2024-2025学年度监理工程师过关检测试卷及完整答案详解（必刷）

监理工程师过关检测试卷考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题60分）一、单选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（单选题）在固定总价合同的执行过程中，发包方应对合同总价做相应调整的情况是()。

A.工程量减少5%

B.水泥价格上涨3%

C.出现恶劣气候

D.工程范围变更

正确答案：D

2、（单选题）根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间()日前提出。

A.2

B.3

C.5

D.10

正确答案：D

3、（单选题）下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是()。

A.落实进度控制责任，建立进度控制协调制度

B.建立多级网络计划体系，监控施丁单位作业计划实施

C.建立激励机制，奖励工期提前的施工单位

D.履行合同义务，协调有关各方的进度汁划

正确答案：B

4、（单选题）某分部工程有3个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6天、4天、6天，则流水施工工期为（）天。

A.15

B.16

C.18

D.20

正确答案：D

5、（单选题）质量目标通常依据组织的()制定。

A.质量意识

B.质量方针

C.质量计划

D.质量需求

正确答案：B

6、（单选题）下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是()。

A.利息备付率

B.资产负债率

C.净现值率

D.静态投资回收期

正确答案：D

7、（单选题）下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是()

A.设计单位

B.工程咨询单位

C.监理单位

D.材料设备供应单位

正确答案：A

8、（单选题）合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以()为原则的。

A.自愿

B.自由

C.承诺

D.要约

正确答案：A

9、（单选题）依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以()。

A.立即发出解除合同通知

B.立即停工并发出通知要求支付预付款

C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工

D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工

正确答案：C

10、（单选题）在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的()。

A.对立关系

B.统一关系

C.对立统一关系

D.既不对立又不统一的关系

正确答案：B

二、多选题（10小题，每小题3分，共计30分）1、（多选题）某分部工程中各项工作间逻辑关系见表3-9，相应的双代号网络计划如图3-63所示，图中错误有（）。

各工作逻辑关系表表3-9

A.多个终点节点

B.多个起点节点

C.工作代号重复

D.不符合给定逻辑关系

E.节点编号有误

正确答案：BDE

2、（多选题）索赔按目的划分包括()。

A.综合索赔

B.单项索赔

C.工期索赔

D.合同内索赔

E.费用索赔

正确答案：CE

3、（多选题）设计合同示范文本规定，施工图设计文件应当满足（）的需要。

A.设备材料采购

B.施工图会审

C.施工

D.非标准设备制作

E.设计交底

正确答案：ACD

4、（多选题）下列各项原则中，属于建设工程监理实施原则的有()。

A.集权与分权统一

B.经济效率

C.公正、独立、自主

D.总监理工程师负责制

E.权责一致

正确答案：CDE

5、（多选题）工程设计阶段，工程监理单位协助建设单位报审工程设计文件时，需要开展的工作内容有（）。

A.了解政府对设计文件的审批程序、报审条件等信息

B.向相关部门咨询，获得相关部门的咨询意见

C.事前检查设计文件及附件的完整性、合规性

D.联系相关政府部门，及时向建设单位反馈审批意见

E.协助设计单位落实政府有关部门的审批意见

正确答案：ABCD

6、（多选题）下列监理文件中，应由监理单位长期保存的有()。

A.监理实施细则

B.质量事故报告及处理意见

C.分包单位资质材料

D.有关进度控制的监理通知

E.费用索赔报告及审批

正确答案：BDE

7、（多选题）影响项目监理机构人员数量的主要因素有()。

A.工程复杂程度

B.监理单位业务范围

C.监理人员专业结构

D.监理人员技术职称结构

E.监理机构组织结构和任务职能分工

正确答案：AE

8、（多选题）根据《招标投标法实施条例》，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标的情形有()。

A.工期较长的

B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的

D.需要采用两阶段招标的

E.实施工程总承包的

正确答案：BC

9、（多选题）采用横道图表示工程进度计划的缺点有（）。

A.不能反映工程费用与工期之间的关系

B.不能计算各项工作的持续时间

C.不能明确反映影响工期的关键工作和关键路线

D.不能明确反映各项工作之间的逻辑关系

E.不能进行进度计划的优化和调整

正确答案：ACD

10、（多选题）某工程双代号时标网络计划如图3—70所示，该计划表明（）。

A.工作C的自由时差为2天

B.工作E的最早开始时间为第4天

C.工作D为关键工作

D.工作H的总时差为零

E.工作B的最迟完成时间为第1天

正确答案：AC

第Ⅱ卷（非选择题40分）三、判断题（2小题，每小题5分，共计10分）1、（判断题）工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。

正确答案：

正确

2、（判断题）转让是属于合同主体的变更。

正确答案：

正确

四、简答题（3小题，每小题10分，共计30分）1、（问答题）某工程，实施过程中发生如下事件：

事件1：项目监理机构发现某分项工程混凝土强度未达到设计要求。经分析，造成该质量问题的主要原因为：①工人操作技能差;②砂石含泥量大;③养护效果差;④气温过低;⑤未进行施工交底;⑥搅拌机失修。

事件2：对于深基坑工程，施工项目经理将组织编写的专项施工方案直接报送项目监理机构审核的同时，即开始组织基坑开挖。

事件3：施工中发现地质情况与地质勘察报告不符，施工单位提出工程变更申请。项目监理机构审查后，认为该工程变更(来源：建匠教育)涉及设计文件修改，在提出审查意见后将工程变更申请报送建设单位。建设单位委托原设计单位修改了设计文件。项目监理机构收到修改的设计文件后，立即要求施工单位据此安排施工，并在施工前组织了设计交底。

事件4：建设单位收到某材料供应商的举报，称施工单位已用于工程的某批装饰材料为不合格产品。据此，建设单位立即指令施工单位暂停施工，指令项目监理机构见证施工单位对该批材料的取样检则。经检测，该批材料为合格产品。为此，施工单位向项目监理机构提交了暂停施工后的人员窝工和机械闲置的费用索赔申请。

问题：

1.针对事件1中的质量问题绘制包含人员、机械、材料、方法、环境五大因果分析图，并将①~⑥项原因分别归入五大要因之中。

2.指出事件2中的不妥之处，写出正确做法。

3.指出事件3中项目监理机构做法的不妥之处，写出正确的处理程序。

4.事件4中，建设单位的做法是否妥当?项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔申请?分别说明理由。

正确答案：1.

2.不妥之处一：对于深基坑工程，施工项目经理将组织编写的专项施工方案直接报送项目监理机构。

正确做法：对于深基坑工程编制的专项施工方案，应附具安全验算结果，施工单位还应当组织专家进行论证、审查，经施工单位技术负责人审核签字后，再报项目监理机构。

不妥之处二：项目监理机构审核专项施工方案的同时，施工单位开始组织基坑开挖。

正确做法：专项施工方案，应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，(来源：建匠教育)由专职安全生产管理人员进行现场监督。

3.不妥之处：项目监理机构收到修改的设计文件后，立即要求施工单位据此安排施工，并在施工前组织了设计交底。

正确的处理程序：项目监理机构可按下列程序处理施工单位提出的工程变更：

(1)总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。

(2)总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工其期累影响作出评估。

(3)总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，由建设单位组织设计交底。

(4)项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。

4.建设单位的做法不妥当。(来源：建匠教育)理由：施工单位被举报已用于工程的某批装饰材料为不合格产品，应由项目监理机构签发监理通知单，而不是指令施工单位暂停施工。施工单位被举报已用于工程的某批装饰材料为不合格产品，不属于签发暂停令的情况，而且暂停令不应当由建设单位签发，应由总监理工程师签发。项目监理机构应批准施工单位提出的索赔申请。因为经见证取样检则，该批材料合格，由此导致的人员窝工和机械闲置费用，应由建设单位承担，所以索赔应该予以批准。

2、（问答题）某工程，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经总监理工程师此准的施工总进度计如图5-1所示(时间：月)，各工作均按最早开始时间安排且匀速施工。

事件1：为加强施工进度控制，总监理工程师指派总监理工程师代表：①制订进度目标控制的防范性对策;②调配进度控制监理人员。

事件2：工作D开始后，由于建设单位未能及时提供施工图纸，使该工作暂停施工1个月。停工造成施工单位人员窝工损失8万元，施工机械台班闲置费15万元。为此，施工单位提出工程延期和费用补偿申请。

事件3：工程进行到第11个月遇强台风，造成工作G和H实际进度拖后，同时造成人员窝工损失60万元，施工机械闲置损失100万元，(来源：建匠教育)施工机械损坏损失110万元。由于台风影响，到第15个月末，实际进度前锋线如图5-1所示。为此，施工单位提出工程延期2个月和费用补偿270万元的索赔。

问题：

1.指出图5-1中施工总进度计划的关键路线及工作F、M的总时差和自由时差。

2.指出事件1中总监理工程师做法的不妥之处，说明理由。

3.针对事件2，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。

4.根据图5-1所示前锋线，工作J和M的实际进度超前或拖后的时间分别是多少?对总工期是否有影响?

5.事件3中，项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。

正确答案：1.关键路线有2条：B-E-H-I-K-P，A-C-H-I-K-P。工作F的总时差为1个月，自由时差为0。工作M的总时差为4个月，自由时差为0。

2.不妥之处：总监理工程师指派总监理工程师代表调配进度控制监理人员。

理由：总监理工程师不得将根据工程进展及监理工作情况调配监理人员的工作委托给总监理工程代表。

3.项目监理机构应批准的工程延期为0;

理由：工作D的总时差为2个月，工作暂停施工1个月，不影响总工期。费用补偿为8+15=23(万元)，理由：建设单位原因导致人员窝工、机械闲置应给予费用索赔。

4.工作J的实际进度拖后1个月。由于工作J的总时差为1个月，故对总工期无影响。工作M的实际进度超前2个月。工作M为非关键工作，故对总工期无影响。

5.项目监理机构应批准的工程延期为1个月。理由：第15个月末，实际进度前锋线所示，关键工作H推迟1个月，将影响总工期1个月，其他工作延误时间均小于其总时差，不产生影响。项目监理机构应批准的费用补偿为0。理由：强台风属于不可抗力，不可抗力期间的人员窝工、施工机械闲置、施工机械损坏均属于承包单位应该承担的责任，无需给予费用索赔。

3、（问答题）某大桥工程项目所在地区,因连降暴雨成灾,发生严重的山洪暴发,使正在施工的桥梁工程遭受如下损失:

(1).一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁,估计损失为300万元;

(2).一座临时分仓库被狂风吹倒,使库存水泥等材料被暴雨冲坏,估计损失为80万元;

(3).洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备,其损失为50万元;