2026年监理工程师之合同管理考试黑钻押题（全优）附答案详解

2026年监理工程师之合同管理考试黑钻押题（全优）附答案详解1.某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和【答案】：B2.(2016年真题)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表、监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表、监理人在施工现场【答案】：A3.（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】：D4.根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在()天内订立书面合同。

A.10

B.20

C.30

D.40【答案】：C5.如果承包商因不可预见的物质条件遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出（）索赔。

A.工期+费用+利润

B.工期+费用

C.工期+利润

D.费用+利润【答案】：B6.下列关于计量资料的说法，正确的是（）。

A.如身高、体重等

B.每个观察单位用定量方法测定某项指标数值

C.观察单位个数所得的资料

D.一般为无序变量

E.一般有单位为有序变量【答案】：A7.按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【答案】：B8.设计施工阶段的总承包合同规定，（）应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当地资料，以便进行设计和组织施工。

A.工程师

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】：B9.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。

A.总监理工程师

B.监理人

C.发包人

D.总监理工程师代表【答案】：C10.适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.综合评估法【答案】：C11.九部委设计合同文本中，履约保证金如果采用银行保函，担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起（）日后失效。

A.15

B.21

C.25

D.28【答案】：D12.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理【答案】：C13.根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是()。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.既不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】：D14.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】：A15.某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理单位

D.钢材供应商【答案】：B16.下列关于建设工程项目招标的说法正确的是（）。

A.招标人既可以自行招标，也可以委托招标

B.招标人有编制招标文件的能力时可以自行招标

C.招标人如不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标

D.招标代理机构应当有符合规定条件的专家库【答案】：C17.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】：D18.（2021年真题）某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同【答案】：B19.婴幼儿2岁半时胸围小于头围，要考虑（）。

A.营养良好

B.营养不良

C.骨骼发育不良

D.智力障碍【答案】：B20.(2017年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保【答案】：D21.根据九部委设计合同的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】：D22.不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审【答案】：D23.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合素质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】：B24.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同【答案】：D25.下列担保物权中，以登记作为设立要件的是（）。

A.不动产抵押权

B.动产抵押权

C.动产质权

D.定金【答案】：A26.根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【答案】：D27.某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30日。该进度计划得到工程师的确认，则（）。

A.如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任【答案】：B28.（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格（）的结清款。

A.10%

B.5%

C.3%

D.2%【答案】：B29.根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划【答案】：B30.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，合同履行过程中，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

B.委托人订购的设备到货延误，导致施工停工超过半年

C.委托人增加的监理工作内容过多

D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工【答案】：B31.(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表【答案】：B32.某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为19个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】：B33.下列选项中不属于投标保证金形式的是()。

A.现金

B.支票

C.保函

D.保证【答案】：D34.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】：B35.勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。

A.投标截止时间之前

B.开标现场

C.开标完成后3内

D.开示完成后10日内【答案】：B36.定金不得超过主合同标的额的（）

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%【答案】：A37.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成设计任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】：B38.下列关于招标项目标底的叙述，错误的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容

C.若招标项目设有标底，应当在开标时公布

D.可以以投标报价超过标底上下10%作为否定投标的条件【答案】：D39.履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书等，其中履约银行保函的额度一般是合同价的（）。

A.10%

B.30%

C.20%

D.40%【答案】：A40.以下关于石材墙面采用粘贴法的构造做法，错误的是()

A.厚度≤10mm的石材应用胶黏剂粘贴

B.厚度≤20mm的石材应用大力胶粘贴

C.粘贴的石材每一块面积应≤1㎡

D.粘贴法适用高度应≤3m【答案】：D41.设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。

A.投标函

B.中标通知书

C.专用条款

D.承包人建议书【答案】：B42.某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()

A.按无效投标处理

B.要求投标人补交投标保函

C.进入评标程序后淘汰

D.要求投标人赔偿损失【答案】：A43.大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（）。

A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，应增加其评标价格

B.投标人的投标超出最大偏离范围的，应增加其评标价格

C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的，其投标被否决

D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】：D44.监理公司取得法人资格的时间为()日。

A.注册资金到位

B.公司成立

C.工商行政管理机关核准登记

D.建设行政主管部门颁发资质证书【答案】：C45.投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。

A.出厂价

B.仓库交货价

C.施工现场交货价

D.货交承运人指定地点【答案】：B46.下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？()

A.泡沫玻璃

B.冰花玻璃

C.钢化玻璃

D.防辐射玻璃【答案】：C47.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于（）的价格。

A.基准日

B.基准日3日前

C.基准日7日前

D.上一年度同期基准日【答案】：A48.施工合同履行中，对承包人施工设备的控制，说法正确的是（）。

A.如不影响合同进度计划，施工设备和临时设施中的任何部分可运出施工场地或挪作他用

B.未经监理人同意，施工设备和临时设施中的任何部分不得运出施工场地或挪作他用

C.闲置的或后期不再使用的施工设备不会影响合同进度计划，承包人可将其撤离施工现场

D.施工设备不能满足合同进度计划要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用由发包人承担【答案】：B49.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】：C50.工程总承包招标文件资料审查不包括对（）审查。

A.近年完成的类似设计施工总承包项目情况表

B.近年完成的类似施工项目情况表

C.近年完成的类似工程设计项目

D.勘察设计文件【答案】：D51.下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】：D52.施工合同履约保证的金额一般是（）。

A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%

B.履约银行保函额度是合同价格的10%

C.履约担保书担保额度是合同价格的3%

D.履约担保书担保额度是合同价格的15%【答案】：B53.被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.与债务人协商确定【答案】：A54.在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（）。

A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划

B.发包人应在专用条款约定的期限内批复

C.批准的计划作为“合同进度计划”

D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施【答案】：C55.关于膳食调查数据库的变量的描述正确的是（）。

A.被调查者编码，变量名为ID，变量长度至少为3位

B.食物编码，变量名为D1，变量长度为6位

C.食物的质量，变量名称D2，变量长度为4位

D.进餐时间，变量名称D3，变量长度为2位

E.进餐地点，变量名称D4，变量长度为1位【答案】：B56.（2021年真题）某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定【答案】：C57.下列依法必须招标的建设工程项目，经有关部门批准，（）可以不进行设计招标。

A.能够满足条件的勘察设计单位少于5家的

B.建筑功能有特殊要求的

C.主要工艺.技术采用不可替代专利.专有技术的

D.涉及国家安全.国家秘密，而不适宜公开招标的【答案】：C58.英国NEC合同文本中规定，（）都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席。

A.项目经理和分包商

B.项目经理和承包商

C.承包商和公用事业部门

D.分包商和地方行政机关代表【答案】：B59.……同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】：D60.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】：A61.下列关于资格审查办法的有限数量制说法正确的是（）。

A.通过详细审查申请人的数量不足3个的，必须重新组织资格预审

B.通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，均通过资格预审

C.评分因素包括申请人的类似项目业绩

D.通过详细审查申请人的数量不足3个的，只能直接招标【答案】：C62.FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()

A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为【答案】：D63.土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人承担的是（）。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失【答案】：B64.某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()

A.承包人自检合格日

B.承包人递交竣工验收报告日

C.竣工验收开始日

D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】：B65.下列有关无效合同的说法中，错误的是()

A.无效合同从订立时起就没有法律效力

B.建设主管部门有权确认合同无效

C.一方当事人无权确认合同无效

D.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行【答案】：B66.（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同【答案】：A67.下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。

A.建设单位

B.工程总承包单位

C.设计人

D.项目监督管理部门【答案】：D68.采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法【答案】：C69.发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。

A.10

B.14

C.15

D.21【答案】：B70.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.3月1日

B.3月15日

C.3月18日

D.3月20日【答案】：C71.下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。

A.不利物质条件属于承包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担

D.不利物质条件包括不利气候条件【答案】：B72.关于违约金的说法，正确的是()

A.约定违约金必须明确具体的数额

B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿

D.只要约定的违约金高于违约造成损失的，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少【答案】：B73.建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。

A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金【答案】：A74.IPD模式指的是（）。

A.传统模式

B.设计一建造模式

C.CM模式

D.集成项目交付模式【答案】：D75.编制招标条件相关信息的时候应注意很多事项，其中不包括（）。

A.必须与其他地方所公开的信息一致

B.项目名称需要与预审文件封面一致

C.项目业主必须与相关核准文件载明的项目单位一致

D.投标人也应该与预审文件封面一致【答案】：D76.《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容，其第二册包括（）。

A.合同专用条款

B.合同通用条款

C.合同格式

D.合同内容【答案】：A77.根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（）。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商【答案】：C78.建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.在标的物交付之前由买受人承担

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【答案】：A79.14.下列符合合同变更条件的是（）。

A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续

B.变更应经授权人签字且盖章后实施

C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期

D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限【答案】：A80.下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是()。

A.发包人支付最终支付款时结清单生效

B.结清单生效即表明合同终止

C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利

D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔【答案】：A81.下列关于投标保证金的说法正确的是（）。

A.投标保证金的形式包括现金.银行保函.保兑支票.银行汇票或现金支票等

B.投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的20%

C.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金

D.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算【答案】：A82.在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。

A.一般账户

B.基本账户

C.综合账户

D.专项账户【答案】：B83.下列关于勘察设计招标关于联合体与分包规定的说法，不正确的是（）。

A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书

B.联合体各方不得参加其他联合体在其他招标项目中投标

C.除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包

D.勘察设计中的主体、关键性工作不得分包【答案】：B84.《合同法》规定，要约生效条件为()

A.要约人向受要约人发出要约

B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字

C.受要约人作出有效承诺

D.要约以任何形式到达受要约人【答案】：D85.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件【答案】：C86.下列可以独立实施民事法律行为的是（）。

A.不能辨认自己行为的成年人

B.不满八周岁的未成年人

C.八周岁以上的未成年人

D.十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人【答案】：D87.某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法【答案】：B88.下列属于合同法律关系中的客体的是（）。

A.买卖合同中约定在买家收到货物后3天内付款

B.建设工程合同中建设单位

C.担保合同中的担保权人

D.设计合同中的设计工作【答案】：D89.缺铁性贫血时可参考的实验室检查指标有（）。

A.红细胞压积

B.血红蛋白

C.原嘌呤

D.总铁结合力

E.血清铁【答案】：A90.关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()

A.行使权利的时间要求相同

B.行使权利的条件要求相同

C.通知到达对方的时间要求相同

D.行为生效的条件不同【答案】：D91.施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为（）。

A.补偿费用，不顺延合同工期

B.顺延合同工期，不补偿费用

C.费用和工期损失均给予补偿

D.费用和工期损失均不补偿【答案】：D92.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人文件中最重要的是（）。

A.承包人建议

B.发包人要求

C.工程进度计划

D.设计文件【答案】：D93.（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容【答案】：A94.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.定金【答案】：D95.（2019年真题）保证法律关系应当参加的主体至少有（）。

A.保证人、被保证人

B.保证人、被保证人、债权人

C.被保证人、债权人

D.保证人、债权人【答案】：B96.根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素【答案】：B97.（2020年真题）因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%【答案】：A98.根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。

A.人员成本

B.材料成本

C.设备成本

D.分包成本【答案】：A99.根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同【答案】：A100.下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。

A.投标人须知

B.联合体协议书

C.投标保证金

D.资格审查资料【答案】：A101.根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】：D102.某招标项目重新投标后，投标人仍少于3家，这时可以（）。

A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

B.改为直接发包

C.用原招标文件重新招标

D.修改招标文件后重新招标【答案】：B103.施工准备阶段下列属于监理人职责的是()。

A.发出开工通知

B.办理征地拆迁

C.办理施工现场外道路的通行权

D.办理施工现场内道路的通行权【答案】：A104.某建设工程预计2019年4月1日开工，2019年3月1日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020年3月20日把主要材料运抵工地，4月10日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（）。

A.4月1日

B.3月1日

C.3月20日

D.4月10日【答案】：C105.9部委在2012年又颁发了适用于工期在12个月之内的《简明标准施工招标文件》，其中包括（）。

A.《合同条款及格式》

B.《施工合同条件》

C.《简明合同格式》

D.《简明合同条款》【答案】：A106.（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）。

A.视投标书不符合评审标准，否决其投标

B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认

C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担

D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审【答案】：B107.保证法律关系至少必须有（）方参加。

A.两

B.三

C.四

D.五【答案】：B108.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】：A109.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。

A.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保

B.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

C.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

D.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保【答案】：A110.根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。

A.资格预审

B.资格后审

C.不进行资格审查

D.先资格预审，然后资格后审【答案】：B111.健康档案的内容中问题描述是将每一个问题依序号顺序逐一以“S—O—A—P”的形式进行描述，其中字母A代表（）。

A.主观资料

B.评估

C.客观资料

D.计划【答案】：B112.食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的（）对血糖的影响。

A.质量

B.数量

C.种类

D.摄取方式【答案】：B113.设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。

A.1

B.3

C.5

D.7【答案】：D114.以下有关不可预见的物质条件，说法正确的是（）。

A.是指承包商在工程实施中遇见的外界自然条件，不包括人为的条件

B.不可预见的特质条件，包括地下和水文条件和气候条件

C.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔和费用索赔，但不能索赔利润

D.因不可遇见的特质条件使承包商遭受损失，承包商有权提出工期索赔，但不能索赔费用和利润【答案】：C115.甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.待定【答案】：A116.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场勘查【答案】：C117.（2018年真题）根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】：C118.监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.暂停施工期间，承包人负责妥善保护工程并提供安全保障

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期【答案】：D119.下列关于单位工程竣工验收的说法，不正确的是()。

A.单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书

B.单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件

C.移交后的单位工程由发包人负责照管

D.合同约定了单位工程分部移交，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润【答案】：D120.关于建设工程设备采购评标的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法

B.投标文件载明的交货期早于招标文件要求的，应当机遇评标优惠

C.评标时不考虑运输费用

D.评标时不对价格进行贴现计算【答案】：A121.卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用的价格是指（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价【答案】：C122.根据《标准施工招标文件》，以下（）不属于招标文件的有效内容。

A.投标预备会会议纪要

B.对投标人质疑的书面解答

C.对招标文件的修改、澄清文件

D.评标报告【答案】：D123.定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。

A.签订合同之日

B.约定交付定金之日

C.实际交付定金之日

D.终止合同之日【答案】：C124.在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（）。

A.应当与投标有效期一致

B.比投标有效期长14天或15天

C.取决于投标文件的规定

D.比投标有效期长7天【答案】：A125.按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】：C126.合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。

A.专用条款和普通条款

B.专用条款和基本条款

C.通用条款和基本条款

D.通用条款和专用条款【答案】：D127.材料采购评标过程分为初步评审和详细评审，其中初步评审不包括（）。

A.价格调整评审

B.形式评审

C.资格评审

D.响应性评审【答案】：A128.用于幕墙中的石材，下列规定哪一条是错误的？()

A.石材宜选用火成岩，石材吸水率应小于0.8%

B.石材中的含放射性物质应符合行业标准的规定

C.石板的弯曲强度不应小于8.0MPa

D.石板的厚度不应小于20mm【答案】：D129.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理【答案】：A130.设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是（）

A.投标文件格式及主要合同条款

B.投标报价要求

C.评标标准和方法

D.技术经济指标要求【答案】：D131.由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，下列做法正确的是（）。

A.为买方进行考核的机会不超过两次

B.如最终未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署验收款支付函

C.验收款支付函签署后6个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务

D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用【答案】：B132.某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定【答案】：B133.凡年满（）周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。

A.16至60

B.16至65

C.18至60

D.18至65【答案】：B134.下列关于计数资料的说法，正确的是（）。

A.如缺乏病人数等

B.将观察单位按某种属性或类别分组，然后观察单位个数的资料

C.观察单位个数所得的资料

D.一般为无序变量

E.一般有单位为有序变量【答案】：A135.（2020年真题）大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】：C136.对食谱进行调整，是指根据（）调整。

A.食谱的设计目标

B.食谱的价格问题

C.食谱的口味

D.食谱评价中发现的营养问题【答案】：D137.FIDIC《施工合同条件》采用（）模式。

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.工程量清单计价【答案】：D138.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（）。

A.价格清单

B.分析软件

C.设计文件

D.计算书【答案】：C139.（2017年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大【答案】：A140.运动的四要素包括（）。

A.运动类型

B.运动强度

C.运动持续时间与频率

D.以上均是【答案】：D141.适用于技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物采购的评标，也适用于机组、车辆等大型设备采购的评标方法是（）

A.详细评审

B.初步评审

C.综合评估法

D.最低评标价法【答案】：D142.根据《标准施工合同》，施工合同文件不包括（）。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.投标函及投标函附录

D.投标企业定额标准【答案】：D143.组织投标人踏勘现场的时间一般应在（）之前进行。

A.投标预备会召开15日之前

B.投标预备会召开之前

C.投标人资格预审之前

D.发售招标文件之前【答案】：B144.关于《标准施工招标文件》合同专用条款的说法，正确的是（）。

A.专用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序

B.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款

C.具体招标工程在编制合同时，应针对项目的特点、招标人的要求，在专用条款内针对通用条款涉及的内容进行补充、细化

D.专用条款需要补充细化的内容不应与通用条款的条或款的序号一致【答案】：C145.影响人体健康最重要的因素是（）。

A.医疗条件

B.遗传因素

C.个人生活方式

D.社会条件【答案】：C146.关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）

A.鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上，且投保人数不低于5人

C.团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任

D.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人【答案】：B147.卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。是指（）

A.FO

B.FCA

C.CIP

D.CIP【答案】：A148.关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人

B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金【答案】：D149.根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的是（）。

A.受承包人委托对分包合同进行管理

B.居于施工合同履行管理中的核心地位

C.监理人给承包商的指示，承包商应经发包人确定后执行

D.监理人有权免除或变更合同约定的承包人的权利【答案】：B150.建筑材料采购合同的条款一般限于()阶段。

A.物资交货

B.设备生产制造

C.设备安装调试

D.设备试运行【答案】：A151.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】：D152.合同管理贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的（）

A.偏心

B.大纲

C.细则

D.核心【答案】：D153.根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】：D154.设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（）。

A.共同责任

B.按份责任

C.平均责任

D.连带责任【答案】：D155.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同，约定的定金为2万元，违约金为5万元。后因材料供应商违约，给施工企业造成7万元损失。施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为()万元。

A.2

B.5

C.7

D.12【答案】：C156.按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。

A.监理委托函

B.工程变更申请书

C.监理合同专用条件

D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】：B157.在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。

A.同意承包人的暂停施工请求

B.不同意承包人的暂停施工请求

C.须继续等待24小时方是规定的回复期限

D.必须马上复工【答案】：A158.根据建设工程勘察合同履行管理，关于勘察要求的说法中错误的是（）。

A.发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量

B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以发包人要求的内容为准

C.基准日之后，有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议

D.发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示【答案】：B159.在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定

C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】：B160.儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括（）。

A.腹泻

B.易激惹

C.呕吐

D.体重增加【答案】：D161.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复【答案】：A162.承包人对施工专业分包管理的职责是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】：B163.关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金【答案】：B164.（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序是（）。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复【答案】：A165.根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下埋藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.勘察人，勘察人

C.发包人，勘察人

D.勘察人，发包人【答案】：A166.社区营养干预措施的基本原则是（）。

A.考虑营养问题的重要程度

B.考虑对解决营养问题的作用大小

C.考虑实施干预的难易程度等

D.以上均是【答案】：D167.依据《物权法》的规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照（）的规定清偿。

A.抵押合同已公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

C.抵押合同已登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押物未登记的先于已登记的受偿【答案】：C168.根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使用或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】：C169.根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》，下列选项中，不属于评标委员会应当否决其工程设计投标的情形是（）

A.投标报价大小写不一致

B.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字

C.投标联合体没有提交共同投标协议

D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应【答案】：A170.勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列工作中不属于发包人义务是()。

A.发出开始勘察通知

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.支付合同价款

D.提供勘察资料【答案】：B171.建设工程勘察合同履行管理中，临时占地和设施要求，错误的是（）

A.临时设施只有施工围挡、安全文明施工设施、办公生活用房

B.勘察人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准

C.除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察人自行承担

D.临时占地使用完毕后，勘察人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。【答案】：A172.评标委员会的成员应为（）人以上单数。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】：B173.在建设工程设计合同中，合同价格与支付说法正确的是（）。

A.设计费用实行发包人签证制度

B.发包人应在收到定金或预付款支付申请后14天内，将定金或预付款支付给设计人

C.发包人应在收到中期支付申请后的14天内，将应付款项支付给设计人

D.发包人应在收到费用结算申请后的21天内，将应付款项支付给设计人【答案】：A174.泡沫混凝土外墙保温板是一种防水、保温效果都较好的新型外墙保温材料。当用于空心砖墙体外保温时，下列构造措施错误的是()

A.保温板采用胶黏剂进行粘贴

B.保温板采用锚栓进行辅助加固

C.保温板外贴玻纤网布以防裂缝

D.保温板用于高层时应设置托架【答案】：A175.下列对承包人违约的处理，正确的是（）。

A.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，发包人可向承包人发出整改通知

B.发生承包人不履行或无力履行合同义务的情况时，监理人可通知承包人立即解除合同

C.发生承包人违反合同规定的情况时，监理人应向承包人发出整改通知

D.发生承包人违反合同规定的情况时，发包人应向承包人发出立即解除合同通知【答案】：C176.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供【答案】：C177.工程总承包工程，在分包工程中，发包人同意分包的工作，承包人应向（）提交分包合同副本。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和监理人

D.发包人和分包人【答案】：C178.（2019年真题）设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成实际任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】：B179.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】：A180.施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方