2026年设备监理师之设备监理合同题库含完整答案详解【名师系列】

2026年设备监理师之设备监理合同题库含完整答案详解【名师系列】1.我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.诉讼【答案】：D2.按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。

A.以银行贷款年利率计算

B.以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算

C.以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算

D.以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算【答案】：C3.质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括()。

A.日常监督检查

B.定期监督检查

C.产品质量监督抽查

D.产品自查自检【答案】：D4.FIDIC新黄皮书对业主最终付款的支付时间的规定是，()后的56天内支付。

A.工程师收到最终报表

B.业主收到结清证明

C.工程师收到结清证明

D.业主收到工程师发出的付款证书【答案】：D5.2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是()。

A.要约被撤销

B.承诺生效

C.要约失效

D.要约被撤回【答案】：A6.根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是()。

A.逾期送达的投标文件

B.没有送到指定地点的投标文件

C.关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件

D.未通过资格预审的申请人提交的投标文件【答案】：C7.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后()内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。

A.14天

B.21天

C.28天

D.42天【答案】：D8.FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在()天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。

A.14

B.28

C.56

D.84【答案】：B9.如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。

A.承包商另行选择日期进行竣工后试验

B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验

C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验

D.双方商定其他期限，完成竣工后试验【答案】：B10.因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者【答案】：C11.在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。

A.21

B.28

C.56

D.84【答案】：D12.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】：D13.承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：C14.在我国，依法代表国家对产品质量进行全面监督管理的部门是()。

A.国务院

B.国家质量监督检验检疫总局

C.卫生部

D.国家工商总局【答案】：B15.根据《劳动法》，用人单位在法定休假日安排劳动者工作的，应当按照不低于工资的()支付劳动者工资报酬。

A.100%

B.150%

C.200%

D.300%【答案】：D16.代理是指代理人以被代理人的名义在代理的权限内向第三人作出的意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的()行为。

A.法律

B.代理

C.行政

D.执法【答案】：A17.在设备工程合同履行中，属于业主索赔事由的是()。

A.设备监理工程师要求增加工程量，致使业主受到损失

B.设备监理工程师批示错误，致使业主受到损失

C.因设备监理工程师原因造成工程未能进行中间验收，致使业主受到损失

D.因分包商过错，致使业主受到损失【答案】：D18.FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前【答案】：C19.对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】：A20.甲、乙两公司设备工程合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，街道开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席判决【答案】：D21.根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为()年。

A.1

B.2

C.4

D.10【答案】：B22.根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。

A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明

B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准

C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险

D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况【答案】：C23.甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日【答案】：C24.建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年【答案】：C25.由于设计人员错误造成设备质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应()。

A.免收直接受损失部分的设计费，并支付赔偿金

B.重新设计、并支付赔偿金

C.赔偿委托人的实际损失

D.支付违约金并赔偿损失【答案】：A26.在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。

A.本单位安全生产管理人员

B.政府安全生产监管部门

C.本单位

D.本单位上级主管部门【答案】：C27.承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。

A.工程通过竣工试验后

B.业主接收工程前

C.承包商收到履约证书后

D.缺陷通知期届满前【答案】：C28.公民、法人或者其他组织对下列()事项不服的，可以依照《行政复议法》申请复议。

A.行政立法行为

B.国防、外交等国家行为

C.对民事纠纷的仲裁、调解或处理

D.行政机关就土地、矿产等资源的所有权或者使用权归属所做的行政裁决【答案】：D29.某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。

A.期满前3个月内

B.期满前6个月内

C.期满后15日内

D.期满后3个月内【答案】：A30.下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】：C31.FIDIC“新黄皮书”中，，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是()。

A.中标合同金额

B.合同价格

C.承包商的报价金额

D.评标价格【答案】：A32.能够引起民事法律关系产生、变更或终止的客观情况即是()。

A.民事法律关系

B.民事行为

C.法律责任

D.法律事实【答案】：D33.甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求，则甲方应按照()履行。

A.地方标准

B.乙方企业标准

C.国家标准

D.甲方企业标准【答案】：C34.根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。

A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的

B.债权人下落不明的

C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的

D.债权人主张提存的【答案】：D35.设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案】：A36.买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。

A.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的

B.交由承运人运输的在途标的物

C.因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的

D.出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的【答案】：C37.恢复地表是承包商的合同义务之一，下列关于地表恢复的说法，正确的是()。

A.接收证书的签发，证明承包商已经完成了对地表的恢复工作

B.如果工程师对单位工程签发了接收证书，即可证明承包商的地表恢复达到合同要求

C.承包商的地表恢复工作可以安排在缺陷通知期内完成

D.只有完成地表恢复工作，业主方可接收工程【答案】：C38.一般情况下，设备工程在试运行期间生产的产品都属于()的财产。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.指定分包商【答案】：A39.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。

A.工程师

B.监理公司

C.业主

D.安全生产主管部门【答案】：A40.设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。

A.工程量清单合同

B.固定总价合同

C.成本加固定费用

D.混合合同【答案】：B41.根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》的规定，承包商应为工程、生产设备、材料和承包商文件投保，保险的有效期应从()。

A.开工日期起到颁发工程接收证书止

B.开工日期起到颁发最终付款证书止

C.基准日期起到颁发工程接收证书止

D.基准日期起到颁发最终付款证书止【答案】：A42.在设备工程合同谈判中，将卖方对卖出后的货物提供售后质量保修服务的期限称为()。

A.缺陷责任期

B.质量保证期

C.缺陷通知期

D.设备维修期【答案】：C43.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，在()后，因法律变化引起工程费用增加的，应相应调整合同价格。

A.基准日期

B.合同生效

C.工程师通知开工

D.开工日期【答案】：A44.设备设计合同生效后，设计人由于自身原因拒不履行合同，下列关于设计人应承担的责任形式陈述，正确的是()。

A.返还委托人已支付的定金

B.免收设计费

C.双倍返还定金

D.委托人继续履行合同【答案】：C45.某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日【答案】：D46.如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。

A.觉察到该不可抗力事件的14天内

B.该不可抗力事件发生的14天内

C.觉察到该不可抗力事件的28天内

D.该不可抗力事件发生的28天内【答案】：A47.发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理【答案】：C48.设备工程完工后，()应组织对设备工程项目进行验收。

A.业主

B.设备监理工程师

C.设计人

D.承包人【答案】：A49.在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】：A50.甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。

A.甲将汇票交付于乙

B.汇票登记

C.甲将汇票提存于公证处

D.质押合同签字【答案】：A51.资金安排证明的应当由()出具。

A.工程师

B.业主

C.业主开户银行

D.保险公司【答案】：C52.如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。

A.重新试验

B.承包商提交试验报告

C.工程师认可试验结果

D.签发接收证书【答案】：D53.业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年【答案】：C54.某一必须招标的施工项目，采用综合评估法评标。评标委员会经评审，推荐的3名中标候选人：甲报价1000万元，评标得分96；乙报价980万元，评标得分90，丙报价950万元，评标得分95。下列关于中标人的确定和合同金额的说法，正确的是()。

A.中标人为甲，合同价为950万元

B.中标人为甲，合同价为1000万元

C.中标人为丙，合同价为950万元

D.中标人为乙，合同价为980万元【答案】：B55.下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。

A.交付设备

B.交付设备所有权凭证和其他凭证

C.移交设备中体现的知识产权

D.接受设备检验【答案】：C56.按照《安全生产许可证条例》的规定，建筑施工企业的安全生产许可证，应当由()颁发和管理。

A.安全生产监督管理部门

B.煤矿安全监察机构

C.劳动监察主管部门

D.建设行政主管部门【答案】：D57.某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】：D58.设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件【答案】：D59.施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是()。

A.对施工现场侵权赔偿纠纷进行的调解

B.撤销施工单位资质证书的决定

C.因工作人员违法颁发资质证书而给与的行政处分

D.关于资质证书颁发的条件不符合法律规定【答案】：B60.在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人负责

B.承揽人与第三人共同向定作人负责

C.承揽人向定作人负责

D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任【答案】：C61.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后()内进行竣工试验。

A.14天

B.21天

C.28天

D.35天【答案】：B62.根据《产品质量法》，下列产品中，属于该法所称“产品”的是()。

A.锅炉辅机

B.天然气

C.军工产品

D.铁矿石【答案】：A63.设备监理工程师的合同管理对象是()。

A.合同内容

B.设备工程

C.监理合同

D.设备合同【答案】：D64.设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。

A.提出索赔事由

B.核定实际损失

C.提出索赔依据

D.提出赔偿金额【答案】：B65.下列关于民事诉讼的表述，正确的是()。

A.原告是与诉讼案件有直接或间接利害关系的公民、法人或其他组织

B.被告不提出答辩将败诉

C.被告不到庭案件将无法审理

D.人民法院在判决前可以进行调解【答案】：D66.根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。

A.评标委员会未组建

B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为

C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持

D.投标人对开标时间有异议【答案】：B67.根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除【答案】：A68.甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。

A.解除甲乙之间的合同

B.撤销甲乙之间的合同

C.撤销甲转让设备的行为

D.变更甲转让设备的价格【答案】：C69.FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】：B70.甲超越代理权使用乙公司的合同专用章、营业执照副本等证明材料，在乙不知情的情况下，以乙的名义与丙订立合同。以上情况丙并不知情，则甲代理行为的效力为()。

A.有效

B.无效

C.乙追认后有效

D.乙拒绝后无效【答案】：A71.在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者【答案】：B72.根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。

A.撤销事由发生之日起1年内没有行使

B.撤销事由发生之日起2年内没有行使

C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使

D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】：C73.根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】：C74.只有当工程师向承包商签发了()，才能认为承包商的合同义务已经完成。

A.接收证书

B.履约证书

C.最终付款证书

D.结清证明【答案】：B75.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师应将能够证明的承包商的索赔款额，()中，支付给承包商。

A.签发临时付款证书

B.列入当月付款证书

C.列入竣工结算报表

D.签发索赔付款证书【答案】：B76.投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.中标人未能在规定期限内提交履约保证金【答案】：D77.设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与()不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。

A.实际进度

B.进度计划前锋线

C.承包商经营计划

D.承包商人员培训安排【答案】：A78.在下列计价方式中，承包商几乎承担了设备工程项目的所有风险的是()。

A.固定总价合同

B.纯单价合同

C.单价与包干混合式合同

D.成本加固定费用【答案】：A79.如果业主拟对其资金安排作任何重要改变，业主应提前通知()。

A.承包商

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】：A80.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段予以淘汰【答案】：B81.对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是()。

A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训

B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定

C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一

D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作【答案】：C82.根据《合同法》规定，按合同的约定，应当先履行义务的一方当事人有确切证据证明对方经营状况严重恶化时，可以()。

A.行使同时履行抗辩权

B.变更合同

C.行使撤销权

D.中止履行合同【答案】：D83.承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28【答案】：B84.业主谈判的目的不包括()。

A.宣传自己的优势

B.了解报价的构成

C.讨论并共同确认某些局部变更

D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】：A85.按照我国《合同法》关于合同一般条款的规定，下列不属于合同内容的是()。

A.当事人的名称或者姓名和住所

B.标的、数量、质量、价款或者报酬

C.履行期限、地点和方式

D.”一裁二审“条款【答案】：D86.无权代理属于()行为。

A.无效

B.可变更的

C.可撤销的

D.效力待定的【答案】：D87.具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。

A.个人独资企业

B.合伙企业

C.私营企业

D.法人企业【答案】：D88.对竣工后试验的结果进行评价时，要考虑()使用工程可能对测试结果产生的影响。

A.承包商在竣工试验中

B.业主在缺陷通知期届满之前

C.业主在竣工之前

D.承包商维修缺陷工程中【答案】：C89.设备工程合同生效后，设备工程合同的变更，()。

A.不能出自于业主的要求

B.不能出自于承包商的建议

C.只能出自于监理工程师的建议

D.既可以出自于业主的要求，也可以来自于承包商的建议【答案】：D90.凭样品买卖的设备，出卖人交付的设备应当与()相同。

A.封存的样品

B.封存的样品及其说明的质量

C.封存的样品及其法律规定

D.封存的样品及其品质担保【答案】：B91.根据《专利法》，发明专利权的期限为()年。

A.10

B.15

C.20

D.50【答案】：C92.一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】：D93.根据招标投标的法律规定，在我国境内进行的下列工程建设项目，可以不进行招标采购的是()。

A.全部使用国有资金投资的项目

B.部分使用国有资金投资的项目

C.施工主要技术采用特定的专利技术的项目

D.使用外国政府贷款的项目【答案】：C94.下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产【答案】：C95.根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。

A.一般保证

B.保证人要求的方式

C.债权人要求的方式

D.连带责任保证【答案】：D96.根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。

A.工程师

B.工程师的助理

C.承包商

D.分包商【答案】：C97.FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A.接收证书

B.履约担保

C.履约证书

D.保留金【答案】：C98.如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。

A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B.工程合格，业主承担风险和费用

C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】：D99.在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告【答案】：C100.FIDIC“新黄皮书”规定，确定竣工试验的具体日期并发出指示的是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商【答案】：B101.甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。

A.承诺迟延但有效

B.承诺迟延且无效

C.承诺超期但有效

D.承诺超期且无效【答案】：B102.暂定金额虽然包括在合同中并列入工程量清单，属于合同价格的一部分，但使用权归()。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.指定分包商【答案】：A103.甲公司授权其业务员张某采购2台设备，张某采购时认为价格便宜便购买了4台，并签订了合同。此合同的效力为()。

A.有效

B.可撤销

C.效力待定

D.无效【答案】：C104.发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。

A.物权关系

B.雇佣关系

C.债权关系

D.产权关系【答案】：C105.FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56【答案】：C106.由于变更计划、制造要求而造成设计工作的返工、停工、窝工或修改时，委托人应()。

A.按照合同约定支付设计费

B.依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.与设计人就设计费用问题重新协商

D.偿付逾期违约金【答案】：B107.某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该居民获得炉具的途径不清

C.该居民应当向提供炉具的人索赔

D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】：A108.如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的()支付违约金。

A.违约金比例

B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算

C.违约金加采购方的损失计算

D.供货方实际违约情况【答案】：B109.根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是()。

A.张某因工伤要求损害赔偿

B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金

C.甲厂购买的机床存在质量缺陷

D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁【答案】：D110.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。

A.工程竣工之日

B.竣工时间届满之日

C.签发接收证书日

D.签发履约证书日【答案】：D111.根据《安全生产法》的规定，施工人员在施工过程中的应当承担的法定义务是()。

A.拒绝执行违章指挥

B.拒绝冒险作业

C.检举危害生命安全的行为

D.严格遵守安全操作规程【答案】：D112.下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。

A.受赠

B.收益

C.继承

D.受让【答案】：B113.某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。

A.班组长

B.监理工程师

C.本单位负责人

D.总监理工程师【答案】：C114.FIDIC新黄皮书对扣除保留金的规定是()。

A.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%

B.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10%

C.保留金的限额为中标合同金额的10%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的10c%

D.保留金的限额为中标合同金额的5%，每次支付时应扣除的保留金为当期支付金额的5%【答案】：B115.甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.可撤销

C.可变更

D.效力待定【答案】：A116.根据《产品质量法》的规定，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的请求权，在造成损害的缺陷产品交付最初消费者满()年丧失；但是，尚未超过明示的安全使用期的除外。

A.l

B.2

C.4

D.10【答案】：D117.由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：B118.合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。

A.社会

B.权利义务

C.道德

D.人际【答案】：B119.根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利

B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让

D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地【答案】：B120.设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。

A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬

B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责

C.承揽人应就该部分工作对定作人负责

D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作【答案】：C121.下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。

A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算

B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一

C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行

D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】：C122.某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年【答案】：C123.按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。

A.投标书附录

B.中标函

C.合同协议书

D.承包商建议书【答案】：A124.根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的【答案】：C125.基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是()。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】：C126.某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。

A.以自己的名义向人民法院主张该购房款

B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款

C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款

D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款【答案】：A127.某设备工程项目的投标人在现场踏勘后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以()。

A.招标文件为准，开标时间后延

B.招标文件为准，开标时间不变

C.书面解答为准，开标时间后延

D.书面解答为准，开标时间不变【答案】：C128.根据《产品质量法》的规定，以下说法正确的是()。

A.产品责任的诉讼时效期间为1年

B.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品最初使用之日起满5年丧失

C.产品只要在明示的安全使用期内因存在缺陷造成损害，生产者和销售者都应承担产品责任

D.因产品缺陷造成损害的赔偿请求权，自造成损害的缺陷产品交付最初消费者之日起满20年丧失【答案】：C129.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列选项中，属于施工单位应采取的安全措施的是()。

A.建设工程施工前，组织设计单位与施工班组进行技术交底

B.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍

C.实施爆破作业前，向公安机关申请领取《爆破物品使用许可证》

D.向建设行政主管部门报送安全施工措施的资料【答案】：B130.根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工人员对钢筋混凝土梁中用到的钢筋取样时，应当在()。

A.建设单位的监督下取样，并送交监理人员检测

B.监理人员的监督下取样，并送交建设单位检测

C.设计单位的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

D.建设单位或者监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】：D131.根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在()发布招标公告。

A.国务院发展改革部门依法指定的媒介

B.全国发行量最大的报纸、杂志

C.全国影响最大的门户网站

D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】：A132.法律关系是一定的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的()关系。

A.道德关系

B.权利义务关系

C.人际关系

D.民事关系【答案】：B133.按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是()。

A.投标截止时间前

B.收到投标人书面撤回通知时

C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内

D.开标之日起15日内【答案】：C134.代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人协商后的意思表示

C.代理人独立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】：C135.生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。

A.刑事责任

B.瑕疵担保责任

C.行政责任

D.产品责任【答案】：D136.甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同【答案】：C137.根据《合同法》规定，招标公告属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.再要约

D.承诺【答案】：A138.在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】：C139.根据《物权法》，物权分为()。

A.所有权、债权和用益物权

B.动产物权、不动产物权和权利质权

C.所有权、用益物权和担保物权

D.抵押权、质权和留置权【答案】：C140.承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。

A.1周

B.2周

C.1个月

D.2个月【答案】：C141.FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】：B142.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的()天，向工程师发出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】：C143.某建设项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付合同价的20%的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还()万元。

A.100

B.150

C.200

D.400【答案】：C144.根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.合同标的物所在地

D.被告住所地或合同履行地【答案】：D145.根据我国《合同法》，要约的生效时间为()。

A.要约人发出要约时

B.要约到达受要约人时

C.要约人通知受要约人时

D.受要约人作出承诺时【答案】：B146.工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是()。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.造成工程暂停的责任方【答案】：C147.设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】：D148.按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。

A.30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失

B.20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

C.30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失

D.20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失【答案】：C149.根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。

A.某新式武器的设计

B.地震灾区道路抢修

C.部分使用国有投资项目的施工

D.全部国有投资的项目前期咨询【答案】：C150.下列属于民事法律关系客体中行为的是()。

A.货币

B.计算机软件

C.勘察设计单位为委托人完成勘察设计任务

D.专利权【答案】：C151.《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于()个月。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：B152.下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商建议书

D.中标通知书【答案】：C153.根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。

A.议标

B.公开招标

C.邀请招标

D.分两阶段进行招标【答案】：A154.FIDIC“新黄皮书”中，成本一词的含义是指()。

A.承包商在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

B.承包商在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润

C.业主在现场内正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，包括利润

D.业主在现场内或现场外正当发生(或将要发生)的所有开支，包括管理费和类似支出，但不包括利润【答案】：B155.FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】：C156.劳动争议仲裁时效期间为()。

A.60天

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】：C157.采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由()编制。

A.承包商根据中标合同金额

B.承包商根据投标金额

C.工程师根据合同价格

D.业主根据资金落实情况【答案】：A158.根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。

A.标的物交付时

B.双方当事人签字或者盖章时

C.定金支付时

D.承诺到达时【答案】：B159.设备工程合同管理的根本任务是()。

A.设备工程合同的签订、履行、保修

B.设备工程合同约定的设计、制造、安装

C.设备工程合同质量、进度、投资控制

D.与业主签订委托监理合同【答案】：C160.交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。

A.包换

B.保修

C.包修

D.包修或包换【答案】：D161.下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。

A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果

B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充

C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责

D.参加工程竣工验收【答案】：C162.根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任【答案】：B163.中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任【答案】：A164.设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。

A.签发初步验收证书

B.启动试车

C.性能验收试验

D.签发最终验收证书【答案】：A165.FIDIC合同条件规定，最终解决争端的方法是()。

A.DAB决定

B.友好协商

C.仲裁

D.诉讼【答案】：C166.下列关于保证的说法不正确的是()。

A.学校不得为保证人

B.保证法律关系包括保证人和被保证人两方当事人

C.保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证

D.当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任【答案】：B167.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%【答案】：A168.招标文件要求招标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过()。

A.招标项目估算价的10%

B.中标合同金额的10%

C.招标项目估算价的5%

D.中标合同金额的2%【答案】：B169.FIDIC“新黄皮书”规定，业主与承包商签订合同协议书的时限是()天内。

A.业主发出中标函的28

B.承包商收到中标函的28

C.承包商提交履约保证的14

D.业主退还投标保证的14【答案】：B170.甲定做单位在乙处定做设备，乙按期交货后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁，仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向()申请执行。

A.仲裁委员会

B.人民法院

C.人民政府

D.甲的上级主管部门【答案】：B171.生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。

A.承包商

B.业主

C.承运人

D.设备供应商【答案】：A172.基于现场保安，负责阻止未经授权的人员进入现场的是()。

A.工程师

B.承包商

C.业主

D.保安公司【答案】：B173.对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】：B174.下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】：A175.下列与不可抗力相关的叙述，错误的是()。

A.不可抗力是指不能预见、不可避免并不能克服的客观情况

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除责任责任

C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，也可根据情况部分免除责任

D.不可抗力包括合同中约定的不可抗力情形【答案】：C176.某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】：D177.承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。

A.竣工时间

B.缺陷通知期期满

C.颁发接收证书

D.保留金返还【答案】：B178.根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。

A.无过错

B.过错

C.推定过错

D.混合【答案】：A179.根据《侵权责任法》，生产者采取召回措施责任的起始时间为产品“投入流通后”，该时间从()时起算。

A.产品离开生产者的成品仓库

B.发现产品质量问题

C.产品造成人身伤害

D.受害人投诉【答案】：A180.FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后【答案】：B181.下列关于设备采购合同