2024-2025学年度一级建造师每日一练试卷含完整答案详解【夺冠系列】

一级建造师每日一练试卷考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的性能参数是()。

A.天然含水量

B.天然密度

C.密实度

D.可松性

正确答案：D

2、（单选题）控制项目目标的主要措施中最主要的是()。

A.管理措施

B.经济措施

C.组织措施

D.技术措施

正确答案：C

3、（单选题）灌溉分水闸招标时共有甲、乙、丙、丁四家单位购买了招标文件，其中甲、乙、丙参加了由招标人组织的现场踏勘和标前会，现场踏勘中甲单位提出了招标文件中的疑问，招标人现场进行了答复，根据有关规定，招标人应将解答以书面方式通知（）。

A.甲

B.乙、丙

C.甲、乙、丙

D.甲、乙、丙、丁

正确答案：D

4、（单选题）在工程项目进行合同交底时，没有必要包含的内容是()。A.对合同的主要内容做出解释和说明B.将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人C.对合同价格作分析D.在合同实施前与其他相关的各方面落实各种安排正确答案：C5、（单选题）建设工程项目的总进度目标指的是整个工程项目的进度目标，它是在()确定的。

A.项目决策阶段

B.项目设计阶段

C.项目实施阶段

D.招投标阶段

正确答案：A

6、（单选题）根据《建筑工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，项目管理规划包括项目管理规划大纲和()两类文件。

A.项目管理计划

B.项目管理实施细则

C.项目管理操作规划

D.项目管理实施规划

正确答案：D

7、（单选题）工程质量统计分析法中排列图法的基本思想是()。

A.工程质量形成的影响因素多，必须分门别类地进行分析

B.统计的思想经典文档下载后可编辑复制

C.PDCA循环

D.三全质量控制

正确答案：B

8、（单选题）风险量是一个衡量()的变量。

A.风险发生的可能性

B.风险事件发生的概率

C.风险事件发生对项目目标的影响程度

D.风险大小

正确答案：D

9、（单选题）以下关于分包工程的责任和义务说法正确的是()。

A.劳务分包人应负责所分包的工程所有质量问题

B.劳务分包人对分包范围内的工程质量直接向工程承包人负责

C.施工场地内的劳务分包单位的工作人员的生命财产保险费用由建设单位支付

D.按合同约定，劳务分包人有权向建设单位索要所有劳动报酬

正确答案：B

10、（单选题）吊顶工程施工中，明龙骨饰面板的安装应符合()的规定

A.确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合

B.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接应采用搁置法安装

C.装饰吸声板严禁采用搁置法安装

D.饰面板与龙骨嵌装时，饰面板应事先加工成坡口。

正确答案：D

11、（单选题）对于低碳钢，在保证要求延伸率和冷弯指标的条件下，进行较小程度的冷加工后，可以达到提高()的目的。

A.焊接质量

B.耐高温

C.强度极限

D.耐腐蚀

正确答案：C

12、（单选题）下列关于施工总承包模式的特点描述错误的是()。

A.一般以施工图设计为投标报价的基础

B.业主只需要进行一次招标，与施工总承包商签约

C.不需要等待施工图设计完成后再进行施工总承包的招标

D.由于业主只负责对施工总承包单位的管理及组织协调，其组织与协调的工作量比平行发包会大大减少，这对业主有利

正确答案：C

13、（单选题）职业健康安全管理体系的基本内容由()二级要素构成。

A.23个

B.17个

C.13个

D.7个

正确答案：B

14、（单选题）防水砂浆施工时，其环境温度最低限制为()。

A.0℃

B.5℃

C.10℃

D.15℃

正确答案：B

15、（单选题）劳务合同的付款方式是，按照每月实际完成工程进度部位并验收合格支付的劳务费为（）A.不低于30%B.不低于50%C.不低于60%D.不低于80%正确答案：D二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）隧道监控量测中属于必测项目的有()。A.净空变化B.地面隆起C.围岩压力D.拱顶下沉E.隧道内水压力正确答案：AD2、（多选题）在混凝土分项工程中，混凝土浇筑完毕后，应按施工技术方案及时采取有效的养护措施，并应符合的规定有()。A.应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护B.混凝土浇水养护的时间：对于采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7dC.浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水与拌制用水相同D.采用塑料布覆盖养护的混凝土，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑料布内有凝结水E.混凝土强度达到1.0MPa前，不得在其上踩踏或安装模板及支架正确答案：ABCD3、（多选题）关于人民法院调解民事案件的说法，正确的有()。A.人民法院进行调解，只能由审判员一人进行调B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下才能进行调解C.调解达成协议，人民法院一般应制作调解书D.能够即时履行的案件，人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作，即发生法律效力正确答案：BCD4、（多选题）混凝土坝施工质量检查和监测的方法包括()。

A.物理监测

B.化学监测

C.钻孔压水

D.大块取样

E.原型观测

正确答案：ACDE

5、（多选题）施工组织设计的基本内容包括：工程概况;施工部署及施工方案;施工进度计划;施工平面图;主要技术经济指标，其中施工部署及施工方案的内容包括()。

A.合理安排施工顺序

B.确定主要工程的施工方案

C.编制资源需求计划

D.绘制施工平面图

E.全面部署施工任务

正确答案：ABE

第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）某水利工程经监理工程师批准的施工网络进度计划如下图(单位：天)

合同约定：如工程工期提前，奖励标准为10000元/天;如工程工规延误，支付违约金标准为10000元/天。当工程施工按计划进行到第110天末时，因承包人的施工设备故障造成E工作中断施工。为保证工程顺利完成，有关人员提出以下施工调整方案：

方案一：修复设备。设备修复后E工作继续进行，修复时间是20天;

方案二：调剂设备。B工作所用的设备能满足E工作的需要，故使用B工作的设备完成E工作未完成工作量，其它工作均按计划进行;

方案三：租赁设备。租赁设备的运输安装调试时间为10天。设备正式使用期间支付租赁费用，其标准为350元/天。

问题

1.计算施工网络进度计划的工期以及E工作的总时差，并指出施工网络进度计划的关键线路。

2.若各项工作均按最早开始时间施工，简要分析采用哪个施工调整方案较合理。

3.根据分析比较后采用的施工调整方案，绘制调整后的施工网络进度计划并用双箭线标注关键线路(网络进度计划中应将E工作分解为E1和E2，其中E1表示已完成工作，E2表示未完成工作)。

正确答案：1.计划工期为450天，E工作的总时差为15天，关键线路为A→C→D→H→K或①→③→④→⑥→⑦→⑧)。

2.分析：方案一，设备修复时闻20天，E工作的总时差为l5天，影响工期5天，且增加费用(1×5)=5万元。

方案二，B工作第125天末结束，E工作将推迟l5天完成，但不超过E工作的总时差(或计划工期仍为450天，不影响工期)，不增加费用。

方案三，租赁设备安装调试l0天，不超过E的总时差(或不影响工期)，但增加费143750元(350元/天×125天=43750元)。

三个方案综合比较，方案二合理。

3.评分标准：②→④→⑦，③→④箭线、节点编号正确，E1、E2名称、工作时间正确

关键线路之-①→③→④→⑦→⑧→⑨(或B→E2→H→K)

关键线路之二①→②→⑤→⑦→⑧→⑨(或A→C→D→H→K)

2、（问答题）某新建单线铁路工程设计行车速度为160km/h，全长189km，其中简支T梁有360孔，设计为跨区间无缝线路，站线铺轨28km，沿线有十多家石料场，其中铺轨与架梁由一个工程局公司总承包，接轨站位于繁忙的铁路干线上，站内有大量平地。

问题：

1.选择铺架方案，并加以解释。

2.建设单位要求7个月完成铺架，请确定有关施工进度。

3.简述跨区间无缝线路施工方案与施工步序。

4.简述该工程铺架施工应投入的主要机械设备。

正确答案：1.应选择的铺架方案是：在接轨站设置制梁场合轨排基地，采用机械化方案铺轨、架梁，铺架前采用汽车运输道碴，提前预铺道床。原因是：轨道工程和梁部工程规模大，应采取机械化铺架，接轨站有条件设置铺架基地，价购梁运输困难，应该现场制梁，沿线石料丰富，可以就近分散铺设道床。

2.按照经验，平均每天可以架梁3孔，接轨3km。

计算检验：189÷3+360÷3=183天=6月，实施工期略小于要求工期，可行。

所以有关施工进度确定如下：

制梁3孔/天，架梁3孔/天;轨排组装3km/天(包括沿线轨排)，正线铺轨3k