2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识预测试题附答案详解【综合卷】

2026年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识预测试题附答案详解【综合卷】1.仲裁机构作出的裁决生效后，一方不履行的，另一方可向（）申请强制执行。

A.人民法院

B.司法行政机关

C.仲裁机构

D.公安机关【答案】：A2.除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为()。

A.要式合同

B.有偿合同

C.实践合同

D.双务合同【答案】：C3.被派遣的劳动者在无工作期间，应由劳务派遣单位按月支付当地（）。

A.最低工资标准

B.最高工资标准

C.平均工资标准

D.劳务派遣企业最低工资标准【答案】：A4.根据《民法典》相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（）起计算。

A.合同订立之日

B.开工之日

C.保修期届满之日

D.发包人应当给付建设工程价款之日【答案】：D5.下列组织中，具有法人资格的组织是（）。

A.项目监理部

B.项目经理部

C.设计单位

D.投标联合体【答案】：C6.《建设工程安全生产管理条例》第10条规定,依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.30日

B.60日

C.15日

D.90日【答案】：C7.租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为（）。

A.10

B.20

C.25

D.30【答案】：B8.根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.6个月

B.3个月

C.9个月

D.1年【答案】：B9.根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文件有效的是（）

A.甲公司投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认

B.乙公司投标文件中的投标函未加盖企业及法定代表人印章

C.丙公司和丁公司组成了一个联合体，并在投标文件中附了联合体投标协议

D.戊公司未按招标文件的要求提供投标保函【答案】：C10.按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是（）

A.债

B.所有权

C.知识产权

D.担保物权【答案】：A11.建设工程代理存在着两个法律关系：一是代理人与被代理人之间的委托关系；二是被代理人与第三人的（）。

A.委托关系

B.受托关系

C.信任关系

D.合同关系【答案】：D12.法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，则该合同()

A.生效

B.成立

C.无效

D.效力待定【答案】：B13.珍贵文物分为（）个等级。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：B14.《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由()，并对责任单位处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.工商行政管理部门收回施工许可证，责令停止施工

B.工商行政管理部门收回施工许可证，吊销资质证书

C.原发证机关收回施工许可证，责令停止施工

D.原发证机关收回施工许可证，吊销资质证书【答案】：C15.根据《刑法》，附加刑是补充主刑适用的刑罚方法。下列各项中，属于附加刑的是（）。

A.罚款

B.赔偿损失

C.没收财产

D.赔礼道歉【答案】：C16.关于商标专用权的说法，正确的是（）。

A.商标专用权是一种有形财产权

B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请

C.注册商标的有效期为10年

D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【答案】：C17.关于确定中标人的说法，正确的是（）

A.中标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准

B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判

D.中标人应当是投标报价最低的投标人【答案】：A18.关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。

A.宪法至上

B.新法优于旧法

C.特别法优于一般法

D.一般法优于特别法【答案】：D19.下列关于地役权的表述中，正确的（）。

A.地役权可以单独转让

B.地役权自登记时设立

C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同【答案】：C20.关于工程再分包的说法中，正确的是（）。

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人【答案】：B21.关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）。

A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密

B.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件

C.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查

D.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理【答案】：B22.关于财产保全和证据保全，说法错误的是（）。

A.当事人要求采取保全措施的，应当向仲裁委员会提出书面申请

B.保全措施由仲裁委员会裁定

C.可以在被申请人住所地采取措施

D.可以在被申请人财产所在地采取措施【答案】：B23.下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）。

A.处分

B.暂扣执照

C.恢复原状

D.罚金【答案】：D24.关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.合同必须采用书面形式

B.口头形式属于合同的其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.电子文件合同视为书面合同【答案】：D25.当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同的情形是（）。

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】：B26.在根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是（）。

A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款

B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款

D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款【答案】：D27.关于项目经理部的说法，正确的是（）。

A.项目经理部是施工企业的常设下属机构

B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部

C.项目经理部可以独立承担民事责任

D.施工企业应当明确项目经理部的职责【答案】：D28.以下关于企业专职安全生产管理人员配备的说法中正确的是（）。

A.建筑施工总承包特级资质企业不少于4人

B.建筑施工专业承包一级资质企业不少于2人

C.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于4人的专职安全生产管理人员

D.施工作业班组可以设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查【答案】：D29.甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失（）。

A.只能由甲承担责任

B.只能由赵某承担责任

C.由甲和赵某各自承担责任

D.由甲和赵某承担连带责任【答案】：D30.第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定损害其民事权益的，可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起()内，向作出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。

A.3?个月?

B.6?个月?

C.1?年?

D.3?年【答案】：B31.根据《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少（）后方可独立上岗。

A.6个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月【答案】：C32.在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日前向工程所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门申报。

A.10

B.15

C.20

D.30【答案】：B33.（2021年第2批真题）根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是()。

A.因重大过失造成对方财产损失的免责条款

B.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款

C.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款

D.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款【答案】：A34.下列不能认定为工伤的是（）。

A.患职业病

B.周日发生非本人责任的交通事故

C.因工外出期间由于工作原因发生事故下落不明

D.下班后在办公室中整理会议纪要时触电受伤【答案】：B35.关于仲裁调解的说法，正确的是（）。

A.仲裁庭在作出裁决前应当先行调解

B.在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决

C.法院在强制执行仲裁裁决时，应当进行调解

D.调解书经双方当事人签收后，若当事人反悔的调解书不具有法律效力【答案】：B36.关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法正确的是（）。

A.分包单位只对总承包单位负责

B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿

C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利

D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】：B37.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员【答案】：B38.甲公司向乙公司购买一批正在由丙运输公司运输途中的货物。合同生效后，到达目的地之前遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是（）。

A.丙可要求甲支付运费

B.甲可要求乙赔偿损失

C.乙可要求丙赔偿损失

D.材料损失由甲承担【答案】：D39.根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是（）

A.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水

B.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护

C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水

D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20％【答案】：A40.（2018年真题）关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是（）。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年【答案】：D41.按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境噪声排放限值为（）。

A.昼间60dB（A），夜间50dB（A）

B.昼间65dB（A），夜间50dB（A）

C.昼间70dB（A），夜间55dB（A）

D.昼间75dB（A），夜间60dB（A）【答案】：C42.关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是（）。

A.分包工程质量由总包单位自行向建设单位负责

B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任

D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿【答案】：B43.关于项目经理的说法，正确的是（）。

A.项目经理的权利来自企业法人的授权

B.施工项目可以不设置项目经理

C.项目经理具有相对独立的法人资格

D.项目经理独立承担执业行为的法律后果【答案】：A44.关于可撤销合同的说法，正确的是（）。

A.代理权终止后,代理人以被代理人的名义订立的合同，可以撤销

B.当事人可以放弃撤销权

C.当事人只能以提起诉讼的方式行使撤销权

D.被撤销的合同自法院判决生效之日起失去法律约束力【答案】：B45.根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，在投标文件的截止时间前，投标人（）。

A.可以补充、修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人

B.不得补充、修改或者撤回已经提交的投标文件

C.须经过招标人的同意才可以补充、修改已经提交的投标文件

D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收【答案】：A46.下列有关项目负责人的安全责任表述中，错误的是(）。

A.项目负责人是工程项目质量安全管理的第一负责人

B.对建设工程项目的安全全面负责

C.制定安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程

D.根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患【答案】：C47.甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。和解协议约定：将乙的80万元债务减少到70万元，乙在协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后，乙并未履行协议约定。下列做法正确的是()。

A.甲就乙违反协议的行为，向乙所在地法院提起民事诉讼

B.由法院执行和解协议

C.法院依职权恢复原判决的执行

D.甲向法院申请按照原生效判决书强制执行【答案】：D48.关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（）。

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.女职工生育享受98天产假

C.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

D.用人单位应当对女职工定期进行健康检查【答案】：B49.当事人、利害关系人认为人民法院的执行程序违反法律规定的，可以向（）人民法院提出书面异议。

A.原审

B.负责执行的

C.原告所在地

D.被告所在地【答案】：B50.关于建筑工程一切险说法正确的是（）。

A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险

B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿

C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿

D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问【答案】：C51.（2014年真题）某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设单位造成了经济损失，该供应商应承担（）。

A.行政处分

B.违约责任

C.行政处罚

D.交纳罚金【答案】：B52.在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）

A.据以执行的法律文书被撤销的

B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的

C.案外人对执行标的提出确有理由的异议

D.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的【答案】：C53.下列不属于诉讼时效中止的有（）。

A.不可抗力

B.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人

C.权利人被义务人或者其他人控制

D.权利人向公安机关报案，请求保护其民事权利的【答案】：D54.根据《民事诉讼法》规定，与本案有利害关系但不属于应当回避的人员为（）。

A.本案审判员

B.本案的鉴定人员

C.本案翻译人员

D.本案被告的代理人【答案】：D55.（2021年真题第2批）关于投标人资格预审的说法，正确的是（）。

A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布

B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日

C.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异

D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用【答案】：B56.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员【答案】：A57.施工企业项目经理部管理人员对外行为的法律后果，由（）承担。

A.本人

B.项目经理

C.项目经理部

D.施工企业【答案】：D58.下列属于施工企业的资质被撤销的情形是()。

A.超越法定职权准予资质许可的?

B.资质证书有效期届满，并依法申请延续的?

C.企业不再具备资质所要求条件，后经整改合格的?

D.企业依法终止的【答案】：A59.根据安全生产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是（）。

A.项目经理

B.脚手架作业人员

C.专职安全员

D.BIM系统操作员AC虽然也是持证上岗，但持的不是操作证。操作证是干事的，而项目管理和安全人员是管事的。【答案】：B60.下列关于建筑市场信用体系建设的说法，正确的是（）。

A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成

B.地方各级住房城乡建设主管部门可以结合本地实际，在行政许可、招标投标、工程担保与保险、日常监管、政策扶持、评优表彰等工作中应用信用评价结果

C.必要时可公示企业的信用档案

D.公告部门在作出答复前可以停止对违法行为记录的公告【答案】：B61.施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是（）。

A.设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担

B.施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付

C.施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担

D.建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担【答案】：C62.代理人和相对人串通，损害被代理人的利益，（）。

A.由代理人向被代理人单独承担责任

B.由相对人向被代理人单独承担责任

C.由相对人和被代理人向代理人承担连带责任

D.由代理人和相对人向被代理人承担连带责任【答案】：D63.（2020年真题）关于取得二级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是（）。

A.注册不受年龄的限制

B.可以申请在两个单位注册

C.受到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册

D.聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册【答案】：D64.采取固定总价的施工合同中约定混凝土强度为C25，出于安全的考虑，建设单位将混凝土强度提高到C30。施工合同中无C30混凝土的计价标准，双方对该混凝土计价发生争议。关于工程价款处理的说法，正确的是（）。

A.应按照建设单位提出的计价标准予以补偿

B.应按照施工企业提出的计价标准予以补偿

C.合同总价款不予调整

D.协商不成，可以参照签订施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准确定【答案】：D65.建设单位和设计单位签订了一份200万的设计合同，建设单位按照约定支付了30万元的定金。如设计单位不履行义务，建设单位可以要求对方返还（）。

A.60万

B.40万

C.50万

D.30万【答案】：A66.自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后（）。

A.60年

B.50年

C.40年

D.30年【答案】：B67.下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的条件是（）。

A.建设资金已经落实

B.主要负责人经有关部门考核合格

C.配备了兼职安全生产管理人员

D.为职工办理了意外伤害保险【答案】：B68.关于人民法院确定举证期限的，下列说法正确的是（）。

A.第一审普通程序案件不得少于十日

B.当事人提供新的证据的第二审案件不得少于十日

C.小额诉讼案件的举证期限一般不得超过5日

D.适用简易程序审理的案件不得超过7日【答案】：B69.在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。

A.撤回投标

B.提高投标保证金额

C.撤销投标

D.及时书面告知招标人【答案】：D70.下列情形中，构成委托代理终止的是（）。

A.代理人辞去委托

B.被代理人取得民事行为能力

C.代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡

D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭【答案】：A71.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。

A.设计

B.监理

C.勘察

D.地基检测【答案】：C72.()对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵守的技术法规;对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容；对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。

A.《工程建设通用标准》

B.《工程建设标准强制性条文》

C.《工程建设强制标准》

D.《工程建设标准实用指南》【答案】：B73.关于施工质量检验和返修的说法，不正确的有（）。

A.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位通知建设单位或监理单位即可

B.竣工验收时发现质量问题的工程，由施工单位负责返修

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，可追究项目负责人的责任

D.工程质量检测机构不得转让检测业务【答案】：A74.在用人单位内设立的劳动争议调解委员会由()组成。

A.劳动行政部门代表和工会代表

B.工会代表和企业代表

C.职工代表、用人单位代表和工会代表

D.劳动行政部门代表、工会代表和职工代表【答案】：C75.（2020年真题）用人单位与劳动者在用工前签订的劳动合同，劳动关系（）建立。

A.实习期满之日

B.劳动合同订立之日

C.劳动者提供担保之日

D.用工之日【答案】：D76.某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况:(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地;(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天;(3)施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8小时;(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天。则该工程的实际竣工日期应为()。

A.2014年11月7日

B.2014年11月14日

C.2014年11月21日

D.2014年11月28日【答案】：B77.下列关于依法必须进行招标的项目招标方式的表述中，错误的是（）。

A.国有资金占控股或主导地位的项目，应当公开招标?

B.政府采购货物邀请招标，采购人依法从符合相应资格条件的供应商中选取3家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标?

C.招标人对工程及有关的货物、服务可进行总承包招标?

D.对于技术复杂的项目，招标人可分两阶段进行招标【答案】：B78.李某于2007年8月10日取得二级建造师注册执业证书，注册有效期满后若需继续执业，则李某最迟应当在()之前申请延续注册。

A.2009年7月10日

B.2009年8月10日

C.2010年7月10日

D.2010年8月10日【答案】：C79.甲建设单位2011年9月1日领取了施工许可证。由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，则关于延期的说法正确的是（）。

A.可以延期，但只能延期一次

B.领取施工许可证延期次数不受限制

C.延期以两次为限，每次不超过两个月

D.超过延期时限的，施工许可证自行废止【答案】：D80.（2016年真题）关于合同形式的说法，正确的是()。

A.书面形式是主要的合同形式

B.当事人的行为可以构成默示合同

C.书面形式合同是指纸质合同

D.未依法采取书面形式订立合同的，合同无效【答案】：B81.由城市、人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发（）。

A.施工许可制度

B.安全生产许可证

C.建设工程规划许可证

D.建设用地规划许可证【答案】：D82.某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，可以向()申请行政复议。

A.市环保局

B.省建设厅

C.市人民政府

D.省人民政府【答案】：C83.（2015年真题）某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交付，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物损毁、灭失的风险由乙承担【答案】：A84.注册建造师违法从事相关活动的，由（）以上人民政府建设主管部门依法查处，并将违法事实、处理结果告知注册机关。

A.省级

B.市级

C.县级

D.乡级【答案】：C85.根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。

A.书证只能提交原件

B.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证

C.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示

D.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据【答案】：B86.王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。

A.560

B.1360

C.800

D.1120【答案】：B87.下面关于抵押效力的说法，错误的是（）。

A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值

D.抵押权与其担保的债权同时存在【答案】：A88.仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。

A.发出

B.当事人收到

C.申请撤销期限届满

D.作出【答案】：D89.下列选项不属于消防安全重点单位应履行的消防安全职责的是（）。

A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理

C.实行每月防火巡查，并建立巡查记录

D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练【答案】：C90.根据《物权法》，住宅建设用地使用权期间届满的，（）。

A.自动续期

B.依法办理手续后续期

C.自动消灭

D.由主管部门注销【答案】：A91.（2018年真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考【答案】：A92.关于诉讼证据当事人的陈述，下列表述错误的有（）。

A.当事人陈述的于己不利的事实，无须对方举证

B.当事人对于己不利的事实明确表示承认的，无须对方举证

C.一方当事人对于另一方当事人主张的于己不利的事实既不承认也不否认，视为对该事实的承认

D.当事人在场对诉讼代理人的自认明确否认的，不视为自认【答案】：C93.要约生效的起始时间是()时。

A.要约发出

B.要约到达受要约人

C.受要约人回复

D.双方签订合同【答案】：B94.注册商标的有效期为10年，其计算起始日为()。

A.核准注册日

B.提出申请日

C.续展申请日

D.初审公告日【答案】：A95.因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。

A.原企业的资质等级确定

B.降低一级原企业的资质等级确定

C.最低资质等级核定

D.实际达到的资质条件核定【答案】：D96.（2017年真题）关于民事诉讼送达的说法，正确的是()。

A.送达诉讼文书必须有送达回证

B.诉讼文书寄出的日期为送达日期

C.受送达人被监禁的，应当公告送达

D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达【答案】：A97.工程建设中使用的计算机软件是（）保护客体，受知识产权保护。

A.专利权

B.商标权

C.著作权

D.发明权【答案】：C98.（2017年真题）关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成

B.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级

D.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标【答案】：D99.关于诉讼时效的说法，正确的是（）。

A.诉讼时效期间自权利人受到损害之日起计算

B.当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算

C.人民法院可以主动适用诉讼时效的规定

D.在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力不能行使请求权的，诉讼时效中断【答案】：B100.施工单位在履行施工合同过程中，属于必须执行的标准是（）。

A.推荐性标准

B.行业标准

C.地方标准

D.合同约定的推荐性标准【答案】：D101.关于施工生产安全事故调查的说法，正确的是（）

A.事故调查组组长由事故发生地的公安机关指定

B.事故调查组不得直接组织专家进行技术鉴定

C.事故调查组成员应当及时发布有关事故的信息

D.技术鉴定所需时间不计入事故调查期限【答案】：D102.关于企业资质的说法，不正确的是（）。

A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级的资质

B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人的承诺直接作出行政批准决定

C.资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在10日内办理资质证书变更手续

D.企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业资质等级【答案】：C103.属于污水处理方法的是（）。

A.除铁除锰

B.曝气

C.消毒

D.软化【答案】：B104.（2019年真题）关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监督下现场取样

B.取样人员和见证人员应当在试样或其包装上作出标识、封志

C.墙体保温材料应当根据建设单位的实际需要决定是否实施见证取样和送检

D.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员提供【答案】：A105.合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费不低于该费用总额的（）。

A.90%

B.70%

C.50%

D.30%【答案】：C106.场景（三）

A.按工程建设强制性标准实施监理

B.依据法律、法规实施监理

C.审査专项施工方案

D.发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告【答案】：D107.根据《生产安全事故应急条例》，下列哪项不属于生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形（）。

A.应急指挥机构及其职责发生调整的

B.安全生产面临的风险发生重大变化的

C.重要应急资源发生重大变化的

D.在应急演练或事故应急救援中发现问题需要修订的【答案】：D108.根据《安全生产法》，生产安全事故发生后，生产经营单位的主要负责人的下列违法行为中，可能处以15日以下拘留的是（）

A.逃匿

B.不立即组织抢救

C.在事故调查处理期间擅离职守

D.谎报、满报事故【答案】：A109.商标专用权的内容包括（）两个方面。

A.发明权和禁止权

B.使用权和专利权

C.使用权和禁止权

D.专利权和发现权【答案】：C110.关于担保的说法，正确的是（）。

A.担保合同有保证合同、抵押合同、质押合同、定金合同、留置合同

B.保证是最常用的担保方式，必须由第三人提供保证

C.抵押、质押不转移占有，而留置转移占有

D.定金可以本人提供，也可以第三人提供【答案】：B111.下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是（）。

A.建设资金已经落实

B.主要负责人经有关部门考核合格

C.配备了兼职安全生产管理人员

D.为职工办理了意外伤害保险【答案】：B112.当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。

A.原告住所地

B.仲裁机构所在地

C.合同签订地

D.标的物所在地【答案】：B113.以下属于动产质押的是（）。

A.原材料

B.仓单

C.支票

D.可以转让的股份【答案】：A114.关于劳动者工资制度的说法，正确的是（）。

A.工资分配应当遵循按劳分配原则，实行同工同酬

B.用人单位支付劳动者的基本工资可以低于当地最低工资标准

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位可以不支付工资

D.劳动者工资应当以货币形式支付给劳动者，奖金、津贴可以货物支付【答案】：A115.关于施工合同变更的说法，正确的是（）。

A.施工合同变更应当办理批准登记手续

B.工程变更必须导致施工合同条款变更

C.施工合同实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致

D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更【答案】：D116.下列关于施工企业资质证书的说法中，错误的是()。

A.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办前应当在公众媒体上刊登遗失声明

B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后1个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销【答案】：C117.根据《民法典》的规定，属于承担民事责任方式的是(）。

A.返还财产

B.责令停产停业

C.暂扣或者吊销执照

D.没收违法所得，没收非法财物【答案】：A118.（2021年第2批真题）甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货，后在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是()。

A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元

B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效

C.视为变更约定的定金数额为200万元

D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元【答案】：A119.自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，不会导致代理权终止的情形是（）。

A.代理人不知道并且不应当知道被代理人死亡

B.乙死亡

C.甲取消委托合同

D.乙丧失民事行为能力【答案】：A120.《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）规定，安全文明施工费不包括（）。

A.环境保护费

B.文明施工费

C.临时设施费

D.安全措施费【答案】：D121.承诺对要约内容的非实质性变更指的是（)

A.受考约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更

B.承诺中增加的建议性条款

C.承诺中要求增加价款

D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张【答案】：B122.我国的工程监理主要是对工程的（）进行监理。

A.施工过程

B.施工结果

C.安全生产

D.施工方案【答案】：A123.某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响()。

A.报告书

B.报告表

C.公告书

D.登记表【答案】：A124.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是（）。

A.两个项目的发包人是同一单位

B.因发包人原因导致停工超过3个月

C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D.建造师同时具有两个专业的执业资格【答案】：C125.关于工程质量保修书和最低保修期限的说法，正确的有（）。

A.建设单位使用不当或擅自改动结构导致的质量问题，施工单位也应承担保修责任

B.电气管线、装修工程的最低保修期限都是2年

C.质量保修书内容应包括保修范围和保修期限

D.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关【答案】：B126.合同生效后，履行地点约定不明确，双方不能达成补充协议，按照交易习惯又无法确定的，给付货币的应该在()履行。

A.给付货币一方所在地

B.接受货币一方所在地

C.合同签订地

D.被告所在地【答案】：B127.不属于物权的是（）。

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.署名权【答案】：D128.下列情形中，建造师可以同时在两个项目上担任项目负责人的是（）。

A.王某有建筑和机电两个专业的资格证书

B.李某所在项目已经提交竣工验收申请

C.张某所在公司同时中标同一项目的相邻两个标段

D.刘某所在项目因暴雨导致停工三个月【答案】：C129.关于施工单位安全生产责任的说法，错误的是（）。

A.企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人

B.工程项目实行总承包的，总承包企业应当与分包企业签订安全生产协议，明确双方安全生产责任

C.实行工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责人可以定期考核分包企业安全生产管理情况

D.项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案【答案】：C130.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，（）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位【答案】：B131.（2021年真题第1批）关于委托代理说法，正确的是（）

A.委托代理授权应当采用书面形式

B.委托书委托不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任【答案】：C132.下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是（）

A.重要设备、材科等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下

B.施工单间合同估算价在400万元以上

C.勘察单项合同估算价在100万元以下

D.监理单项合同估算价在50万元以上【答案】：B133.关于诉讼时效，下列说法正确的是（）。

A.法院不能主动适用诉讼时效

B.超过诉讼时效期间，权利人的上诉权消灭

C.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，受诉讼时效限制

D.当事人可以约定延长或缩短诉讼时效【答案】：A134.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.10

B.15

C.30

D.60【答案】：B135.（2021年第2批真题）关于二级建造师执业的说法，正确的是()。

A.二级建造师可以在造价咨询企业执业

B.建造师未受聘于施工企业也可以担任该企业施工项目负贡人

C.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得更换

D.注册建造师担任施工项目负责人期间一律不得变更注册到另一企业【答案】：A136.根据《建筑工程施工许可管理办法》，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（）。

A.有满足施工需要的资金安排

B.已办理该建筑工程用地批准手续

C.保证工程质量和安全的具体措施

D.具备条件，收到申请之日起7日内发证【答案】：D137.政府对工程质量的监督管理主要以保证工程使用安全和环境质量为主要目的，以法律、法规和强制性标准为依据，以（）为主要内容。

A.工程建设各方主体的质量行为

B.主体结构

C.地基基础、主体结构、环境质量和与此相关的工程建设各方主体的质量行为

D.环境质量【答案】：C138.当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定的或合同另有约定外，（）。

A.合同不生效

B.不影响合同效力

C.合同无效

D.合同终止【答案】：B139.某施工单位参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。11月1日施工单位通过有关途径申请撤销该处罚决定，则说法正确的是（）。

A.施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉

B.施工单位只能向法院起诉

C.施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉

D.施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉【答案】：B140.施工企业的项目经理属于施工企业的（）。

A.企业法人

B.职务代理人

C.企业授权的项目管理者

D.法定代理人【答案】：C141.建设工程代理行为终止的情形是（）。

A.被代理人丧失民事行为能力

B.代理事项难以完成

C.发生不可抗力

D.代理人辞去委托【答案】：D142.勘察设计单位接受建设单位委托，承担勘察设计任务，双方对作品的著作权没有约定，则勘察设计成果的著作权归属（）。

A.委托方

B.受托方

C.双方共有

D.协议补充【答案】：B143.施工企业与钢材经销商签订了一份购销合同，总货值为60万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金额最多为()万元。

A.3

B.6

C.12

D.18【答案】：C144.下列选项中属于要约的是（）

A.拍卖公告

B.投标书

C.招标公告

D.商品价目表【答案】：B145.关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中正确的是（）。

A.监理单位仅对施工质量承担责任

B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务

C.工程监理实行总监理工程师负责制

D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【答案】：C146.王某通过全国统考取得二级建造师资格证书并注册于一家建筑公司，因工作需要被派往外省执业。王某的建造师注册证书在工程所在地()。

A.无效

B.有效

C.应重新认证

D.直被吊销【答案】：B147.场景(八）

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】：C148.以下不属于用益物权的是（）。

A.建设用地使用权

B.宅基地所有权

C.地役权

D.土地承包经营权【答案】：B149.根据我国《合同法》的规定，违约责任的归责原则实行()

A.过错黉任原则

B.严格责任原则

C.过错推定原则

D.合理分担原则【答案】：B150.下列不属于建筑工程一切险承保的危险与损害的是（）。

A.技术人员缺乏经验

B.设计错误

C.工人疏忽

D.一般性盗窃和抢劫【答案】：B151.“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。

A.节电、节能、节水、节材

B.节能、节地、节水、节材

C.节能、节水、节油、节材

D.节能、节电、节油、节材【答案】：B152.关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。

A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上

B.国家严格限制以出让和划拨方式设立建设用地使用权

C.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记

D.建设用地使用权只可以在地上设立【答案】：C153.关于确定中标人的说法，正确的是（

A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标

C.确定中标人前，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.招标人有权根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人自行确定中标人【答案】：D154.某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失。下列说法中，正确的是（）。

A.甲、乙承担连带赔偿责任

B.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失【答案】：A155.当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期

B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期【答案】：B156.下列对于法人的表述中，正确的是（）。

A.法人可以分为营利法人和非营利法人

B.营利法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记

C.特别法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

D.营利法人以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人【答案】：D157.根据招标投标法规定，建设工程招标的基本程序主要包括：①委托招标代理机构、②发布招标公告或投标邀请书、③履行项目审批手续、④编制招标文件及标底、⑤资格审查、⑥中标、⑦开标、⑧评标、⑨终止招标、⑩签订合同，下列选项排序正确的是（）。

A.①③④②⑤⑦⑧⑥⑩⑨

B.③①④②⑤⑦⑧⑥⑩⑨

C.③①④②⑤⑦⑧⑥⑨⑩

D.①③②④⑤⑦⑧⑥⑨⑩【答案】：B158.仲裁实行一裁终局制度，体现了仲裁的（）。

A.专业性

B.独立性

C.快捷性

D.保密性【答案】：C159.某建筑公司与某钢铁厂于2018年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《民法典》的规定，无论该合同无效、被撤销，下列关于其后果的表述中正确的是（）。

A.建筑公司蒙受的损失应当自己承担

B.建筑公司蒙受的损失应当由钢铁厂赔偿

C.将双方所取得的财产收归国家所有

D.将钢铁厂所取得的合同价款收归国家所有【答案】：B160.下列关于委托合同当事人权利义务，描述错误的是（）。

A.受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用及其利息

B.受托人处理委托事务时，因不可归责于自己的事由受到损失的，不可向委托人要求赔偿损失

C.经委托人同意，受托人可以转委托

D.受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失【答案】：B161.（2019年真题）关于法人应当具备条件的说法，正确的是（）。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构【答案】：D162.总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题。建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是（）。

A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿

B.若甲已全部赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿

C.该质量问题是乙造成的，与甲无关

D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿额的50％【答案】：B163.关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是（）。

A.企业资质证书有效期为3年

B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请

C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续

D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前作出是否准予延续的决定【答案】：C164.（2016年真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。

A.承揽业务不良行为

B.资质不良行为

C.工程质量不良行为

D.工程安全不良行为【答案】：B165.评标委员会在对投标文件进行评审中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确的做法是()。

A.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审

B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人补充投标后进行评审

C.修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审

D.宣布此次招标投标作废，重新进行招标【答案】：A166.根据《建设工程施工许可管理办法》，对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（）处以罚款。

A.勘察单位

B.建设单位和施工企业

C.设计单位

D.建设单位和监理单位【答案】：B167.某市国税局为了建造一栋高层办公大楼而进行招标，下列所述评标委员会人数符合《招标投标法》的是（）人。

A.3

B.4

C.6

D.7【答案】：D168.（2021年真题第1批）关于建筑工程一切险说法正确的是（）。

A.建筑工程一切险必须加保第三者责任险

B.在建筑工程一切险中，保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿

C.在建筑工程一切险中，保险人对设计错误引起的损失和费用不负责赔偿

D.建筑工程一切险的被保险人不包括业主聘用的技术顾问【答案】：C169.在某一委托代理事项中，委托代理人B为被代理人A的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人A的同意。事先没有取得被代理人A同意的，应当在事后及时告诉被代理人A，如果被代理人A不同意，由（）向所转托的人的行为负民事责任。

A.代理人

B.被代理人A

C.代理人B和被代理人A按比例

D.代理人B和被代理人A连带【答案】：A170.按照《注册建造师管理规定》，下列不予注册的情形不包括()。

A.申请人年龄已达65岁

B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满5年

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年

D.申请人申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故【答案】：B171.下列知识产权保护期说法，正确的是（）。

A.外观设计专利保护期为10年，从申请日起算

B.商标的保护期为核准注册之日起15年

C.著作权保护期为自然人死后50年

D.发明专利的保护期限长于外观设计专利的保护期限【答案】：D172.根据《物权法》规定，下列关于抵押权的表述中错误的是()。

A.在建工程可以作抵押物

B.即使抵押财产出租早于抵押，该租赁关系也不得对抗已经登记的抵押权

C.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产

D.抵押权人应当在主债权诉讼时效期间行使抵押权【答案】：B173.关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是()。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布

B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告

C.较大的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布

D.自治州、自治县的自治条例和单行条例，报省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会批准后生效【答案】：D174.根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是（）。

A.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护

B.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水

C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水

D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%【答案】：B175.（2021年第1批真题）关于委托代理的说法，正确的是()。

A.委托代理授权应当采取书面形式

B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法的仍然实施代理行为的，应承担全部法律责任【答案】：C176.（2017年真题）关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。

A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人

B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【答案】：A177.以下关于夜间施工作业的说法，正确的是（）。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】：D178.关于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A.技术复杂的项目，招标人应当委托招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目采用资格后审方式的，应当在开标后由招标人根据招标文件确定的标准和方法进行审查

C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当重新招标

D.招标人可以设置标底【答案】：D179.按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，建设单位应当（）手续。

A.申请办理开工延期

B.重新办理开工报告的批准

C.申请办理施工许可证注销

D.核验开工报告批准【答案】：B180.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是（）。

A.以他人名义投标

B.将承包的工程违法分包

C.未在规定期限内办理资质变更手续

D.未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重【答案】：C181.某建筑工程未经竣工验收，建设单位即将部分楼层投入使用，监理单位未加阻拦。后发现这些楼层的承重墙出现严重裂缝，影响到使用安全。对此应承担主要责