2024-2025学年度一级建造师模拟题库（网校专用）附答案详解

一级建造师模拟题库考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）当今时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心手段是()。

A.基于网络的信息处理平台

B.基于媒体的信息处理平台

C.信息管理工作流程

D.信息编码与解码

正确答案：A

2、（单选题）按施工成本构成分解项目总施工成本，如果和()相结合，有助于检查各项具体的施工成本支出的对象是否明确或落实。

A.按时间进度分解项目总施工成本

B.按工程形象部位分解项目总施工成本

C.按子项目分解项目总施工成本

D.按责任部门分解项目总施工成本

正确答案：C

3、（单选题）管理的职能包括()。A.提出问题B.筹划C.执行D.人员安排正确答案：A4、（单选题）某一特定危险情况的发生的可能性和后果的组合是指()。

A.绩效

B.风险

C.风险评价

D.事故

正确答案：B

5、（单选题）大跨度混凝土拱式结构体系中，适用房屋建筑高度最高的结构体系是()A.抗剪性能B.抗弯性能C.抗拉性能D.抗压性能正确答案：A6、（单选题）纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是()。

A.有仲裁协议

B.有具体的仲裁请求、事实和理由

C.属于仲裁委员会受理范围

D.当事人双方口头愿意仲裁

正确答案：D

7、（单选题）为了实现项目的进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展。这属于项目进度控制的()。

A.管理措施

B.组织措施

C.经济措施

D.技术措施

正确答案：A

8、（单选题）在某网络计划中，工作A还需3天才能完成，但该工作距离最迟完成时间点的天数为2天，那么()。

A.该工作不影响总工期

B.该工作可提前1天完成

C.该工作会影响总工期2天

D.该工作会影响总工期1天

正确答案：D

9、（单选题）通过统一的施工策划，保证各个分项工程内在质量和外部表现上的（）

A.一致性

B.集成性

C.系统性

D.平衡性

正确答案：A

10、（单选题）为确保建设工程合同的合法性，应由律师核实，才可对外确认。其原因是()。

A.合同必须有第三方认证

B.有可能合同内容含有违反法律的条款

C.合同必须有律师认证

D.律师能保证公正性

正确答案：B

11、（单选题）所谓分包是指总承包企业将所承包的建设工程中的()发包给其他建筑业企业完成的活动。

A.全部工程

B.关键工程

C.专业工程或劳务作业

D.全部工程肢解后

正确答案：C

12、（单选题）劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，保险费用由()支付。

A.劳务分包人

B.工程承包人

C.业主

D.以上都不对

正确答案：A

13、（单选题）配制厚大体积的普通混凝土不宜选用()水泥

A.矿渣

B.粉煤灰

C.复合

D.硅酸盐

正确答案：D

14、（单选题）有抗震要求的带肋钢筋，其最大力下总伸长率不应小于()%。

A.7

B.8

C.9

D.10

正确答案：C

15、（单选题）编制项目管理实施规划首先要完成的是()。

A.分析项目条件和环境

B.熟悉相关法规和文件

C.了解项目相关各方的要求

D.组织编制

正确答案：C

二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）施工组织设计的基本内容包括：工程概况;施工部署及施工方案;施工进度计划;施工平面图;主要技术经济指标，其中施工部署及施工方案的内容包括()。

A.合理安排施工顺序

B.确定主要工程的施工方案

C.编制资源需求计划

D.绘制施工平面图

E.全面部署施工任务

正确答案：ABE

2、（多选题）根据《水利工程建设项目勘察(测)设计招标投标管理办法》(水总[2004]511号)，经批准后，水利工程建设项目设计可不招标的情形包括（）。A.工程项目涉及国家安全的B.抢险救灾C.主要工艺采用专有技术的D.技术复杂，能够满足条件的设计单位少于三家E.专业性较强，符合条件的潜在投标人数量有限的正确答案：ABCE3、（多选题）桥梁基础无护壁基坑开挖可以分为垂直开挖和放坡开挖;基坑开挖的作业方法有()。A.人工开挖B.冲抓开挖C.钻爆开挖D.机械开挖E.吸泥开挖正确答案：ACD4、（多选题）《水法》中的水工程是指在江河、湖泊和地下水源上()水资源的各类工程。

A.开发

B.利用

C.节约

D.调配

E.保护

正确答案：ABDE

5、（多选题）铁路新线路堑开挖过程中，应注意施工安全，若出现岩层走向、倾角不利于边坡稳定及施工安全的地段应及时采取（）等措施。A.顺层开挖B.不挖断岩层C.减弱施工振动D.减弱施工振动E.加强支护正确答案：ABC第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）某建筑工程，占地面积8000m2,地下三层，地上三十层，框筒结构，结构钢筋采闲HRB400等级，底板泯凝土强度等级C35,地上三层及以下核心筒和柱泯凝土强度等级为C60,局部区域为两层通高报告厅，其主梁配置了无粘结预应力筋，某施工企业中标后进场组织施工，施工现场场地狭小，项目部将所有材料加工全部委托给专业加工厂进行场外加工。在施工过程中，发生了下列事件：

事件一：在项目部依据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-200S编制的项目管理实施规划中，对材料管理等各种资源管理进行了策划，在资源管理计划中建立了相应的资源控制程序。

事件二：施工现场总平?布置设计中包含如下主要内容：

①材料加工场地布置在场外;

②现场设置一个出入口，出入口处设置办公用房;

③场地周边设置38m宽环形载重单车道主干道(兼消防车道)，并进行硬化，转弯半径10m;④在干道外侧开挖400x600mm管沟，将临时供电线缆，临时用水管线埋置于管沟内，监理工程师认为总平面布置设计存在多处不妥，责令整改后再验收，并要求补充主干道具睞硬化方式和裸露场地文明施工防护措施。

事件三：项目经理安排土建技术人员编制了《现场施工用电组织设计》，经相关部门审梭，项目技术负责人批准、总监理工程师签认，并组织施工等单位的相关部门和人员共同验收后投入使闲。

事件四：本工程推广应用《建筑业10项新技术(2010)》，针对“钢筋及预应力技术”大项，可以在本工程中应用的新技术均制订了详细的推广措施。

事件五：设备安装阶段，发现拟安裝在屋面的某空调机组重重超出塔吊限载值(额定起重重)约6%因特殊愔况必须使用该塔吊进行吊裝。经项目技术负责人安全验筲后批准用塔吊起吊;起吊前先进行试吊，即将空调机组吊离地面30cm后停止提升，现场安排专人进行观察与监护。监理工程师认为施工单位做法不符合安全规定，要求整改，对试吊时的各项检查内容旁站管理。

问题

1.事件一中，除材料管理外，项目资源管理工作还包括哪些内容?除资源控制程序外，资源管理计划还应包括哪些内容?

2.针对事件二中施工总平?布置设计的不妥之处，分别写出正确做法，施工现场主干道常用硬化方式有哪些?裸露场地的文明施工防护通常有哪些措施?

3.针对事件三中的不妥之处，分别写出正确做法，临时用电投入使用前，施工单位的哪些部门应参加验收

4.事件四中，按照《建筑业10项新技术(2010)》规定，“钢筋及预应力技术”大项中，在本工程中可以推广与应用的新技术都有哪些?

5.指出事件五中施工单位做法不符合安全规定之处，并说明理由。在试吊时，必须进行哪些检查?

正确答案：1.资源管理还包括人力资源管理、机械设备管理、技术管理和资金管理。资源管理计划应包括建立资

源管理制度，编制资源使用计划、供应计划和处置计划，规定控制程序和责任体系。

2.不妥之处一：材料加工场地布置在场外。

E确做法：材料加工场地布置在场内，应使材料和构件的运输重最小，垂直运输设备发挥较大的作用;有关联的加工厂适当集中。

不妥之处二：现场设罝一个出入口。

E确做法：施工现场亘考虑设置两个以上大门。

不妥之处三：场地附近设置38m宽环形载重单车道主干道(兼消防车道)，并进行硬化，转弯半径为10m.

E确做法：施工现场的主要道路应进行硬化处理，主干道应有排水措施。主干道宽度单行道不小子4m，双行道不小于6m。消防车道不小于4m，载重车转弯半径不亘小于15m。

不妥之处四：在干道外侧开挖400x600mm管沟，将临时供电线缆，临时用水管线置于管沟内。E确做法：管网一般沿道路布置，供电线路应避免与其他管道设在同一侧，同时支线应引到所有兩电设备使用地点。睡化方式：泯凝土硬化，沥啬路?硬化。

2、（问答题）承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同，合同工期为8个月，工程开工日期为2012年11月1日，承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计，不考虑间歇时间)见表1

表1进度计划表

工程施工中发生如下事件：

事件1：由于承包部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后，承包人采取赶工措施，A工作按期完成，由此增加费用2万元

事件2：监理人对队闸底板进行质量检查时，发现局部混凝土未达到质量标准，需返工处理。B工作于2013年1月20日完成，返工增加费用2万元。

事件3：发包人负责闸门的设计和采购，因闸门设计变更，D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场，且增加安装与调试费用8万元

事件4：由于桥面板预制设备出现故障，F工作于2013年5月20日完成。

除上述发生的事件外，其余工作均按该进度计划实施。

问题：

1、指出进度计划表中TB、TE，TG所代表的工作起止时间。

2、事件1中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容

3、分别指出事件2，事件3，事件4对进度计划和合同工期有何影响，指出……分项目的实际完成日期。

4.依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，指出承包人可向……人提出延长工期的天数和增加费用的金额，并说明理由。

正确答案：1、TB：2012年12月11日-2013年1月15日

TE：2013年4月26日-2013年5月25日

TG：2013年5月26日-2013年6月30日

2、承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括：不能及时进场的原因和补救措施。

3、事件2，工