2026年监理工程师之合同管理预测复习（有一套）附答案详解

2026年监理工程师之合同管理预测复习（有一套）附答案详解1.依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知，，文件中，可以()

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求【答案】：B2.代理人与第三人签订合同的法律特征表现为（）。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.在代理权限范围内与对方谈判

C.代理人在合同谈判过程中不能在授权范围内自主地提出自己的要求

D.代理人在代理权限范围内与第三人所签合同导致的不利后果，被代理人可拒绝承担【答案】：B3.建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货商承担供货的全部运费

B.由采购方承担自行运到目的地所需费用

C.由供货商承担货物转运增加的保险费用

D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】：B4.关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。

A.移交施工场地是发包人的义务，必须一次移交完成

B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员

C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准

D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】：D5.根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）．

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】：A6.某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，5000万元

B.甲，4990万元

C.乙，5030万元

D.乙，4980万元【答案】：C7.根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】：A8.关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()

A.偏差一律不准澄清

B.所有偏差均允许澄清

C.允许对细微偏差进行澄清

D.澄清不限于投标文件的范围【答案】：C9.某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()

A.9月5日

B.10月5日

C.1O月20日

D.11月5日【答案】：A10.下列各项中，不属于《标准设计施工总承包招标文件》的有（）。

A.招标公告

B.工程量清单

C.投标人须知

D.评标办法【答案】：B11.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。

A.工程结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算价的3%

D.签约合同价的3%【答案】：D12.关于建设工程设备采购合同中的开箱检验，说法正确的是（）。

A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验

B.买方承担卖方代表到场参加开箱检验的费用

C.如果开箱检验时合同设备外包装与交货时一致，则检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责

D.开箱检验的检验结果视为对合同设备质量的确认，但卖方此后仍承担质量保证责任【答案】：C13.青少年期每日钙储备约为（）mg。

A.100

B.200

C.300

D.400【答案】：B14.下列关于计量资料的说法，正确的是（）。

A.如身高、体重等

B.每个观察单位用定量方法测定某项指标数值

C.观察单位个数所得的资料

D.一般为无序变量

E.一般有单位为有序变量【答案】：A15.下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。

A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任

D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】：B16.关于留置的说法，不正确的是（）。

A.留置权不得通过合同的约定产生

B.留置权以债权人合法占有对方财产为前提

C.企业之间留置可以不受留置动产与债权属于同一法律关系的限制

D.当事人不得约定不得留置的动产【答案】：D17.项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。

A.法定代理

B.职务代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】：D18.按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日【答案】：B19.下列毒素可引起霉变甘蔗中毒的是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.3-硝基丙酸

D.龙葵素【答案】：C20.关于勘察合同中通用合同条款和专用合同条款的说法，不正确的是（）。

A.专用合同条款可结合项目的具体特点对通用合同条款进行补充.细化

B.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触

C.专用合同条款与通用合同条款相抵触时，勘察合同无效

D.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致【答案】：C21.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体【答案】：A22.根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。

A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件

B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应当拒绝补偿

C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件

D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价【答案】：C23.根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。

A.投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款

B.中标通知书-通用条款-发包人要求-勘察费用清单

C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求

D.通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单【答案】：B24.根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】：D25.(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价【答案】：B26.大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法正确的是（）。

A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，应增加其评标价格

B.投标人的投标超出最大偏离范围的，应增加其评标价格

C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值的，其投标被否决

D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】：D27.某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。

A.4300

B.4250

C.4200

D.4150【答案】：D28.依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（）。

A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产

B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产

C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产

D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产【答案】：C29.下列情况承包人只能索赔工期和费用的是()。

A.发包人要求违法

B.不可预见物质条件

C.发包人要求提前交货

D.发包人原因指示的暂停施工【答案】：B30.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人【答案】：C31.设计施工总承包合同模式下，承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在()天内，确定竣工试验的具体时间。

A.14，21

B.14，14

C.21，21

D.21，14【答案】：D32.关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任【答案】：B33.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成设计任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】：B34.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延【答案】：C35.下列食物中脂肪含量较低的是（）。

A.坚果

B.水果

C.淀粉

D.菌藻类

E.谷类【答案】：B36.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（）

A.有限数量限制法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法【答案】：A37.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要【答案】：B38.下列文本不属于九部委设计合同文本的组成部分（）。

A.通用合同条款

B.专用合同条款

C.合同附件格式

D.合同协议书【答案】：D39.FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过10%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过0.01%【答案】：B40.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力【答案】：B41.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告【答案】：B42.学龄儿童膳食中推荐的脂肪供能比是（）。

A.35%～40%

B.20%～25%

C.30%～35%

D.25%～30%【答案】：D43.铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？()

A.材料强度高

B.便于裁剪

C.价格比单板低

D.耐久不宜变形【答案】：D44.合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。

A.合同公证书

B.仲裁协议书

C.履约保函

D.合同担保书【答案】：B45.在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是()。

A.合同协议书

B.发包人要求

C.承包人建议书

D.价格清单【答案】：D46.根据施工合同标准文本，在合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字和盖章的法律文书是（）。

A.合同协议书

B.履约保函

C.预付款保函

D.中标通知书【答案】：A47.按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。

A.监理委托函

B.工程变更申请书

C.监理合同专用条件

D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】：B48.根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。

A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书

B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款

C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款

D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款【答案】：D49.甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()

A.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

B.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

D.乙、丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任【答案】：D50.根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由承包商提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.善意第三方【答案】：A51.合同担保中，关于抵押的说法正确的是（）。

A.应收账款可用于抵押

B.抵押物应当移交债权人

C.抵押物只能由第三人提供

D.扣押的财产不得抵押【答案】：D52.（2020年真题）关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（）。

A.施工企业必须为全体职工办理

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人

D.停工期间保险人不承担保险责任【答案】：D53.发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是（）。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的施工为原则【答案】：A54.根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》中，形式评审主要审查的内容不包括（）

A.财务要求

B.投标人名称

C.投标函签字盖章

D.投标文件格式【答案】：A55.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。

A.分别自发包人和承包人负责担保

B.均自发包人负责担保

C.分别自承包人和发包人负责担保

D.均自承包人负责担保【答案】：D56.关于钢销式(干挂石材技术之一)石材幕墙的设计，下列表述中哪条不符合规范的强制性条文？()

A.可在8度抗震设防区适用

B.高度不宜大于20m

C.石板面积不宜大于1㎡，厚度不应小于25mm

D.钢销与连接板应采用不锈钢【答案】：A57.按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。

A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

C.仍应无偿负责处理有关设计问题

D.不再负责处理有关设计问题【答案】：B58.某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。

A.4月6日

B.4月15日

C.4月20日

D.4月25日【答案】：A59.一般从事轻微体力劳动或身体活动水平低的成年男子，每日的能量需要量约为（）kcal。

A.3000

B.2800

C.2400

D.1800【答案】：C60.施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()

A.无权对该工程主张任何权利

B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权

C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿

D.可以留置该工程【答案】：C61.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：C62.某招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()

A.按无效投标处理

B.要求投标人补交投标保函

C.进入评标程序后淘汰

D.要求投标人赔偿损失【答案】：A63.根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件【答案】：D64.根据FIDIC《施工合同条件》，颁发工程接收证书后扣留在业主方的保留金应()

A.全额扣留在业主方，颁发履约证书后再全部返还

B.返还总额的40%

C.返还总额的50%

D.全部返还【答案】：C65.在保证合同中，当事人双方未约定保证期间的（）。

A.保证合同无效

B.视为连带保证

C.保证期限为主债务履行期届满之日起6个月

D.保证期限为主债务履行期届满【答案】：C66.根据《标准施工合同》，关于合同价格和签约合同价的说法正确的是（）。

A.签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额

B.签约合同价是承包人完成了约定的承包工作后，发包人应付给承包人的价格

C.合同价格是写在协议书和中标通知书内的固定金额，作为结算价款的基数

D.签约合同价不包括暂列金额和暂估价【答案】：A67.（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门【答案】：C68.关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。

A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘

B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险

C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任

D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责【答案】：C69.关于材料采购合同履行中，包装、标记、运输和交付说法错误的是（）

A.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输

B.除专用合同条款另有约定外，合同材料启运后24小时之内正式通知买方

C.合同材料的所有权和风险自交付时起转移至卖方

D.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换【答案】：C70.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天【答案】：B71.投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。

A.14日，7日

B.10日，5日

C.10日，3日

D.14日，5日【答案】：C72.IPD模式指的是（）。

A.传统模式

B.设计一建造模式

C.CM模式

D.集成项目交付模式【答案】：D73.大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】：C74.材料设备采购招标中，划分采购合同包的原则是（）。

A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险

B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间

C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响

D.全面考虑供货.仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力【答案】：B75.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（）前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书【答案】：D76.乙未经授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同()

A.效力待定

B.无效

C.有效

D.经过乙催告甲后生效【答案】：A77.关于建设工程勘察任务发承包的说法，正确的是()。

A.工程勘察任务，不需要通过招标方式发包

B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接发包

C.工程勘察任务的承包人可以是自然人

D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位【答案】：B78.建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险【答案】：A79.某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额应为()

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元【答案】：B80.根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

A.24小时

B.2天

C.3天

D.7天【答案】：B81.关于保证人资格的说法，正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人【答案】：B82.某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但承包人的开工准备还不满足开工条件，直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。

A.7月10日

B.7月11日

C.8月1日

D.8月20日【答案】：C83.下列选项中，不属于综合评标法通常考虑的因素的是（）。

A.运输费用

B.交货期

C.付款条件

D.估算寿命期残值【答案】：D84.关于施工投标保证的表述中，符合《招标投标法实施条例》规定的是（）。

A.招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金

B.投标保证金除现金外，只能是银行出具的银行保函、现金支票

C.投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的20％

D.投标保证金应当由投标人在提交投标文件前3d递交给招标人【答案】：A85.在建设工程施工招投标过程中，关于两阶段招标的表述中，正确的是（）。

A.对技术复杂.有特殊要求或者受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的项目，招标人可以分两阶段进行招标

B.第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，技术标内允许附带报价

C.第二阶段邀请所有投标者进行报价竞争

D.技术标未通过者，商务标原封不动地退还给投标人【答案】：D86.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由()承担。

A.承包人

B.钢材供应商

C.监理单位

D.发包人【答案】：D87.施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。

A.委托人

B.承包人

C.委托人和承包人共同

D.政府主管部门【答案】：A88.下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有客体

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.法律事实只包括行为

D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【答案】：D89.下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（）。

A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求

B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书

C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书

D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书【答案】：D90.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】：C91.不溶性膳食纤维主要包括（）。

A.树胶

B.纤维素

C.果胶

D.半纤维素

E.木质素【答案】：B92.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任【答案】：A93.下列对测量婴幼儿头顶至臂长和身长叙述正确的是（）。

A.被测婴幼儿脱去鞋帽株

B.保留小数点后两位

C.婴幼儿需站立测量

D.婴幼儿头顶至臂长和身长分别对应于儿童的身高和坐高【答案】：A94.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务【答案】：D95.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时，首先应采取的措施是()。

A.通知委托人，建议下达停工指令

B.征得委托人同意后，下达停工指令

C.立即下达停工指令并尽快通知委托人

D.立即召开现场会议，讨论对策【答案】：C96.FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【答案】：D97.九部委设计合同文件应互相解释，互为说明，下列解释优先顺序正确的是（）。

A.合同协议书→中标通知书→设计费用清单→专用合同条款→通用合同条款

B.设计费用清单→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款

C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→设计费用清单

D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→设计费用清单【答案】：C98.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）．

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序【答案】：B99.属于数值变量资料的是（）。

A.身高

B.体重

C.血型

D.年龄【答案】：C100.下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）。

A.单价合同

B.固定总价

C.可调总价

D.成本加酬金【答案】：A101.在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？()

A.100mm

B.140mm

C.260mm

D.400mm【答案】：B102.根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款【答案】：D103.根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是()。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】：D104.根据《标准设计施工总承包合同》，对发包人要求作出反应的文件是（）。

A.价格清单

B.专用条款

C.承包人建议书

D.联合体协议【答案】：C105.对于既有设备采购又有安装服务的项目招标，下列说法正确的是（）。

A.为了避免供货与安装的工作范围和职责划分不清，应当采用设备和安装合并招标

B.可以按照设备和安装工程所占的数量比例来确定具体招标类型

C.应当由承包商负责采购招标

D.供货方可以自己生产设备，也可以通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套【答案】：D106.甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。

A.主体为合同当事人，即甲.乙

B.该借款合同法律关系的客体不属于物

C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款

D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务【答案】：B107.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为()

A.供货人订立合同时的营业地

B.合同订立地

C.采购人订立合同时的营业地

D.工程项目所在地【答案】：A108.下列不属于建设工程勘察合同中勘察人必须具备的条件是（）。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书【答案】：C109.FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】：B110.建设工程勘察中需要占用临时用地，位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由（）向行政管理部门报建申请。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人【答案】：B111.（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A.工程施工合同

B.专业服务合同

C.评判人合同

D.定期合同【答案】：A112.关于投标保证金的递交说法错误的是（）。

A.不作为其投标文件的组成部分

B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金

C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金

D.联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交【答案】：A113.依据《合同法》的规定，合同形式中不属于书面合同形式的是()。

A.传真

B.电子邮件

C.登记

D.信件【答案】：C114.订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前（）天，规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.21

B.24

C.28

D.30【答案】：C115.依据担保法规定，可以作为保证人的是（）

A.幼儿园

B.医院

C.企业法人

D.国家机关【答案】：C116.建设工程设计合同，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起（）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.14

B.30

C.60

D.90【答案】：D117.根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是()。

A.发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人【答案】：C118.建设工程施工合同，施工组织设计完成后，承包人按专用条款的约定，将施工进度计划和施工方案说明报送（）审批。

A.设计单位负责人

B.勘察单位负责人

C.总承包单位负责人

D.监理人【答案】：D119.设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（）。

A.仅承担由此增加的费用

B.仅承担由此增加的工期延误

C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期

D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润【答案】：D120.下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。

A.3人

B.4人

C.7人

D.8人【答案】：C121.根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间（）日前召开。

A.5

B.7

C.10

D.15【答案】：D122.根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。

A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工

B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任

C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款

D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】：A123.建设工程项目的施工釆用平行发包的方式，一般由（）办理工程保险和第三者责任保险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.由专用条款约定的一方【答案】：A124.（2020年真题）招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15【答案】：D125.总承包合同的承包人（）。

A.必须是独立承包人

B.可以是联合体，不可以是独立承包人

C.可以是独立承包人，不可以是联合体

D.可以是独立承包人，也可以是联合体【答案】：D126.某工程施工招标，合同估算价为2000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.40

B.60

C.100

D.200【答案】：A127.某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为()

A.10月10日

B.10月13日

C.10月20日

D.10月30日【答案】：A128.关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（）。

A.有利于招标人获得最优方案

B.比较公平公正

C.可能会出现投标人数过多的情况

D.节约招标成本【答案】：D129.对申请投标人编制资格预审申请文件的要求，需在申请人须知前附表内规定的有（）。

A.近年财务状况表

B.申请截止时间和地点

C.申请人基本情况表

D.正在施工和新承接的项目情况表【答案】：C130.关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）

A.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.意外伤害保险费是强制性保险

C.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费

D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止【答案】：B131.根据九部委的勘察合同的规定，（）应对勘察场地的基础资料的准确性、可靠性负责。如地下进藏物等资料由勘察人收集时，费用由（）承担。

A.发包人，发包人

B.勘察人，勘察人

C.发包人，勘察人

D.勘察人，发包人【答案】：A132.（2021年真题）根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。

A.承包商提交工程竣工验收申请

B.业主颁发工程接收证书

C.承包商提交工程竣工结算申请

D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】：B133.英国NEC合同文本中，关于主要选项条款的说法，错误的有（）。

A.适用于承包加酬金合同

B.适用于综合单价计量承包

C.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定的情况

D.适用于施工管理承包【答案】：A134.（2018年真题）《标准施工招标文件》的适用范围是（）。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目【答案】：A135.下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.企业

D.公民【答案】：B136.建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人【答案】：B137.()应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

A.政府部门

B.承包人

C.分包人

D.发包人【答案】：D138.施工过程中，监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的（）的详细施工计划。

A.单项工程或单位工程

B.单位工程或分部工程

C.分部工程或分项工程

D.分项工程或检验批【答案】：B139.以下关于定金的说法中正确的是（）。

A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式

B.定金合同从实际交付定金之日生效

C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金

D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】：B140.FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于（）

A.适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同

B.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工

C.合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目

D.适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目【答案】：D141.在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()

A.固定价格

B.可调价格

C.综合单价

D.成本加酬金【答案】：D142.施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应（）。

A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行

B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行

C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行

D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行【答案】：C143.下列不属于保证合同包括的内容的是()。

A.被保证的主债权数额

B.保证人履行债务的期限

C.保证的方式

D.保证担保的范围【答案】：B144.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（）。

A.可以由发包人发出

B.只能由监理人发出

C.可以由承包人发出

D.只能由发包人发出【答案】：B145.按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.技术文件【答案】：C146.在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为()。

A.合同价的5％

B.合同价的10％

C.合同价的20％

D.合同价的30％【答案】：D147.材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。

A.启运7日前，启运24小时前

B.启运7日前，启运24小时内

C.启运24小时前，启动24小时内

D.启运24小时前，到达前24小时内【答案】：B148.NEC施工合同文本有6个不同计价模式，其中选项E是指()。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的目标合同

C.成本补偿合同

D.管理合同【答案】：C149.下列关于工程最终结清工作程序的说法中，不正确的是（）。

A.监理人应在承包人提交最终结清申请单后的21天内完成核查

B.发包人应在收到监理人提出应支付给承包人的价款后14天内完成审核

C.发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内将应支付款支付给承包人

D.监理人未在约定时间内核查又未提出具体意见的，视为同意承包人提交的最终结清申请【答案】：A150.根据九部委发布的《标准勘察合同》，履约担保有效期（）。

A.自勘察人签订勘察合同至勘察工作质量保修期结束后的14或15天失效

B.自勘察人开始勘察工作至勘察工作完成失效

C.自勘察人签订勘察合同至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效

D.自勘察人开始勘察工作至发包人签收最后一批勘察成果文件之日起28日后失效【答案】：C151.根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内【答案】：C152.（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。

A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认

B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认

C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认

D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】：D153.在河豚鱼的下列器官中，河豚毒素含量最高的是（）。

A.血液

B.肌肉

C.皮肤

D.卵巢和肝脏【答案】：D154.（2018年真题）关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】：C155.监理合同的有效期是指()

A.监理合同中书面约定的履行期间

B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和【答案】：B156.(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书由（）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认【答案】：B157.一般建筑工程中重要设备不包括()。

A.给排水设备

B.楼宇自动化设备

C.交通设施

D.锅炉暖通及空调设备【答案】：C158.关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()

A.行使权利的时间要求相同

B.行使权利的条件要求相同

C.通知到达对方的时间要求相同

D.行为生效的条件不同【答案】：D159.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当（）。

A.不承担保证责任

B.对全部债务承担责任

C.由被保证人决定担保范围

D.由保证人承担部分责任【答案】：B160.下列担保物权中，以登记作为设立要件的是（）。

A.不动产抵押权

B.动产抵押权

C.动产质权

D.定金【答案】：A161.根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的将于（）向未中标人支付技术成果经济补偿费。

A.签订合同的5日内

B.签订合同的30日内

C.中标通知书发出后30日内

D.中标通知书送达30日内【答案】：C162.工程设计招标与工程材料供应招标，在程序上的特点是（）。

A.招标文件的内容不同

B.对投标书的编制要求相同

C.开标形式相同

D.评标原则相同【答案】：A163.根据九部委发布的《标准设计合同》，设计费用的支付说法正确的是（）。

A.设计费用只能采用定金支付，不能采用预付款

B.由于不可抗力或设计人的原因解除合同时，定金不予退还

C.设计费应保留3%的质量保证金

D.发包人应在收到中期支付申请后的28天内支付中期款项【答案】：D164.（2015年真题）关于设备招标的说法，错误的是（）。

A.可以采用公开招标或邀请招标方式

B.招标程序与施工招标基本相同

C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【答案】：C165.《标准资格预审文件》共包含封格式和（）章内容。

A.三

B.四

C.五

D.六【答案】：C166.实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.必须通过公开招标方式

B.必须通知邀请招标方式

C.可以不通过招标方式

D.只能通过协议方式【答案】：C167.某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()

A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿

B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告的要求【答案】：A168.(2017年真题)根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日【答案】：C169.在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。

A.28日

B.56日

C.60日

D.90日【答案】：D170.根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。

A.协调工程项目的外部关系

B.报送监理人员情况

C.保守工程秘密

D.协调合同管理工作【答案】：A171.下列有关确定变更价款的做法，不正确的有（）。

A.监理人应在收到承包人变更报价书后的14天内商定或确定变更价格

B.工程量清单中有适用于变更工作的单价，按照该单价计算变更价款

C.工程量清单中无适用于变更工作的单价，按照类似工作的单价计算变更价款

D.工程量清单中无适用或类似变更工作的单价，由监理人按照成本加利润的原则商定或确定单价【答案】：C172.竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的()天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】：D173.下列关于标准设计施工总承包招标的说法中，错误的是（）。

A.包括设计要求的质量标准

B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成

C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格

D.招标人给予未中标人设计成果补偿的，有权免费使用【答案】：B174.关于技术服务，下列说法错误的是（）。

A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务

B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理

C.任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担

D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员【答案】：C175.组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间（）日进行。

A.3

B.5

C.10

D.15【答案】：D176.《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位【答案】：A177.（2012年真题）在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于（）。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构【答案】：A178.某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（）。

A.工期可以顺延，但费用不予补偿

B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润

C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿

D.工期、费用、利润均不能补偿【答案】：A179.根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。

A.竣工验收合格

B