2024-2025学年度监理工程师真题及参考答案详解【轻巧夺冠】

监理工程师真题考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题60分）一、单选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（单选题）某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完成设计工作30%时，发包人由于该工程停建要求解除合同。此时发包人应进一步支付设计人（）。

A.3万元

B.5万元

C.7万元

D.10万元

正确答案：A

2、（单选题）涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经()审批后方可实施。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.原施工图

正确答案：D

3、（单选题）合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以()为原则的。

A.自愿

B.自由

C.承诺

D.要约

正确答案：A

4、（单选题）工程监理单位签订工程监理合同后，组建项目监理机构，严格按法律、法规和工程建设标准等实施监理，这体现了建设工程监理的（）。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公平性

正确答案：C

5、（单选题）工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是()阶段。

A.决策

B.勘察

C.施工

D.设计

正确答案：C

6、（单选题）在FIDIC拖工合同条件中，承包商不可提出工期索赔的情况是（）。

A.公共行为引起的延误

B.对竣工检验的干扰

C.业主提前占用工程

D.施工中遇到古迹

正确答案：B

7、（单选题）由于质量事故，造成人员死亡或重伤()人以上的为重大质量事故。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案：B

8、（单选题）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，单位负责人接到事故报告后，应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1

B.2

C.8

D.24

正确答案：A

9、（单选题）邀请招标的邀请对象的数目以（）家为宜。

A.3

B.5

C.7

D.5～7

正确答案：D

10、（单选题）根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。

A.2

B.3

C.5

D.10

正确答案：D

二、多选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（多选题）遇到()情况时，承包商可以向业主要求既延长工期，又索赔费用。

A.设计文件有缺陷

B.由于业主原因造成临时停工

C.业主供应的设备和材料推迟到货

D.特殊恶劣气候，造成施工停顿

E.工程师对竣工试验干扰

正确答案：ABCE

2、（多选题）根据《建设工程监理合同(示范文本)》，对于招标的监理工程，建设工程监理合同的组成文件有（）。

A.中标通知书

B.投标文件

C.招标文件

D.专用条件

E.招标公告

正确答案：ABD

3、（多选题）在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是（）。

A.邻近建筑物、构筑物的保护工作

B.发包人委托承包人完成工程配套的设计

C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施

D.承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续

E.对已竣工而未交付工程的损坏修复

正确答案：ABCD

4、（多选题）对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括（）文件。

A.监理委托函或中标函

B.建设工程委托监理合同标准条件

C.建设工程委托监理合同专用条件

D.在实施过程中双方共同签署的补充和修正文件

E.双方来往的信件和书面文件

正确答案：ABCD

5、（多选题）下列关于招标工程量清单的描述，说法正确的有（）。

A.招标工程量清单是招标文件的组成部分，招标人不可以委托工程造价咨询人编制

B.招标人对工程量清单的准确性和完整性负责

C.修正后的工程量清单应发往所有投标人

D.招标工程量清单编制前也要进行现场踏勘

E.依据拟定的常规施工方案编制

正确答案：BCDE

6、（多选题）材料采购合同履行过程中，交货数量与实际收到数量不符，其原因可能是()。

A.供货方的责任

B.运输部门责任

C.运输过程的合理损耗

D.数量验收方法

E.使用保管不善

正确答案：ABC

7、（多选题）能够引起合同法律关系产生,更和小面的情形有()

A.当事人订立合法合同

B.法律对合同形成做出规定

C.合同一方当事人违约

D.行政机关做出罚款

E.人民法院对合同纠纷做出判决

正确答案：ACE

8、（多选题）下列监理文件中，应由监理单位长期保存的有()。

A.监理实施细则

B.质量事故报告及处理意见

C.分包单位资质材料

D.有关进度控制的监理通知

E.费用索赔报告及审批

正确答案：BDE

9、（多选题）根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的条件有（）。

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.有施工、监理等单位分别签署的质量合格文件

C.有质量监督机构签署的质量合格文件

D.有工程造价结算报告

E.有施工单位签署的工程保修书

正确答案：ABE

10、（多选题）关于民事代理的说法,正确的有()

A.代理人必须在代理范围内实施代理行为

B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为

C.代理人以自己的名义实施代理行为

D.被代理人对代理人的代理行为承担责任

E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任

正确答案：AD

第Ⅱ卷（非选择题40分）三、判断题（2小题，每小题5分，共计10分）1、（判断题）保证合同的当事人是债权人和保证人。

正确答案：

正确

2、（判断题）转让是属于合同主体的变更。

正确答案：

正确

四、简答题（3小题，每小题10分，共计30分）1、（问答题）某市高等专科学校由于在校学生的增加，决定建设一座学生宿舍楼，通过招标，该高等专科学校选择了A施工单位，签订了施工合同，并委托某监理单位实施施工阶段的监理任务，也签订了委托监理合同。

2003年3月15日，监理单位按国家有关规定向本市建设行政主管部门申请领取施工许可证，建设行政主管部门于2003年3月16日收到申请书，认为符合条件，于2003年4月10日颁发了施工许可证。因施工图设计出现问题，一直未开工，于是办理了延期开工申请，直到2003年8月10日才开工。施工中A施工单位将部分工程分包给施工单位。

施工现场存在许多电力管线，监理单位向建设单位提出要办理有关申请批准手续。

【问题】

1.《中华人民共和国建筑法》规定，具备哪些条件才可申请领取施工许可证?

2.施工许可证的申请和颁发过程有何不妥之处?请说明理由。2003年8月10E1开工是否需重新办理施工许可证?为什么?

3.《中华人民共和国建筑法》对分包工程做了哪些禁止性规定?

4.根据《中华人民共和国建筑法》对建筑安全生产管理的有关规定，简述建设单位在什么情形下需按国家有关规定办理申请批准手续。

正确答案：1.《中华人民共和国建筑法》规定，申请领取施工许可证应当具备的条件是：

(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;

(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;

(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;

(4)已经确定建筑施工企业;

(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;

(6)有保证工程质量和安全的具体措施;

(7)建设资金已经落实;

(8)法律、行政法规规定的其他条件。

2.施工许可证的申请和颁发过程中的不妥之处是：

(1)监理单位向建设行政主管部门申请领取施工许可证。

理由：由建设单位申请。

(2)2003年4月10日颁发施工许可证。

理由：建设行政主管部门应当自收到申请之日起15日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

(3)2003年8月10日开工不需重新办理施工许可证。

理由：《中华人民共和国建筑法》规定，因故不能按期开工超过6个月的，应重新办理开工报告的批准手续，本案例中的延迟开工未超过6个月。

3.《中华人民共和国建筑法》对分包工程所规定的禁止性行为有：

(1)禁止将承包的全部建筑工程转包给他人;

(2)禁止承包单位将全部建筑工程肢解后以分包的名义分别转包给他人;

(3)禁止将承包工程中的部分工程分包给不具有相应资质条件的分包单位;

(4)禁止将主体工程进行分包;

(5)禁止分包单位将其分包的工程再分包。

4.有下列情形之一的，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：

(1)需要临时占用规划批准范围以外场地的;

(2)可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的;

(3)需要临时停水、停电、中断道路交通的;

(4)需要进行爆破作业的;

(5)法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。

2、（问答题）某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经总监理工程师此准的施工总进度计如图5-1所示(时间：月)，各工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

事件1：为加强施工进度控制，总监理工程师指派总监理工程师代表：①制订进度目标控制的防范性对策;②调配进度控制监理人员。

事件2：工作D开始后，由于建设单位未能及时提供施工图纸，使该工作暂停施工1个月。停工造成施工单位人员窝工损失8万元，施工机械台班闲置费15万元。为此，施工单位提出工程延期和费用补偿申请。

事件3：工程进行到第11个月遇强台风，造成工作G和H实际进度拖后，同时造成人员窝工损失60万元，施工机械闲置损失100万元，(来源：建匠教育)施工机械损坏损失110万元。由于台风影响，到第15个月末，实际进度前锋线如图5-1所示。为此，施工单位提出工程延期2个月和费用补偿270万元的索赔。

问题：

1.指出图5-1中施工总进度计划的关键路线及工作F、M的总时差和自由时差。

2.指出事件1中总监理工程师做法的不妥之处，说明理由。

3.针对事件2，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。

4.根据图5-1所示前锋线，工作J和M的实际进度超前或拖后的时间分别是多少?对总工期是否有影响?

5.事件3中，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。

正确答案：1.关键路线有2条：B-E-H-I-K-P，A-C-H-I-K-P。工作F的总时差为1个月，自由时差为0。工作M的总时差为4个月，自由时差为0。

2.不妥之处：总监理工程师指派总监理工程师代表调配进度控制监理人员。

理由：总监理工程师不得将根据工程进展及监理工作情况调配监理人员的工作委托给总监理工程代表。

3.项目监理机构应批准的工程延期为0;

理由：工作D的总时差为2个月，工作暂停施工1个月，不影响总工期。费用补偿为8+15=23(万元)，理由：建设单位原因导致人员窝工、机械闲置应给予费用索赔。

4.工作J的实际进度拖后1个月。由于工作J的总时差为1个月，故对总工期无影响。工作M的实际进度超前2个月。工作M为非关键工作，故对总工期无影响。

5.项目监理机构应批准的工程延期为1个月。理由：第15个月末，实际进度前锋线所示，关键工作H推迟1个月，将影响总工期1个月，其他工作延误时间均小于其总时差，不产生影响。项目监理机构应批准的费用补偿为0。理由：强台风属于不可抗力，不可抗力期间的人员窝工、施工机械闲置、施工机械损坏均属于承包单位应该承担的责任，无需给予费用索赔。

3、（问答题）某工程分A、B两个监理标段同时进行招标，建设单位规定参与投标的监理单位只能选择A或B标段进行投标。工程实施过程中，发生如下事件：

【事件1】：在监理招标时，建设单位提出：

(1)投标人必须具有工程所在地域类似工程监理业绩;

(2)应组织外地投标人考察施工现场;

(3)投标有效期自投标人送达投标文件之日起算;

(4)委托监理单位有偿负责外部协调工作。

【事件2】：拟投标的某监理单位在进行投标决策时，组织专家及相关人员对A、B两个标段进行了比较分析，确定的主要评价指标、相应权重及相对于A、B两个标段的竞争力分值见表2014—2—1。

【事件3】：建设单位与A标段中标监理单位按《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)签订了监理合同，并在监理合同专用条件中约定附加工作酬金为20万元/月。监理合同履行过程中，由于建设单位资金未到位致使工程停工，导致监理合同暂停履行，半年后恢复。监理单位暂停履行合同的善后工作时间为1个月，恢复履行的准备工作时间为1个月。

【事件4】：建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工合同，施工单位按合同约定将土方开挖工程分包，分包单位在土方开挖工程开工前编制了深基坑工程专项施工方案并进行了安全验算，经分包单位技术负责人审核签字后，即报送项目监理机构。

问题：

1、逐条指出事件1中建设单位的要求是否妥当，并对不妥之处说明理由。

2、事件2中，根据表2—1，分别计算A、B两