2026年监理工程师考试《建设工程合同管理》逆袭强化卷

2026年监理工程师考试《建设工程合同管理》逆袭强化卷1.【单项选择题】从发展趋势看，国家鼓励利用信息网络进行（

）投标。A.电子招标B.设计团队招标C.传统招标D.一次性招标（江南博哥）正确答案：A参考解析：从发展趋势看，国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标。电子招标投标是指以数据电文形式，依托电子招标投标系统完成的全部或者部分招标投标交易活动，数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。2.【单项选择题】下列各项中，不属于保证合同的内容的有（

）。A.被保证的主债权种类、数额B.债务人履行债务的期限C.保证的方式D.债权人认为需要约定的其他事项正确答案：D参考解析：本题考查的是担保方式。保证合同的内容一般包括被保证的主债权的种类、数额，债务人履行债务的期限，保证的方式、范围和期间等条款。因此，本题的正确答案为D。3.【单项选择题】下列属于依法必须招标范围内的建设工程，进行设计服务采购时应当公开招标的是（

）。A.设计单项合同估算价80万元人民币的设计服务采购B.国有资金占控股地位的依法必须招标项目设计服务采购C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大的设计服务采购D.技术复杂.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的设计服务采购正确答案：B参考解析：本题考查的是工程勘察设计招标方式。选项A，根据国家发展和改革委员会2018年发布的《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》，对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须进行招标。选项B、C、D，根据《招投标法实施条例》.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制.只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。4.【单项选择题】下列有关邀请招标的说法正确的有（

）。A.邀请对象的数目不应少于5家，以5—7家为宜B.不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间C.由于邀请的范围较小选择面窄，增加了合同履行过程中承包方违约的风险D.由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，不要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料正确答案：B参考解析：本题考查的是工程施工招标方式。选项A错误，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式，邀请3个以上具有相应资质、具备承担招标项目能力的、资信良好的特定法人或组织投标。选项B正确，邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间。选项C错误，由于对所有受到邀请的投标单位的信用和能力均予信任，对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，是减少了合同履行过程中承包方违约的风险。选项D错误，没有这样的要求。5.【单项选择题】对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（

）。A.电子投标文件上传时间B.电子投标文件上传完成时间C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间正确答案：D参考解析：本题考查的是投标文件递交及接收。对于电子招投标，则投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件;投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知，递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。6.【单项选择题】乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙的行为属于（

）。A.无权代理B.无效C.有效D.经过乙催告甲后生效正确答案：A参考解析：本题考查无权代理。对于无权代理行为，"被代理人"可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使"追认权"或"拒绝权"。行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。7.【单项选择题】可以代表施工企业进行生产经营活动、参与招标投标、签订经济合同的是（

）。A.法人B.法定代理人C.法定代表人D.公司职员正确答案：C参考解析：本题考查的是合同法律关系。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受。授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成。8.【单项选择题】下列刑事责任的承担方式中，属于附加刑的是()。A.管制B.拘役C.罚金D.无期徒刑正确答案：C参考解析：刑事责任的承担方式分为主刑和附加刑。主刑包括：(1)管制；(2)拘役；(3)有期徒刑；(4)无期徒刑；(5)死刑。附加刑包括：(1)罚金；(2)剥夺政治权利；(3)没收财产。附加刑也可以独立适用。因此，C正确，ABD错误。9.【单项选择题】某建筑工程公司进行桩基础施工时，王某作为项目经理违反安全管理规定安排工人作业，造成3名工人死亡。根据《刑法》及相关司法解释，李某的行为涉嫌构成（  ）。A.重大责任事故罪B.一般责任事故罪C.强令违章冒险作业罪D.重大劳动安全事故罪正确答案：A参考解析：重大责任事故罪：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。因此，A正确，BCD错误。10.【单项选择题】当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度叫担保。下列选项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是（

）。A.平等B.公正C.诚实信用D.自愿正确答案：B参考解析：本题考查担保的概念。担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。11.【单项选择题】关于施工预付款担保的表述中，不正确的是（

）。A.预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保B.建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同C.预付款担保的主要作用是保证发包人能够按合同规定进行竣工验收D.预付款担保的主要形式为银行保函正确答案：C参考解析：预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由担保人(如银行)向发包人出具预付款担保。如果承包人未按约定使用预付款、严重违约或中途毁约，则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向担保人索取该保函的担保金额作为赔偿。预付款担保的主要形式为银行保函。因此，ABD正确，C错误。12.【单项选择题】若设计合同采用定金担保，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（

）。A.15％B.20％C.25％D.30％正确答案：B参考解析：本题重点考查定金。定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。13.【单项选择题】某建筑工程项目竣工移交后，发生了地震致使部分建筑物损坏，业主根据其投保的建筑工程一切险向保险公司提出索赔。下列处理方法中，正确的是（

）。A.业主和保险公司共同分担损失B.业主自行承担全部损失C.建筑工程一切险除外责任以外的全部损失由保险公司承担D.保险期内，保险公司全部承担正确答案：B参考解析：本题重点考查工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险赔偿的范围主要针对的是工程建设过程中因自然灾害或意外事故引起的一切损失。本题案例中的地震虽虽然造成部分建筑物损坏，但是因为工程已竣工移交，故业主自行承担全部损失。14.【单项选择题】根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议称为（

）。A.建设工程监理合同B.建设工程施工合同C.建设工程设计合同D.建设工程勘察合同正确答案：D参考解析：本题考核的是建设工程勘察合同。建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议。15.【单项选择题】勘察设计招标的标的物是智力成果，即（

）。A.专利权B.施工方案C.施工组织设计D.建设项目勘察、设计方案正确答案：D参考解析：本题重点考查工程勘察设计招标特征。勘察设计招标的标的物是智力成果，即建设项目勘察、设计方案。16.【单项选择题】在建设项目各类招标中，无具体量化的工作量，灵活性较大的是（

）。A.施工招标B.设备采购招标C.设计招标D.材料采购招标正确答案：C参考解析：本题考查的是工程勘察设计招标特征。在招标条件上，勘察设计招标通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资料，更多还要依赖投标单位专业设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果;且无具体量化的工作量，灵活性较大。17.【单项选择题】招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将于（

）向未中标人支付技术成果经济补偿费。A.签订合同后5日内B.中标通知书发出后15日内C.中标通知书发出后30日内D.签订合同后30日内正确答案：C参考解析：招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。18.【单项选择题】《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的（

），最多不超过10万元人民币。A.2%B.3%C.4%D.5%正确答案：A参考解析：《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。19.【单项选择题】某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应的措施后，需要重新进行招标，招标失败的原因可能是（

）。A.投标截止时间，投标人少于3个B.属于必须审批工程建设项目，经原审批部门批准C.重新招标后投标人仍少于3个D.重新招标后所有投标被否决正确答案：A参考解析：有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标:(1)投标截止时间止，投标人少于3个的;(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。20.【单项选择题】《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（

）。A.经评审的最高投标价法和综合评估法B.经评审的最高投标价法和科学评估法C.经评审的最低投标价法和综合评估法D.经评审的最低投标价法和科学评估法正确答案：C参考解析：本题重点考查工程施工招标程序。《标准施工招标文件》规定，评标办法分为经评审的最低投标价法和综合评估法，供招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。21.【单项选择题】某工程采用经评审的最低投标价法进行评标，工期20个月以内每缩短1个月工期，可为建设单位带来10万元收益。甲投标人报价2000万元，合同工期为19个月。如果仅考虑工期因素，甲投标人的合同价格和评标价格分别是（

）。A.2000万元，2000万元B.2000万元，1990万元C.1990万元，2000万元D.1990万元，1990万元正确答案：B参考解析：本题重点考查最低评标价法。合同价格即为投标人的投标报价，故本题中该投标人的合同价格是2000万元。评标价格是指评标委员会根据规定的量化因素和标准进行价格折算计算出来的价格，故本题中该投标人的评标价格：2000-10=1990(万元)。22.【单项选择题】下列关于编制标底的说法错误的是（

）。A.标底是投标人计算的一个合理的基本价格B.标底必须保密，应当在开标时公布C.标底只能作为评标的参考D.一个招标项目只能有一个标底正确答案：A参考解析：本题考查的是工程施工招标程序。标底是由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格。它不等于工程的概(预)算，也不等于合同价格。标底是招标人的绝密资料，在开标前不能向任何无关人员泄露。23.【单项选择题】简明施工合同中，建筑工程一切险的投保人一般是（

）。A.发包人B.承包人C.监理人D.项目经理正确答案：B参考解析：标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。24.【单项选择题】开工通知应由监理人在征得发包人同意后于开工日期（

）天前向承包人发出。A.7B.10C.28D.90正确答案：A参考解析：本题重点考查监理人职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。25.【单项选择题】关于中标和签订合同的说法，正确的是（

）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.联合体中标的，其履约担保由组成联合体的各方分别递交C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，根据招标文件与投标人订立书面合同正确答案：C参考解析：本题考查的是工程施工招标程序。选项A，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人；选项B，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交；选项D，招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。26.【单项选择题】验收合格后，移交后的单位工程由（

）负责照管。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人正确答案：A参考解析：验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。移交后的单位工程由发包人负责照管。27.【单项选择题】根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（

）。A.承包人提交竣工验收申请报告之日B.承包人提交竣工验收申请报告后第28天C.承包人提交竣工验收申请报告后第56天D.工程接收证书颁发日正确答案：A参考解析：本题考查的是合同工程的竣工验收。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。28.【单项选择题】对发包人提供的材料和工程设备管理，发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（

）天前通知承包人。A.3B.5C.7D.11正确答案：C参考解析：本题重点考查施工质量管理。承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。29.【单项选择题】下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是（

）。A.结清单生效后发包人支付最终支付款B.结清单生效即表明合同终止C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔正确答案：A参考解析：承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔。30.【单项选择题】根据《标准施工招标文件》，质量保证金到期应返还承包人，承包人发出申请后，发包人应会同承包人在（

）天内按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。A.7B.10C.14D.28正确答案：C参考解析：本题考查的是工程款支付管理。监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。31.【单项选择题】竣工验收合格后，承包人可收到监理人出具的经发包人签认的工程接收证书，此证书应在监理人收到竣工申请报告后的（

）天内出具。A.15B.28C.30D.56正确答案：D参考解析：本题考查的是合同工程的竣工验收。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。32.【单项选择题】承包人应在引起索赔事件发生后的28天内，向监理人递交（

），并说明发生索赔事件的事由。A.索赔意向通知书B.现场同期记录C.索赔报告D.索赔证据正确答案：A参考解析：本题考查的是合同的索赔管理。承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款。33.【单项选择题】在建筑工程施工合同履行过程中，因地震致使工程受到严重损失，在此事件中需由承包人承担责任的是（

）。A.已建好工程本身的损失B.承包人的人员伤亡C.停工期间应监理人要求承包工程所需修复费用D.己已运至施工场地的材料和工程设备的损害正确答案：B参考解析：本题考查的是不可抗力发生后的管理。通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担:(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;(4)停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。34.【单项选择题】由于承包人原因导致的工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金最高赔偿限额为签约合同价的（

）。A.1％B.2％C.3％D.5％正确答案：C参考解析：本题重点考查施工进度管理。订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额。专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几;最高赔偿限额为签约合同价的3%。35.【单项选择题】施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应（

）。A.由监理人提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B.由承包人提出适当的变更价格，经监理人确认后执行C.由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D.按照成本加利润原则，由监理人商定正确答案：D参考解析：本题考查的是变更管理。变更的估价原则：①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用；②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价；③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。因此，本题的正确答案为D。36.【单项选择题】《标准施工合同》中，发包人提供的材料和工程设备验收后，下列（

）由承包人承担。A.提前交货导致增加的保管费用B.施工现场内的二次搬运费用C.质量不合格导致返工费用D.质量不合格导致工期延误正确答案：B参考解析：发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。37.【单项选择题】用于判定承包人是否按期竣工的标准是（

）。A.合同工期B.竣工日期C.施工期D.合同有效期正确答案：A参考解析："合同工期"指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。38.【单项选择题】逾期竣工违约金最高赔偿限额为签约合同价的()。A.1%B.2%C.3%D.5%正确答案：C参考解析：订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额。专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几；最高赔偿限额为签约合同价的3%。因此，本题C正确，ABD错误。39.【单项选择题】承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起()日内通知发包人验收。A.3B.5C.7D.14正确答案：A参考解析：承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人验收，分包人应配合承包人验收。因此，A正确，BCD错误。40.【单项选择题】下列选项中，属于是投标人编制投标文件和报价的依据的是（

）。A.投标人须知B.招标公告C.图纸D.招标文件正确答案：D参考解析：本题重点考查工程施工招标程序。招标文件是投标人编制投标文件和报价的依据，因此，应包括招标项目的所有实质性要求和条件。41.【单项选择题】设计施工总承包合同订立时，需要明确的承包文件中最主要的是（

）。A.勘察文件B.设计文件C.计算书D.手册正确答案：B参考解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款对"承包人文件"的定义是：由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。42.【单项选择题】设计施工总承包合同文件中规定，承包人建议书不包括（

）。A.承包人的工程设计方案和设备方案的说明B.分包方案C.承包方案D.对发包人要求中的错误说明正确答案：C参考解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——合同文件”。承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明；分包方案；对发包人要求中的错误说明等内容。43.【单项选择题】设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（

）试验。A.检查和功能性试验B.在所有可利用的操作条件下安全运行C.各种性能测试D.设备质量检验正确答案：C参考解析：本题考查的是竣工试验程序。第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。44.【单项选择题】工程总承包合同履行中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权（

）。A.要求赔偿B.变更合同C.延期开工D.解除合同正确答案：D参考解析：因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。45.【单项选择题】施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（

）审批。A.承包人B.发包人C.设计人D.监理人正确答案：D参考解析：本题重点考查承包人义务。施工组织设计完成后，按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送监理人审批。46.【单项选择题】材料采购评标中，评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分的评标方法是（

）。A.初步评审B.详细评审C.综合评估法D.最低评标价法正确答案：C参考解析：本题重点考查材料采购的评标。材料采购的评标通常可选择综合评估法或最低评标价法。综合评估法，即评标委员会按招标文件中规定的评估指标及其量化因素和分值进行评分，包括投标人的商务评分、投标报价评分、技术评分及其他因素评分，进而计算出综合评估得分。47.【单项选择题】关于招标人编制技术性能指标注意事项的说法，不正确的是（

）。A.技术性能指标是评价投标文件技术响应性的标准B.技术性能指标应具有适当的广泛性C.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性D.技术性能指标可以要求或标明某一特定的专利技术、商标等正确答案：D参考解析：本题重点考查设备招标工作要点。技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、设计、名称、原产地或供应者等，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。48.【单项选择题】根据《招标投标法》依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（

）日。A.7B.14C.20D.28正确答案：C参考解析：本题重点考查材料采购招标文件的编制。《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。49.【单项选择题】DBO模式中，在运营服务期即将结束时，由（）进行合同完成前试验。A.承包商B.业主C.监理单位D.设计单位正确答案：A参考解析：在运营服务期即将结束时，由承包商进行合同完成前试验，并提供除业主负责事项外进行试验所必需的人员和材料、电力以及水等物品，并按要求承担修复工作。因此，A正确，BCD错误，50.【单项选择题】美国AIA合同文本中，B系列代表（

）。A.业主与建筑师之间合同的文本B.建筑师行业的有关文件C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本D.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同正确答案：A参考解析：AIA针对不同项目管理模式和合同各方关系颁布了多个系列的合同和文件，可供使用者根据需要选择，具体如下:A系列:业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件;B系列:业主与建筑师之间的标准合同文件;C系列:建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件;D系列:建筑师行业内部使用的文件;E系列:合同和办公管理中使用的文件;F系列:财务管理报表;G系列:建筑师企业与项目管理中使用的文件。51.【多项选择题】与公开招标相比，邀请招标的特点有（

）A.以投标邀请书的形式邀请投标人B.邀请投标人的数量须在5家以上C.招标人对潜在投标人能力较为了解D.适合于投标资质要求高的重大工程E.招投标周期缩短且评标工作量小正确答案：A,C,E参考解析：本题重点考查工程勘察设计招标方式。邀请招标的优点是:招标人对所有发出投标邀请书的投标单位的信用和能力均予信任;投标人及投标人的数量事先可以确定;缩短了招投标周期;评标工作量小。邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请3个以上具有相应资质、具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标。52.【多项选择题】与单价合同相比，固定总价合同的特点有(

)。A.适用地下条件复杂的工程B.适用于时间特别紧迫的工程C.业主控制投资的难度大D.承包商承担价格变化的风险较大E.对承包商准确预估工程量的要求高正确答案：D,E参考解析：固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。选项A、B错误。采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。选项C错误，选项D、E正确。53.【多项选择题】能够引起合同法律关系产生．变更和消灭的情形有（）A.当事人订立合法合同B.法律对合同形成做出规定C.合同一方当事人违约D.行政机关做出罚款E.人民法院对合同纠纷做出判决正确答案：A,C,D,E参考解析：本题考查合同法律关系的产生、变更与消灭。能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。选项ACDE均为能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。选项B不能导致合同法律关系的产生或迫使已经存在的合同法律关系发生变化。54.【多项选择题】建设工程施工招标投标过程中，可以没收投标保证金的情形有（）。A.投标截止日期前，投标人撤回投标文件的B.投标人在投标有效期内撤销投标文件的C.收到中标通知书后，中标人无正当理由拒绝签订合同的D.收到中标通知书后，未按招标文件规定提交履约担保的E.未中标投标人在中标公示期满对评标结果有异议的正确答案：B,C,D参考解析：有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：1)投标人在投标有效期内撤销投标文件。2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。3)发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。综上所述，正确答案是B、C、D。AE错误。55.【多项选择题】建筑工程一切险中的除外责任包括（

）A.地震B.洪水C.设计错误引起的损失D.自然磨损E.维修保养费用正确答案：C,D,E参考解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列各项原因造成的损失不负责任赔偿：①设计错误引起的损失或费用。②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气变化、正常水位变化或其它渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用。③因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用。④非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身的损失。⑤维修保养或正常检修的费用。⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失。⑦盘点时发现的短缺。⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其它保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失。⑨在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。因此，AB错误，正确答案是C、D、E56.【多项选择题】根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有()。A.投标函B.投标函附录C.分包单位资质D.勘察或设计费用清单E.投标人的书面澄清正确答案：A,B,D参考解析：本题重点考查对投标文件内容的要求。根据国家发展改革委员会等九部委联合印发的《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，工程勘察、设计投标文件应包括如下内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)勘察或设计费用清单;(6)资格审查资料;(7)勘察纲要或设计方案;(8)投标人须知前附表规定的其他资料。57.【多项选择题】依据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，在初步评审阶段，应进行（

）A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.综合评审E.开标评审正确答案：A,B,C参考解析：本题考查的是工程勘察设计的评标。依据国家发展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，在初步评审阶段，应进行形式评审、资格评审和响应性评审。58.【多项选择题】订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供的文件包括()。A.本工程的批准文件(原件)B.用地(附红线范围)．施工．勘察许可等批件(复印件)C.勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料D.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力．电信电缆．各种管道．人防设施．洞室等)及具体位置分布图E.工程勘察任务委托书．技术要求和工作范围的地形图．建筑总平面布置图正确答案：B,C,D,E参考解析：本题考核的是订立勘察合同时发包人应向勘察人提供的文件资料。订立勘察合同时发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括：(1)本工程的批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)；(2)工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；(3)勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；(4)勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图；(5)其他必要相关资料。59.【多项选择题】根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有()。A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻B.设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用C.发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后D.设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定E.设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定正确答案：B,C参考解析：本题重点考查建设工程设计合同履行管理。合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约:(1)发包人未按合同约定支付设计费用;(2)发包人原因造成设计停止;(3)发包人无法履行或停止履行合同;(4)发包人不履行合同约定的其他义务。60.【多项选择题】关于评标委员会的表述中，符合《招标投标法》规定的有（

）。A.评标委员会成员名单一般应于开标后确定B.评标委员会成员人数为3人以上单数C.评标委员会成员中技术．经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3D.评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取E.评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术．经济等方面的专家组成正确答案：C,E参考解析：本题重点考查组件评标委员会。选项A，评标委员会成员名单一般应于开标前确定。选项B、C、E，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。选项D，评标委员会的专家成员应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专家。一般项目，可以采取随机抽取的方式;技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任的，可以自招标人直接确定。61.【多项选择题】投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标，包括（）等内容。A.邀请单位名称B.招标条件C.项目概况与招标范围D.购买招标文件的时间E.联系方式正确答案：B,C,E参考解析：投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标。投标邀请书内容包括:招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、招标文件的获取、投标文件的递交、确认和联系方式等。62.【多项选择题】资格预审阶段，资格审查委员会对施工项目投标人的资格审查分初步审查和详细审查两个阶段，属于详细审查的内容有(

)。A.企业资质条件B.项目经理资格C.企业信誉D.施工组织方案E.质量管理体系正确答案：A,B,C参考解析：本题考查的是资格审查办法。详细审查因素主要包括申请人的营业执照、安全生产许可证、资质、财务、业绩、信誉、项目经理资格以及其他要求等方面的内容。审查标准主要是核对审查因素是否有效，或者是否与资格预审文件列明的对申请人的要求相一致。如申请人的资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉和项目经理资格应当与招标文件中的规定相一致。63.【多项选择题】施工组织设计和项目管理机构评审的因素一般包括()；资源配备计划；技术负责人；其他主要人员；施工设备；试验．检测仪器设备等。A.施工方案与技术措施B.已标价工程量清单C.环境保护管理体系与措施D.质量管理体系与措施E.工程进度计划与措施正确答案：A,C,D,E参考解析：本题重点考查资格评审标准。施工组织设计和项目管理机构评审的因素一般包括：施工方案与技术措施；质量管理体系与措施；安全管理体系与措施；环境保护管理体系与措施；工程进度计划与措施；资源配备计划；技术负责人；其他主要成员；施工设备；试验和检测仪器设备等。64.【多项选择题】下列关于标准施工合同中合同附件格式，说法正确的有()。A.合同附件格式包括合同协议书．履约担保和预付款担保B.合同协议书中包括了签约合同价C.预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效D.履约保函担保方式采用无条件担保E.预付款担保采用有条件担保正确答案：A,B,C,D参考解析：

本题重点考查标准施工合同的组成。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保和预付款担保三个文件。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。选项E，履约担保和预付款担保都采用无条件担保。65.【多项选择题】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有()。A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任正确答案：A,C参考解析：本题重点考查监理人。选项A，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。选项B、D，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。选项C，监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。选项E，合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务行为而减轻或解除。66.【多项选择题】施工准备阶段，属于发包人应完成的工作有(

)。A.办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.办理现场外临时道路的通行权E.组织设计单位向承包人进行图纸交底正确答案：A,D,E参考解析：本题重点考查发包人义务。发包人义务：(1)提供施工场地，发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作；发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权；(2)组织设计交底；(3)约定开工时间。67.【多项选择题】承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并对所有施工作业和施工方法的()负责。A.完备性B.安全性C.可靠性D.准确性E.及时性正确答案：A,B,C参考解析：本题考查的是承包人的义务。承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性、安全性、可靠性负责。68.【多项选择题】根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（）。A.用于支付签订协议书时尚未确定的项目款项B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用C.不能用于计日工支付D.属于签约合同价的一部分E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额正确答案：A,B,D,E参考解析：本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。69.【多项选择题】下列关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的问题，承包人负责修复C.经查验属于发包人的责任，承包人修复后可以获取修复的费用和利润D.如果承包人不能在合理期限内进行修复，发包人可以自行委托他人修复，费用由发包人承担E.重新计算的缺陷责任期，包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年正确答案：A,B,C,E参考解析：本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。选项D，如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。70.【多项选择题】施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，提前竣工协议书中应包括的内容有()。A.承包人修订进度计划B.发包人应提供的条件C.承包人为保证工程质量和安全采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法正确答案：A,B,C,D参考解析：本题考查的是施工进度管理。提前竣工协议应包括以下方面的内容：(1)承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；(2)发包人应提供的条件；(3)所需追加的合同价款；(4)提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。71.【多项选择题】按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（）。A.工程本身的损害B.承包方人员伤亡C.承包人停工损失D.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害E.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害正确答案：A,D,E参考解析：本题考查的是不可抗力。施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：(1)永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；(2)承包人设备的损坏由承包人承担；(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；(4)停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；(5)不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。72.【多项选择题】设计施工总承包合同订立的有条件补偿条款规定，无论承包人复核时发现与否，由于()的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A.试验和检验标准B.对工程的工艺安排或要求C.对工程或其任何部分的功能要求D.发包人要求中引用的原始数据和资料E.承包人可以通过其他途径核实的数据和资料正确答案：A,B,C,D参考解析：本题考核的是有条件补偿条款。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：(1)发包人要求中引用的原始数据和资料；(2)对工程或其任何部分的功能要求；(3)对工程的工艺安排或要求；(4)试验和检验标准；(5)除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。73.【多项选择题】根据《标准设计施工总承包合同》，可给予承包人费用和工期补偿的有（）。A.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复B.发包人违约解除合同C.现场发现化石．文物D.发包人原因的工期延误E.基准资料错误正确答案：C,D,E参考解析：74.【多项选择题】下列对各报价方式理解正确的是（）。A.EXW价不包含货物运至施工现场的运输费用和保险费B.FCA价包含将货物装上船之前的一切费用C.FOB价不包含从装运港运至目的港的运费D.CIF价不包含保险费E.CIP价包含从装运港运至目的地的运费正确答案：A,C,E参考解析：A选项正确，EXW价不包含货物运至施工现场的运输费用和保险费。B选项错误，FCA价包含将货物交给承运人之前的一切费用，但不是装上船之前。C选项正确，FOB价不包含从装运港运至目的港的运费。D选项错误，CIF价包含从装运港运至目的港的运费和保险费。E选项正确，CIP价包含从装运地运至目的地的运费和保险费。75.【多项选择题】材料釆购的评标通常可选择综合评估法或最低评标价法，最低评标价法以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。投标价之外还需考虑的因素通常包括（

）。A.运输费用B.销售量C.付款条件D.产品