市政绿化景观施工合同

市政绿化景观施工合同甲方（发包人）：[甲方全称]乙方（承包人）：[乙方全称]鉴于甲方拟实施[项目暂定名称]市政绿化景观工程，乙方具备相应施工资质及能力，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，订立本合同。一、工程概况1.1工程地点：[工程具体地址，需明确至街道/地块编号]1.2工程范围：包含但不限于绿化种植工程（乔木、灌木、地被、花卉等）、景观小品工程（雕塑、座椅、廊架等）、道路铺装工程（透水砖、石板路等）、给排水工程（灌溉管网、雨水井等）、土方整理工程（地形塑造、表土改良等），具体范围以甲方提供的施工图纸及现场交验为准。1.3工程内容：详见附件1《工程量清单》、附件2《苗木清单》、附件3《景观小品及铺装技术要求》，其中苗木品种、规格需符合《城市绿化树种选择规范》及地方市政绿化要求。1.4工程规模：绿化面积约[暂定面积]㎡，景观铺装面积约[暂定面积]㎡，暂定价款人民币[暂定金额]元（大写：[大写金额]）。二、合同文件组成及解释顺序2.1本合同协议书；2.2中标通知书（若适用）；2.3投标函及附录（若适用）；2.4专用合同条款；2.5通用合同条款（参照《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201）；2.6技术标准和要求（含国家/地方《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-2012等）；2.7施工图纸及设计说明；2.8工程量清单（已标价）；2.9双方确认的签证、变更文件；2.10附件（含苗木清单、养护要求等）。2.2上述文件互为补充，解释顺序以本条款2.1-2.10为准；文件内容不一致的，按顺序在前的文件执行。三、合同价款及支付3.1计价方式：固定单价合同，工程量按甲方、监理及乙方共同确认的实际施工量结算，单价包含人工、材料、机械、管理、利润、税金、风险费（含苗木运输损耗、养护期内补植等）。3.2价款调整：仅因甲方书面变更、现场签证、政策性材料价格调整（超过±5%）可调整，其他情况（如乙方施工失误、市场价格波动）均不调整。3.3支付节点：（1）预付款：合同生效后7日内，甲方支付合同暂定价款的10%（需乙方提供等额预付款保函）；乙方完成50%绿化种植工程量后，按预付款比例从进度款中扣回。（2）进度款：-土方及地形整理完成、验收合格后，支付至已完工程量价款的30%；-绿化种植（含小品、铺装）完成80%、验收合格后，支付至已完工程量价款的60%；-工程竣工初验合格后，支付至合同暂定价款的70%。（3）竣工结算款：竣工结算审核确认后15日内，支付至结算价款的95%。（4）质保金：结算价款的5%，养护期满后15日内，经甲方及属地养护管理单位验收合格（无苗木死亡、小品损坏等），一次性无息支付。3.4支付要求：甲方逾期支付超过30日的，按应付未付金额的日万分之三支付违约金；逾期超过60日的，乙方有权暂停施工，损失由甲方承担。四、工期4.1总工期：[暂定总日历天数]天（含节假日），开工日期以甲方书面签发的《开工通知书》为准，竣工日期按总工期推算。4.2节点工期：-土方及地形整理：开工后[XX]天内完成；-绿化种植：开工后[XX]天内完成；-竣工初验：全部工程完成后[XX]天内组织。4.3工期延误：-因甲方原因（如场地交付延迟、设计变更）导致工期延误的，工期顺延，甲方承担乙方窝工损失（按人工单价×窝工人数×窝工天数）；-因乙方原因（如施工组织不当、材料供应不及时）导致工期延误的，每逾期1天，按合同暂定价款的日万分之二支付违约金，累计违约金不超过合同暂定价款的5%；逾期超过15天的，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方实际损失。五、质量与养护5.1质量标准：符合国家及地方市政绿化工程验收规范，达到合格等级，苗木成活率要求：养护期满后乔木≥99%、灌木/地被≥95%。5.2验收要求：-隐蔽工程（如土方夯实、管网铺设）：乙方提前24小时书面通知甲方及监理验收，合格后方可覆盖；-中间验收：绿化种植、铺装等分项工程完成后，3日内组织验收；-竣工初验：乙方自检合格后提交完整资料（含苗木检疫证、出圃证、材料检验报告等），甲方10日内组织初验；初验不合格的，乙方需在[XX]日内整改，逾期按工期延误处理。5.3养护期：-乔木养护期12个月，灌木/地被6个月，自竣工初验合格之日起算；-养护内容：浇水、修剪、施肥、病虫害防治、补植（死亡苗木免费更换，规格不低于原设计）、防寒等；-养护责任：乙方需安排专人巡查，接到甲方通知后24小时内到场处理，7日内整改完毕；养护期内苗木死亡率超过约定的，按差额数量×单价双倍赔偿甲方。六、双方权利义务（一）甲方权利义务6.1提供施工场地（开工前7日内完成三通一平，清除障碍物）；6.2提供施工图纸（开工前10日内交付，组织图纸会审）；6.3办理施工许可、夜间施工许可等市政工程相关手续；6.4委派[甲方代表姓名]为现场代表，负责签证、验收等事宜；6.5按约定支付工程款，组织竣工验收。（二）乙方权利义务6.1编制施工组织设计（开工前7日内报甲方审批，逾期未批不得施工）；6.2按图施工，不得擅自变更；需变更的，须经甲方书面签证后方可实施；6.3负责材料采购（甲供材除外）：苗木需提供检疫证、出圃证，材料需符合设计要求，进场前报甲方验收，不合格材料立即退场；6.4文明施工：符合市政工地扬尘、噪音控制要求，设置围挡、警示标志，处理施工废弃物；6.5办理施工人员工伤保险及工程一切险、第三者责任险（费用由乙方承担）；6.6配合甲方及监理的质量、安全检查，接受整改要求。七、工程变更与签证7.1变更程序：甲方提出变更或乙方提出合理化建议，需经甲方书面签证（明确变更内容、价款、工期调整）后方可实施；无签证的变更，甲方不予结算。7.2变更价款：按本合同3.2条执行，乙方不得因变更拒绝施工。八、违约责任8.1甲方违约：未按约定提供场地、支付工程款的，按本合同3.4、4.3条承担责任；8.2乙方违约：-质量不合格：按合同价款的1%支付违约金，整改费用由乙方承担；-养护不到位：每次发现问题罚500-2000元，累计罚款不超过质保金的20%；-擅自转包/分包：甲方有权解除合同，乙方支付合同价款的10%作为违约金。九、不可抗力与争议解决9.1不可抗力：指地震、台风、政府指令等不能预见、不能避免的事件，发生后双方需及时通知对方并提供证明；不可抗力导致的损失：甲方承担工程本身损失，乙方承担自身机械、人员损失，工期顺延。9.2争议解决：双方协商不成的，提交[工程所在地]仲裁委员会仲裁（或向工程所在地人民法院起诉）；争议期间，除甲方要求停工外，乙方不得停止施工。十、其他10.1合同生效：双方签字盖章且乙方提交履约保函（合同暂定价款的5%）后生效；10.2合同份数：甲乙双方各执2份，报送[市政主管部门]备案1份，具有同等法律效力；10.3附件：本合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等效力。甲方（盖章）：[甲方全称]法定代表