石塑地板安装合同

石塑地板安装合同甲方（业主）：XX市XX区XX路XX号（以下简称“甲方”）乙方（施工方）：XX市XX区XX路XX号（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就甲方指定区域石塑地板安装工程达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：甲方XX区域石塑地板安装工程2.工程地点：XX市XX区XX路XX号甲方指定区域（具体为客厅、3间卧室、书房，总面积约120㎡，最终以实际铺设面积为准）3.工程内容：石塑地板铺设、配套踢脚线安装、门口/窗边收口条处理、地面基层清理及局部找平（若甲方基层不达标）二、材料要求1.材料提供：本工程石塑地板及配套辅材（胶水、踢脚线、收口条、防潮垫）由乙方提供，需符合以下标准：-石塑地板品牌：XX（需提供产品合格证、环保检测报告，甲醛释放量≤0.05mg/m³，符合E0级标准）；-规格：1220mm×180mm×4mm（锁扣式）；-辅材：环保型地板专用胶（无异味）、防潮垫（厚度≥2mm）、实木踢脚线（高度80mm）。2.材料验收：乙方材料进场前24小时通知甲方，甲方需在12小时内到场验收，验收合格后方可施工；若发现材料与约定不符，甲方有权要求乙方更换，延误工期由乙方承担。3.损耗约定：材料正常损耗率≤3%，超出部分由乙方承担费用。三、安装标准及工艺1.基层处理要求：-甲方需提前确保地面基层平整（2m靠尺检测误差≤2mm）、干燥（含水率≤12%）、无油污/空鼓/裂缝；若基层不达标，乙方需在施工前书面告知甲方，甲方委托乙方局部找平的，费用按XX元/㎡另行结算（需甲方签字确认）。2.安装工艺：-防潮垫铺设：满铺且拼接处重叠≥10cm，用胶带密封；-地板铺设：顺光方向铺设，锁扣拼接紧密（缝隙≤0.3mm），墙角预留8-10mm伸缩缝；-踢脚线安装：与地板、墙面贴合（缝隙≤1mm），用专用钉固定（无明显钉眼）；-收口处理：门口/窗边用金属收口条（或同色PVC条），平整牢固无松动。3.质量标准：符合《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010），空鼓率≤5%（单块空鼓面积≤10%），无起翘、崩边、色差明显等问题。四、工期及进度1.工期约定：-开工日期：甲方基层验收合格且材料进场后第2个工作日；-竣工日期：总工期10个工作日（含基层找平时间，若甲方单独找平则顺延）；-每日施工时间：8:00-18:00（需符合小区物业规定，乙方提前向物业报备）。2.工期延误责任：-甲方原因（基层未达标、现场无法施工、材料变更）：工期顺延，甲方承担乙方窝工损失（按XX元/天支付）；-乙方原因（施工组织不当、人员不足、质量返工）：每逾期1天，按合同总价的0.5%支付违约金；逾期超过5天，甲方有权解除合同，乙方需退还已收款项并支付合同总价10%的违约金。五、付款方式1.合同总价：暂估XX元（含材料、人工、辅材、运输、垃圾清运，最终按实际铺设面积结算）；2.付款节点：-合同签订后3个工作日内，甲方支付预付款30%（XX元）；-地板铺设完成50%（客厅+1间卧室），甲方支付进度款30%（XX元）；-工程竣工且甲方验收合格后3个工作日内，甲方支付35%（XX元）；-质保期满1年无质量问题，甲方支付剩余5%（XX元）。3.付款凭证：乙方每次收款需提供正规收据，最终结算提供增值税普通发票。六、质量验收1.验收流程：-基层验收：施工前甲方确认基层达标；-中期验收：地板铺设完成50%时，甲方到场检查拼接、伸缩缝；-竣工总验收：乙方竣工后24小时内通知甲方，甲方需在3个工作日内验收；逾期未验收视为合格。2.整改要求：若验收发现质量问题，乙方需在24小时内到场整改，整改后重新验收；若整改2次仍不合格，甲方有权扣减相应工程款（按问题区域面积×单价）或解除合同。七、保修责任1.质保期：1年（自验收合格之日起）；2.保修范围：非人为损坏导致的地板起翘、空鼓、拼接缝隙变大、踢脚线脱落；3.保修服务：乙方接到甲方维修通知后24小时内响应，48小时内到场维修；人为损坏（重物撞击、泡水、尖锐物划伤）需维修的，乙方仅收取材料成本费。八、安全及现场管理1.安全责任：乙方施工人员需具备相应技能，佩戴安全帽、防滑鞋；施工期间发生的人员伤亡、财产损失（含甲方已装修部分损坏）由乙方承担全部责任；2.现场保护：乙方需保护甲方墙面、门窗、家具等，损坏需按原价赔偿；每日施工后清理现场垃圾，竣工后清运至小区指定垃圾站（费用含在合同总价内）。九、变更处理工程内容、材料、工期等变更需双方签订书面《变更确认单》，明确变更后的费用及工期调整；乙方不得擅自变更，否则甲方有权拒付变更部分费用。十、违约责任1.甲方未按时付款：每逾期1天，按应付未付金额的0.5%支付违约金；2.乙方擅自停工：每停工1天，按合同总价的1%支付违约金；停工超过3天，甲方有权解除合同并索赔；3.乙方提供材料不合格：甲方有权要求更换，若造成工期延误或质量问题，乙方承担全部责任。十一、争议解决本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼。十二、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效；