验施工许可证C．应当报发证机关申请延期D．施工许可证已自行作废答案：D4．下列选项中，违反施工许可证制度的是(）。A．农民张某自建一栋500平方米的3层住宅，未办理施工许可证就施工B．某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告C．某工程因供水中止施工,一个月内向发证机关作了报告,半年后恢复施工时还向发证机关作了报告D．某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证答案:B5．关于无资质的“实际施工人"利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）。A．无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B．实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C．实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人、违法分包人无关D．建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。答案：D6、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现。工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同().A．用其他建筑企业的名义承揽工程B．允许他人以本企业名义承揽工程C．与他人联合承揽工程D．违法分包答案:B7．2007年3月,取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2008年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期截止日是(）。A．2009年3月B．2009年6月C．2010年3月D．2011年6月答案:C8．下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有()。A．未达到注册建造师继续教育要求B．聘用单位破产C．聘用单位被吊销营业执照D．与聘用单位解除了合同关系E．注册有效期满但未延续注册答案:BCDE9．下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是()。A．两个项目的发包人同意B．项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段C．两个项目属于同一工程分期开发D．项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久答案：C10．下列情形中，属于注册建造师担任项目经理期间可以办理书面交接手续后进行更换的是(）。A．项目经理不服从施工企业的领导B．项目经理已调离施工企业C．项目经理与发包方存在利害关系D．项目经理无法适用工程所在地气候条件答案：B11．以欺骗、贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关（）。A．给予警告，一年内不准再申请注册B．撤销注册,处以罚款，三年内不准再次申请注册C．撤销注册,没收非法所得D．责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款答案：B12．下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是（）。A．非涉密的国有资金占55％的控股项目，必须采用公开招标B．国有资金占40％股份，另外两家私有合作企业占股份分别为30％的，可以采用邀请招标C．国有资金控股，但受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的，可以采用邀标D．采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目，可以采用邀请招标答案：B13．根据我国招标投标法的有关规定,下列有关开标的表述中错误的是（)。A．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B．开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C．投标人少于3个的，不得开标D．投标人对开标有异议应书面向评标委员会提出答案：D14．乙施工单位通过招标程序中标了甲公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标价签订了合同并备案，同时签订了让利5％的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5％,乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算.下列说法正确的是（）.A．应以备案合同作为结算工程价款依据B．该补充协议属于可撤销合同C．应以补充协议作为结算工程价款依据D．乙方行为构成合同违约答案:A15．下列关于投标保证金的表述中，正确的是()。A．投标保证金一般不得低于投标报价的2％B．招标人在投标有效期内可挪用投标保证金C．投标保证金的有效期与投标有效期相同D．实行两阶段招标的，投标保证金应在第一阶段提供答案:C16．《招标投标法实施条例》规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向(）提出异议。A．评标委员会B．招标人C．有关行政监督部门D．招标代理机构答案：B17、某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会，该项目技术特别复杂、专业性要求特别高。则下列说法正确的有（）。A．评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建B．评标委员会成员的名单在开标时予以公布C．评标委员会由9人组成，其中技术、经济等方面的专家为6人D．评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定E．招标人可以直接授权评标委员会确定中标人答案：CDE18．按照《招标投标法实施条例》的规定，下列投标应该被否决的有（）。A．投标文件未经投标单位负责人签字B．投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天,书面提出报价降低2％C．招标文件规定的进度要求为36个月，投标文件中确定工期为34个月D．投标文件中明显报价计算错误,评委会书面通知该投标人.投标人书面澄清，并未超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容E．投标联合体没有提交共同投标协议答案：AE19．下列选项中违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的规定的有（）。A．投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分B．限定投标企业必须具有总承包资质C．限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料D．对本地企业和外地企业提供不同的项目信息E．限定投标人必须采用某种专利技术答案:ADE20．《招标投标法》规定，两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份投标.对此，下列说法正确的有(）。A．联合体的成员可同时以自己的名义在该项目中单独投标B．同一专业的单位组成的联合体的资格采取就高不就低的原则C．联合体投标应有各方共同签署的共同投标协议，否则将按废标处理D．中标的联合体各方应分别与招标人签约E．资格预审后联合体增减、更换成员的，投标无效答案：CE21．下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的有（）。A.对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行B．对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期之前进行C．在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分D．在投标截止日期前进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分E．投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件答案：AD22．下列关于工程承包活动的表述中,正确的是（)。A．总承包通常分为工程总承包和施工总承包B．具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务C．甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程D．乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程答案:A23．工程项目管理企业受建设单位委托，按合同约定可以（)。A．直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B．直接与该工程项目的总承包单位签订合同C．协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D．分包该工程项目的物资采购业务答案：C24。下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有(）.A．总承包分为工程总承包和施工总承包B．具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C．工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程的承包D．总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任E．具有勘察、设计资质的企业,可以进行施工总承包答案:AB25．建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年,但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是（)。A．良好行为记录信息的公布期限为5年B．企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C．招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外D．需要同时在地方和全国公布的不良行为记录,公布期限可以不同答案：B26．建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记人其信用档案的有(）。A．甲公司与建设单位经常发生合同履约纠纷B．乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚C．丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D．丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销了营业执照E．戊公司因工资纠纷被员工投诉答案:BCD第三模块合同与劳动合同1．某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2．4％，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是（).A．不予支持B．按照2．4％支付利息C．按照4．8％支付利息D．按照6％支付利息答案:C2．某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元,欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是（)。A．人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后分别偿还开发商各方欠款B．人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后先还施工单位，再还银行和材料供应商C．人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款D．人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款答案：D3．某建设工程施工合同签订于2009年3月1日,合同约定工程开工、竣工日期分别为2009年3月10日和2010年10月1日，后工程于2010年10月20日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在(）前行使.A．2011年4月1日B．2011年10月1日C．2011年4月20日D．2011年10月20日答案:C4．建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款,下列关于施工单位权利的说法正确的是()。A．施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B．施工单位申请工程价款优先受偿的权利,须按照诉讼时效的规定提出C．施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D．施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价E．施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除答案：AD5．承包商向水泥厂购买袋装水泥并按合同约定支付全部货款，因运输公司原因导致水泥交货延误2天，承包商收货后要求水泥厂支付违约金，水泥厂予以拒绝，承包商认为水泥厂违约，因而未对堆放水泥采取任何保护措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化，此损失应由（）承担。A、三方共同B、水泥厂C、承包商D、运输公司答案：C6．承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，承包人通知材料供应商可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是(）。A．供应商应承担由此给承包人造成的损失B．承包人可根据实际情况部分接受货物C．由于双方已变更合同，供应商应暂停送货D．承包人拒绝接受，应承担违约责任答案：D7．某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果,便将此债权转让给了该工程的建设单位.工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意.针对本案下列表述中正确的是（）。A．材料商转让自己的债权无需让承包人知道B．材料商转让自己的债权应经承包人同意C．若转让时材料商通知了承包人,则建设单位可以主张抵消D．即便转让时材料商通知了承包人,则建设单位也不可以主张抵消答案：C8．2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同,购买一套120平方米的期房,并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后,不可以选择以下行为中的(）。A．继续履行合同B．和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲C．向法院申请撤销该合同D．向乙要求赔偿答案：D9．下列合同中,属于可撤销合同的有()。A．因误解订立的合同B．违反法律的强制性规定的合同C．一方以欺诈、胁迫手段订立的合同D．订立合同时显失公平的合同E．以合法行为掩盖非法目的的合同答案：CD10．甲向乙购买价值50万元的钢材，合同约定甲应于12月12日付款。此前因另一合同关系，乙欠甲30万元，此欠款已于12月1日到期，而乙一直未付。12月25日,甲收到乙的通知，得知乙已将50万元钢材款债权转让于丙。12月28日，丙向甲索要50万元钢材款.则下列选项正确的是（)。A．乙转让债权的行为无效,甲应付50万元给乙B．乙转让债权的行为无效，甲只需付20万元给乙即可，另30万元可主张抵消C．乙转让债权的行为有效，甲应付50万元给丙D．乙转让债权的行为有效,甲只需付20万元给丙即可，另30万元可主张抵消答案：D11．甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付,次日甲将设备卖给丙，并向丙交付了该设备.经查，丙不知甲与乙有约定，关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是（）。A、甲、乙、丙之间的合同均有效B、甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C、甲与乙、丙之间的合同均无效D、甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效答案:A12．甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元;同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元.合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益,应该请求（).A．甲双倍返还定金8万元B．甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C．甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元D．甲支付违约金6万元答案：C13．甲建筑材料公司聘请王某担任推销员,双方签订劳动合同,合同中约定如果王某完成承包标准，每月基本工资1000元，超额部分按40％提成,若完不成任务，可由公司扣减工资.下列选项中表述正确的是（).A．甲建筑材料公司不得扣减王某的工资B．由于在试用期内，所以甲建筑材料公司的做法是符合《劳动合同法》的C．甲公司可以扣发王某的工资，但是不得低于用人单位所在地的最低工资标准D．试用期内的工资不得低于本单位相同岗位的最低档工资答案：C14．在下列情形中，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是（）。A．小王在试用期内迟到早退，不符合录用条件B．小李因盗窃被判刑C．小张在外出执行任务时负伤，失去左腿D．小吴下班时间酗酒摔伤住院，出院后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作答案：D15．某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同。下列选项中，应属于该劳动合同必备条款的有(P140）.A．劳动合同期限为5年B．劳动报酬为2000元／月C．劳动合同试用期为3个月D．每年参加培训时间不得少于10天E．从事施工现场管理工作答案：ABE16．对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是(）。A．时效期间为2个月B．劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年C．仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算D．劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请答案：D17．按照承揽合同的法律规定，下列关于定作人义务的表述中，正确的是().A．定作人不按约定支付报酬的，承揽人对已完工作成果有处置权B．定作人不能中途变更对承揽工作的要求C．由于承揽人工作具有独立性，定作人不负有协助的义务D．定作人怠于答复承揽人提出的有关图纸或技术要求中的问题而给承揽人造成损失的，应赔偿损失答案：D18．某建筑公司根据施工需要，委托加工厂加工构件，后由于意外情况，建筑公司通知加工厂取消合同；加工厂认为自己已经完成了60％的工作，应当继续履行合同;则下列说法中正确的是（）。A．建筑公司取消合同属于违约行为B．已完工作量超过一半，应当继续履行合同C．建筑公司有权取消合同D．加工厂不得要求继续履行E．建筑公司应赔偿加工厂损失答案：CDE19．下列选项中，除()以外均为出卖人的标的物存在权利瑕疵。A．标的物不具有约定或法定的品质B．出卖人对标的物没有所有权或处分权C．出卖人对标的物没有完全的所有权或处分权D．标的物的处分涉及第三人的权益答案：A20．某学校实验室从化工产品商店购买了一种普通化学制剂，双方对这种制剂的质量要求事先没有约定,也没补充协议。在这种情况下，这种制剂质量要求的确定可按照().A．交易习惯B．国家标准C．行业标准D．ISO9000标准答案:A21．下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中,符合买卖合同法律规定的是（p166）。A．出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人承担B．标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担C．出卖人未按规定交付标的物单证和资料的，会影响标的物毁损、灭失风险的转移D．标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖人承担违约责任的权利答案：D8122．某医院与某卫生院签订了融资租赁合同,双方约定,该医院应按照卫生院的要求，购买医疗设备租赁给卫生院,卫生院按约定支付租金.本合同中该医院（P173）。A．享有买受人的权利但不承担买受人的义务B．向承租人承担标的物的瑕疵担保C．妥善保管和使用租赁物D．不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务答案：D第五、六章环保、节能、文物保护;

安全1．某住宅建筑工地夜间进行混凝土施工作业，施工场界噪声经测试为70dB,严重影响了周围居民的休息.该施工单位未办理过任何夜间施工手续并公告附近居民.对此,下面说法错误的是()。A．施工单位违反了有关夜间施工作业的法律规定B．该施工单位的夜间作业不属于抢修、抢险作业C．该施工单位排放的建筑施工噪声没有超过建筑施工场界环境噪声排放限值D．该施工单位应当接受市环境保护行政主管部门责令改正并处罚款的行政处罚答案：C2．根据《水污染防治法》关于建设项目水污染的具体规定，下列说法错误的是(P189）。A．建设单位在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，应当取得水行政主管部门或者流域管理机构同意B．建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用C．禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目D．禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建对水体污染严重的建设项目答案：D3．以下属于《绿色施工导则》规定提高用水效率的措施是(P199）。A．混凝土养护过程中应采取必要措施B．将节水定额指标纳入分包或劳务合同中进行计量考核C．对现场各个分包生活区合计统一计量用水量D．临时用水采用节水型产品，安装计量装置E．现场车辆冲洗设立循环用水装置答案：ABDE4．发生下列（）情形的,安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证.A．主管部门发现企业不再具备安全生产条件的B．超越法定职权颁发安全生产许可证的C．违反法定程序颁发安全生产许可证的D．工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的答案:A5．下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是()。A．应认真做好检查记录,并在工程项目存档备查B．超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查C．建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20％D．工程出现险情或发现重大隐患时，应到施工现场带班检查E．工程开工或停工复工时,应到施工现场带班检查答案：ACE6．总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故。关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（）。A．总承包单位对施工现场的安全生产负总责B．专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C．总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任D．专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E．分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务答案：ABDE7．某建设项目由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业工程公司,对于编制专项施工方案，下列说法中正确的是(P229)。A．该专项方案应当由施工总包单位组织编制B．该专项方案可由专业工程公司组织编制C．该专项方案应当由总包单位项目技术负责人签字D．该专项方案应当组织专家论证E．该专项方案经现场监理工程师确认后方可实施答案：ABD8．下述关于施工单位安全费用的提取管理的描述中,符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求的是（P233）。A．建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据B．总包单位应当视具体情况将安全费用适当支付分包单位C．建设工程施工企业不得擅自提高安全费用提取标准D．市政公用工程安全费用提取标准为2．5%答案：A9.某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。A．总承包单位B．分包单位C．建设单位D．总承包单位和分包单位共同答案：A10。某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下,建设单位预付该部分费用至少应为（）。A．25.8万B．34.4万C．43万D．51.6万答案：A11.某施工项目合同中安全防护、文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元,其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以(P246）罚款。A．5万元B．10万元C．20万元D．25万元答案：B施工单位挪用安全防护、文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20％以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任.本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元罚款。12．下述关于建筑意外伤害保险的说法,正确的是()。A．建筑意外伤害保险是一种社会保险B．建筑意外伤害保险实行实名制C．建筑意外伤害保险费可以按照工资总额计提D．建筑意外伤害保险费可以按照施工合同额计提答案：D13．关于建筑意外伤害保险的投保,下述说法正确的是（)。A．施工企业应在工程项目开工后办理投保手续B．投保应实行实名制C．投保应计工程项目施工人数D．工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理答案：D14．监理单位的主要安全责任之一是（）。A．组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B．申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料C．在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议D，发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位答案：D第七章建设工程质量法律制度1．关于行业标准与国家标准之间的效力关系,下列说法错误的是()。A．行业标准在相应的国家标准公布之后继续有效B．行业标准不得与国家标准相抵触C．经国家标准的审批部门批准，行业标准的某些规定可与国家标准不一致P271D．行业标准在相应的国家标准公布之后即行废止答案：A2．下列关于实施工程建设强制性标准的说法中，正确的是（P274).A．工程建设强制性标准都是关于工程质量标准的强制性条文B．工程建设中采用新技术、新工艺、新材料的，可不受强制性标准的限制C．在一项新批准发布的工程建设标准中可以同时存在强制性条文和推荐性条文D．工程建设中采用国际标准或者国外标准的，可不受强制性标准的限制答案:C3．各相关机关和单位在实施工程建设强制性标准的监督管理中的作用是(P275)。A．规划审查机关应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督B．施工图审查单位应当对施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督C．工程质量监督机构应当对工程建设监理阶段执行强制性标准的情况实施监督D．安全监督管理机构应当对工程建设验收阶段执行强制性标准的情况实施监督E．施工图审查单位应当对设计阶段执行强制性标准的情况实施监督答案：CE4．某精装修住宅工程，总承包单位甲经建设单位同意，将装修工程分包给某分包单位乙施工。工程竣工验收发现：飘窗处墙体出现渗雨，部分房间地面石材出现大面积花斑。对于上述质量问题的责任承担，说法正确的是（).A．由甲承担责任,乙无责B．由甲和乙承担连带责任C．甲对飘窗墙体渗雨问题负责，乙对地面石材花斑问题负责D．甲对飘窗墙体渗雨问题负责，甲和乙对地面石材花斑问题负连带责任答案:D5．根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》规定,下列关于见证取样人员的说法正确的是(）.A．见证人员应由建设单位的专业管理人员担任B．见证人员必须由该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任C．取样人员应由由该工程的监理单位的专业技术人员担任D．试样应作出标识、封志并由见证人员和取样人员签字答案：D6．下列关于工程质量检测单位的规定和要求,正确的是（）.A．工程质量检测机构是独立法人资格的中介机构B．检测机构可以兼营管理公共事务职能C．检测机构发现结构安全检测结果不合格时，应保守秘密，只能向其委托方报告D．检测报告必须经检测人员签字、检测机构法定代表人或者授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者专用章后方生效E．检测机构应单独建立检测结果不合格项目台账答案：ADE7．关于工程质量检测的说法,正确的是(）.A、由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测B、检测机构有义务监制材料、构配件和设备C、质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负责归档D、检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测结果不合格项目台账答案：D8．某工程项目进行隐蔽验收时,由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是（）。A．由建设单位承担全部责任B．由监理单位承担主要责任C．由建设单位和监理单位承担全部责任D．由施工单位承担主要责任答案：D9．下列关于工程监理单位相关的质量责任和义务的说法正确的是(）。A．工程监理单位经建设单位同意,可以将附属工程的监理业务转让B．工程监理单位如果与被监理工程的设备供应单位有利害关系，也需要回避C．监理单位依据建设工程承包合同可以监督施工单位是否全面履行合同约定的义务D．未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装E．未经总监理工程师签字施工单位不得进行下一道工序的施工，不得拨付工程款答案：BCD10．建筑节能分部工程的质量验收，应在检验批、分项工程全部合格的基础上，进行（P299)。A．建筑围护结构的外墙承载实体检验B．夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测C．系统节能性能检测D．节能工艺检验E．系统联合试运转与调试答案：BCE11．建筑节能工程存在下列（）问题时，按照规定应重新组织验收。A．验收组织机构不符合法规及规范要求B．工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告C．验收人员不具备相应资格的D．验收各方主体验收意见不一致E．工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕答案:ACD第八章解决建设工程纠纷法律制度1．下列关于行政复议的说法中，正确的是（P313).A．行政复议机关只审查具体行政行为的合法性B．行政机关尚未做出决定之前，可以对其倾向性意见提请复议C．行政复议以书面审查为主，以不调解为原则D．对于正确的处罚决定不得提请复议E．复议决定一般不为终局裁决答案：CE2．在没有书面约定的情况下,因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼,（)法院没有管辖权。A．施工行为地B．被告住所地C．合同履行地D．原告住所地答案：D3．下列关于民事诉讼证据的种类及应用，说法正确的是（P319P321)。A．当事人陈述自己的主张，对方当事人认可的，人民法院可以作为认定事实的根据B．当事人在庭审过程中可以随时提出相关专业问题的鉴定申请C．证人不得旁听法庭审理；证人之间可以进行辩论D．当事人变更诉讼请求,应当在举证期限届满前提出E．未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据答案：ADE4。下列关于证据保全的申请和实施，错误的是（）。A．证据保全必须由当事人提出申请B．人民法院是证据保全的执行机关C．人民法院进行证据保全,可以要求当事人或者诉讼代理人到场D．当事人申请保全证据的,人民法院可以要求其提供相应的担保答案：A5．以下关于诉讼时效中止和中断的表述错误的是（)。A．在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止B．在导致诉讼时效中止的原因消除后，诉讼时效期间重新计算C．诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断D．从中断时起，诉讼时效期间重新计算E．权利人向债务保证人、债务人的代理人或者财产代管人主张权利的，不能认定诉讼时效中断答案：BE6．关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（P328）.A．原判决认定事实清楚，适用法律正确的,裁定驳回上诉，维持原判决B.原判决适用法律错误的，裁定撤