水利河道整治施工合同

水利河道整治施工合同水利河道整治施工合同甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________鉴于甲方需实施[XX河XX段河道整治工程]，乙方具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：XX河XX段河道整治工程2.工程地点：XX区XX镇XX村至XX桥河段（桩号K0+000至K1+200）3.工程范围：-河道清淤疏浚：长度1200米，清淤至设计底高程18.5米；-生态护岸施工：两岸各600米，采用生态袋+格宾网结构；-堤防加固：左岸1200米，土方压实度≥93%；-涵闸维修：K0+800处节制闸1座，含闸门除锈、止水更换、启闭机调试；-植被恢复：护岸顶部种植狗牙根+紫花苜蓿，面积约1800㎡。4.工程内容：清淤、土方开挖/回填、护岸砌筑、涵闸检修、植被种植及养护。二、合同工期1.总工期：90日历天（不含汛期停工）2.开工日期：以甲方签发的《开工令》为准3.竣工日期：自开工令签发之日起满90日历天（若遇不可抗力顺延）4.工期调整：-不可抗力（暴雨、洪水、政府指令停工等）：乙方需在事件发生后24小时内提交工期顺延申请及证明，甲方10日内确认，工期顺延不计违约；-设计变更：甲方出具变更通知后，乙方按变更调整工期，需经双方书面确认。三、质量标准1.符合国家现行《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《河道整治工程施工规范》（SL/T201-2015）及当地水利部门要求；2.具体质量要求：-清淤：淤泥厚度≥0.3米部分全部清除，残留淤泥厚度≤0.1米；-护岸：生态袋铺设密实度≥95%，格宾网搭接长度≥0.5米，坡度1:1.5；-涵闸：24小时通水试验无渗漏，启闭机运行平稳；-植被：成活率≥90%，养护期1年（自竣工之日起）。四、合同价款1.合同形式：固定单价合同（详见附件《工程量清单单价表》）2.合同总价：人民币______元（大写：______），含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、9%增值税及所有风险费用；3.价款调整：-工程量增减：按实际完成并经甲方、监理确认的工程量调整，单价不变；-设计变更：甲方出具变更通知后，按变更工程量及清单单价调整，无清单单价的由乙方报价、甲方确认后执行；-材料价格波动：超过±5%时，按双方确认的市场价格调整（仅调整材料费）。五、工程款支付1.预付款：合同签订后7日内，甲方支付合同总价的10%（人民币______元），预付款在进度款中按30%比例扣回；2.进度款：按月支付，乙方每月25日前提交进度报告及工程量确认单，甲方5日内审核，支付已完工程量价款的70%；3.竣工款：工程竣工后15日内，甲方支付至已完工程量价款的80%；4.验收款：工程经水利部门专项验收合格后30日内，支付至合同总价的95%；5.质保金：合同总价的5%，质保期满1年后15日内无息支付。六、双方责任（一）甲方责任1.提供施工图纸、地质资料、河道施工许可（含水利部门审批文件）；2.协调河道周边障碍物清理（如树木、管线），提供施工临时用水用电接口；3.按约定支付工程款，协调周边村民及单位关系；4.组织隐蔽工程验收、阶段验收及竣工验收。（二）乙方责任1.配备合格人员（项目经理、安全员、质检员需持水利行业有效证书）；2.编制《施工组织设计》《汛期施工应急预案》《安全专项方案》，经甲方、监理审批后实施；3.材料进场前自检，提供合格证明（如水泥3天/28天强度报告、生态袋检测报告），甲方/监理抽检不合格的立即退场；4.安全防护：设置河道警示标志，施工人员穿救生衣，配备救生圈、应急车辆，定期开展安全培训；5.环保要求：施工废水经沉淀后排放，清淤淤泥运至甲方指定消纳场，植被恢复符合当地生态要求；6.成品保护：施工期间护岸、涵闸需覆盖防护，防止损坏。七、质量保修1.质保期：1年（自竣工验收合格之日起）；2.质保责任：乙方免费维修质保期内出现的质量问题（如护岸坍塌、植被死亡、涵闸渗漏），接到甲方通知后24小时内到场，72小时内修复；3.质保期满：甲方组织现场核查，无质量问题后支付质保金。八、违约责任1.乙方违约：-工期延误：每逾期1天，按合同总价的万分之五支付违约金，累计不超过总价的5%；-质量不合格：甲方有权要求返工，费用乙方承担，工期不顺延；返工后仍不合格的，甲方可解除合同，乙方赔偿损失；-擅自转包/分包：甲方有权解除合同，乙方支付合同总价10%的违约金。2.甲方违约：-未按时支付工程款：每逾期1天，按应付未付金额的万分之五支付违约金；-未提供施工条件导致停工：工期顺延，乙方可索赔窝工费（人工单价150元/天/人，机械停滞费按台班单价的60%计算）。九、争议解决本合同履行中发生争议，双方协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。十、其他条款1.隐蔽工程验收：乙方需在隐蔽前24小时通知甲方、监理验收，合格后方可覆盖；2.安全事故：乙方负责处理施工中的安全事故，承担全部费用及责任，及时报甲方及当地安全监管部门；3.附件效力：《工程量清单单价表》《施工图纸》为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：___________________