2024-2025学年度一级建造师题库试题含答案详解（满分必刷）

一级建造师题库试题考试时间：90分钟；命题人：教研组考生注意：1、本卷分第I卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，满分100分，考试时间90分钟2、答卷前，考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置，如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用涂改液、胶带纸、修正带，不按以上要求作答的答案无效。第I卷（选择题80分）一、单选题（15小题，每小题4分，共计60分）1、（单选题）根据施工开挖难易程度不同，可将土石分为八类，其中前四类土由软到硬的排列顺序为()。

A.松软土、普通土、砂砾坚土、坚土

B.松软土、普通土、坚土、砂砾坚土

C.普通土、松软土、坚土、砂砾坚土

D.普通土、松软土、砂砾坚土、坚土

正确答案：B

2、（单选题）下列导流方式中，属于混凝土坝分段围堰法导流方式的是()导流。

A.明渠

B.隧洞

C.涵管

D.底孔

正确答案：D

3、（单选题）关于招标投标的说法，正确的是()。

A.招标分为公开招标，邀请招标和议标

B.投标人少于三家应重新投标

C.多个法人不可以联合投标

D.招标人答疑仅需书面回复提出疑问的投标人

正确答案：B

4、（单选题）劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内的自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，保险费用由()支付。

A.劳务分包人

B.工程承包人

C.业主

D.以上都不对

正确答案：A

5、（单选题）砌筑普通粘土砖墙时，如留斜榜，斜搓长度一般不应小于高度的()。

A.1/3

B.1/2

C.2/3

D.3/4

正确答案：C

6、（单选题）关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()。A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D.原判决违反法定程序的，依法改判正确答案：C7、（单选题）应承包人的要求，发包人提交的保证履行合同种约定的工程款支付义务的担保称为()。

A.投标保证金

B.履约担保

C.预付款担保

D.支付担保

正确答案：D

8、（单选题）属于发包人违约责任的是()。

A.未按时支付合同价款

B.未按合同约定的期限完成工作

C.按合同规定干预承包人的工作

D.未按合同约定的质量完成工作

正确答案：A

9、（单选题）下列有关工期的表述错误的是()。

A.要求工期用TC表示

B.工期一般包括：计算工期、要求工期、计划工期

C.当已规定了要求工期时，应满足Tp≤Tr

D.工期泛指完成任务所需要的时间

正确答案：A

10、（单选题）在工程网络计划中，关键线路说法错误的是()。

A.单代号搭接网络计划中时距之和最大的线路

B.单代号网络计划中由关键工作组成的线路

C.双代号网络计划中线路时间最长组成的线路

D.双代号时标网络计划中由波形线组成的线路

正确答案：D

11、（单选题）工程项目的所有分包商，在创优上都应和（）保持一致

A.业主方d

B.承包商

C.监理

D.设计

正确答案：B

12、（单选题）经过冷拉后的钢筋，其屈服强度和塑性变形的变化是()。

A.屈服强度提高，塑性提高

B.屈服强度提高，塑性降低

C.屈服强度降低，塑性提高

D.屈服强度降低，塑性降低

正确答案：B

13、（单选题）基坑验槽中遇持力层明显不均匀时，应在基坑底普遍进行()

A.观察

B.钎探

C.轻型动力触探

D.静载试验

正确答案：C

14、（单选题）下列导流方式中，属于混凝土坝分段围堰法导流方式的是（）导流。A.明渠B.隧洞C.涵管D.底孔正确答案：D15、（单选题）建设工程项目目标动态控制的核心是()。A.合理确定计划值B.认真收集实际值C.适当调整工程项目目标D.比较分析，采取纠偏措施正确答案：D二、多选题（5小题，每小题4分，共计20分）1、（多选题）支护的作用有（）。

A.喷射混凝土的作用有防止地表水流入或渗入洞内

B.钢拱架的作用解决隧道在施工期间的通风而采取的工程措施

C.锚杆的作用有支承围岩、加固围岩、提高岩间摩阻力，形成“组合梁”、“悬吊”作用

D.钢拱架的作用有加强限制围岩变形、作为超前支护的后支点、承受部分松弛荷载

E.喷射混凝土的作用有支承围岩、“卸载”、填平补强围岩、覆盖围岩表面、阻止围岩松动、分配外力

正确答案：CDE

2、（多选题）施工组织设计应及时进行修改或补充的情况有()。A.主要施工资源配置有重大调整B.对工程设计图纸的细微修改C.主要施工方法有重大调整D.施工环境有重大改变E.涉及工程实施的法律、法规、规范和标准修订和废止正确答案：ACDE3、（多选题）下列影响建设工程项目质量的环境因素中，属于作业环境因素的有()。A.地下水位B.风力等级C.照明方式D.验收程序E.围挡设施正确答案：CE4、（多选题）根据《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》(水利部令第31号)，下列工程不用办理规划同意书的有（）。A.桥梁B.堤防C.水电站D.码头E.水库正确答案：AD5、（多选题）建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()。A.工程竣工验收备案表B.住宅使用说明书C.工程竣工验收报报告D.施工单位签署的工程质量保修书E.公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件正确答案：ACDE第Ⅱ卷（非选择题20分）三、简答题（2小题，每小题10分，共计20分）1、（问答题）承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)签订了某水闸项目的施工合同，合同工期为8个月，工程开工日期为2012年11月1日，承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按30天计，不考虑间歇时间)见表1

表1进度计划表

工程施工中发生如下事件：

事件1：由于承包部分施工设备未按计划进场，不能如期开工，监理人通知承包人提交进场延误的书面报告。开工后，承包人采取赶工措施，A工作按期完成，由此增加费用2万元

事件2：监理人对队闸底板进行质量检查时，发现局部混凝土未达到质量标准，需返工处理。B工作于2013年1月20日完成，返工增加费用2万元。

事件3：发包人负责闸门的设计和采购，因闸门设计变更，D工作中闸门于2013年4月25日才运抵工地现场，且增加安装与调试费用8万元

事件4：由于桥面板预制设备出现故障，F工作于2013年5月20日完成。

除上述发生的事件外，其余工作均按该进度计划实施。

问题：

1、指出进度计划表中TB、TE，TG所代表的工作起止时间。

2、事件1中，承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告，该书面报告应包括哪些主要内容

3、分别指出事件2，事件3，事件4对进度计划和合同工期有何影响，指出……分项目的实际完成日期。

4.依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，指出承包人可向……人提出延长工期的天数和增加费用的金额，并说明理由。

正确答案：1、TB：2012年12月11日-2013年1月15日

TE：2013年4月26日-2013年5月25日

TG：2013年5月26日-2013年6月30日

2、承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括：不能及时进场的原因和补救措施。

3、事件2，工作B计划工期延误5天，合同工期延误5天，实际完成日期2013年1月20日;事件3，工作D计划延误10天，D总时差为25天，合同工期不延误，实际完成日期2013年4月25日。事件4，工作F计划工期延误20天，F总时差为70天，合同工期不延误，实际完成日期2013年5月20日。该工程实际完成时间为2013年7月5日。

4、承包人可索赔工期0天，可索赔费用8万元。

因为只有事件3是发包人的责任，但事件3延误工期10天小于总时差(25天)，工期索赔不成立，费用索赔成立。

2、（问答题）某施工单位在四月份进行一项铁路施工工程，路基施工是下面工程开展的前提，而且此项施工路段地区中，还有部分路段为软路基。

问题：

1.铁路工程中路基施工主要包括哪几个方面内容?

2.路堑的开挖方法选择应遵循什么原则?开挖过程中出现什么情况需向设计单位反馈?

3.对于软土路基处理，有哪些常用的方法?

4.软土路基施工有哪些要求?

5.路基坡面防护工作中，选择哪种坡面防护方式?为什么?

正确答案：1.工程中路基施工主要包括路堑开挖、路堤填筑、桥涵缺口填筑、路基支挡、坡面防护等内容。

2.工程路基施工中路堑开挖施工应按施工时的地形、地质、气象、水文等实际情况结合设计要求进行布置。路堑开挖可按地形情况、岩层产状、断面形状、路堑长度及施工季节，并结合土石方调配选用全断面开挖、横向台阶开挖、逐层顺坡开挖、纵向台阶开挖等方法之中的一种进行开挖。路堑开挖遇有下列情况时，应及时向设计单位反馈：

(1)设计边坡、基床的土石种类或岩层结构与实际明显不符时;

(2)因自然灾害危及垫底或边坡稳定时;

(3)采用新的或特殊的施工方法，需改变边坡坡度时;

(4)需增设或改变支挡、防护结构及排水设施时。

3.地基处理常用方法主要有：

(1)换填;(2)抛石挤淤;(3)填筑排水砂垫层;(4)铺设土工合成材料加筋垫层;(5)套管法施工砂井;(6)袋装砂井;(7)塑料排水板;(8)挤密砂桩;(9)碎石桩;(10)粉体喷射搅拌桩;(11)浆体喷射搅拌桩;(12)高压旋喷桩;(13)水泥粉煤灰碎石桩;(14)强夯;(15)重锤夯实;(16)真空预压;(17)堆载预压。

4.路基有下列施工要求：

(1)地基的承载力和沉降量不满足要求时，必须按照设计将地基处理后才可填筑路堤。

(2)开工前应按设计要求做好填料选择，合理规划运土路线，按照设计要求的填土加载速率编制填筑施工计划。

(3)运土道路应采用合格的填料填筑，其基底应适当做排水、加固处理，路面结构应能满足重载行车的需要。

(4)过渡段的地基处理宜与相邻路堤同步进行。

(5)正式填筑施工前应选择有代表性的地段进行填筑压实工艺性试验，特别对于软土地基，还要同时进行加载时的沉降观测，以确定合适的加载速率。

(6)整个路堤填筑施工过程中均应进行路基的沉降观测，并依据观测数据控制填土速率。

(7)路堤各部位的沉降观测点，应按设计要求设置。

(8)沉降观测的频次应按设计要求办理，若沉降较快还应加密观测频次。

(9)若设计没有规定时，一般按下列指标控制填筑速率：边桩水平位移量每天不得大于5mm。路堤中心平面沉降量每天不得大于