工程分包协议书合集15篇

工程分包协议书合集15篇工程分包协议书1总包方(甲方):分包方(乙方):为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：一、工程概况：工程名称：工程地点：分包内容（范围）：分包方式：二、工期：开工日期：竣工日期：三、安全生产：1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担。16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业。17、总包方有权审查分包方的.安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。18、分包方所使用的务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部承担。19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，总包方不承担任何责任。21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的，一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。四、违约：1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。五、争议：当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。总包方：（盖章）分包方：（盖章）负责人：负责人：年月日年月日工程分包协议书2承包方（甲方）：_____________责任人：_____________分包方（乙方）：_____________责任人：_____________风险提示：分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。依照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定，双方遵循平等自愿、诚实信用的原则，就___________工程的铝合金门窗工程分包进行协商，并结合本工程具体情况签订本合同，以致共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：_____________2、工程地点：_____________3、承包内容：_____________4、承包形式；_____________二、甲、乙双方工作甲方1、甲方应做好工程前期工作，使施工场地具体施工条件，对工程进度、质量、工期进行检查。2、甲方按合同约定支付工程款，完工时，及时组织人员进行验收。乙方应保证工程进度。3、甲方应及早向乙方交付图纸。乙方：1、乙方应保证工程进度。2、乙方根据甲方的通知及时组织所需的人员、原材料等到达施工现场，服从甲方现场管理，（材料进场须提供材质证明及进行复检）。3、乙方按现行国家行业相应规范、操作规程组织施工，接受甲方及监理方的监督，对出现的质量问题无条件返工，保证施工和工程质量。4、乙方应按约定参加图纸会审，并按甲方审定认可的图纸施工。5、乙方必须服从甲方指挥，听从甲方安排。三、工程量及工程价款工程量以实际制作的`门窗面积结算。门统一单价为________元㎡，窗统一单价为________元㎡。四、工程款支付工程款分四次支付，具体如下：1、甲乙双方自签订合同之日起，外框安装完毕后，甲方应支付总工程款的40%。2、内窗，安装、验收合格完毕，甲方应支付总工程款的50%。3、乙方在窗边修饰、撕条、打扫卫生后，甲方应支付总工程款5%，余款5%在________年保修期满后一次性付清。五、工期1、________年____月____日开工，至________年____月____日竣工。2、开工日期以合同签字之日起计算，因甲方未按约定完成工作，影响工程进度，工期顺延；因现场不可抗拒自然灾害、停电等意外因素影响，工期顺延，如因乙方自己的原因则工期不顺延。六、工程质量1、工程质量按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准施工，并按国家有关工程质量检验评定标准验收，乙方要严格控制外墙窗周边的施工工艺，杜绝门窗周边渗水。2、工程完工后由乙方通知甲方，甲方应及时组织有关人员进行验收，乙方应出示有关资料交给甲方。如工程质量不合格，乙方应及时派人返工，返工费用均由乙方负责。七、安全生产、文明施工乙方应按安全技术操作规程施工，安全生产，如发生一切安全事故，由乙方自行负责，费用自理。施工现场不乱堆乱放，保障施工现场的整洁。八、违约责任1、乙方违约不能按时完工，超过的工期按每超过一天罚款人民币_______元以此类推。甲方从乙方工程款中扣除。由于不可抗力的原因或甲方原因造成工期延长，乙方不负任何责任。2、因甲方原因造成停工面导致乙方的额外费用和损失，应由甲方承担全部责任和费用。九、保修本工程保修期________年，保修期内非人为损坏的质量问题，乙方无条件提供保修。保质期满后的质量问题，由乙方负责维修或更换。十、其他1、本合同一式______份，甲乙双方各执______份，从签字盖章之日起生效，到竣工结算付完工程款为止。2、因履行合同发生争议，双方协商解决，解决不成的，双方均可向合同履行地的法院提起诉讼。3、本合同未尽事宜，双方协商可另行签订补充协议，具有与本合同同等的法律效力。风险提示：分包合同有关工程量变更及单价调整，不可抗力事件的损失承担，相应工期，竣工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致，特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行，降低资金支付风险，防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。建议在起草或者签订分包合同之前，可以咨询专业的律师意见，以防止风险出现。甲方：_____________地址：_____________合同履行地：_____________签订时间：________年____月____日乙方：_____________地址：_____________合同履行地：_____________签订时间：________年____月____日工程分包协议书3总包单位：分包单位：工程项目：根据总分包双方自由协商，双方签订如下管理协议:一、质量管理：1、分包单位应注意现场成品或半成品的保护工作，服从总承包单位的保护措施及管理方法；未经许可，严禁随意凿打，若必须进行，应先提交切实可行的方案或措施送总承包单位技术负责人同意并报建设单位、监理单位备案后方可实施。2、分包单位进场后，若要在屋面上施工或现场堆码材料，应与总承包单位办移交手续；若有损坏，分包单位承担全部责任。3、为保证总分包单位及时搞好施工中的配合工作，总包与分包单位均用书面通知对方配合地点各部位，以明确施工部位。4、分包单位施工前应仔细核对外饰施工图与建筑实物的关系，如有不符，应及时与总承包单位联系。二、安全管理：1、按照谁施工谁负责的原则，分包单位现场施工人员对自身安全负责。分包单位应设置专职安全员，督促施工人员在施工中采取必要的措施，防止安全事故发生，并配合总承包单位按政府部门有关规定做好安全生产、文明施工管理工作。分包单位若在施工中发生的一切安全事故均由分包方自行负责并承担所有费用。2、分包单位应每月制定创建安全文明工地计划，组织一次安全文明施工检查，并把检查结果汇报总承包单位。3、分包单位进入施工现场人员必须戴好安全帽和工作卡，禁止穿高跟鞋、拖鞋，严禁赤膊、不戴安全帽进入施工现场；总承包单位对不戴工作卡、不戴安全帽、穿高跟鞋、拖鞋、赤膊进入施工现场者将作出50元/次的处罚，并对违章者所在单位罚款200~1000元/次。4、对分包单位进入施工现场后乱接电源、使用电炊具、烧水乌龟的情况，总承包单位将对其处以100~500元/次的罚款。5、为搞好安全管理，总包、分包单位质安员应及时沟通联系由总包单位带头，组成安全检查小组，总包分包单位都有权对各单位的违章行为予以制止并按总承包单位规定的标准罚款，杜绝安全事故的发生并防止各单位安全员可能出现的对所属单位的偏袒行为。6、施工现场严禁打架斗殴，若有违者，总承包单位将对个人进行200元/次的罚款，并对违者所在有关单位按1000元/次的罚款进行处罚。7、分包单位进场后应按规定在有关场所挂设满足要求的`灭火器具。8、分包单位施工中严禁拆除安全防护，若因施工需要需经总承包单位签字认可后方可拆除，在分包单位安全员监督下进行施工，施工完毕后及时恢复并报请总承包单位验收认可。如有违反者，总承包单位将对违反者处以200元/次的罚款，并对违反者所在单位处以500元/次的罚款。9、分包单位在进场前先缴纳5000~10000元安全生产抵押保证金至监理处，若分包单位被总承包单位处理罚款，则罚款必须在三天内以现金交于总包单位项目部，否则在安全生产抵押金中双倍扣除，当安全生产抵押金被全部扣完后分包单位必须重新缴纳抵押金，否则总承包单位可对分包单位拉闸断电并在生产、生活上不予配合。安全生产抵押金在分包工程全部竣工验收后进行结算并一次性退还给分包单位。三、进度管理：分包单位进场后，应向总承包单位提交分包工程合同复印件一份，同时递交施工项目部管理人员名单及联系方式，以便工作开展，分包单位施工前应将施工进度总计划交给总承包单位，月进度计划每月24日、周进度计划每周一上午12点以前交总承包单位办公室。并根据总包单位施工总进度计划以及调整计划在计划工期内进行实施。四、后勤管理：1、分包单位施工人员进场前2~3天在总承包单位登记注册，凭身份证复印件并领取出入卡（出入卡3元/个）；出入卡不得转借他人，若违反者没收出入卡并对违反者所在的分包单位处以200元/次的罚款。2、施工现场外围出入口的保卫、治安工作由总承包单位统一管理，分包单位施工区域应设保卫、治安分管人员，人员名单在进场后2天内交总承包单位办公室。3、进入施工现场的材料、机械设备和电缆电线等材料必须在总包单位保卫处登记注册，办理进场手续；不准私自带材料出施工现场，出场材料必须要有总包单位出具的出门条方能带出施工现场。4、分包单位应严格施工人员的管理，严禁留宿外来人员。5、分包单位住宿严禁在施工现场内，住宿区、办公区和作业区应严格分开。五、材料管理：1、分包单位进场的材料应在总承包单位指定位置堆码整齐。2、总包单位租赁给分包单位需用的钢管、架料、竹跳板等材料，按市场价增加10%管理费计费。3、本分包工程不使用的材料严禁进入本施工现场，违者后果自负；脚手架钢管、扣件、钢筋等材料进出场必须经总承包单位逐根检尺，清点后方可办理进出场手续，否则不准退场。六、文明施工管理：1、注意住宿周边的清洁卫生，生活垃圾要入垃圾桶，自觉清理，保持卫生。2、对不爱护清洁，乱倒垃圾，随地在施工现场小便的施工现场人员，总承包单位按50~200元/次对分包单位进行处罚。3、损坏公物、材料、成品，处罚50~200元/次并按照原物回复。4、分包单位所产生的建筑垃圾、生活垃圾、包装箱及社会垃圾物等不用的垃圾必须及时（2天内）自行运送到施工现场内总承包单位指定集中堆放点堆放，由总承包单位定期处理外运，各家分包在其施工期间按每月200元缴纳清洁费到总包单位。（每月1日由总包单位自行收取）。5、分包单位进入施工现场，必须按总包单位及业主指定地点搭设工棚，搭设工棚的材料原则上自备，若租赁总包单位材料应与总单位材料部门支付相关费用；分包单位若不按指定的地点搭设工棚罚款100~500元。严禁分包单位擅自用彩条布、旧竹胶板、跳板搭设工棚。6、分包单位必须配合总承包单位接受各级文明施工检查。若因分包单位的原因造成各级文明施工检查没过关，则处以分包单位1000~5000元罚款。七、生产、生活用水、电管理：1、生产、生活用水、电费实行预缴制度，先缴费后使用。各分包单位进场时，先到总包单位财务部门预缴纳水、电费抵押金共计5000元，在总包单位指定的位置安装施工用水表及电表；水电费按月统计，并用现金向总承包单位缴纳，直至工程完工，否则总承包单位有权拉闸断电。工程竣工验收后一次性退还分包单位水电抵押金（或此条另协商）。2、分包单位施工用电必须在总承包单位一级配电箱上接出，并配制合格的二级配电箱，里面安装合格的电表进行计量，在各施工区域时，再用符合规范的分配电箱（与总承包单位的配电箱要用标识分开）接至施工地点。3、总承包单位有权对分包单位的日常生产、生活用水电进行监督，若分包单位因不安全的生产、生活用水电等造成对总承包单位发生损失，由分包单位承担直接责任。4、分包单位的电费以每月抄电表计量，电价暂按供电局提供的单价计费，线路损耗按各分表进行摊销（或此条另协商）。5、分包单位进场人员所用的生活、生产水费按每人20元/月计费，已安装电表的生活用电按电表计费，未安装电表的分包单位生活用电费按每人20元/月计费。分包单位将人员点数如实报送总包单位，由总包单位核实人数，若有瞒报一经查实，其生活用水、电费收取基数为：［实报人数+10×（瞒报人数）］×（20+20）。或此条另协商。6、分包单位有义务节约用水，用电，不得浪费能源，否则总包单位一经发现有类似现象，处以分包单位50元/次罚款。7、各分包单位进场前向总包单位按200元/月交纳水电管理费。八、资料的管理：所有分包的工程项目，工程技术资料一律由分包单位指定专职档案员负责收集、编制、完善，对数量不多的分包单位的技术资料及时提供给总包单位。对数量较多的分包单位的技术资料，待工程完工后，由分包单位组卷装订成册移交总包单位汇总。分包单位的技术资料完成质量由分包单位负责。九、其他：1、分包单位施工用水及现场用电必须装表后开始使用，若有未装表就使用，经总承包单位查实，一律按偷水、偷电处理，并对违反单位处以500元/次的罚款。2、分包单位水电费、管理费于次月1日主动以现金方式交总包单位财务部门。3、为便于双方的安全管理工作，各种罚款费用均收取现金，由各受处罚人单位收取后交总承包单位。4、进场分包单位应遵守总包单位的各项规章制度并服从总包单位协调管理。5、涉及工程生产协调急需或必要的、分包单位现场负责人应按时参加总包单位的生产协调会。分包单位不请假、无故不参加总包单位涉及分包单位生产协调会者，罚款200元/次。6、分包单位若违反了分包单位管理制度，则总承包单位有权进行拉闸断电，并对分包单位进度款不予签字。分包单位自行负责由此造成的一切损失。7、未尽事宜，另行协商。总包单位盖章：项目负责人签字：分包单位盖章：项目负责人签字：工程分包协议书4工程名称：__________________________________工程地点：__________________________________协议编号：__________________________________由设计人编填)设计证书等级：______________________________发包人：____________________________________设计人：____________________________________签订日期：__________________________________深圳市规划与国土资源局监制发包人：____________________________________设计人：____________________________________发包人委托勘察人承担______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本协议。第一条本协议依据下列文件签订1.1《____》、《中华人民共和国建筑法》。1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让协议书》。1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.5建设工程批准文件。第二条本协议设计项目的内容2.1工程名称：__________________________2.2设计指标建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号，资料及文件名称，文件编号，份数，提交日期，有关事宜。《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让协议书》第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本协议设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费20%定金20%定金说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本协议履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本协议第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让协议书》的有关规定及国家有关标准进行设计。6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按协议第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订协议)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签协议前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.4发包人要求设计人比协议规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本协议外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让协议书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》，按协议规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：__________________6.2.3设计合理使用年限为__________________年。6.2.4设计人按本协议第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的.设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按协议规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任7.1在协议履行期间，发包人要求终止或解除协议，设计人未开始设计工作的，不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本协议第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本协议项目停缓建，发包人均按7.l条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的____________%.7.4由于设计人自身原因，延误了按本协议第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5协议生效后，设计人要求终止或解除协议，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务协议。8.2设计人为本协议项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本协议第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本协议内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不可抗力因素致使协议无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本协议发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在协议中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本协议一式____________份，发包人____________份，设计人____________份。8.9本协议经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10本协议生效后，按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。8.11本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。8.12其它约定事项：_______________________________发包人名称：______________设计人名称：_______________(盖章)(盖章)法定代表人：(签字)______法定代表人：(签字)_______委托代理人：(签字)______委托代理人：(签字)_______住所：____________________住所：_____________________邮政编码：________________邮政编码：_________________电话：____________________电话：_____________________传真：____________________传真：_____________________开户银行：________________开户银行：_________________银行帐号：________________银行帐号：_________________建设行政主管部门备案：____鉴证意见：_________________备案号：__________________经办人：___________________备案日期：____年___月___日鉴证日期：_____年___月___日工程分包协议书5发包单位：_____________(以下简称甲方)承包单位：_____________(以下简称乙方)甲方将建筑工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，进度，双方在签订建筑工程合同时，签订本协议，双方必须严格执行。工程概况：_________________工程名称：_____________________________________工程信号系统安装工程工程地址：_________________位于________________________________________。范围和内容：环形支架安装及电缆敷设工程项目期限：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日协议内容：1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员;应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：(1)工程项目应由甲方编制施工组织设计;(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，制定有针对性的安全技术措施，乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。4、甲乙双方的'领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。5、施工前，乙方应组织召开现场安全生产教育会议，并通知甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。6、施工期间，乙方指派同志负责本项目的有关安全、防火工作;甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。7、乙方在施工期间必须严格执行甲方：____________________________年_______月_____日乙方：____________________________年_______月_____日工程分包协议书6为贯彻《中华人民共和国治安管理处罚条例》，本着谁主管，谁负责的原则，将治安保卫工作落到实处，确保不发生治安责任事故，制定本协议。劳务分包队伍在施工现场及生活区应履行如下条款：1．认真落实《中华人民共和国治安管理处罚条例》，劳务分包队伍保卫部门应对所负责施工现场治安保卫工作负全责，保证实现无重大治安责任事故。2．接受总包单位对治安保卫工作的`监督，接受公安机关的监督检查，对指出存在的治安方面的隐患，须及时进行整改，不得拖延。3．劳务分包队伍须制定相应的安全制度和措施，并指定专人负责治安保卫工作．结合本单位实际情况，进行经常性检查，确保安全。4．劳务分包队伍应定期将所属外来务工人员状况向地区派出所申报，及时办理暂住证件，并将有关材料上报总包单位保留备查。凡在施工现场施工的劳务工人必须三证齐全，未经允许不得随意调换劳务工人。5．进入施工现场必须佩带出入证、戴好安全帽、严禁在施工现场内吸烟。6．在施工中必须严格按现场规定做，不得无故制造噪声，无事不得随意到居民区走动。7．劳务工人宿舍实行挂牌管理，指定专人负责宿舍的治安、消防、卫生管理。劳务工人宿舍严禁私接乱拉电线，不得使用电热器具。8．加强宿舍卫生管理，保护公共财产，门前实行三包，不得私留外人住宿；严禁进行任何形式的，不准酗酒滋事；严禁打架斗殴，如有发生，双方队长罚款贰百元。凡违反上述纪律者，视情节轻重给予相应处罚。此协议一式两份，双方各存一份。甲方代表：乙方代表：盖章：盖章：年月日工程分包协议书7甲方：乙方：身份证：手机号：甲方将工程以《包工不包料》的形式承包给乙方，为使双方明确经济责任关弟，保质保量，多快好省地完成该工程，在平等互利的原则下，经双方共同协商，达成如下协议：第一条木工工程承包范围及工作内容1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：天花、墙身、茶几、机柜、服务台、收银台、门扇、超市水吧木工部分，不含其它活动家具。4、承包方式：包人工、包机械、不包所有木工材料。5、不含量架子搭设、电焊、门面招牌制作。第二条油漆工程承包范围及工作内容1、承包范围：天花抹灰及刷乳胶漆、墙身抹灰及刷光油。2、木饰面清漆及木饰面手刷漆制作。3、不含墙纸安装及艺术涂料制作。4、不含乳胶漆、光油、白乳胶等其他油漆材料，只负责辅料。第三条水电工程承包范围及工作内容1、承包范围：主配电箱及各包房配电箱。2、辅设强电、弱电、水安装，含线槽、线管、电脑、电话、卡拉OK咪线、音响线等配件，灯饰及五金洁具、开关、插座，（不含消防弱）第四条泥工部份1、承包范围：砌墙、批墙、地脚线及卫生间墙、地砖、门套大理石安装。2、承包方式：砌墙包工包料，其他工程只包水泥、沙。第五条其它补充说明1、工期，工人进场后45天完成二层（）如其它施工班组影响进度，且工期随延。2、工地临时用电箱、临时电插座电排、临时照明灯泡及临时用水由甲方提供材料，乙方负责安装。3、施工垃圾由乙方负责清运到指定点，清运。4、如有子项目，乙方施工完成后，甲方再作修改，甲方应以变更签证的方式给乙方作结算。5、报价以外项，按增项另计。第六条甲方责任1、向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明书，并向乙方进行现场安全和技术交底。2、按进度提供所需的'材料、配件、成品保护。3、对安装质量、安全消防、文明生产进行监督检查。4、积极协调，保证施工正常动作。5、提供现场办公室、库房搭设材料。6、按进度及时人工费支付，以现金方式支付，工程完工后按100%方式支付。7、负责协调现场各方面工作，保证施工顺利进行。第七条乙方责任1、自备全部施工机具设备，安全事故由乙方全权负责。2、服从甲方领导,并服从项目部的工作指导及配合其它完成协议内的相关工作,维护甲方形象，如遇业主、监理、甲方人员检查指导工作，要礼貌对待。对严重违反施工纪律的人员，甲方有权示其退出施工现场。3、积极协助甲方及项目部做好现场管理工作，认真配合其它施工单位的施工，努力创造条件，保证工程按总体施工方案如期完成。4、图纸没有的项目及其它隐蔽工程现场共同协商，以变更签证的方式结算。5、乙方需严格按图施工，遵照甲方制定各项操作规程。6、为确保工程如期完成，施工过程中乙方应有稳定的施工队伍和完善的管理。第八条合同价款及价款的支付1、二层KTV装饰工程部价为：万，小写：元（本报价除部份指定材料费用外，均由甲方提供）。2、付款方式（1）、合同签订后人工进场前，支付合同总价的15%；（2）、本工程施工完成40%，支付合同总价的20%；（3）、本工程施工完成60%，支付合同总价的20%；（4）、本工程施工完成80%，支付合同总价的20%；（5）、本工程施工完成100%，支付合同总价的20%；（6）、工程验收后，甲方应该在三个月内付清合同总价的5%；（7）、甲方如果不按合同付款，乙方有权停工，且工期随延。附件一：工程报价表（报价以外项目另计）本协议一式份，甲方执份，乙方执份。甲方代表签名：乙方代表签名：日期：年月日日期：年月日工程分包协议书8发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）为加强工程项目质量、工期、安全、现场文明等方面的管理，明确双方责、权、利的关系，结合双方的实际情况，本着平等、自愿的原则，甲、乙双方达成如下协议，双方共同遵照执行：1、甲方将贵阳1.5环工程毛石挡土墙工程劳务发包给乙方施工，承包方式为：包工不包料，以及工期、质量、安全、现场文明施工。2、计价计量方式：工程单价按照实际完成片石混凝土挡墙方量50元/m3计算(单包工、机械设备由甲方提供)；3、承包方式及工作内容：乙方只提供劳务，工作内容为(模板支设、模板拆除、毛石混凝土浇筑、脚手架搭设)；乙方操作工具（扳手、手锤）自带；甲方提供材料及机械设备（混凝土、模板、钢管、焊条、拉杆及辅助材料等）甲方提供机械设备（挖机、吊车、焊机、角磨机、切割机、混凝土振动棒等）。4、质量要求：乙方施工工艺，必须满足设计及规范要求，如因乙方不合理的施工，造成的.损失全部由乙方承担。5、付款方式：乙方进场施工先垫付该施工队的生活费用十天，乙方进场施工十天后，甲方支付乙方生活费用，甲方每月按完成量的80%支付乙方进度款；乙方完成每完成一堵挡墙后，甲方七天内付清乙方工程尾款。6、乙方必须配合甲方对工人的安全培训、安全教育，并进行安全技术交底，若因乙方疏于安全防范、安全教育和安全管理。7、若甲方未按照合同约定按时支付工程进度款，乙方有权停工；并赔偿乙方停工期间的一起损失；8、因乙方管理不当给甲方造成极大影响（包括擅自停工、拖延工期、施工质量不合格等），甲方有权终止此合同，有权勒令乙方退场，并只支付乙方完成工程量的70%工程款。9、双方发生争议，应友好协商。若协商不成，可向有关部门申请仲裁。本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，工程竣工，双方结清工程款项后失效。未尽事宜，双方另行协商。甲方（签章）：日期：电话：身份证号：乙方（签字）日期：电话：身份证号：工程分包协议书9甲方（承包人）：乙方（分包人）：风险提示：分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、工程名称：二、分包工程范围：三、工程单价：四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到优良。五、工期要求：按业主要求工期：开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日，合同总工期为____日。六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故。七、结算方式：工程竣工验收____日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算。八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额_____%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的_____%，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。风险提示：允许分包的工程范围应当在依据招标文件，分包的工程不得超过总工程量的30％。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的30％的，或者专业工程分包管理费超过30％的（招标文件规定的税费除外），这是底线，逾越底线均认定为违法分包。同时，这里也强调分包工程不得再次分包，凡再次分包也被认定为违法分包。另外，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，承包人如果存在违法分包的工程，当出现不符合规定的质量标准造成的损失，那么承包人也应当承担连带赔偿责任。九、指令和决定1、就分包工程范围内的工作，承包人随时可以向分包人发出指令和决定，分包人应执行承包人发出的所有指令和决定。2、就分包工程范围内的工作，分包人应执行经承包人确认和转发的建设单位或监理单位发出的所有指令和决定。如分包人与建设单位或监理单位发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。风险提示：驻工地代表实质上是建设单位派驻施工单位对该工程施工质量施工进度及造价等与施工发生一切密切联系诸方面和施工单位共同管理的代理人，是保证合同工期的实现的重要角色，发包方和承包方在选择驻工地代表的时候应当谨慎选择，以保障分包工程的顺利进行。十、承包人驻工地代表1、承包人驻工地代表姓名：___XXXXX_____，联系电话___XXXXX_____。2、承包人驻工地代表的职权：按合同约定向分包人发出指令，履行分包合同约定的职权和义务。3、承包人代表可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前通知分包人。4、承包人如需更换驻工地代表，应提前通知分包人，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。十一、分包人驻工地代表1、分包人驻工地代表姓名：___XXXXX_____，联系电话___XXXXX_____。2、分包人驻工地代表的职权：按分包合同约定和承包人批准的施工组织设计、施工作业计划、工期控制计划、质量标准和承包人指令要求施工，遵守承包人、建设单位和监理单位的各项规章制度，履行分包合同中规定的其他所有职责和义务。3、分包人未经承包人同意，不得擅自更换驻工地代表。分包人如有违反，将被视为违约，并承担违约责任。4、如分包人驻工地代表违反分包合同规定的各项职责和义务，或承包人认为分包人驻工地代表不称职，承包人有权要求分包人更换驻工地代表。分包人应予执行。十二、承包人工作1、提供现场必要的施工条件。2、提供图纸资料并进行技术交底，编制施工组织设计、设计方案及总工期控制计划，审查并批准分包人编制的分包工程施工进度计划和施工作业计划。3、指导、监督和检查分包人的工程技术、质量、工期、安全生产和文明施工等管理工作，及时解决和纠正施工中出现的各种问题。4、协调分包人与建设单位、监理单位及其他分包单位的关系。十三、分包人工作1、按照承包人通知的时间准时进场，严格按照施工图纸、施工验收规范、质量检验标准和施工安全操作规程进行施工，服从承包人、建设单位和监理单位的管理、监督与检查，对分包工程的施工技术、工程质量、工期进度、安全生产和文明施工全面负责，确保各项指标的实现。2、严格按照环境保护标准施工，遵守建设单位和承包人关于现场文明施工和环境保护的`各项规章制度和管理规定。作业面做到工完场清，保持现场清洁整齐，材料使用及摆放符合施工现场规定。凡属分包工程施工管理责任范围内发生的罚款，均由分包人承担。3、确保现场安全检查符合有关规定，并采取严格的安全防护措施，杜绝各类事故发生，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的一切费用（包括给承包人造成的损失）。风险提示：如果是承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责，应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验，禁止使用不合格的材料和工程设备。十四、设备和材料1、分包方应按照相关操作规程合理使用承包人提供的设备，并负责该部分设备的日常养护、维护，保证设备处于良好的状态。如因分包人使用不当造成设备损坏，分包人负责维修，并赔偿承包人损失（包括但不限于承包人向第三人承担的违约责任）。2、承包人提供的材料数量由承包人和分包人根据分包工程施工图纸核定。承包人根据分包人编制并经承包人批准的材料需用计划和进场计划安排材料进场。3、由分包人提供的材料、设备，分包人必须向承包人提供材料、设备的产品合格证明、有关试验资料并经承包人验证合格后方可进场使用。分包工程结算时，分包人必须向承包人提供所使用材料的原始购料票证。十五、工期延误1、分包人应当按照分包合同约定的开工日期开工。因下列原因之一造成分包工程工期延误，经承包人确认，工期相应顺延：（1）承包人未按分包合同约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地，分包人虽以书面形式提出申请，但仍未从承包人处收到施工所需的图纸、开工条件、设备设施、施工场地，以至影响施工造成停工的。（2）分包人应在（1）款约定情况发生后____日内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在建设单位同意延长总包合同工期的基础上予以确认。分包人在规定时限内未提交顺延工期报告的，视为该情况未影响工期。2、分包人不能按分包合同约定的竣工日期或承包人同意顺延的工期竣工的，应承担违约责任。十六、质量检查与验收1、分包人应随时允许并配合承包人或监理单位进入分包人施工场地检查工程质量。2、分包工程质量应达到分包合同约定的工程质量标准。工程质量达不到约定的质量标准，分包人应承担违约责任。十七、合同价款与支付分包人按时完成分包工程并通过验收后，分包人应向承包人提交分包工程完整的竣工结算资料。承包人与建设单位办理完成全部工程结算手续后，待承包人收到建设单位支付的工程结算款后____日内，承包人将扣除分包工程保修金和其他应扣款项外的分包工程结算款支付给分包人十八、合同解除：乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：1、没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的；2、延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限20%的；3、发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；4、拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额50%以上的，乙方有权解除合同。乙方应在甲方解除合同____日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的1%作为违约金支付给甲方十九、违约责任：甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，一方违约，应赔偿对方损失。二十、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。二十一、本协议未尽事宜双方协商解决。风险提示：分包合同有关工程量变更及单价调整，不可抗力事件的损失承担，相应工期，竣工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致，特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行，降低资金支付风险，防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。建议在起草或者签订分包合同之前，可以咨询专业的律师意见，以防止风险出现。甲方（盖章）：代表：________年____月____日乙方（盖章）：代表：________年____月____日工程分包协议书10为贯彻公安部61号令《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《**市消防条例》，本着谁主管，谁负责的原则，将消防工作落到实处，确保不发生火灾责任事故，制定本协议。外施队应履行如下条款：外施队应对施工现场防火工作负全责、认真落实《**市消防条例》和《消防法》，保证实现无重大火险火灾责任事故。二、接受总包单位对防火工作的监督，接受公安消防机关的监督检查，对指出存在的消防方面的'隐患，须及时进行整改，不得拖延。三、外施队须制定相应的防火安全制度和措施，并指定专人负责防火工作．结合本单位实际情况，进行经常性检查，确保安全。四、确保本队全体队员及时参加项目工程组织的入场教育和其它培训活动，经常组织学习消防法规、规章和消防安全技术规程，监督本队人员遵章守纪，不违章指挥；制止违章用火、用电和使用易燃易爆化学危险物品。五、外施队应建立防火领导组织机构和义务消防队，领导和组织开展活动和训练。使每个队员掌握一般的防火知识，具有一定的灭火技能；会逃生自救：发生火灾事故，须及时抢救伤员、扑救火灾；妥善保护现场，立即上报有关领导，配合有关部门进行事故调查。六、严格遵守总包单位各项用火、用电安全操作规程及防火安全规定、制度。电气焊工、电工、防水工必须经过专门培训，持证上岗。电气焊工须持有效证件到保卫部门登记备案认可。严禁非焊工从事电气焊操作。电气焊工进行明火作业时，按规定开具动火证，七、施工现场、生活区、料场等，不准使用电炉子、电热水器、电褥子等电热器具，特殊情况须经上级消防保卫部门审批后方可使用。八、生活区宿舍内的照明灯具，不得超过60瓦，严禁使用碘钨灯取暖、照明，严禁私拉乱接电源线。此协议一式两份，双方各存一份。甲方代表：乙方代表：盖章：盖章：二零年月日工程分包协议书11甲方：项目部（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程劳务工期劳务合作事项协调一致，签定本协议。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包范围：五、合同工期：开工日期：竣工日期：六、质量标准：主体市级优质结构七、图纸：甲方向乙方提供施工图纸两份，标准图集一份。八、施工准备工作：甲方做到施工场地的责任及费用与施工场地具备开工条件和完成时间的要求，完成施工用水、电、道路责任及费用，完成生产、生活临时设施责任和费用。甲方在开工前向乙方提供经批准的施工方案，提供水准点及坐标控制点位置及其要求与保护责任。九、甲方驻工地代表及甲方权利义务甲方驻现场代表行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。甲方代表的指令、通知等应以书面形式，本人签字后交乙方办理签收。甲方负责施工现场的测量放线工作，实施对工程质量、安全文明、工期、计量控制、监督检查和验收，甲方负责原材料试验、施工试验、取样、委托试验和成品、半成品的'检验测试，负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织参加图纸会审，统一安排技术档案资料的收集、整理，办理交工验收，负责提供临建工作宿舍、提供床位。在施工中如果达不到建设方和监理要求，甲方有权换队伍，合同终止。十、乙方驻工地代表及乙方权利义务乙方工地代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，乙方的要求、申告和通知等应以书面形式范围的工程向甲方汇报，按照现行规范、规程、标准和甲方对质量的管理规定进行施工，接受甲方工作指令和质量监督。自觉遵守法律、法规及甲方的规章制度，服从甲方及有关部门的管理，自觉接受其监督、检查，与现场其他单位搞好协调配合。对甲方的指令应迅速执行，如因乙方行动迟缓给甲方造成影响或损失的，乙方承担全部经济责任。工地施工中发生违纪责任现象，给甲方造成名誉上的损失，根据情节接受罚款。十一、工期乙方根据工期要求，周密的安排及总进度计划，保证按约定工期完成，如按期完不成，按规定给予罚款，如材料、机械耽误工期应顺延，并听所有误工的零工，天气造成工期向下顺延。十二、质量与检验工程质量必须达到约定的质量等级，严格按操作规程验收规范施工，乙方应对施工部分存在的问题按验收提出的意见及时返修，并在限定的期限内完成，所造成的材料等一切费用均由乙方承担，再通知重新验收，直到符合质量要求为止。十三、安全与文明施工职工进入工地必须戴好安全帽，严禁酒后进入施工现场，高空作业必须系好安全带，对机具必须有专人使用。任何情况下，禁止乱接乱拉电线、电缆。须用时，必须找工地电工，否则后果自负。在施工中如果不按操作规程施工出现的伤亡事故，一切费用均由乙方承担，与甲方无关。在施工中必须做到工完料净场地清，建筑垃圾放到指定地点，使用的材料一律堆放整齐。不要在楼内大小便。不要在工地和公共场所打架，不要偷盗，如发现以上情况，给予一定的罚款。十四、承包工程的结算方式与价格防潮层以下-0.20m，人工搅拌垫层按30元/按10元/0.12元/块，支模板按粘灰面积14元/钢筋按建筑面积*9元计，构造柱圈梁32元/5元/屋面按建筑面积2/3计算，其余按七层建筑面积58.5（包括小件、吊车工、食堂人员、堵架眼等）。十五、付款方式基础完、±0.00付80%，二层、四层主体完付80%，主体验收合格后半月付清。十六、物资供应本工程需用的材料由甲方及时供应，甲乙双方负责签收保管。甲方提供必要的施工所用的机械。十七、争议双方在协议履行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决，协商解决不成时，向仲裁委申请仲裁。本协议一式四份，甲乙双方各持一份，甲方代表一份，乙方代表一份，双方签字盖章生效，工程完成、工程款交付完毕，协议终止。甲方盖章（签字）乙方盖章（签字）甲方代表（签字）乙方代表（签字）年月日年月日工程分包协议书12委托单位：____________(以下简称甲方)承包单位：____________(以下简称乙方)一、经协商，甲方将分包给乙方施工。二、乙方应按甲方设计要求及施工规范完成施工任务，质量达到验收规范要求及甲方项目经理签字验收。施工过程中的'安全教育、安全交底及人身安全、伤亡事故由乙方自行负责。三、工程款：合同签定后进入施工现场时，甲方向乙方支付生活费;施工过程中根据施工进度及工程质量按比例发放工程款;工程结束验收合格后扣除保修金结清余款;保修期结束结清全部工程款。四、工期：达到建设单位及甲方要求。五、承包方式：单项工程轻包。六、甲方责任：负责协调与建设单位关系、各工种间配合及材料提供,按时支付人工费。七、乙方责任：1、服从甲方人员管理，遵守甲方各项规章制度。2、工人进场，对工人进行安全技术交底。每天开工前召开安全会议，对具体工作进行安全教育，提高工人的安全意识。3、按时、保质保量完成施工任务。(对未按要求完成施工任务的，视情节轻重按公司奖惩条例进行处罚。)4、合理使用材料，避免浪费。施工现场材料要堆放整齐，剩余材料要及时返库。5、每天中午及晚上收工前，对施工现场进行清理，将建筑垃圾堆成堆，由公司派专人清理出施工现场。6、注意成品保护及各工种间配合。7、电工及电焊工须持证上岗，并将技术等级证复印件交项目部存档。8、对工人进行素质教育，文明施工，树立公司形象。9、自行配备各种生产工具，定时维修，保证工程顺利进行。其中，电动工具自备由墙壁插座到施工处的插头、插座及电线。10、每项单项工程结束后，先由班组长组织工人自检，合格后报项目部验收。不符合要求处及时修改，直至验收合格，项目部签发分项工程质量评定表。11、工程结束后，由班组长把各自完成项目的结算清单及分项工程质量评定表报到项目部，由技术员核对工程量及单价，项目经理及工长复核签字后，报到总经理处结算。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程分包协议书13甲方：立协单位：以下简称乙方：为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家和上级有关法规、规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时，就施工过程中甲乙双方安全责任问题，签定劳务发包工程安全协议书。本协议为施工合同的辅助协议，在签订合同的同时签订本协议，两者具有同等法律效力，双方应认真履行。一、甲、乙双方共同遵守的条款1、认真贯彻执行国家、地方政府颁发的有关安全生产的政策、法律、法规与安全规范标准，执行企业的有关安全管理的规章制度。2、严格履行“协议书”各条款，如有争议，由甲乙双方协调解决，如协议不成，由地方仲裁机构仲裁。二、双方各自应履行的条款甲方1、甲方有权对乙方执行国家、地方政府颁发的有关安全生产的政策、法律法规与安全规范标准，企业的有关安全管理的规章制度进行监督检查。2、对乙方特种作业人员持证上岗作业情况应予以检查、查验证件。3、对乙方施工中的安全生产予以督促检查；发现违章作业，违章指挥以及安全隐患有权停止乙方作业，并按照公司相关的奖罚制度进行处罚，督促按要求及时整改。4、对乙方进行相关的安全教育，和技术交底，按合同约定为乙方提供必要的劳动防护用品和防护措施。乙方1、乙方必须具备施工资质证书、安全生产许可证。2、安全教育2.1负责对本单位参与施工的职工进行入场安全教育，做好进场职工安全教育档案资料和施工安全技术交底，并保证特种作业人员持证上岗达到100%。2.2乙方保证安全生产，必须遵守国家安全生产法律法规，遵守企业各项规章制度。无重伤、死亡事故；严格执行甲方下发的各项安全生产责任制，按照国家、省市建设主管部门的相关规定及甲方的安全生产管理制度执行。3、安全监督，文明施工管理3.1按照甲方下达的文明施工的规定要求进行施工，严格按照五规范一标准要求施工。3.2因乙方原因导致工程安全评价不合格或施工现场达不到安全作业环境要求的，造成不能汲取安全施工费用，并且建设单位在工程竣工结算时扣除原已预付的安全施工费，乙方单位负全部责任。3.3建立工地安全领导管理体系，配备专门的专职安全管理人员，安全负责人要参与甲方组织的安全会议和安全活动。3.4接受甲方对安全生产的`监督检查，对检查发现的违章行为和安全隐患要积极进行整改，不得推诿。3.5乙方在甲方施工区域内施工作业时应遵守甲方的安全规章制度，没经允许不得擅自动用甲方的施工机具、设备、消防器材等，不得私自搭设电器线路，否则发生安全事故，除负责全部责任外，还应赔偿给甲方造成的经济损失。4、证件要求乙方必须配备本行业所要求的各种操作证。5、安全事故处理5.1施工过程中发生等级安全事故的，乙方要按行业事故处理程序及时上报及时通知甲方，并同时上报有关部门。5.2乙方分包人应遵守工程安全生产的有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受业内安全人员的监督检查，采取必要的安全防护措施，因乙方原因造成的安全事故，事故责任和因此发生的费用由乙方承担，同时承担给甲方带来的社会影响方面的损失。5.3发生重大伤亡事故时，甲乙双方如有争议，应按有关部门的相关规定进行处理。6、风险保证金乙方承包的工程时交纳一定数额的安全险抵押金，按照工程造价的‰交纳，工程竣工结算时，如未发生安全事故和违章作业罚款，甲方应将抵押金如数退还。若发生事故和违章罚款时，按照甲方的相关奖罚制度的有关规定进行扣除。本协议书填写一式三份，报甲方公司安监部门备查。甲方：（公章）乙方：（公章）法定代表人：法定代表人：年月日工程分包协议书14x甲方：XXX乙方：XXX经协商，双方在已经签订的工程分包合同框架范围内，另签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、规范。第二条双方共同遵守中建总公司、中建三局、中建三局三公司各项安全生产规章制度，贯彻执行职业健康安全和环境管理体系（管理体系要求为：全员参与、遵纪守法、服务顾客、工程创优、防治污染、节能降耗、关爱员工生命、安全文明施工、持续改进、杜绝安全事故）。第三条甲方的安全责任、权利和义务1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育，对乙方人员进行安全生产三级教育。3、安排乙方施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计书面进行安全技术交底。