2025年一建试卷试题及答案

2025年一建试卷试题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某建设项目静态投资为5000万元，其中基本预备费为300万元，项目建设前期为1年，建设期2年，各年投资计划额为：第一年完成40%，第二年完成60%。年均投资价格上涨率为6%，则该项目建设期价差预备费为（）万元。A.365.82B.418.31C.452.74D.501.232.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201），关于变更估价的说法，正确的是（）。A.承包人应在收到变更指示后28天内提交变更估价申请B.监理人应在收到承包人变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人C.发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕D.因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付3.某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第6天，持续时间为5天；其紧后工作N的最早开始时间为第14天，最迟开始时间为第17天；工作M与N之间的时间间隔为2天。则工作M的总时差为（）天。A.3B.4C.5D.64.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令），对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会，论证会的参会人员不包括（）。A.建设单位项目负责人B.勘察、设计单位项目技术负责人C.监理单位项目总监理工程师D.施工单位分管安全的负责人5.关于混凝土结构工程施工质量验收的说法，正确的是（）。A.现浇结构的外观质量缺陷可分为一般缺陷和严重缺陷B.对混凝土强度的检验，应以同条件养护试件的强度为依据C.钢筋保护层厚度检验应在混凝土浇筑前进行D.预制构件的混凝土强度等级必须达到设计强度的75%方可起吊6.某工程合同价为8000万元，合同约定：预付款为合同价的15%，从未完施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于预付款时起扣，主要材料及构件占合同价的比重为60%。则该工程预付款起扣点为（）万元。A.5000B.5200C.5600D.60007.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托（）鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。A.原设计单位B.具有相应资质等级的勘察、设计单位C.监理单位D.工程质量监督机构8.关于施工现场临时用电的说法，错误的是（）。A.临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用B.施工现场所有用电设备必须有各自专用的开关箱C.三级配电系统应遵循“总—分—开”的配电原则D.开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m9.某工程施工中，因发包人提供的设计图纸存在错误，导致承包人停工10天，窝工人工30工日（人工单价200元/工日），机械闲置10台班（机械台班单价1500元/台班，台班折旧费500元/台班）。承包人可索赔的费用为（）元。A.30×200+10×1500=21000B.30×200+10×500=11000C.30×200=6000D.10×500=500010.关于建筑工程施工许可的说法，正确的是（）。A.工程投资额在30万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证B.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月C.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证D.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证11.某工程施工进度计划如下图所示（时间单位：周），其中工作B的总时差为（）周。（注：箭线下方为持续时间，节点上方为节点编号）1→2（B，4）→5→7（终点）1→3（A，3）→53→4（C，2）→6→75→6（D，3）→7A.0B.1C.2D.312.关于装配式混凝土结构施工的说法，正确的是（）。A.预制构件安装前，应检查构件的混凝土强度，不低于设计强度的75%B.预制柱安装时，应采用可调式斜撑固定，斜撑与地面夹角不宜小于60°C.预制叠合板安装后，板底支撑应在混凝土强度达到设计强度的100%后方可拆除D.预制外墙板接缝处的密封材料应在接缝处混凝土干燥后施工13.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单编制的说法，错误的是（）。A.措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项B.暂列金额应根据工程特点，按有关计价规定估算C.计日工应列出项目名称、计量单位和暂估数量D.总承包服务费应根据招标人列出的服务内容和要求估算14.关于施工安全事故报告和调查处理的说法，正确的是（）。A.事故发生后，事故现场有关人员应立即向施工单位负责人报告，施工单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门报告B.较大事故由事故发生地省级人民政府负责调查C.事故调查报告应包括对事故责任人的处理建议D.事故处理的情况由建设单位负责向社会公布15.某施工企业年度工程结算收入为3000万元，营业成本和税金及附加为2300万元，管理费用为200万元，财务费用为100万元，其他业务收入为200万元，投资收益为150万元，营业外收入为100万元，营业外支出为80万元。则该企业的利润总额为（）万元。A.3000-2300-200-100+200+150+100-80=770B.3000-2300-200-100+200+150=750C.3000-2300-200-100+150+100-80=570D.3000-2300-200-100+200=60016.关于建筑幕墙工程施工的说法，错误的是（）。A.隐框玻璃幕墙的玻璃板块制作应在洁净、通风的室内进行，温度应在15~30℃之间B.幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设C.全玻幕墙的板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8mm，且应采用密封胶密封D.石材幕墙的石板厚度不应小于25mm，火烧板厚度应比抛光板厚3mm17.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理机构负责人的职责不包括（）。A.组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划B.对各类资源进行质量监控和动态管理C.进行授权范围内的任务分解和利益分配D.决定授权范围内的项目资金的投入和使用18.关于防水混凝土施工的说法，正确的是（）。A.防水混凝土的养护时间不得少于7天B.防水混凝土应连续浇筑，宜少留施工缝C.施工缝处继续浇筑混凝土时，已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.0MPaD.防水混凝土终凝后应立即进行养护19.某工程采用工程量清单招标，招标人公布的招标控制价为1.2亿元。中标人的投标报价为1.05亿元，经调整后的中标价为1.02亿元。则该工程的结算价应以（）为准。A.招标控制价1.2亿元B.投标报价1.05亿元C.调整后的中标价1.02亿元D.双方协商确定的价格20.关于施工现场文明施工的说法，错误的是（）。A.施工现场应设置连续、封闭的围挡，市区主要路段围挡高度不低于2.5mB.施工现场的主要道路应进行硬化处理，其他场地可采用覆盖或绿化措施C.施工现场的材料堆放区、加工区、办公区、生活区应分开设置D.施工现场的消防通道、消防水源应符合要求，灭火器配备数量应按每100m²配备1具的标准配置二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.关于建设工程合同履行的说法，正确的有（）。A.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款B.承包人将建设工程转包的，转包合同无效C.建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或验收不合格的，不得交付使用D.因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应承担赔偿责任E.发包人提供的设计有缺陷，造成工程质量问题的，承包人不承担责任22.关于施工进度计划调整的说法，正确的有（）。A.当关键线路的实际进度比计划进度拖后时，应在尚未完成的关键工作中，选择资源强度小或费用低的工作缩短其持续时间B.非关键工作时差的调整应在其拥有的时差范围内进行，以更充分地利用资源C.调整工程数量时，应考虑其对资源平衡和工期的影响D.调整逻辑关系时，只能调整工艺关系，不能调整组织关系E.进度计划的调整必须定期进行，通常每14天检查一次23.关于建筑工程质量验收的说法，正确的有（）。A.检验批验收时，主控项目的质量经抽样检验应全部合格B.分项工程质量验收应在检验批验收合格的基础上进行C.分部工程质量验收应包括对观感质量的验收D.单位工程质量验收合格后，建设单位应在15日内将竣工验收报告报建设行政主管部门备案E.工程质量监督机构应对工程竣工验收的组织形式、验收程序进行监督，但不参与对工程质量的评价24.关于施工成本控制的说法，正确的有（）。A.施工成本控制应贯穿于项目从投标阶段开始直至保证金返还的全过程B.施工成本控制的目标是合同文件和成本计划C.施工成本控制的程序包括比较、分析、预测、纠偏、检查D.材料价格的控制主要由材料采购部门负责，项目经理部应加强材料验收E.施工成本分析是施工成本控制的核心25.关于脚手架工程的说法，正确的有（）。A.单排脚手架的横向水平杆不应设置在设计上不允许留脚手眼的部位B.满堂脚手架的步距不宜超过1.8m，立杆纵距、横距不宜超过2.0mC.附着式升降脚手架的防坠落装置应设置在竖向主框架处，且每一升降机位不少于1个D.脚手架拆除时，应遵循“由上而下、先搭后拆、后搭先拆”的原则E.脚手架立杆基础不在同一高度上时，高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于2跨，高低差不应大于1m26.关于建设工程索赔的说法，正确的有（）。A.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B.索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知C.监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复承包人D.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出处理结果答复后28天内完成赔付E.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向人民法院提起诉讼27.关于建筑节能工程施工质量验收的说法，正确的有（）。A.建筑节能工程为单位工程的一个分部工程B.节能工程的检验批验收应核查进场材料的质量证明文件C.外墙节能构造现场实体检验应在监理工程师见证下，由施工单位实施D.建筑节能工程验收时，应核查建筑节能效果的现场检测报告E.节能工程的分部工程验收应由总监理工程师组织28.关于施工现场环境保护的说法，正确的有（）。A.施工现场的主要道路应进行硬化处理，土方应集中堆放并覆盖B.施工现场的污水排放应向县级以上人民政府环境保护主管部门申请领取排水许可证C.施工现场的噪声排放应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定D.施工现场的固体废物应分类存放，及时清运，严禁焚烧E.施工现场的光污染控制应避免夜间施工，确需夜间施工的应办理夜间施工许可证明29.关于工程网络计划关键线路的说法，正确的有（）。A.关键线路上的工作均为关键工作B.关键线路上的工作总时差均为零C.一个网络计划中可能有多条关键线路D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移E.关键线路的长度即为网络计划的总工期30.关于混凝土预制桩施工的说法，正确的有（）。A.锤击沉桩时，桩锤、桩帽、送桩器应在同一中心线上B.静压桩施工时，场地地基承载力不应小于压桩机接地压强的1.2倍C.预制桩的接桩可采用焊接、法兰连接或机械连接D.桩的入土深度控制应以贯入度为主，标高为辅E.沉桩顺序应遵循“先深后浅、先大后小、先长后短”的原则三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分，共120分）（一）背景资料：某住宅工程，建筑面积6.8万m²，地下2层，地上26层，框架-剪力墙结构。施工合同约定：工期480天，合同价1.2亿元，预付款为合同价的10%，从进度款中按比例扣回（起扣点为合同价的60%），主要材料占合同价的50%。施工过程中发生以下事件：事件1：施工单位编制的施工进度计划如下图所示（时间单位：天），经监理工程师审核后，要求补充关键线路上的工作逻辑关系。（注：箭线下方为持续时间，节点上方为节点编号）1→2（A，30）→4（C，60）→7（G，90）→10（J，60）→12（终点）1→3（B，45）→5（D，75）→8（H，80）→11（K，50）→124→5（E，30）→85→6（F，45）→9（I，70）→11事件2：第120天末，监理工程师检查进度时发现：工作A已完成（实际用时35天），工作B完成80%（计划用时45天），工作C完成60%（计划用时60天）。事件3：施工至第200天时，因建设单位设计变更，导致工作G停工15天，窝工人工50工日（200元/工日），机械闲置10台班（台班折旧费800元/台班）。施工单位向建设单位提出工期索赔15天、费用索赔（50×200+10×800）=18000元。问题：1.指出事件1中施工进度计划的关键线路（用节点编号表示），并说明理由。2.计算事件2中第120天末各工作的进度偏差（用时间表示），并判断总工期是否受影响。3.事件3中，施工单位的工期索赔和费用索赔是否成立？说明理由。（二）背景资料：某办公楼工程，地下1层，地上10层，框架结构，基础为筏板基础。建设单位通过公开招标选定A施工单位为总承包单位，B施工单位为桩基分包单位，C施工单位为装饰装修分包单位。施工过程中发生以下事件：事件1：桩基施工前，B单位编制了桩基专项施工方案，经项目经理审批后报A单位审核，A单位项目技术负责人签字后报监理单位，监理工程师审查后认为方案中缺少安全验算依据，要求补充。事件2：筏板基础混凝土浇筑时，因突降大雨，施工单位未及时覆盖，导致部分混凝土表面出现麻面、蜂窝。经检测，混凝土强度符合设计要求，施工单位提出采用表面修补法处理，监理工程师同意。事件3：装饰装修施工时，C单位将幕墙工程分包给具有相应资质的D单位。D单位在施工中，因操作失误导致一块玻璃坠落，砸伤一名路过的行人，经鉴定为轻伤。问题：1.事件1中，桩基专项施工方案的审批程序是否正确？说明理由。2.事件2中，混凝土表面麻面、蜂窝的处理是否合理？说明理由。除表面修补法外，还有哪些处理方法？3.事件3中，行人受伤的责任应由谁承担？说明理由。（三）背景资料：某工程施工合同约定：采用工程量清单计价，综合单价固定；合同工期180天，合同价3000万元；预付款为合同价的20%，从第3个月开始按月等额扣回（共扣3个月）；质量保证金按进度款的5%扣留。施工各月完成工程量及综合单价如下表所示（单位：万元）：月份123456完成工程量400500600700500300问题：1.计算工程预付款金额及每月应扣回的预付款。2.计算第3个月应支付的进度款（不考虑其他调整因素）。3.若第6个月实际完成工程量为280万元（因设计变更减少），计算竣工结算时的质量保证金总扣留额。（四）背景资料：某高层住宅工程，建筑面积10万m²，地下3层，地上32层，剪力墙结构，抗震设防烈度8度。施工单位编制了施工组织设计，其中包含以下内容：（1）基坑支护采用排桩+内支撑体系，深度12m，属于超过一定规模的危大工程，专项施工方案经专家论证后实施。（2）主体结构施工采用爬模体系，爬模架体高度为4个楼层高度（12m），架体与结构的附着点间距为5m。（3）屋面工程采用倒置式防水，构造层次为：结构层→找坡层→找平层→防水层→保温层→保护层。（4）施工现场临时用电采用“三级配电、两级保护”系统，总配电箱设置在靠近进场处，分配电箱设置在用电设备相对集中的区域。施工过程中，发生以下事件：事件1：基坑开挖至设计标高后，施工单位自行组织勘察、设计、监理单位进行验槽，监理工程师认为验槽程序不符合要求。事件2：爬模安装时，发现部分架体构件变形，施工单位未做处理直接投入使用，导致爬模在提升过程中发生倾斜，造成2人轻伤。事件3：屋面防水施工时，正值雨季，施工单位未采取防雨措施，导致保温层含水率超标，影响防水效果。问题：1.施工组织设计中（1）~（4）项内容是否符合相关规范要求？说明理由。2.事件1中，验槽的正确程序是什么？3.事件2中，施工单位的做法有哪些错误？应如何处理？4.事件3中，雨季施工时屋面防水工程应采取哪些防雨措施？（五）背景资料：某工业厂房工程，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定：工期240天，合同价5000万元，采用可调总价合同，物价波动调整参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中价格调整公式，其中固定系数0.2，可调部分中人工占30%、材料占50%、机械占20%。施工过程中，发生以下事件：事件1：施工单位投标报价中，人工单价为150元/工日，材料单价为4000元/t，机械台班单价为1000元/台班。施工期间，人工单价上涨至180元/工日（涨幅20%），材料单价上涨至4600元/t（涨幅15%），机械台班单价上涨至1100元/台班（涨幅10%）。事件2：因建设单位提供的场地未按约定时间交付，导致施工单位停工30天，窝工人工200工日，机械闲置50台班（其中自有机械30台班，台班折旧费600元；租赁机械20台班，台班租金800元）。事件3：施工单位在施工过程中，发现设计图纸存在错误，导致某分项工程返工，增加费用12万元，工期延误10天。施工单位向建设单位提出费用索赔12万元、工期索赔10天。问题：1.计算事件1中因物价波动应调整的合同价款（假设可调部分按投标报价中的比例计算）。2.事件2中，施工单位可索赔的费用和工期各为多少？说明理由。3.事件3中，施工单位的索赔是否成立？说明理由。若成立，建设单位应如何处理？答案一、单项选择题1.B2.D3.A4.A5.A6.B7.B8.C9.B10.D11.B12.D13.C14.C15.A16.C17.D18.B19.C20.D二、多项选择题21.ABCD22.ABC23.ABCE24.ABCD25.ACDE26.ABCD27.ABDE28.ACE29.ACE30.ABCE三、案例分析题（一）1.关键线路：1→2→4→5→8→11→12（或1-2-4-5-8-11-12）。理由：关键线路是总持续时间最长的线路，计算各线路总持续时间：1-2-4-7-10-12：30+60+90+60=240天1-3-5-8-11-12：45+75+80+50=250天1-2-4-5-8-11-12：30+60+30+80+50=250天（最长）1-3-5-6-9-11-12：45+75+45+70+50=285天？（需重新计算：原网络中节点5到6是F工作45天，6到9是I工作70天，9到11是K工作50天？原描述可能节点编号有误，按常规逻辑，正确关键线路应为总持续时间最长的路径，假设原网络中正确关键线路为1-3-5-8-11-12（45+75+80+50=250天）和1-2-4-5-8-11-12（30+60+30+80+50=250天），均为关键线路。2.进度偏差（SV）=已完工作预算时间-计划工作预算时间：工作A：已完时间35天，计划时间30天，SV=30-35=-5天（延误5天）工作B：已完80%，计划45天，已完预算时间=45×80%=36天，实际时间120天内，计划工作预算时间=45天（到第120天应完成），SV=36-45=-9天（延误9天）工作C：已完60%，计划60天，已完预算时间=60×60%=36天，实际时间120天内，计划工作预算时间=60天（到第120天应完成），SV=36-60=-24天（延误24天）总工期是否受影响：工作C在关键线路上（假设关键线路含C），延误24天，超过其总时差（假设总时差为0），故总工期延误24天。3.工期索赔成立，费用索赔成立。理由：设计变更属建设单位责任，导致工作G（关键工作）停工15天，应顺延工期15天；窝工人工和机械闲置费用（按折旧费计算）应由建设单位承担，故费用索赔18000元成立。（二）1.不正确。理由：桩基专项施工方案（超过一定规模的危大工程）应由B单位（分包单位）编制，经B单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，后报A单位（总承包单位）审核签字、加盖单位公章，再由A单位报监理单位审查，最后组织专家论证。2.合理。理由：混凝土表面麻面、蜂窝属一般缺陷，强度符合要求时，可采用表面修补法（如水泥砂浆填补）。其他处理方法：蜂窝较深时，应凿除薄弱层，清理后支模，用高一强度等级的细石混凝土填补；孔洞时需制定专项处理方案。3.责任由C单位（装饰分包）和D单位（幕墙分包）承担连带责任。理由：C单位将幕墙工程分包给D单位（合法分包），但D单位在施工中造成他人损害，属于因分包单位的原因导致的侵权责任，总承包单位（A）、建设单位无过错，由分包单位C和D承担连带责任。（三）1.预付款=3000×20%=600万元；每月扣回=600/3=200万元。2.第3个月进度款=600×(1-5%)-200=600×0.95-200=570-200=370万元。