住建部发布工程总承包合同示范文本合同协议合同二篇

住建部发布工程总承包合同示范文本合同协议合同二篇篇一合同协议书本合同协议书由以下双方于______年______月______日在______签订：发包人：_________（以下简称“发包人”）法定代表人/授权代表：_________住所地：_________联系方式：_________承包人：_________（以下简称“承包人”）法定代表人/授权代表：_________住所地：_________联系方式：_________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就______（项目名称）工程总承包项目（工程地点：_________，工程规模：_________，结构类型：_________）协商一致，订立本协议书。第一条本合同构成本合同由下列文件组成：（一）《合同协议书》；（二）《通用合同条款》；（三）《专用合同条款》；（四）附件_________、_________、_________（根据实际情况列明构成合同的附件名称）。上述文件构成一个不可分割的整体，互为说明，互为补充，除本协议书另有约定外，解释顺序依次为：《合同协议书》、《专用合同条款》、《通用合同条款》、附件。当同一内容在不同文件中有不同表述时，以本协议书约定为准。第二条工程概况（一）项目名称：_________；（二）工程地点：_________；（三）工程规模与内容：_________；（四）结构类型：_________；（五）质量标准：符合国家及地方现行相关工程建设质量标准，并达到合格标准。第三条合同价款（一）本工程总承包合同价款为人民币（大写）_________元整（¥：_________元）。（二）本合同价款为固定总价合同价款。价格形式为固定总价。（三）货币：人民币（RMB）。第四条合同工期（一）计划开工日期：______年______月______日；（二）计划竣工日期：______年______月______日；（三）总工期：______天。第五条合同生效本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。且满足以下条件之一时生效：（一）发包人向承包人发出中标通知书；（二）双方已按合同约定完成相关手续并支付合同预付款（如有）。第六条质量标准工程质量必须达到国家及地方现行相关工程建设质量验收标准的合格等级。第七条争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向_________（选择仲裁或法院）提起仲裁/诉讼。（选择仲裁的，应明确写明仲裁委员会名称；选择诉讼的，应明确写明有管辖权的人民法院名称）。第八条合同解除除本合同另有约定外，发生下列情形之一时，合同可以解除：（一）双方协商一致同意解除本合同；（二）因不可抗力致使合同目的无法实现；（三）一方严重违反本合同约定，经另一方催告后在合理期限内仍未纠正；（四）法律规定的其他情形。第九条合同份数本合同一式______份，发包人执______份，承包人执______份，具有同等法律效力。第十条补充协议对协议书的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出补充协议。补充协议与本协议书具有同等法律效力。第十一条附件本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：_________、_________、_________。第十二条双方承诺双方均应遵守本协议书各项约定，并按合同约定履行各自义务。发包人（盖章）：_________法定代表人/授权代表（签字）：_________日期：______年______月______日承包人（盖章）：_________法定代表人/授权代表（签字）：_________日期：______年______月______日篇二合同协议书本合同协议书由以下双方于______年______月______日在______签订：发包人：_________（以下简称“发包人”）法定代表人/授权代表：_________住所地：_________联系方式：_________承包人：_________（以下简称“承包人”）法定代表人/授权代表：_________住所地：_________联系方式：_________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就______（项目名称）工程总承包项目（工程地点：_________，工程规模：_________，结构类型：_________）协商一致，订立本协议书。第一条本合同构成本合同由下列文件组成：（一）《合同协议书》；（二）《通用合同条款》；（三）《专用合同条款》；（四）附件_________、_________、_________（根据实际情况列明构成合同的附件名称）。上述文件构成一个不可分割的整体，互为说明，互为补充，除本协议书另有约定外，解释顺序依次为：《合同协议书》、《专用合同条款》、《通用合同条款》、附件。当同一内容在不同文件中有不同表述时，以本协议书约定为准。第二条工程概况（一）项目名称：_________；（二）工程地点：_________；（三）工程规模与内容：_________；（四）结构类型：_________；（五）质量标准：符合国家及地方现行相关工程建设质量标准，并达到合格标准。第三条合同价款（一）本工程总承包合同价款为人民币（大写）_________元整（¥：_________元）。（二）本合同价款为固定总价合同价款。价格形式为固定总价。（三）货币：人民币（RMB）。第四条合同工期（一）计划开工日期：______年______月______日；（二）计划竣工日期：______年______月______日；（三）总工期：______天。第五条合同生效本合同自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。且满足以下条件之一时生效：（一）发包人向承包人发出中标通知书；（二）双方已按合同约定完成相关手续并支付合同预付款（如有）。第六条质量标准工程质量必须达到国家及地方现行相关工程建设质量验收标准的合格等级。第七条争议解决方式因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向_________（选择仲裁或法院）提起仲裁/诉讼。（选择仲裁的，应明确写明仲裁委员会名称；选择诉讼的，应明确写明有管辖权的人民法院名称）。第八条合同解除除本合同另有约定外，发生下列情形之一时，合同可以解除：（一）双方协商一致同意解除本合同；（二）因不可抗力致使合同目的无法实现；（三）一方严重违反本合同约定，经另一方催告后在合理期限内仍未纠正；（四）法律规定的其他情形。第九条合同份数本合同一式______份，发包人执______份，承包人执______份，具有同等法律效力。第十条补充协议对协议书的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出补充协议。补充协议与本协议书具有同等法律效力。第十一条附件本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：_________、_________、_________。第十二条双