建筑施工合同争议解决责任合同协议

建筑施工合同争议解决责任合同协议鉴于甲方拟建设[项目名称]项目（以下简称“本项目”），乙方具有承担本项目[具体工程名称]工程施工的能力和资质（以下简称“本工程”），甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和规章的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程施工及争议解决、责任承担事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条争议解决机制1.1甲乙双方确认，双方就因履行本工程施工合同（以下简称“主合同”）所发生的或与本工程施工合同有关的一切争议（以下简称“争议”），包括但不限于工程款支付、工期延误、质量缺陷、设计变更、签证确认、违约责任、合同解除等，均应首先通过友好协商解决。1.2若协商未能在[]日内达成一致，双方同意，任何一方均有权将争议提交[]仲裁委员会（以下简称“仲裁委员会”），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[仲裁委员会所在地]。仲裁语言为中文。1.3双方一致同意，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，不因进行仲裁而影响主合同的继续履行，除非双方另有书面约定或仲裁庭另有裁决。1.4若双方在本协议生效后[]日内未能就选择仲裁机构达成一致，或仲裁协议无效，任何一方均有权向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。1.5双方应遵守并履行已生效的仲裁裁决或法院判决。任何一方不履行裁决或判决的，另一方有权向人民法院申请强制执行。1.6在争议解决过程中，双方均有义务妥善保管与争议相关的证据材料，并按照争议解决机构（仲裁委员会或法院）的要求提交。第二条责任承担原则2.1甲方主要责任：(a)按照主合同约定及时办理相关审批手续，提供施工所需场地、水电源接驳等必要条件，并保证乙方顺利施工。(b)按照主合同约定及时审核乙方提交的工程量报告和付款申请，并在约定时间内支付工程款。(c)按照主合同约定组织设计、监理、勘察等相关单位对乙方施工的工程进行检验、验收。(d)因甲方原因造成的工期延误或乙方损失，由甲方承担相应责任。2.2乙方主要责任：(a)按照主合同约定的工期、质量标准、技术规范和设计图纸要求，在指定的施工场地内完成本工程的施工任务。(b)严格按照安全生产法规和操作规程进行施工，确保施工安全，承担因自身原因造成的安全事故及由此产生的一切费用。(c)负责施工过程中所使用的材料、构配件和设备的采购、检验和管理，确保其符合合同约定和强制性标准。因材料、设备原因导致的质量问题，由乙方承担全部责任。(d)负责竣工资料的整理、编制和移交工作。(e)因乙方原因造成的工期延误或甲方损失，由乙方承担相应责任。2.3违约责任：(a)若甲方未能按主合同约定支付工程款，每逾期一日，应按逾期支付金额的[]%向乙方支付违约金。逾期支付超过[]日的，乙方有权暂停施工，甲方应承担由此造成的乙方损失，并支付已完成工程量[]%的工程款作为预付款。(b)若乙方未能按主合同约定工期完工（非甲方原因或不可抗力所致），每逾期一日，应按合同总价的[]%向甲方支付违约金。逾期超过[]日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。(c)若乙方施工质量不符合主合同约定，甲方有权要求乙方在[]日内进行修复，修复费用由乙方承担。若修复后仍不合格，甲方有权委托第三方进行修复，所需费用由乙方承担，并按修复费用[]%向甲方支付违约金。若质量问题严重影响使用，甲方有权解除合同，乙方承担全部责任。(d)任何一方违反主合同其他约定，应承担主合同约定的违约责任。2.4不可抗力：(a)“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争、动乱等。(b)发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并在[]日内提供不可抗力事件的有效证明文件。(c)因不可抗力导致合同部分或全部不能履行时，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。受影响一方应采取措施减少损失。2.5风险分担：(a)乙方应自行承担因施工活动产生的自身人员安全风险、财产损失风险。(b)因国家政策、法律、法规变化或市场价格波动（主要指乙方采购的主要材料价格波动）等非双方主观原因，导致合同价款需要调整的，按照主合同约定处理。2.6保险：(a)乙方应自行购买工程一切险、第三方责任险等必要保险，保险范围和金额应满足合同要求。保险费用由乙方承担。(b)乙方应将购买保险的证明文件复印件提交给甲方备案。因乙方未购买保险或保险不足而造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。第三条与主合同的关系3.1本协议是主合同的补充，与主合同具有同等法律效力。本协议未尽事宜，按照主合同约定执行。若本协议条款与主合同条款有冲突的，以本协议约定为准。3.2本协议的变更或解除，应经双方协商一致并签署书面文件。第四条通知与送达4.1双方在本协议中载明的地址、联系人及联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[]日书面通知对方。4.2所有根据本协议或主合同发出的通知、文件等，均应采用书面形式，并通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件等方式送达上述地址或双方另行书面指定的地址。4.3通知在专人递送时视为送达当日送达，在挂号信寄出后[]日视为送达，在传真或电子邮件发送成功后视为送达（若对方有证据证明未实际收到，则不视为送达）。第五条适用法律本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。第六条完整协议本协议及其附件（如有）构成双方就本协议标的事项所达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面的协议、谅解或安排。第七条可分割性本协议任何条款的无