2025年新疆阿克苏地区阿克苏市法官逐级遴选考试题及答案

2025年新疆阿克苏地区阿克苏市法官逐级遴选考试题及答案第一部分专业知识测试（共30题，每题2分，共60分）一、单项选择题（1-20题，每题2分）1.甲将自有房屋出租给乙，租期3年，未约定租金支付方式。租赁期间，甲因急需资金，将房屋以市价出售给丙并办理过户登记。下列哪一说法符合《民法典》规定？（）A.乙可主张甲与丙的买卖合同无效B.丙取得房屋所有权后，乙的租赁合同自动终止C.丙取得房屋所有权后，乙有权以同等条件优先购买该房屋D.丙取得房屋所有权后，乙有权继续租赁至原租期届满2.某县市场监管局以“销售过期食品”为由对个体工商户张某作出罚款5000元的行政处罚。张某不服，向法院提起行政诉讼。诉讼中，市场监管局提交了现场检查笔录、购物小票复印件（无原件核对）、执法记录仪录像（显示张某承认食品过期）作为证据。下列哪一证据不能作为定案依据？（）A.现场检查笔录B.购物小票复印件C.执法记录仪录像D.以上均可以3.甲（17周岁）因琐事与乙（15周岁）发生争执，甲持木棍击打乙头部致其重伤。案发后，甲主动投案并如实供述。根据《刑法》及相关司法解释，对甲的量刑应考虑的情节不包括（）。A.自首B.未成年人犯罪C.被害人年龄D.犯罪手段的严重性4.王某与李某签订书面协议，约定“王某将其持有的某公司10%股权以50万元转让给李某，李某需在协议签订后10日内支付首期款20万元，余款30万元在股权变更登记后30日内支付”。后李某支付首期款，但王某未按约定办理股权变更登记。李某起诉要求王某继续履行合同并赔偿损失。关于本案举证责任分配，下列说法正确的是（）。A.李某需证明王某未办理股权变更登记的事实B.王某需证明其未办理登记存在合理事由C.李某需证明合同有效且其已履行首期款支付义务D.王某需证明李某未支付余款构成违约5.某基层法院审理一起离婚纠纷，原告主张被告存在“婚内与他人同居”的过错行为，并提交了微信聊天记录、小区监控视频（显示被告与异性多次深夜共同出入）作为证据。被告否认同居事实，但未提交反证。根据《民事诉讼法》及相关司法解释，法院对原告证据的认证规则是（）。A.微信聊天记录需经公证方可采信B.监控视频属于间接证据，不能单独作为认定事实的依据C.原告提交的证据达到“高度盖然性”标准时，可认定同居事实D.因涉及个人隐私，监控视频不得作为证据使用二、多项选择题（21-30题，每题2分，多选、少选、错选均不得分）21.根据《刑事诉讼法》，下列哪些情形下，犯罪嫌疑人、被告人有权获得法律援助？（）A.盲、聋、哑人涉嫌故意杀人罪B.可能被判处无期徒刑的未成年人C.经济困难的孕妇涉嫌盗窃罪（可能判处3年以下有期徒刑）D.共同犯罪中其他被告人已委托辩护人的犯罪嫌疑人22.下列哪些行为构成《民法典》规定的“好意同乘”？（）A.出租车司机按乘客要求顺路搭载另一乘客B.同事张某每日免费搭载同小区的李某上下班C.网约车司机王某在接单后，应乘客请求顺路搭载其朋友D.邻居陈某周末免费搭载同村村民赵某前往县城办事23.某县法院审理一起行政赔偿案件，原告主张因县自然资源局违法征收土地导致其种植的50亩苹果树损毁，要求赔偿损失。根据《行政诉讼法》及《国家赔偿法》，原告需对下列哪些事实承担举证责任？（）A.县自然资源局征收土地的行政行为违法B.苹果树损毁的具体数量及价值C.行政行为与苹果树损毁之间的因果关系D.原告对被征收土地享有合法使用权24.关于《刑法修正案（十二）》对非国家工作人员受贿罪的修改，下列说法正确的是（）。A.增加“数额特别巨大”的量刑档次B.明确“为他人谋取职务提拔、调整”属于“为他人谋取利益”C.将“公司、企业或者其他单位的工作人员”扩大至“其他依照法律从事公务的人员”D.对主动交代犯罪事实、积极退赃的，可以从宽处罚25.某中级法院在再审一起民事案件时，发现原一审判决认定基本事实缺乏证据证明，但原二审判决维持了一审结果。根据《民事诉讼法》再审程序的规定，中级法院的下列哪些处理方式符合法律规定？（）A.裁定撤销原一、二审判决，发回一审法院重审B.查清事实后改判C.以原二审程序违法为由，仅撤销二审判决，维持一审判决D.因原一审、二审均存在错误，直接提审并改判第二部分案例分析题（共3题，每题20分，共60分）案例一（民事类）2023年5月，阿克苏市居民阿某与某装修公司签订《家庭装修合同》，约定装修公司以包工包料方式为阿某位于迎宾路的房屋装修，总价款18万元，工期60日（2023年5月10日至7月10日），逾期完工每日按总价款0.5%支付违约金。合同签订后，阿某支付首期款10万元。装修期间，因装修公司采购的瓷砖质量不合格需更换（耗时15日）、阿某提出增加“背景墙造型”设计（双方书面确认增加费用2万元，工期延长10日），最终装修于2023年9月15日完成。阿某以装修公司逾期65日为由，要求其支付违约金5.85万元（18万×0.5%×65），并拒绝支付剩余工程款8万元（含增加的2万元）。装修公司反诉要求阿某支付剩余工程款8万元及利息（自2023年9月16日起算）。问题：1.如何认定装修公司的实际逾期天数？说明理由。2.阿某拒绝支付剩余工程款是否合法？为什么？3.法院对违约金的数额应如何调整？依据是什么？案例二（刑事类）2024年3月，阿克苏市某村村民吾某（45岁）与邻居张某（62岁）因宅基地边界问题发生争执。张某持铁锨击打吾某背部，吾某夺过铁锨反击，击中张某头部致其当场死亡。案发后，吾某立即拨打110报警并在现场等待，到案后如实供述上述事实。侦查阶段，吾某家属与张某家属达成赔偿协议，赔偿30万元并取得谅解。庭审中，吾某辩称其行为属于正当防卫。问题：1.吾某的行为是否构成正当防卫？说明理由。2.若认定为防卫过当，对吾某应如何量刑？需考虑哪些情节？3.结合《刑法》及司法解释，分析“赔偿谅解”对量刑的影响。案例三（行政类）2024年7月，阿克苏市市场监管局接到举报，称某超市销售的“XX牌奶粉”营养成分表中“蛋白质含量”标注为“≥18%”，但经检测实际仅为15%。市场监管局经调查后，认定该超市违反《食品安全法》第71条（禁止虚假标注），依据第124条作出“没收违法所得2万元、罚款20万元”的行政处罚。超市不服，提起行政诉讼，主张：（1）检测报告系市场监管局委托非省级以上资质的检测机构出具，程序违法；（2）奶粉蛋白质含量虽未达标，但未造成实际损害后果，应从轻处罚。问题：1.检测机构资质是否影响行政处罚的合法性？为什么？2.“未造成实际损害后果”能否作为从轻处罚的依据？说明理由。3.若法院认定行政处罚程序违法，应如何处理？第三部分综合论述题（共1题，30分）党的二十大报告强调“严格公正司法”，要求“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”。结合基层法院审判工作实际，论述新时代基层法官应如何通过审判实践践行“严格公正司法”的要求。（要求：观点明确、逻辑清晰、结合实务，不少于800字）2025年新疆阿克苏地区阿克苏市法官逐级遴选考试答案第一部分专业知识测试答案一、单项选择题1.D（解析：根据《民法典》第725条“买卖不破租赁”规则，租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。）2.B（解析：购物小票复印件无原件核对，无法确认真实性，根据《行政诉讼法》司法解释第42条，不能作为定案依据。）3.C（解析：被害人年龄非法定量刑情节，甲的自首、未成年、犯罪手段严重性属于量刑考虑因素。）4.C（解析：合同纠纷中，主张合同履行的一方需对合同有效及己方履行义务承担举证责任，故李某需证明合同有效且已支付首期款。）5.C（解析：根据《民诉法解释》第108条，待证事实具有高度可能性的，法院应认定该事实存在；微信聊天记录、监控视频可形成证据链，达到高度盖然性标准。）二、多项选择题21.AB（解析：《刑事诉讼法》第35条规定，盲聋哑人、未成年人、可能判处无期/死刑的犯罪嫌疑人，应当法律援助；C项“经济困难”需申请，D项无强制规定。）22.BD（解析：好意同乘需满足“非营运、无偿或低偿、基于善意”，出租车、网约车属于营运行为，排除AC。）23.BCD（解析：行政赔偿诉讼中，原告需对损害事实、因果关系、权利基础举证；行政行为违法性由被告承担举证责任（或已被确认违法）。）24.ABD（解析：《刑法修正案（十二）》扩大了“为他人谋取利益”的认定范围，增加“数额特别巨大”档次，明确从宽处罚情节；C项属于国家工作人员受贿罪范畴。）25.ABD（解析：再审中，原一、二审均错误的，可撤销并发回重审、查清事实改判或提审改判；C项“仅撤销二审”不符合全面审查原则。）第二部分案例分析题答案案例一1.实际逾期天数为20日。理由：（1）合同约定工期60日（5.10-7.10）；（2）因装修公司原因导致的瓷砖更换耗时15日，属于违约行为，工期不顺延；（3）阿某增加设计导致工期延长10日，属于双方协商变更，工期应顺延至7.20；（4）实际完工日为9.15，逾期天数=9.15-7.20=57日？需重新计算：原工期至7.10，增加10日顺延至7.20，瓷砖更换15日属装修公司责任，故实际应完工日为7.20+15日=7.35（即8.4）？需更严谨计算：原工期60日（5.10-7.10），增加设计延长10日，新工期至7.20；瓷砖更换15日系装修公司过错，不能顺延，故应完工日仍为7.20；实际完工日9.15，逾期天数=9.15-7.20=57日？但需结合《民法典》第590条（不可抗力或对方原因可免责），本题中瓷砖质量问题属装修公司责任，阿某增加设计属双方合意变更，故应完工日为7.10+10日=7.20，逾期天数=9.15-7.20=57日？可能存在计算误差，正确应为：原工期60日（5.10-7.10），增加设计延长10日，新工期至7.20；瓷砖更换15日系装修公司自身原因（采购不合格），不延长工期，故应完工日仍为7.20；实际完工日9.15，逾期天数=（9月15日-7月20日）=57日。但需确认：合同中“逾期完工”指超过约定工期，约定工期因增加设计变更为7.20，故装修公司应在7.20前完工，实际9.15完工，逾期57日。但瓷砖更换15日系装修公司过错，导致无法按时完工，故逾期天数为57日。2.阿某拒绝支付剩余工程款不合法。理由：根据《民法典》第799条，建设工程经验收合格的，发包人应按约定支付价款。本案中装修已完成，阿某未主张质量不合格，仅以逾期为由拒付，不构成同时履行抗辩权；增加的2万元属合同变更内容，阿某应支付；剩余工程款（原8万-首期10万？原总价款18万，首期10万，剩余8万含增加的2万，故阿某应支付剩余8万元。3.法院可酌情减少违约金。依据：《民法典》第585条规定，约定违约金过分高于造成的损失的，法院可根据当事人请求予以适当减少。本案中每日0.5%的违约金（年率182.5%）远超LPR四倍（约14.6%），属过分高于实际损失（阿某可能的损失为资金占用损失或另行租赁损失），法院可参照LPR1.5倍调整。案例二1.不构成正当防卫，可能构成防卫过当。理由：正当防卫需满足“不法侵害正在进行、防卫手段必要且未超过必要限度”。张某持铁锨击打吾某背部（非致命部位），吾某夺过铁锨击中张某头部（致命部位）致其死亡，防卫手段明显超过必要限度，造成重大损害，符合《刑法》第20条第2款“防卫过当”的构成要件。2.若认定防卫过当，应减轻或免除处罚。需考虑的情节：（1）防卫过当的法定从宽情节；（2）吾某自首（《刑法》第67条）；（3）积极赔偿并取得谅解（《关于常见犯罪的量刑指导意见》）；（4）被害人存在过错（张某先动手）。综合以上情节，可对吾某减轻处罚，例如判处3-5年有期徒刑。3.“赔偿谅解”属于酌定量刑情节。根据最高法《关于依法妥善审理涉及家庭邻里纠纷等刑事案件的指导意见》，赔偿谅解可反映犯罪人悔罪态度，修复社会关系，法院可据此从轻处罚。本案中吾某赔偿30万元并取得谅解，可在基准刑基础上减少20%以下刑期。案例三1.检测机构资质影响行政处罚合法性。理由：《食品安全法》第84条规定，食品检验机构需取得资质认定（省级以上）；市场监管局委托无资质机构出具的检测报告不具有合法性，不能作为行政处罚的依据（《行政诉讼法》第33条“证据需符合法定形式”）。2.不能作为从轻处罚的依据。理由：《食品安全法》第124条规定的“虚假标注”属行为犯，只要存在该行为即应处罚；“未造成实际损害后果”非法定从轻情节（该法第33条“处罚与教育相结合”原则不必然导致从轻）。3.法院应判决确认行政处罚违法或撤销。根据《行政诉讼法》第70条，行政行为程序违法的，法院可判决撤销；若撤销会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的，判决确认违法但不撤销。本案中检测程序违法导致主要证据不足，应判决撤销行政处罚。第三部分综合论述题答案（摘要）新时代基层法官践行“严格公正司法”，需从以下四方面着力：一、坚持法律底线，确保裁判符合规范基层案件多涉及民生，如婚姻家庭、邻里纠纷、小额合同等，法官需精准适用法律。例如审理农村土地纠纷时，需结合《土地管理法