二级建造师法规题

・二级建造师《建设工程法规及相关知识》预测题

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有I个最符合题意.

L某甲于2005年参加并通过了一级建造师执业资格考试，下面说法正确的.(D.

(A)他肯定会成为项目经理.

(B)只要经所在单位聘任，他马上就可以成为项目经理.

(C)只要经过注册，他就可以成为项目经理.

(D)只要经过注册，他就可以以建造师名义执业.

2.某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则关于这笔工程款的说法正确的.(B.

(A)是工程建设法律关系主体.

(B)是工程建设法律关系客.

(C)是工程建设法律关系的内容.

(D)是工程建设法律关系内容中的义.

3.法律关系产生、变更和消灭的原因.(D).

(A)法律主体.

(B)法律客.

(C)法律内容.

(D)法律事.

4.由于施工单位偷工减料，致使工程质量低劣，在协商不成的情况下，建设单位聘请了一位

律师将施工单位诉诸法庭，那么前述这种行为属.(D).

(A)法定代理.

(B)约定代.

(C)指定代理.

①)委托代.

5.某工地发生安全事故导致一名工人受伤，该工人应在多长的时间内提起诉讼才能使自己

的权利得到保障.(B.

(A)2年.

(B)1.

(C)4年.

(D)20.

注：对于诉讼时效的有关考题，首先要判断出题干所举的例子是属于哪种诉讼时效，然后就

不难选出正确答案了.

6.某承包商在支付某工人工资的时候，由于会计的疏忽，误将500看成了5000,多支付了

4500元.承包商发觉后，向这名工人讨还。这种债产生的原因.(D.

(A)合同.

(B)侵权行.

(C)无因管理.

(D)不当得.

7、根据《建筑法》的规定，下面关于申请施工许可证的条件说法错误的.(B.

(A)已经办理该建筑工地用地批准手续.

(B)已经完成初步设.

(C)已经确定建筑施工企业.

(D)建设资金已经落.

8、根据《建筑法》的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日.(B)内开工.

(A)一个月.

(B)三个.

(C)六个月.

(D)一.

9、根据《建筑法》，下面说法正确的.(B.

(A)总包单位可以将所承揽的工程转包给他.

(B)建设单位可以直接要求分包商承担分包工程的质量责.

(C)有的分包商需要经过建设单位认可，有的不需要，只需要总包商认可就可以.

(D)总承包商与分包商承担连带责.

10、根据《建筑法》，关于建设工程监理的说法正确的.(C.

(A)工程监理单位代表建设行政主管部门对承包单位进行监.

(B)工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准时，都应该以书面形式通知承包

商予以改.

(C)尽管建筑承包合同的当事人中没有工程监理单位，但也是工程监理单位实施监理的一

个主要依.

(D)任何工程的监理工作范围和监理权限都是由法律法规所决定的.

11.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的.(C.

(A)如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招.

(B)所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招.

(C)属于必须招标的项目范围，监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招.

(D)是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决.

12.某工程建设项目招标人在招标文件中规定了只有获得过本省工程质量奖项的潜在投标人

才有资格参加该项目的投标。根据《招标投标法》，这个规定违反.(B)原则.

(A)公开.

(B)公.

(C)公正.

(D)诚实信.

13.《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”.这里的“成本”指的.(D).

(A)根据估算指标算出的成.

(B)根据概算定额算出的成.

<C)根据预算定额算出的成.

(D)根据投标人各自的企业内部定额算出的成.

14.下列选项中关于开标的说法正确的是(A).

(A)开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进.

(B)开标地点由招标人在开标前通.

(C)开标地点应当根据行政主管部门指定的地点确.

(D)开标由建设行政主管部门主持,邀请所有投标人参.

15.根据《招标投标法》，在一般招标项目中，下面评标委员会成员中符合法律规定的.(C.

(A)某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确.

(B)某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材.

(C)某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职.

(D)某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标.

16.根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(C)日内,

按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同.

(A)1().

(B)1.

(C)30.

(D)6.

17、《安全生产法》规定,安全生产管理，坚持(A)的方针.

(A)安全第一、预防为主.

(B)预防为主、防治结.

(C)安全第一、兼顾效益.

(D)安全第一、事前控.

18、下面行为中没有违反《安全生产法》的.(B.

(A)某甲发现了安全事故隐患没有向现场安全生产管理人员报告，后事故发.

(B)某乙发现脚手架要倒塌，在没有采取其他措施的情况下迅速逃离现.

(C)某项目经理强行要求有“恐高症〃的某丙高空作.

(D)某丁没有按照本单位的规定在施工现场戴安全.

19、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应.(B).

(A)建立应急救援体.

(B)建立应急救援组织或指定兼职应急救援人.

(C)生产经营规模较小，可以不建立应急救援体系的，应当指定兼职的应急救援人.

(D)生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定专职的应急救援人.

20、在建设工程安全生产管理基本制度中，(A)是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所

有安全规章制度的核心.

(A)安全生产责任制度.

(B)群防群治制.

(C)安全生产教育培训制度.

(D)安全责任追究制度

21.下面说法正确的是(A.

(A)建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费.

(B)对于建设单位要求购买的不符合要求的安全防护用具，承包商应该折价购.

(C)施工单位在申请领取施工许可证时，应当提供安全施工措施的资.

(D)拆除工程的施工单位应该将包括拆除施工组织方案在内的相关资料报送建设工程所在地

的县级以上地方人民政府主管部门备.

22.根据《建设工程安全生产管理条例》，下面说法正确的.(D.

(A)设计单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标.

(B)如果由于施工组织设计不合理导致了安全事故，监理工程师不必为施工单位的安全生

产承担任何责.

(C)监理单位必须严格按照建设单位与施工单位签订的合同进行监.

(D)工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整.

23.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位与分包单位在安全生产管理工作中的关

系是(A.

(A)总承包单位对施工现场的安全生产负总.

(B)分包单位自己负责安全管理工作，不需要服从总承包单位的管.

(C)总承包单位对分包工程的安全生产不负有任何责.

(D)分包单位如果不服从总承包单位的安全生产管理，则总承包单位对分包单位的安全生产

不负有任何责.

(C)雷击.

(D)合同罚.

32.某高新技术开发公司与大学生某甲签订了一份劳动合同，合同中规定，某甲的主要任务

是伪造实验数据。在工作的过程中，由于某甲没有很好完成任务，该公司依据签订的劳动合

同要求其承担违约责任。对此，说法正确的.(B.

(A)某甲违约，应该承担违约责.

(B)该合同内容违反了法律，该合同无.

(C)如果某甲是因为不可抗力的原因而没有完成任务，则可以免.

(D)如果是大学生非主观原因没有完成任务，则可以酌情减免违约责.

33.下面说法正确的.(D.

(A)所有的建筑工程都需要进行消防设.

(B)消防设计需要变更的，需要经公安消防机构审.

(C)任何人不得变更消防设.

(D)消防设计未经审核的，建设行政主管部门不得发给施工许可.

34.根据《公司法》对股份有限公司的规定，股东大会对公司合并、分立或者解散公司作出的

决议以及修改公司章程的决议，必须.(D)通过.

(A)代表1/2以上表决权的股.

(B)代表2/3以上表决权的股.

(C)出席股东大会的股东所持表决权的1/2以.

(D)出席股东大会的股东所持表决权的2/3以.

35.根据《税收征收管理法》，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经县以上税务局(分

局)批准,可以延期缴纳税款，但最长不得超.(B).

(A)一个月.

(B)三个.

(C)六个月.

(D)—.

36.根据《合同法》，下面的各种行为中，可能是要约也可能是要约邀请的.(D.

(A)拍卖公告.

(B)招标公.

(C)招股说明书.

(D)商业广告.

37、根据《合同法》，下面关于要约和承诺的表述不正确的一项.(D.

(A)要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受

要约.

(B)要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约.

(C)承诺可以撤回，撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时

到达要约.

(D)承诺可以撤销，撤销承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之后，签订合同之前到达要

约.

注：在通常情况下，承诺生效则合同成立且生效。依法成立的合同受法律保护，生效的承诺

如果被撤销，将可能构成违约。因此，承诺只能撤回，而不能撤销.

38、某承包商甲向某水泥厂乙发出采购10吨水泥的要约，乙于5月1日寄出承诺信件,5月

8日信件寄至，时逢甲的总经理丙外出,5月9日丙知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知

乙收到承诺。该承诺何时生效.(B.

(A)5月I日.

(B)5月8.

(C)5月9日.

(D)5月10.

39、某甲向某乙发出了承诺的通知，但是由于客观的原因导致该承诺的通知到达某乙时已经

超过了某乙要求承诺返回妁期限，对于此，下面说法正确的.(C.

(A)该承诺属于承诺超期，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有.

(B)该承诺属于承诺超期.如果某乙不及时通知某甲该承诺有效，则该承诺视为无.

(C)该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通知某甲该承诺无效，则该承诺视为有.

(D)该承诺属于承诺延误，如果某乙不及时通知某甲该承诺有效，则该承诺视为无.

40、下面的行为中当事人应当承担缔约过失责任的.(D.

(A)承包商没有按照合同约定的时间完成工.

(B)发包人没有按照合同约定的时间支付工程.

(C)承包商在投标时借用了其他企业的资质，在资格预审时没有通过审.

(D)招标人在发出中标通知书后，改变了中标人

41、某甲与某乙在合同中约定：由某甲到建筑工地盗窃钢材卖给某乙。合同中同时约定笫二

批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生效.双方签字的口期为5月2口。则下面说法正确的.

(A)该合同5月2日起生.

(B)第二批盗窃的钢材运到某乙的工地后合同生.

(C)该合同生效的日期将取决于盖章的日期,现在无法确.

(D)该合同无.

42、根据《合同法》，当事人对合同的价款约定不明又不能按照合同法第61条确定的，可以

按.(C)执.

(A)履行合同时履行地市场价格.

(B)订立合同时订立合同地市场价.

(C)订立合同时履行地市场价格.

(D)履行合同时订立合问地市场价.

43、某施工合同中约定了承包商先进行工程建设，业主后支付工程款，则以下表述正确的一

项.(B.

(A)在任何情况下，承包商都要先履行义务，否则就要承担违约责.

(B)如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，可以中止履行合.

(C)如果承包商有确切证据证明业主将丧失支付工程款能力时，就可以终止履行合.

(D)如果承包商有确切证据证明业主丧失支付工程款能力时，承包商可以自由选择是先履行

义务还是解除合.

44、某乙是某甲的债务人.某甲是某丙的债务人.由于某甲怠于行使自己到期的债权.(C.

(A)某内可以行使代位权，代替某甲向某乙主张债.

(B)某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债.

(C)只有某甲的这种行为对某丙造成损害，某丙才可以行使代位.

(D)如果某丙行使代位权，由此发生的必要费用由某乙承.

45、施工合同中约定了10月1日竣工。8月1日,承包商将现场的所有设备、材料、人员调

离了施工现场.8月10日，业主依据目前的状况，经专家论证证明该承包商已经不可能按期完

工了,.(C.

(A)业主目前不可以要求承包商承担违约责任，需要等到10月I日才可以要求其承担违约

责.

（B）业主目前可以要求承包商承担违约责任,但是需要承包商明确表示自己不履行合同才可.

（C）业主目前可以要求承包商承担违约责.

（D）目前可以要求承包商承担缔约过失责.

46、下面的行为中属于违约的.（B.

（A）施工图未经审查就开始施.

（B）因不可抗力导致承包商没能按时竣.

（C）中标通知书发出后招标人改变中标结果.

（D）以上答案都不正.

47、某材料采购合同中约定如果一方违约，则支付合同价款的8%作为违约金。同时，该合同

中还约定了承包商向材料供应商缴纳500元作为定金。结果材料供应商没能按照合同的约定

及时提供材料，如果该批材料价值1万元，在保证承包商最大获利的选择下，材料供应商因其

违约应该支付给承包商的违约金是（A.

（A）800元.

（B）1000.

（C）1800元.

（D）500.

48、关于不可抗力的说法正确的.（D.

（A）施工期间下雨属于不可抗.

（B）由于不可抗力原因导致承包商不能按照约定的工期竣工，承包商不属于违.

（C）由于不可抗力的发生.承包商可以全部免.

（D）对于因不可抗力发生在迟延履行期间而造成的合同不能履行，不能免除责.

49、承包商已经将材料供应商提供的水泥用于工程，但是它们之间却还没有按照约定签订书

面合同，则它们之间的合同关.（C.

（A）承包商不必为已经用于工程的水泥付款,因为它们之间合同并未成.

（B）承包商不必为已经用于工程的水泥付款，它们之间只有正式签订合同后才成.

（C）承包商应该为用于工程的水泥付款，它们之间的合同关系已经成.

（D）承包商应该为已经用于工程的水泥付款，但是不付款也可以，因为它们之间没有建立合

同关.

50、某甲被某乙胁迫而签订的购买走私香烟的合同.（D）.

（A）可变更的合同.

（B）可撤销的合.

（C）有效的合同.

（D）无效的合.

51、根据《合同法》，下列说法中正确的一项.（B.

（A）债权转让中，债权人需要征得债务人的同意，该转让行为才有.

（B）债权转让中，债权人只要通知了债务人，该转让行为就有.

（C）债务转移中,债务人只要通知了债权人，该转让行为就有.

（D）债权债务概括转让中，债务人只要通知了债权人，该转让行为就有.

52、根据《担保法》，下列具有担任保证人资格的是（A）.

（A）某国有独资企业.

（B）某公办学.

（C）某市立医院.

（D）某省人民政.

53、下面说法正确的.（的

(A)质押不转移对质物的占.

(B)土地使用权都可以抵.

(C)债务履行期届满质权人未受清偿的，可以与债务人协议将质物拍.

(D)以汇票作为质物的权利质押合同,自权利凭证交付之日起生.

54、根据《担保法》，定金数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的(C).

(A)百分之五.

(B)百分之十.

(C)百分之二十.

1D)百分之五.

55、下列各类协议中，适用《合同法》的.(D.

(A)甲与乙签订的婚前财产协议.

(B)乙与丙签订的监护也.

(C)内与丁签订的收养协议.

(D)丁与戊签订的赠与协.

56、当事人可以自己各自选定一个仲裁员，这体现了仲裁的(A)特.

(A)体现当事人的意思自治.

(B)专业.

(C)保密性.

(D)裁决的终局.

57、甲乙双方订有仲裁协议。发生纠纷后，甲作为申请人申请仲裁,那么，下列哪种情况仲

裁庭可以缺席判.(D).

(A)甲无正当理由中途退庭.

(B)甲无正当理由拒不到.

(C)乙对甲的申请未进行答辩.

(D)乙未经许可中途退.

58、根据《民事诉讼法》,适用普通程序审理的案件，应当立案之日.(C)个月内审结.

(A)4.

(B).

(C)6.

(D).

59、下列不属于民事诉讼法中规定的证据的.(B).

(A)物证.

(B)律师的辩.

(C)视听资料.

(D)被告人陈.

60、根据《民事诉讼法》.在下列地域管辖中.(C)具有排他.

(A)一般地域管辖.

(B)特殊地域管.

(C)专属管辖.

(D)协议管.

61、上海市某建筑公司与天津市某建材厂签订了一份建材购销合同，双方商定在济南站交货,

但最终因不可预见的原因合同未得实际履行，若建筑公司欲对建材厂提起合同纠纷诉讼，应

在(A)起诉.

(A)天津市人民法院.

(B)上海市人民法.

(C)济南市人民法院.

(D)铁路运输法.

注:严格讲，本题有些超纲。对于这类题，在无法准确判断时，适用一般诉讼管辖的“原告就被

告”原则，就能选出正确的答案了.

62、根据《仲裁法》，下列有关仲裁管辖的正确表述.(C).

(A)实行级别管辖，但不实行地域管.

(B)实行地域管辖，但不实行级别管.

(C)既不实行级别管辖，也不实行地域管.

(D)既实行级别管辖，也实行地域管.

63、甲建设单位与乙建筑企业签定了仲裁协议，约定一旦发生纠纷由甲、乙、丙三地中的任

何一个仲裁机构进行裁决，当发生纠纷时，甲单位诉至法院，乙单位要求甲地仲裁机构仲裁,

此时(A.

(A)仲裁协议无效，法院应受理该案.

(B)仲裁协议效力待定，可由双方选择甲或已或内地仲裁机构仲.

(C)仲裁协议有效，由甲北仲裁机构仲.

(D)仲裁协议是否有效由法院来决.

64、关于建设工程纠纷的处理，以下说法正确的一项.(B.

(A)如果双方当事人没有在合同中约定仲裁，则诉讼是解决纠纷的唯一途.

(B)仲裁协议可以在纠纷发生前，也可以在纠纷发生后形.

(C)如果当事人对仲裁的结果不服，可以到法院诉.

(D)仲裁结果如果当事人不予执行,仲裁委员会可以依法强制执•.

65、根据《招标投标法》，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其

(A)参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由于商行政管理机关吊销

营业执照.

(A)2年至5年内.

(B)I年至2年.

(C)1年至3年内.

(D)2年至3年.

66、根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人，依照安全生产法规定受刑事处罚或

者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之口起,(A)不得担任任何生产经营单位的主要

负责人.

(A)5年内.

(B)3年.

(C)3-5年内.

(D)1—3年

67、施工单位违反工程建设强制性标准的，责令改正，处工程合同价款(A)的罚款.

(A)2%以上4%以下.

(B)0.5%以上1%以.

(C)0.5%以上2%以下.

①)1%以上4%以.

68、下列不属于承担民事责任的方式是.(D.

(A)停止侵害.

(B)排除妨.

(C)返还财产.

(D)责令改.

69、下列属于行政责任承担方式的是：(A.

(A)罚款.

(B)支付违约.

(C)返还财产.

(D)罚.

7()、根据我国合同法的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，应当

承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任.该规定采用的归责原则.(D).

(A)过错责任原则.

(B)过错推定原.

(C)公平责任原则.

(D)无过错责任原则

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至

少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0。5分.

1、一级注册建造师需要具备的执业技术能力包括(BCD).

(A)具有一定的工程技大、工程管理理论和相关经济理论水平，并具有初步的施工管理专

业知.

(B)能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业

管理的各项规.

(C)具有丰富的施工管理实践经验和资历，有较强的施工组织能力，能保证工程质量和安

全生.

(D)有一定的外语水.

(E)有一定的计算机应用能.

2、法律关系由(ABC)这几个要素构成的.

(A)法律关系主体.

(B)法律关系客.

(C)法律关系内容.

(D)法律事.

(E)权利和义.

3、下列选项中，(ACD)属于委托代理终止的原因.

(A)代理期限届满.

(B)被代理人取得民事行为能.

(C)代理人辞去委托.

(D)代理人死.

(E)被代理人死.

4、某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，则在诉讼时效期间发生(BCD)情况下，

诉讼时效中断.

(A)发生不可抗力不能行使请求权的.

(B)承包商提起诉.

(C)承包商向业主发出支付工程款的通知.

(D)业主书面同意7天后支付工程.

(E)发生其它障碍不能行使请求权.

5、著作人身权包括(ACDE).

(A)发表权.

(B)发行.

(C)署名权.

(D)修改.

(E)保护作品完整.

6、某承包商为了获得银行的贷款，将自己在建的房屋进行了抵押。银行对房屋的这种物权

属于(ACD).

(A)他物权.

(B)用益物.

(C)担保物权.

(D)不动产物.

(E)自物.

7、下列行为中，不符合《建筑法》关于建筑工程发承包规定的是(ABCE).

(A)发包单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单.

(B)甲建筑施工企业以与其资质相同的另一建筑施工企业的名义承揽工.

(C)乙建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他.

(D)发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备兴购一并发包给一个工程总承包单.

(E)丙建筑施工企业将所承包工程主体结构的施工分包给丁单.

8、甲公司是甲级资质，乙公司是乙级资质，他们组成联合体投标，并且约定如果遭遇业主索

赔，责各自承担50%的损失，则(BCD.

(A)依据《建筑法》，这个联合体的资质是甲.

(B)依据《建筑法》，这个联合体的资质是乙.

(C)如果遭遇了业主1000元的索赔，业主可以要求甲公司自己全部支付，而甲公司不得拒.

(D)如果遭遇了业主100()元的索赔，业主可以要求乙公司自己全部支付，而乙公司不得拒.

(E)如果遭遇了业主1000元的索赔，业主可以要求甲公司支付1000元，同时要求乙公司支

付1000元，两个公司均不得拒.

9、下面的行为中，违反《招标投标法》的是(ABD).

(A)投标人互相约定抬高投标价.

(B)招标人在招标文件中公开标.

(C)投标人的投标报价低于标底.

(D)招标人将其他投标人的情况告知某投标.

(E)投标人在投标截止日前撤回投标文.

10、所谓安全生产“三同时”，是指(BCD.

(A)建设工程项目要同时勘察、设计和施工.

(B)安全设施与主体工程同时设.

(C)安全设施与主体工程同时施工.

(D)安全设施与主体工程同时使.

(E)要同时抓好安全生产培训、安全生产设施、安全生产投入的工作.

H、以下勘察设计单位的各种行为中，违反《建设工程安全生产管理条例》的是(ABCD.

(A)勘察文件中提供的数据不准确，不能满足工程安全生产的需.

(B)勘察单位在勘察过程中没有采取措施破坏了周边建筑物的安.

(C)设计单位在设计文件中没有防范安全生产事故的指导意.

(D)设计单位没有对新材料的使用提出保障施工作业人员安全的措施建.

(E)设计单位对工程中使用的所有材料都指定了生产.

注:E选项虽也属违法行为，但违反的是《建设工程质量管理条例》，而非《建设工程安全生

产管理条例》.

12、根据《建设工程安全生产管理条例》，以下表述正确的是(CE.

(A)施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施并附具安全验算结.

(B)施工起重机械全部由施工单位自行拆.

(C)专职安全生产管理人员有权对违章操作予以制.

(D)施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由建设单位承.

(E)施工现场的机械设备应该定