2026年电梯应急处置服务平台建设工程合同

2026年电梯应急处置服务平台建设工程合同

合同编号：_________________________

签订地点：_________________________

签订日期：2026年__________________

甲方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系方式：______________________

乙方：

名称：_________________________

地址：_________________________

法定代表人：____________________

联系方式：______________________

鉴于：

为规范电梯应急处置服务平台建设工程的合同关系，保障工程建设的顺利进行，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就建设2026年电梯应急处置服务平台事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第四条标的物/服务内容与规格

4.1标的物/服务名称：2026年电梯应急处置服务平台建设工程。

4.2标的物/服务规格、型号及数量：

4.2.1平台功能模块：包括但不限于电梯故障自动监测模块、应急指挥调度模块、远程维保支持模块、数据分析与报表模块、用户信息管理模块等。

4.2.2硬件设备：服务器、存储设备、网络设备、安全设备、大屏显示系统等，具体规格型号由乙方根据甲方需求提供，并经甲方书面确认。

4.2.3软件系统：平台软件系统应兼容主流操作系统及浏览器，具备高可用性、高安全性、易扩展性，详细功能需求详见附件一《平台功能需求规格书》。

4.2.4数量：一套完整的2026年电梯应急处置服务平台，覆盖甲方可指定的[]个地区的电梯应急处置需求。

4.2.5计量单位：套。

4.3质量标准：

4.3.1平台建设应遵循国家及行业相关标准，主要包括但不限于：

a)《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》GB/T24405.1；

b)《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239；

c)《电梯监督检验和定期检验规则》TSGT7001；

d)双方在附件二《技术协议》中约定的其他具体标准。

4.3.2平台性能要求：系统响应时间不超过[]秒，并发用户数支持[]人，数据存储周期不少于[]年。

4.3.3稳定性要求：系统可用性达到[]%，重大故障恢复时间不超过[]小时。

4.4验收标准：

4.4.1功能验收：平台所有功能模块必须按照附件一及附件二《技术协议》的要求实现，经甲方测试确认无重大缺陷。

4.4.2性能验收：平台性能指标必须达到本条款4.3.2所述要求，由双方共同测试验证。

4.4.3安全验收：平台安全防护措施必须符合本条款4.3.1(a)、(b)所述标准，通过第三方安全测评机构的检测。

4.4.4文档验收：乙方需提供完整的技术文档、操作手册、维护手册等，符合国家相关标准。

4.4.5验收程序：平台验收按附件三《验收程序》执行，甲方应在收到乙方验收申请后[]日内组织验收。

第五条价款及支付方式

5.1合同总价：

5.1.1大写：人民币____________________元整（含税）。

5.1.2小写：人民币____________________元（含税）。

5.2税费：本合同总价已包含乙方应缴纳的所有税费，税率按国家现行相关税收法规执行。

5.3发票：乙方应在甲方每次付款后[]日内，向甲方开具合法有效的增值税[]专用发票。

5.4付款方式：甲方通过银行转账方式支付本合同项下的款项。甲方指定收款账户信息如下：

开户名称：_________________________

开户银行：_________________________

银行账号：_________________________

5.5付款节点及比例：

5.5.1预付款：本合同签订后[]日内，甲方向乙方支付合同总价款的[]%，即人民币____________________元（小写：____________________元），作为项目预付款。

5.5.2进度款：

a)乙方完成平台核心功能模块开发并经甲方初步验收合格后，甲方支付合同总价款的[]%，即人民币____________________元（小写：____________________元）。

b)乙方完成平台全部功能开发、测试并交付使用前[]日，甲方支付合同总价款的[]%，即人民币____________________元（小写：____________________元）。

5.5.3尾款：平台通过甲方最终验收合格后[]日内，甲方支付合同总价款剩余的[]%，即人民币____________________元（小写：____________________元）。

5.6付款条件：乙方应在收到每笔付款前，向甲方提供符合要求的付款所需文件（如发票、进度报告等）。甲方有权在付款前核实相关文件及项目进度，如发现不符，有权暂停支付相应款项。

第六条交付/履行时间、地点及方式

6.1交付时间：乙方应于2026年____月____日前完成平台建设并交付甲方使用。如遇不可抗力或经甲方书面同意的延期除外。

6.2交付地点：甲方指定的地点，具体地址：_________________________。

6.3交付方式：乙方负责将平台软件系统安装部署至甲方指定服务器或云环境，并提供必要的现场培训和技术支持。硬件设备由乙方负责运输至交付地点，并承担设备卸货责任。

6.4运输费用：由乙方承担平台相关硬件设备的运输、保险及卸货费用。

第七条双方权利与义务

7.1甲方的权利与义务：

7.1.1权利：

a)监督乙方按照合同约定履行建设义务；

b)对乙方提供的平台功能、性能、安全性等进行检验和验收；

c)要求乙方承担因违约造成的损失。

7.1.2义务：

a)按照本合同第五条约定的时间和方式支付合同款项；

b)提供乙方履行合同所必需的必要信息和设施（包括但不限于服务器空间、网络环境、相关接口权限等），并保证其真实性、准确性；

c)按时组织平台验收，并给予乙方合理的验收期限。

7.2乙方的权利与义务：

7.2.1权利：

a)按照合同约定收取项目款项；

b)要求甲方提供履行合同所必需的信息和条件；

c)对甲方违反合同约定造成平台建设延误或损失，有权要求赔偿。

7.2.2义务：

a)严格按照合同约定的功能、性能、质量标准及进度要求完成平台建设；

b)确保平台建设符合国家及行业相关法律法规和标准，保证知识产权无瑕疵；

c)按时交付平台，并配合甲方进行验收；

d)提供完整的平台源代码、技术文档及其他相关资料；

e)在项目期内及后续[]年内，提供约定的技术支持和维护服务。

第八条违约责任

8.1甲方违约责任：

8.1.1逾期付款：甲方未按本合同第五条约定的时间和金额支付款项的，每逾期一日，应按逾期支付金额的[]%向乙方支付违约金。逾期超过[]日的，乙方有权暂停项目工作或解除合同，并要求甲方支付已完成工作的费用及赔偿由此造成的损失。

8.1.2其他违约：甲方未履行第七条约定的义务，造成乙方损失的，应承担相应赔偿责任。

8.2乙方违约责任：

8.2.1逾期交付：乙方未按本合同第六条约定的时间交付合格平台的，每逾期一日，应按合同总价款的[]%向甲方支付违约金。逾期超过[]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付款项并赔偿损失。

8.2.2质量不合格：经甲方验收，平台功能、性能、安全性等不符合本合同第四条约定的标准的，乙方应在收到验收通知后[]日内免费整改。逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权要求乙方采取补救措施，并有权根据不合格程度扣减相应款项，情节严重的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。因平台质量问题给甲方或第三方造成的直接损失，乙方应承担赔偿责任。

8.2.3其他违约：乙方违反第七条约定的义务，造成甲方损失的，应承担相应赔偿责任。

第九条争议解决

9.1争议解决方式：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[]选择以下第[]种方式解决：

a)诉讼；

b)仲裁。

9.2争议管辖：

9.2.1选择诉讼的，向[]人民法院提起诉讼。

9.2.2选择仲裁的，提交[]仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。双方对仲裁地或仲裁机构有约定的，从其约定。

第十条合同生效与份数

10.1本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

10.2本合同一式[]份，甲方执[]份，乙方执[]份，具有同等法律效力。

第十一条附件清单

附件一：《平台功能需求规格书》

附件二：《技术协议》

附件三：《验收程序》

附件四：_________

附件五：_________