一级造价工程师职业资格考试题库（附答案）

一级造价工程师职业资格考试题库（附答案）单选题1.工程造价的计价依据包括？A、国家标准B、行业规范C、企业定额D、以上全部参考答案：D2.一级造价工程师考试的科目中，需要根据专业类别选择的是？A、建设工程造价管理B、建设工程计价C、建设工程技术与计量D、以上均不需要参考答案：C3.在工程量清单中，安全文明施工费属于？A、措施项目费B、规费C、税金D、其他项目费参考答案：A4.一级造价工程师考试的考试内容中，不属于《建设工程技术与计量》的是？A、工程项目的分类B、工程量计算规则C、工程造价的计价依据D、工程造价的控制方法参考答案：D5.在工程计价中，综合单价不包括下列哪项？A、人工费B、材料费C、利润D、税金参考答案：D6.工程造价的最终确定是在哪个阶段？A、投资决策阶段B、设计阶段C、施工阶段D、竣工结算阶段参考答案：D7.在工程量清单中，工程量的计算应以什么为准？A、施工图纸B、项目特征描述C、工程内容D、以上全部参考答案：D8.一级造价工程师考试科目不包括？A、建设工程造价管理B、建设工程计价C、建设工程技术与计量D、建设工程合同管理参考答案：D9.在工程索赔中，承包人提出的工期延长申请必须满足什么条件？A、非承包人原因导致B、承包人未按期完成C、工期延误已造成损失D、工期延误已获监理确认参考答案：A10.一级造价工程师的执业范围不包括？A、编制工程概算B、审核工程决算C、进行工程审计D、参与工程招标参考答案：C11.以下哪项属于工程量清单计价模式的特点？A、采用定额计价B、以实物量为基础C、以综合单价为基础D、以市场价为基础参考答案：C12.一级造价工程师考试的考试内容中，关于工程造价的信息化管理，下列说法正确的是？A、仅用于施工阶段B、贯穿整个工程生命周期C、仅用于设计阶段D、仅用于竣工结算阶段参考答案：B13.一级造价工程师考试的报名方式为？A、现场报名B、网上报名C、电话报名D、以上均可参考答案：B14.工程建设中，招标控制价的作用是？A、确定中标价格B、控制工程投资C、作为评标依据D、确定投标报价上限参考答案：D15.一级造价工程师考试的考试内容中，属于《建设工程技术与计量》的核心内容是？A、工程造价的构成B、工程造价的计价依据C、工程造价的控制方法D、工程造价的法律法规参考答案：B16.在工程造价中，材料预算价格通常包括？A、材料原价B、运杂费C、采购及保管费D、以上全部参考答案：D17.工程造价管理的核心目标是？A、控制成本B、提高效率C、保证质量D、缩短工期参考答案：A18.在工程量清单中，暂列金额由谁确定？A、承包人B、发包人C、监理单位D、设计单位参考答案：B19.工程量清单中，综合单价包括？A、人工费、材料费、机械费B、管理费、利润C、规费、税金D、以上全部参考答案：D20.工程变更引起的费用调整，应由谁负责审核？A、监理单位B、建设单位C、造价咨询单位D、施工单位参考答案：A21.以下哪项不属于工程竣工结算的依据？A、合同条款B、工程量清单C、工程变更签证D、工程预算书参考答案：D22.以下哪项属于工程量清单中的其他项目清单？A、分部分项工程量清单B、措施项目清单C、计日工D、规费项目清单参考答案：C23.一级造价工程师考试的考试内容中，关于工程造价的控制方法，下列说法正确的是？A、仅包括事前控制B、包括事前、事中和事后控制C、仅包括事中控制D、仅包括事后控制参考答案：B24.在工程量清单中，工程量的计算应以什么为基础？A、施工组织设计B、项目特征描述C、工程内容D、以上全部参考答案：D25.一级造价工程师考试的考试内容中，关于工程造价的计价模式，下列说法正确的是？A、仅包括定额计价B、包括定额计价和工程量清单计价C、仅包括工程量清单计价D、仅包括综合单价计价参考答案：B26.工程造价咨询企业不得从事的业务是？A、工程造价鉴定B、工程造价培训C、工程造价审计D、工程造价咨询参考答案：B27.一级造价工程师考试的报名条件中，对学历的要求是？A、中专及以上学历B、大专及以上学历C、本科及以上学历D、硕士及以上学历参考答案：B28.一级造价工程师考试的科目设置为？A、两科B、三科C、四科D、五科参考答案：B29.工程造价的计价依据中，国家或地区颁布的预算定额属于？A、法律法规B、技术规范C、计价依据D、企业内部规定参考答案：C30.工程造价的动态管理主要体现在哪个阶段？A、投资决策阶段B、设计阶段C、施工阶段D、竣工验收阶段参考答案：C31.一级造价工程师执业资格证书的颁发机构是？A、住房和城乡建设部B、人力资源和社会保障部C、中国建设工程造价管理协会D、国家发展和改革委员会参考答案：B32.一级造价工程师考试的考试内容中，属于《建设工程造价管理》的核心内容是？A、工程造价的构成B、工程造价的计价依据C、工程造价的控制方法D、工程造价的法律法规参考答案：D33.一级造价工程师职业资格考试的报名条件中，对学历和专业的要求是？A、具有工程类或经济类专业大专及以上学历B、具有工程类或经济类专业本科及以上学历C、具有工程类或经济类专业中专及以上学历D、无学历要求参考答案：A34.工程量清单中，措施项目费的计算方式通常为？A、综合单价法B、参数法C、分项计算法D、以上全部参考答案：D35.建设工程竣工验收后，承包人应向发包人提交的文件是？A、竣工图B、工程结算书C、工程保修书D、工程质量保证书参考答案：B36.在工程量清单计价模式下，分部分项工程量清单应包含？A、工程内容B、计量单位C、工程数量D、以上全部参考答案：D37.一级造价工程师的执业范围不包括？A、工程造价咨询B、工程项目管理C、建筑设计D、工程造价鉴定参考答案：C38.在工程量清单中，工程量的计算误差应由谁负责？A、承包人B、发包人C、监理单位D、设计单位参考答案：A39.一级造价工程师考试的报名条件中，对工作年限的要求是？A、从事工程造价相关工作满1年B、从事工程造价相关工作满3年C、从事工程造价相关工作满5年D、无工作年限要求参考答案：B40.一级造价工程师考试的考试内容中，关于工程造价的构成，下列说法正确的是？A、仅包括直接费和间接费B、包括直接费、间接费、利润和税金C、仅包括直接费D、仅包括间接费参考答案：B41.一级造价工程师考试的考试内容中，不属于《建设工程造价管理》的是？A、工程造价的法规体系B、工程造价的计价依据C、工程造价的控制方法D、工程造价的管理制度参考答案：B42.工程造价的编制依据不包括？A、设计图纸B、施工方案C、工程合同D、工程预算定额参考答案：C43.工程造价的静态投资不包括？A、建筑安装工程费B、设备购置费C、涨价预备费D、工程建设其他费用参考答案：C44.一级造价工程师继续教育周期为？A、1年B、2年C、3年D、5年参考答案：C45.一级造价工程师执业时，应遵守的职业道德规范不包括？A、客观公正B、诚实守信C、利益至上D、依法执业参考答案：C46.一级造价工程师的执业印章由谁统一监制？A、国家人力资源和社会保障部B、住房和城乡建设部C、各省住房城乡建设厅D、中国建设工程造价管理协会参考答案：B47.一级造价工程师考试的合格标准由哪个机构制定？A、住房和城乡建设部B、人力资源和社会保障部C、中国建设工程造价管理协会D、国家发展和改革委员会参考答案：B48.一级造价工程师考试的考试形式为？A、纸笔考试B、机考C、纸笔与机考结合D、仅面试参考答案：C49.根据《建设工程工程量清单计价规范》，措施项目费应根据什么确定？A、工程量清单B、投标人报价C、招标控制价D、定额标准参考答案：A50.一级造价工程师考试的命题依据是？A、考试大纲B、教材内容C、行业规范D、以上都是参考答案：D51.工程造价的计价模式中，定额计价的缺点是？A、成本控制难B、透明度低C、调整复杂D、以上全部参考答案：D52.一级造价工程师考试的考试内容中，关于工程量清单的编制，下列说法正确的是？A、由施工单位编制B、由建设单位编制C、由监理单位编制D、由造价咨询单位编制参考答案：B53.一级造价工程师执业资格考试中，工程造价的计价依据不包括？A、工程量清单B、施工图纸C、企业定额D、市场价格参考答案：D54.工程造价的动态投资包括？A、建筑安装工程费B、设备购置费C、价差预备费D、以上全部参考答案：C55.一级造价工程师考试的考试地点由谁确定？A、考生自主选择B、考试组织单位统一安排C、由所在单位决定D、由行业协会指定参考答案：B56.工程造价的计价方式主要包括？A、定额计价B、清单计价C、综合单价计价D、以上全部参考答案：D57.一级造价工程师考试的考试内容中，不属于《建设工程计价》的是？A、工程量清单编制B、工程造价的构成C、工程造价的计价模式D、工程造价的法律法规参考答案：D58.在建设工程合同中，因设计变更导致工程量增加，承包人应如何处理？A、自行承担费用B、向发包人提出索赔C、直接调整合同价款D、与发包人协商解决参考答案：B59.在工程造价中，概算定额主要用于？A、编制投资估算B、编制设计概算C、编制施工图预算D、编制工程结算参考答案：B60.一级造价工程师注册后，每年应参加继续教育的时间不少于？A、12学时B、24学时C、36学时D、48学时参考答案：B61.一级造价工程师考试的考试内容中，属于《建设工程计价》的核心内容是？A、工程造价的构成B、工程造价的计价依据C、工程造价的控制方法D、工程造价的法律法规参考答案：A62.工程造价的计价方式中，综合单价计价的特点是？A、仅包含直接费B、包含所有费用C、仅包含人工费D、仅包含材料费参考答案：B63.一级造价工程师考试的报名条件中，对专业的要求是？A、任何专业均可报考B、必须为工程类或经济类专业C、必须为工程类专业D、必须为经济类专业参考答案：B64.工程量清单中，项目特征描述的主要作用是？A、确定工程量B、明确工作内容C、作为计价依据D、确定工程造价参考答案：C65.一级造价工程师考试成绩的合格标准为？A、各科均不低于60分B、各科均不低于50分C、总分不低于240分D、不设固定分数线参考答案：A66.在工程量清单中，工程量的计算应符合？A、国家标准B、行业规范C、企业标准D、以上全部参考答案：D67.工程造价的计价依据中，企业定额的作用是？A、用于招投标B、用于企业内部成本控制C、用于政府监管D、用于行业标准参考答案：B68.在工程量清单中，总承包服务费属于？A、措施项目费B、其他项目费C、规费D、税金参考答案：B69.在工程量清单中，专业工程暂估价适用于？A、专业性较强的工程B、通用性较强的工程C、小型工程D、大型工程参考答案：A70.一级造价工程师考试的考试内容中，关于工程造价的法律法规，下列说法正确的是？A、仅包括《建筑法》B、包括《招标投标法》《合同法》《建筑法》等C、仅包括《合同法》D、仅包括《招标投标法》参考答案：B71.工程造价咨询企业应当具备的资质等级是？A、甲级B、乙级C、丙级D、甲级或乙级参考答案：D72.在工程量清单中，规费项目包括？A、工伤保险费B、税金C、利润D、企业管理费参考答案：A73.一级造价工程师考试的考试内容中，关于工程造价的计价依据，下列说法正确的是？A、仅包括国家定额B、包括国家定额、地方定额和企业定额C、仅包括企业定额D、仅包括地方定额参考答案：B74.以下哪项不属于工程造价咨询企业的业务范围？A、工程概算编制B、工程招标代理C、工程审计D、工程造价鉴定参考答案：C75.一级造价工程师注册证书的初始注册有效期为？A、1年B、3年C、5年D、10年参考答案：B76.在工程量清单中，工程量的计量单位应符合？A、项目特征描述B、工程内容C、专业规范D、以上全部参考答案：D77.一级造价工程师考试的题型包括？A、单项选择题B、多项选择题C、案例分析题D、论述题参考答案：A78.工程造价的静态投资包括？A、建筑安装工程费B、设备购置费C、工程建设其他费用D、以上全部参考答案：D79.在工程量清单中，工程量的计算应遵循？A、项目特征描述B、图纸要求C、工程内容D、以上全部参考答案：D80.一级造价工程师考试的考试内容中，属于《建设工程技术与计量》的专业类别是？A、土木建筑工程B、机电工程C、交通运输工程D、以上均为参考答案：D81.工程造价的动态管理主要体现在？A、投资估算阶段B、设计阶段C、施工阶段D、结算阶段参考答案：C82.一级造价工程师执业资格证书的有效期为？A、3年B、5年C、10年D、终身有效参考答案：B83.工程造价的计价模式中，清单计价的优点是？A、简化计价过程B、提高透明度C、减少争议D、以上全部参考答案：D84.工程造价的计价依据中，施工图预算的作用是？A、确定工程造价B、控制工程投资C、作为结算依据D、以上全部参考答案：D85.一级造价工程师在执业过程中，不得从事的行为是？A、接受委托提供咨询服务B、泄露商业秘密C、参加培训提升技能D、独立出具专业意见参考答案：B86.工程造价的计价依据中，预算定额的主要作用是？A、用于企业报价B、用于政府审批C、用于工程结算D、用于工程决算参考答案：B87.在工程索赔中，承包人提出索赔报告的时限应在？A、事件发生后14天内B、事件发生后28天内C、事件发生后30天内D、事件发生后45天内参考答案：B88.一级造价工程师应当具备的学历要求为？A、本科及以上B、大专及以上C、硕士研究生D、博士研究生参考答案：A89.一级造价工程师考试的考试内容中，关于工程造价的争议解决，下列说法正确的是？A、仅通过仲裁解决B、包括协商、调解、仲裁和诉讼C、仅通过诉讼解决D、仅通过调解解决参考答案：B90.工程造价的全过程管理包括？A、决策阶段B、设计阶段C、施工阶段D、以上全部参考答案：D91.工程量清单中，暂列金额是指？A、暂时确定的工程费用B、已完成工程的结算金额C、预留用于不可预见事项的费用D、承包人应得的利润参考答案：C92.一级造价工程师职业资格考试中，工程计价的依据不包括？A、工程量清单B、施工组织设计C、建设项目可行性研究报告D、工程施工合同参考答案：B93.工程造价的计价模式主要包括？A、定额计价B、清单计价C、综合单价计价D、以上全部参考答案：D94.工程量清单中，措施项目费指的是？A、直接用于工程建设的费用B、为完成工程所采取的临时措施费用C、工程间接费用D、工程利润参考答案：B95.一级造价工程师考试的报名时间通常为？A、每年1月B、每年3月C、每年4月D、每年5月参考答案：C96.在工程招标过程中，评标委员会成员人数应为？A、3人以上单数B、5人以上单数C、7人以上单数D、9人以上单数参考答案：B97.一级造价工程师执业资格证书的注销情形不包括？A、死亡或丧失民事行为能力B、注册有效期届满未延续C、连续两年未参加继续教育D、被吊销执业资格证书参考答案：C98.工程量清单中的“暂估价”主要用于？A、未明确的工程内容B、已知但尚未确定价格的材料C、工程变更D、工程索赔参考答案：B99.一级造价工程师考试的考试内容中，关于工程造价的控制目标，下列说法正确的是？A、仅包括成本控制B、包括成本、进度和质量控制C、仅包括进度控制D、仅包括质量控制参考答案：B100.一级造价工程师考试的考试内容中，关于工程造价的审计，下列说法正确的是？A、仅由财政部门进行B、包括内部审计和外部审计C、仅由审计机关进行D、仅由会计师事务所进行参考答案：B多选题1.工程造价中分部分项工程量清单中的工程内容描述应包括？A、工艺要求B、质量标准C、材料种类D、施工方法参考答案：ABD2.工程造价中机械台班单价包括？A、折旧费B、大修理费C、经常修理费D、燃料动力费参考答案：ABCD3.下列属于工程造价管理的依据的是？A、工程合同B、施工图纸C、项目建议书D、投资估算参考答案：ABCD4.工程造价中措施费包括？A、安全文明施工费B、夜间施工增加费C、二次搬运费D、环境保护费参考答案：ABCD5.下列属于工程招标方式的是？A、公开招标B、邀请招标C、议标D、直接发包参考答案：AB6.工程造价中企业管理费包括？A、管理人员工资B、办公费C、差旅费D、招标代理费参考答案：ABC7.工程造价的计价依据包括？A、工程定额B、工程量计算规则C、市场价格信息D、企业内部制度参考答案：ABC8.工程造价中分部分项工程量清单中的项目特征描述应包括？A、材料规格B、结构形式C、工程内容D、计量单位参考答案：ABC9.工程价款调整的原因包括？A、工程变更B、物价波动C、工期延误D、工程质量缺陷参考答案：ABC10.工程变更的处理方式包括？A、由发包人提出B、由承包人提出C、由监理人提出D、由设计单位提出参考答案：ABCD11.工程造价审计的主要内容包括？A、工程量计算是否准确B、定额套用是否合理C、材料价格是否合规D、施工组织设计是否科学参考答案：ABC12.下列属于工程竣工验收的条件是？A、工程完成设计和合同约定内容B、工程质量合格C、工程资料齐全D、工程已投入使用参考答案：ABC13.工程造价中措施项目费包括？A、临时设施费B、冬雨季施工增加费C、工程定位复测费D、专业工程暂估价参考答案：ABC14.以下属于工程造价咨询企业的业务范围的是？A、编制工程概算B、审核工程结算C、提供工程造价信息D、代理招标投标参考答案：ABC15.下列属于工程量清单编制的依据是？A、设计图纸B、施工组织设计C、工程合同D、工程预算参考答案：ABC16.工程造价的计价模式包括？A、工料单价法B、综合单价法C、工程量清单计价D、成本加酬金计价参考答案：ABC17.下列属于工程造价控制的原则是？A、全过程控制B、全员参与C、系统性原则D、动态控制参考答案：ACD18.工程造价中分部分项工程量清单中的项目名称应包括？A、工程部位B、构造特征C、材料规格D、工程内容参考答案：AB19.工程造价中税金包括？A、增值税B、城市维护建设税C、教育费附加D、土地增值税参考答案：ABC20.下列属于工程造价信息的来源是？A、市场价格信息B、政府发布的指导价C、企业内部成本数据D、个人经验参考答案：ABC21.工程造价中不可预见费的用途包括？A、突发事件处理B、材料价格波动C、工程量误差调整D、工程延期补偿参考答案：ABC22.下列属于建设工程造价管理的依据的是？A、工程量清单B、合同条款C、施工图纸D、项目建议书参考答案：ABCD23.工程造价中措施项目清单中的安全文明施工费包括？A、安全施工费B、文明施工费C、临时设施费D、环境保护费参考答案：ABCD24.工程造价中措施项目清单中的其他措施费包括？A、冬雨季施工增加费B、夜间施工增加费C、二次搬运费D、工程定位复测费参考答案：ABCD25.根据《建设工程工程量清单计价规范》，下列属于措施项目的是？A、安全文明施工费B、二次搬运费C、脚手架工程D、检验试验费参考答案：ABC26.工程造价中规费包括？A、社会保险费B、住房公积金C、工程排污费D、增值税参考答案：ABC27.工程造价中综合单价包括？A、人工费B、材料费C、机械费D、企业管理费参考答案：ABCD28.工程造价中措施项目清单包括？A、安全文明施工费B、临时设施费C、二次搬运费D、暂列金额参考答案：ABC29.工程造价中分部分项工程量清单中的工程内容应包括？A、施工工艺B、质量要求C、材料种类D、工程量计算规则参考答案：AB30.工程造价咨询企业的执业范围包括？A、工程造价鉴定B、工程项目可行性研究C、工程造价审计D、工程招投标代理参考答案：AC31.工程造价中人工单价包括？A、基本工资B、津贴补贴C、社会保险费D、住房公积金参考答案：AB32.下列属于工程索赔的程序是？A、提出索赔意向B、提交索赔报告C、监理人审核D、发包人批准参考答案：ABCD33.下列属于工程预付款的支付条件是？A、合同签订后B、承包人提交履约担保C、工程开工D、工程完工参考答案：AB34.工程造价中分部分项工程量清单中的项目编码应包括？A、五级编码B、三级编码C、四级编码D、六级编码参考答案：AC35.工程造价中分部分项工程量清单包括？A、项目编码B、项目名称C、计量单位D、工程内容参考答案：ABC36.建设工程计价依据包括？A、国家定额B、地方定额C、企业定额D、行业定额参考答案：ABCD37.下列属于工程变更的类型是？A、设计变更B、材料变更C、进度变更D、人员变更参考答案：ABC38.工程造价中分部分项工程量清单中的计量单位应包括？A、米B、平方米C、立方米D、个参考答案：ABCD39.工程变更可能产生的影响包括？A、工期延长B、成本增加C、技术调整D、设计优化参考答案：ABC40.工程竣工结算的依据包括？A、施工合同B、工程变更签证C、工程量清单D、施工日志参考答案：ABC41.工程造价中材料单价包括？A、原价B、运杂费C、采购保管费D、仓储费参考答案：ABC42.下列属于工程造价咨询企业资质等级的是？A、甲级B、乙级C、丙级D、丁级参考答案：AB43.工程量清单应包括的内容有？A、分部分项工程量清单B、措施项目清单C、其他项目清单D、零星工作项目清单参考答案：ABC44.工程造价咨询企业的业务范围包括？A、编制工程量清单B、审核工程概算C、编制工程招标控制价D、参与工程仲裁参考答案：ABCD45.工程价款支付的方式包括？A、按月支付B、按季支付C、按工程进度支付D、一次性支付参考答案：ACD46.工程造价控制的原则包括？A、全过程控制B、全员参与C、全面控制D、全面预算参考答案：ABC47.工程造价中分部分项工程量清单中的工程量计算应包括？A、实际工程量B、图纸工程量C、预算工程量D、结算工程量参考答案：AB48.工程造价中其他项目清单包括？A、暂列金额B、计日工C、总承包服务费D、企业管理费参考答案：ABC49.工程造价中税金项目清单包括？A、增值税B、城市维护建设税C、教育费附加D、土地增值税参考答案：ABC50.工程索赔的依据包括？A、合同条款B、法律法规C、工程变更指令D、项目经理口头承诺参考答案：ABC51.工程造价中其他项目费包括？A、暂列金额B、计日工C、总承包服务费D、工程排污费参考答案：ABC52.工程造价的计价方式包括？A、工料单价法B、综合单价法C、工程量清单计价D、成本加利润计价参考答案：ABC53.建设工程造价的构成包括？A、工程费用B、工程建设其他费用C、预备费D、建设期贷款利息参考答案：ABCD54.工程量清单应包含的内容有？A、工程项目名称B、项目特征描述C、计量单位D、工程内容说明参考答案：ABC55.下列属于工程竣工结算的依据是？A、合同协议书B、中标通知书C、工程量清单D、工程变更签证参考答案：ABCD56.工程索赔的依据包括？A、合同条款B、法律法规C、工程变更指令D、业主口头承诺参考答案：ABC57.工程价款支付的依据包括？A、工程计量结果B、工程进度计划C、工程合同D、工程验收报告参考答案：ACD58.下列属于工程造价咨询企业的业务范围是？A、编制工程量清单B、审核工程概算C、编制工程招标控制价D、参与工程仲裁参考答案：ABCD59.工程造价中规费项目清单包括？A、社会保险费B、住房公积金C、工程排污费D、增值税参考答案：ABC60.下列属于工程造价动态管理的手段是？A、预算控制B、进度控制C、成本控制D、质量控制参考答案：ABC判断题1.一级造价工程师注册后，如变更执业单位，需重新注册。A、正确B、错误参考答案：B2.一级造价工程师执业期间，应当接受继续教育。A、正确B、错误参考答案：A3.一级造价工程师执业期间，可以参与编制工程量清单。A、正确B、错误参考答案：A4.一级造价工程师的注册证书有效期满后，应当办理延续注册手续。A、正确B、错误参考答案：A5.一级造价工程师执业期间，可以参与工程招投标活动。A、正确B、错误参考答案：A6.一级造价工程师的注册条件之一是通过国家统一考试并取得资格证书。A、正确B、错误参考答案：A7.一级造价工程师执业期间，不得擅自修改已出具的工程造价文件。A、正确B、错误参考答案：A8.一级造价工程师注册证书遗失后，需向原注册机构申请补办。A、正确B、错误参考答案：A9.一级造价工程师执业期间，可以参与工程变更的评估与确认。A、正确B、错误参考答案：A10.一级造价工程师的执业范围包括建设项目全过程造价管理。A、正确B、错误参考答案：A11.一级造价工程师考试合格后，须经省级住房城乡建设主管部门审核后方可注册。A、正确B、错误参考答案：A12.一级造价工程师在执业活动中可以接受委托从事非本专业领域的造价工作。A、正确B、错误参考答案：B13.工程造价咨询企业应当建立档案管理制度，妥善保存业务资料。A、正确B、错误参考答案：A14.工程造价咨询企业应当按照合同约定提供服务，不得擅自变更服务内容。A、正确B、错误参考答案：A15.一级造价工程师执业期间，可以独立签署工程造价文件。A、正确B、错误参考答案：A16.一级造价工程师执业期间，可以参与工程造价纠纷的调解。A、正确B、错误参考答案：A17.一级造价工程师注册证书有效期为三年。A、正确B、错误参考答案：B18.一级造价工程师执业期间，可以接受多个单位的委托开展业务。A、正确B、错误参考答案：B19.一级造价工程师的执业范围包括工程竣工结算审核。A、正确B、错误参考答案：A20.一级造价工程师的注册证书遗失后，可以申请补办。A、正确B、错误参考答案：A21.一级造价工程师执业期间，可以参与建设工程的全过程造价控制。A、正确B、错误参考答案：A22.工程造价咨询企业不得出租、出借其资质证书。A、正确B、错误参考答案：A23.工程造价咨询企业应当建立健全质量控制体系。A、正确B、错误参考答案：A24.一级造价工程师考试成绩长期有效。A、正确B、错误参考答案：B25.一级造价工程师执业期间，可以参与工程结算审核。A、正确B、错误参考答案：A26.工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件，必须加盖企业公章和注册造价工程师执业印章。A、正确B、错误参考答案：A27.工程造价咨询企业不得同时接受同一项目的招标人和投标人委托。A、正确B、错误参考答案：A28.工程造价咨询企业应当配备专职的造价工程师。A、正确B、错误参考答案：A29.一级造价工程师的执业印章由本人保管并使用。A、正确B、错误参考答案：A30.一级造价工程师考试成绩实行滚动管理，每两年为一个周期。A、正确B、错误参考答案：A31.一级造价工程师执业期间，不得从事与造价无关的其他工作。A、正确B、错误参考答案：B32.工程造价咨询企业可以跨省承接业务。A、正确B、错误参考答案：A33.一级造价工程师考试报名条件中，要求具有工程类或工程经济类专业大学本科及以上学历。A、正确B、错误参考答案：A34.一级造价工程师考试每年举行一次。A、正确B、错误参考答案：A35.一级造价工程师在执业过程中，应当对所出具的工程造价成果文件负责。A、正确B、错误参考答案：A36.一级造价工程师的执业范围包括工程成本分析。A、正确B、错误参考答案：A37.一级造价工程师执业期间，可以担任建设工程项目经理。A、正确B、错误参考答案：B38.一级造价工程师注册后，可以自行设立造价咨询企业。A、正确B、错误参考答案：B39.一级造价工程师考试成绩合格后，可直接申请注册。A、正确B、错误参考答案：A40.一级造价工程师的执业范围包括工程投资估算。A、正确B、错误参考答案：A41.一级造价工程师注册后，可以以个人名义承接工程造价业务。A、正确B、错误参考答案：B42.工程造价咨询企业的技术负责人应具备高级职称且具有不少于5年的工程造价工作经验。A、正确B、错误参考答案：A43.一级造价工程师注册证书有效期为3年。A、正确B、错误参考答案：B44.一级造价工程师执业期间，应当遵守国家有关工程造价的法律法规。A、正确B、错误参考答案：A45.一级造价工程师考试的题型包括单选题、多选题和案例分析题。A、正确B、错误参考答案：A46.一级造价工程师执业期间