2025年湖南监理工程师考试真题含答案

2025年湖南监理工程师考试练习题含答案一、案例分析题（共5题，每题24分，满分120分）（一）某湖南省长沙市某住宅项目为框架剪力墙结构，总建筑面积8.6万㎡，合同工期420天，采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。监理单位通过公开招标确定，签订《建设工程监理合同》后，项目监理机构于2024年10月15日进场。施工过程中发生以下事件：事件1：2025年3月10日，施工单位报送二层梁、板、柱混凝土浇筑申请，监理员检查发现部分钢筋保护层厚度未达设计要求（设计值25mm，实测18-22mm），随即口头要求施工单位整改。3月12日，施工单位未整改即进行混凝土浇筑，监理员发现后立即通知专业监理工程师，专业监理工程师到场时混凝土已浇筑完成50%。事件2：2025年4月15日，建设单位因调整户型设计，向施工单位发出设计变更单，要求将原C30混凝土楼板改为C35，增加钢筋网片。施工单位收到变更后，以工期紧张为由，要求建设单位补偿因变更导致的停工待图损失12万元（含人工窝工8万元、机械闲置4万元）及工期延长10天。事件3：2025年5月20日，项目监理机构收到施工单位提交的《工程款支付报审表》，申报5月完成产值480万元（含安全文明施工费30万元、计日工15万元）。经审核，5月实际完成产值420万元（其中甲供材料80万元），安全文明施工费已按合同约定比例支付至60%（合同约定安全文明施工费总额50万元，分4次等额支付）。问题：1.指出事件1中监理员和专业监理工程师做法的不妥之处，说明正确做法（依据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013）。2.事件2中，施工单位的索赔是否成立？说明理由。若成立，应补偿的费用和工期各是多少？3.计算事件3中监理机构应签认的工程款金额（保留两位小数）。答案：1.事件1不妥之处及正确做法：（1）监理员口头要求整改不妥。正确做法：发现钢筋保护层厚度不达标，应及时向专业监理工程师报告，由专业监理工程师签发《监理通知单》，要求施工单位整改并提交整改报告。（2）施工单位未整改即浇筑混凝土，监理员仅通知专业监理工程师不妥。正确做法：监理员应立即制止施工，若施工单位拒不停止，应及时报告总监理工程师，由总监理工程师签发《工程暂停令》。（3）专业监理工程师到场时混凝土已浇筑50%，未采取进一步措施不妥。正确做法：应要求施工单位立即停止浇筑，对已浇筑部分进行质量检测（如钻芯取样），若检测不合格，需按处理方案拆除重建，经验收合格后方可继续施工。2.事件2索赔分析：（1）索赔成立。理由：设计变更是建设单位责任，根据《建设工程施工合同（示范文本）》第19.1条，因发包人原因导致的设计变更，承包人有权要求补偿费用和工期。（2）补偿费用：人工窝工8万元、机械闲置4万元应予以补偿（需扣除承包人未采取合理措施减少损失的部分，本题未提及未减损，故全额补偿），合计12万元。（3）补偿工期：设计变更导致停工待图，需根据延误时间确定。本题中变更导致停工，假设原计划该部分工作为关键线路，且停工10天未超过总时差，应补偿工期10天。3.应签认工程款计算：（1）实际完成产值：420万元（扣除甲供材料80万元，甲供材料不计入应付工程款）。（2）安全文明施工费：合同总额50万元，分4次等额支付，每次应支付12.5万元。已支付至60%（即30万元），本月应支付第3次12.5万元（累计支付30+12.5=42.5万元，剩余7.5万元第4次支付）。（3）计日工15万元属于变更或现场签证费用，应计入应付工程款。（4）应付工程款=（420-80）+12.5+15=367.50万元。（二）某湖南省株洲市某市政道路改造工程，全长2.8km，采用EPC模式（设计-采购-施工总承包），监理单位受建设单位委托实施全过程工程监理。2025年2月，项目进入雨污水管道施工阶段，设计要求采用DN800HDPE双壁波纹管，环刚度8kN/㎡。施工过程中发生以下事件：事件1：施工单位进场PE管后，向项目监理机构提交了出厂合格证、质量检验报告（显示环刚度8.2kN/㎡），未提供进场复验报告。监理工程师检查时发现部分管材外壁有明显划痕，深度约2mm（标准允许深度≤1mm）。事件2：2025年3月5日，暴雨导致基坑积水，施工单位未及时排水，次日发现基底土层软化，承载力下降。施工单位提出采用换填级配碎石处理，增加费用28万元，工期延长5天，要求建设单位补偿。事件3：2025年4月10日，监理人员巡查发现管道回填时，施工单位使用挖掘机直接向基坑内倾倒土方，未分层夯实（设计要求分层厚度≤300mm，压实度≥95%）。问题：1.事件1中，监理工程师应如何处理PE管进场验收？针对管材划痕问题提出处理意见（依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008）。2.事件2中，施工单位的索赔是否成立？说明理由。若成立，费用和工期应如何处理？3.事件3中，监理机构应采取哪些措施？说明依据的规范条款。答案：1.PE管进场验收处理：（1）施工单位仅提供出厂合格证和质量检验报告不完整，监理工程师应要求施工单位补充进场复验报告（根据GB50268-2008第3.2.3条，对涉及结构安全的材料应进行见证取样复验）。（2）对管材划痕的处理：划痕深度2mm超过允许值（≤1mm），应要求施工单位对划痕管材进行标识，退场更换；若无法更换，需委托有资质的检测机构评估划痕对环刚度的影响，若检测结果仍满足设计要求（≥8kN/㎡），可由设计单位确认后使用，否则必须退场。2.事件2索赔分析：（1）索赔不成立。理由：暴雨虽属异常天气，但施工单位未及时排水（未采取合理的施工防护措施），根据《建设工程施工合同（示范文本）》第17.3.2条，因承包人原因导致的损失由承包人自行承担。基底软化是施工单位未履行雨天施工排水义务造成的，故费用和工期不予补偿。3.事件3监理措施：（1）立即制止施工单位使用挖掘机直接倾倒土方的行为（依据GB50268-2008第4.5.1条，回填土应分层摊铺、分层夯实，分层厚度应符合设计要求）。（2）签发《监理通知单》，要求施工单位整改：①改用人工或小型机械分层摊铺（每层≤300mm）；②采用振动夯实机分层夯实，每层压实度经检测≥95%后方可进行下一层回填。（3）对已回填部分进行全面检查，若压实度不达标，需翻挖重新夯实；检查合格后，施工单位提交整改报告，经监理验收后方可继续施工。（三）某湖南省岳阳市某工业厂房项目，总投资1.2亿元，监理合同约定监理范围包括施工阶段和缺陷责任期。2025年6月，项目进入竣工验收阶段，发生以下事件：事件1：施工单位提交《工程竣工预验收申请表》后，总监理工程师组织预验收，发现以下问题：①消防管道未按设计要求做防腐处理；②屋面防水存在3处渗漏点；③竣工图与实际施工不符（3处设备基础位置偏移）。总监理工程师要求施工单位整改，施工单位以“缺陷责任期内整改即可”为由拒绝立即整改。事件2：2025年7月15日，工程竣工验收合格并交付使用。2025年11月，建设单位发现车间地面出现多条裂缝（宽度0.3-0.5mm），要求监理单位协调施工单位维修。施工单位提出裂缝是因建设单位提前使用（原计划12月投产，实际10月即进场安装设备）导致，拒绝承担维修责任。事件3：2026年1月，缺陷责任期即将届满，施工单位申请退还质量保证金（合同约定质量保证金为结算价的3%，结算价8500万元）。建设单位以“地面裂缝未修复”为由，要求扣除50万元质量保证金。问题：1.事件1中，施工单位拒绝立即整改是否合理？说明理由。总监理工程师应如何处理？2.事件2中，施工单位拒绝维修的理由是否成立？说明理由（依据《建设工程质量管理条例》）。3.事件3中，建设单位扣除质量保证金的行为是否合法？质量保证金应退还多少？答案：1.事件1合理性及处理：（1）施工单位拒绝整改不合理。理由：根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013第5.2.10条，工程竣工预验收前，施工单位应完成所有质量问题整改，未整改合格不得进行预验收。缺陷责任期内整改的是验收后出现的质量问题，预验收阶段的问题属于施工质量缺陷，必须在验收前整改。（2）总监理工程师处理措施：①书面通知施工单位，若不立即整改，不予通过预验收；②报告建设单位，说明施工单位不配合整改的情况；③预验收结论为“不合格”，要求施工单位限期整改（如7日内），整改完成后重新申请预验收。2.事件2维修责任分析：（1）施工单位理由不成立。理由：根据《建设工程质量管理条例》第四十条，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏保修期为5年；地面工程属于一般土建工程，保修期为2年（自竣工验收合格之日起计算）。本题中地面裂缝出现在保修期内（2025年7月验收，2025年11月仍在2年内）。建设单位提前使用可能影响责任认定，但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设单位擅自使用未经验收的工程，才由建设单位承担质量责任；本题工程已竣工验收合格，提前使用不免除施工单位的保修责任。3.事件3质量保证金处理：（1）建设单位扣除50万元不合法。理由：质量保证金用于保证缺陷责任期内的维修义务，若施工单位不履行维修责任，建设单位可自行或委托他人维修，费用从质量保证金中扣除。但本题中建设单位仅提出地面裂缝未修复，未提供自行维修的费用凭证，不能直接扣除。（2）应退还质量保证金金额：结算价8500万元×3%=255万元。若地面裂缝维修费用经核定为X万元，建设单位可扣除X万元后退还剩余部分（255-X），但本题未明确X值，故应全额退还255万元（或说明需按实际维修费用扣除后退还）。（四）某湖南省衡阳市某学校教学楼项目，采用清单计价，合同价3200万元，约定综合单价调整原则：当工程量偏差超过15%时，超过部分综合单价下浮10%。施工过程中，招标工程量清单中“墙面乳胶漆”项目特征描述为“刷涂两遍，厚度0.2mm”，实际施工中设计变更要求“刷涂三遍，厚度0.3mm”。经核实，原清单工程量12000㎡，实际完成14500㎡（其中因设计变更增加2500㎡）。问题：1.分析“墙面乳胶漆”综合单价是否需要调整？说明理由。2.计算该项目结算工程款（原综合单价12元/㎡）。答案：1.综合单价调整分析：（1）工程量偏差部分：原清单工程量12000㎡，实际完成14500㎡，偏差=（14500-12000）/12000=20.83%＞15%，超过15%的部分（14500-12000×1.15=14500-13800=700㎡）需调整综合单价。（2）设计变更部分：因项目特征描述变化（刷涂遍数、厚度增加），属于工程变更，根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013第9.3.1条，应重新确定综合单价。因此，全部14500㎡的综合单价需重新组价，而非仅调整偏差部分。2.结算工程款计算：（1）重新确定综合单价：因项目特征变化，需按实际施工内容组价。假设新综合单价经双方协商为15元/㎡（考虑增加一遍刷涂和厚度）。（2）工程量偏差调整：原清单工程量12000㎡，15%以内部分为13800㎡（12000×1.15），超过部分700㎡。但因项目特征变更，全部工程量应按新综合单价计算，故结算工程款=14500×15=217500元。（注：若题目要求仅调整偏差部分，需明确原综合单价是否因特征变更调整，此处按规范优先处理变更，故全部按新单价计算。）（五）某湖南省常德市某桥梁工程，监理单位在安全监理过程中发现：①施工单位未对高处作业人员（2米以上）进行安全技术交底；②塔吊安装后未经验收即投入使用；③施工现场临时用电线路未采用“三相五线制”，部分电缆直接敷设在地面。问题：指出上述安全隐患，监理机构应采取的措施（依据《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011）。答案：安全隐患及监理措施：1.未对高处作业人员进行安全技术交底：（1）隐患：违反《建设工程安全生产管理条例》第二十七条，施工单位应当对作业人员进行安全技术交底。（2）措施：签发《监理通知单》，要求施工单位立即组织安全技术交底，留存交底记录并报监理审核；若施工单位拒不整改，报告建设单位并签发《工程暂停令》。2.塔吊安装后未经验收即使用：（1）隐患：违反《建设工程安全生产管理条例》第三十五条，施工起重机械安装后应经有资质的检验检测机构验收合格，登记后使用。（2）措施：立即要求停止塔吊使用