2026年监理工程师《监理合同管理》考试真题（新版）

第第页2026年监理工程师《监理合同管理》考试真题（新版）一、单项选择题（共50题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），监理人收到工程设计文件后，向委托人提交监理规划的时限为（）。A.7天B.14天C.21天D.28天答案：D解析：依据示范文本第4.2.1条，监理人应在收到工程设计文件后28天内提交监理规划，ABC选项均不符合规定。2.下列合同文件中，效力最高的是（）。A.已标价工程量清单B.中标通知书C.补充协议D.施工合同专用条款答案：C解析：合同文件效力排序为合同协议书＞中标通知书＞专用条款等，补充协议属于合同协议书组成部分，效力最高。3.承包人向监理人提交工程竣工验收申请报告的前提条件是（）。A.完成合同约定的全部工作B.已结清工程所有款项C.工程缺陷责任期已满D.发包人已确认全部工程量答案：A解析：承包人提交竣工验收申请的核心条件是完成合同约定全部工作，BCD均为验收后的相关义务或后续阶段要求。4.监理人在收到承包人索赔意向通知书后，出具索赔处理结果答复书的时限为（）。A.14天B.28天C.42天D.56天答案：C解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》第23.3条，监理人应在收到索赔意向通知书后42天内出具答复书。5.下列情形中，属于发包人承担违约责任的是（）。A.承包人未按约定工期完工B.监理人指令错误导致返工C.发包人未按约定支付工程进度款D.不可抗力导致工程暂停施工答案：C解析：A为承包人违约，B监理人指令错误责任需结合合同约定，D不可抗力属于免责事由，仅C属于发包人直接违约。6.建设工程勘察合同中，勘察人对勘察成果应承担的核心责任是（）。A.经济性B.适用性C.安全性D.完整性答案：C解析：勘察人需保证勘察成果符合国家及行业标准，核心责任为安全性，能满足工程建设安全需求。7.根据《民法典》，当事人一方履行合同义务不符合约定，在采取补救措施后对方仍有损失的，应当（）。A.不再承担责任B.赔偿损失C.支付违约金D.双倍返还定金答案：B解析：《民法典》第五百八十三条规定，采取补救措施后仍有损失的，应当赔偿损失，ACD均不符合该条款规定。8.监理合同履行中，委托人要求更换总监理工程师，应提前（）天书面通知监理人。A.7B.14C.21D.28答案：A解析：依据《建设工程监理合同（示范文本）》第3.2.2条，委托人更换总监理工程师需提前7天书面通知。9.关于建设工程隐蔽工程验收的说法，正确的是（）。A.承包人自检合格后即可覆盖B.监理人未按时验收，承包人可自行覆盖C.监理人未签字确认，承包人不得覆盖D.隐蔽工程验收合格后，发包人可随意要求重新检查答案：C解析：隐蔽工程需监理人验收签字后方可覆盖，A未通知监理人，B未履行催告程序，D验收合格后不得随意重新检查。10.下列行为中，属于要约的是（）。A.发布招标公告B.提交投标文件C.发出中标通知书D.提交履约保函答案：B解析：投标文件是投标人希望订立合同的意思表示，属于要约；A为要约邀请，C为承诺，D为履约担保。11.根据《建设工程安全生产管理条例》，监理人发现安全事故隐患未及时要求承包人整改的，应承担（）。A.连带赔偿责任B.行政责任C.违约责任D.刑事责任答案：B解析：该条例规定，监理人未及时要求整改的，将面临责令整改、罚款等行政责任，ACD需满足特定违法情形。12.工程预付款的支付比例，一般不低于合同价款的（），不高于合同价款的（）。A.5%，10%B.10%，20%C.10%，30%D.20%，30%答案：C解析：依据《建设工程价款结算暂行办法》，预付款比例为合同价款的10%-30%，ABD比例不符合规定。13.承包人在工期可以顺延的情况发生后，向监理人提出书面报告的时限为（）天。A.7B.14C.21D.28答案：B解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》第7.5.1条，承包人应在14天内提交工期顺延书面报告。14.监理合同的有效期是指（）。A.合同签订之日至工程竣工之日B.合同签订之日至监理人收到监理报酬尾款之日C.监理人进场之日至工程竣工之日D.监理人进场之日至监理人退场之日答案：B解析：监理合同有效期自签订之日起，至监理人收到全部监理报酬尾款之日止，涵盖全部监理工作。15.根据2026年版监理工程师考试大纲，合同管理模块新增的重点考点是（）。A.传统纸质合同管理流程B.电子合同及区块链存证应用C.单一合同类型的履行要点D.简单合同纠纷的协商解决答案：B解析：2026年考纲明确新增电子合同、区块链存证等新兴技术考点，ACD均为原有基础考点。16.下列情形中，会导致建设工程施工合同无效的是（）。A.承包人逾期提交竣工报告B.发包人未按约定提供施工场地C.未取得建设用地规划许可证D.监理人未履行平行检验义务答案：C解析：未取得建设用地规划许可证属于建设工程领域特有无效合同情形，ABD仅构成违约，不导致合同无效。17.监理人在履行监理合同过程中，应遵循的核心原则是（）。A.利益最大化原则B.诚实信用原则C.自主决策原则D.优先保护委托人利益原则答案：B解析：诚实信用原则是监理人履行合同的核心，要求监理人保持中立公正，履行风险提示等义务。18.关于FIDIC施工合同条件与我国规范的差异，说法正确的是（）。A.FIDIC规定索赔通知时限为14天，我国为28天B.FIDIC强调工程师中立角色，我国总监理工程师权限更集中C.FIDIC变更估价不考虑利润，我国仅考虑成本D.FIDIC不允许争议评审，我国强制要求争议评审答案：B解析：FIDIC中工程师保持中立，我国总监理工程师权限更集中；A索赔时限均为28天，CFIDIC含利润，D我国不强制争议评审。19.下列属于可撤销建设工程合同的情形是（）。A.合同内容违反法律强制性规定B.承包人恶意串通损害发包人利益C.承包人对地质条件存在重大误解D.发包人未取得施工许可证签订合同答案：C解析：重大误解属于可撤销合同情形，ABD均属于无效合同情形，不可撤销。20.工程监理合同中，监理人有权签发的指令不包括（）。A.开工令B.暂停令C.工程价款支付令D.复工令答案：C解析：监理人可签发开工、暂停、复工令，工程价款支付令由发包人或法院签发，监理人无此权限。21.根据《民法典合同编司法解释》，中标后签订补充协议调整价款超过（）即属实质性内容变更，该补充协议无效。A.5%B.10%C.15%D.20%答案：B解析：2025年司法解释明确，中标后补充协议调整价款超过10%属于实质性变更，协议无效。22.建设工程材料采购合同中，供货人逾期交货的，应向采购人支付（）。A.罚金B.违约金C.滞纳金D.赔偿金答案：B解析：供货人逾期交货属于违约行为，应按合同约定支付违约金，罚金、滞纳金不属于合同违约责任形式。23.监理人发现承包人存在工期延误风险时，应履行的义务是（）。A.立即签发停工令B.事后追究承包人责任C.及时签发预警通知D.直接调整施工进度计划答案：C解析：依据诚实信用原则，监理人应及时签发预警通知，提醒承包人规避工期延误风险，ABD均不符合监理职责。24.下列关于工程总承包合同的说法，正确的是（）。A.工程总承包合同仅包含设计和施工环节B.总承包人可将全部工程分包给第三人C.总承包人对工程质量、安全承担总责D.发包人无需参与工程总承包项目管理答案：C解析：工程总承包人对工程质量、安全、进度等承担总责；A还包含采购等环节，B不得全部分包，D发包人需参与管理。25.监理工程师在审查施工合同条款时，应重点关注的是（）。A.合同签订的时间节点B.合同双方的联系方式C.风险分配是否合理D.合同文本的排版格式答案：C解析：监理审查合同的核心是风险分配是否合理，避免后期纠纷，ABD均非重点审查内容。26.根据《建设工程监理规范》（GB/T50319-2023），监理规划的报审主体是（）。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.项目监理机构D.监理单位法定代表人答案：C解析：监理规划由项目监理机构编制，经监理单位技术负责人审核后，报委托人审批，报审主体为项目监理机构。27.下列情形中，不属于不可抗力的是（）。A.地震B.台风C.承包人设备故障D.战争答案：C解析：不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，承包人设备故障属于自身原因，不属于不可抗力。28.建设工程施工合同履行中，发包人提供的材料不符合合同约定的，承包人有权（）。A.直接解除合同B.要求发包人更换材料并赔偿损失C.自行采购材料并要求发包人承担差价D.暂停施工且不承担工期延误责任答案：B解析：发包人提供材料不合格，承包人有权要求更换并赔偿损失；A需满足根本违约条件，C需经发包人同意，D暂停施工需履行通知义务。29.监理合同中，委托人应向监理人提供的资料不包括（）。A.工程设计文件B.施工许可证C.承包人的财务报表D.工程地质勘察资料答案：C解析：委托人需提供工程设计、地质勘察、施工许可证等资料，承包人财务报表不属于委托人应提供的范围。30.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金的有效期应（）。A.与投标有效期一致B.比投标有效期短15天C.比投标有效期长15天D.与合同履行期限一致答案：C解析：投标保证金有效期应比投标有效期长15天，确保投标有效期届满后仍能保障招标人权益。31.下列关于合同担保的说法，正确的是（）。A.定金的数额不得超过主合同标的额的10%B.保证合同必须采用书面形式C.抵押人可以是债务人以外的第三人，质押人只能是债务人D.留置权仅适用于建设工程施工合同答案：B解析：保证合同必须采用书面形式；A定金不得超过20%，C质押人也可以是第三人，D留置权适用于多种合同类型。32.监理人在工程变更管理中，应首先审查变更的（）。A.合理性和必要性B.费用额度C.工期影响D.实施难度答案：A解析：监理人审查工程变更的首要内容是变更的合理性和必要性，再审查费用、工期等影响。33.建设工程勘察合同履行中，勘察人如需更换项目负责人，应提前（）天书面通知发包人。A.7B.14C.21D.28答案：B解析：勘察人更换项目负责人需提前14天书面通知发包人，经发包人同意后方可更换。34.根据《民法典》，当事人约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构（）。A.撤销违约金条款B.降低违约金数额C.增加违约金数额D.变更违约金条款答案：B解析：违约金过分高于损失的，当事人可请求法院或仲裁机构适当降低，过分低于的可请求增加。35.下列关于国际工程合同的说法，错误的是（）。A.FIDIC红皮书适用于土木工程施工合同B.FIDIC黄皮书适用于EPC总承包合同C.AIA系列合同主要适用于美国本土工程D.NEC合同不允许当事人协商修改条款答案：D解析：NEC合同具有灵活性，允许当事人根据项目实际情况协商修改条款，ABC说法均正确。36.监理合同履行中，监理人未履行合同约定的监理职责，导致工程出现质量问题的，应承担（）。A.全部赔偿责任B.部分赔偿责任C.连带责任D.行政责任答案：B解析：监理人未履行职责导致质量问题，应根据过错程度承担部分赔偿责任，而非全部或连带责任。37.建设工程施工合同中，关于工程质量保修的说法，正确的是（）。A.质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算B.屋面防水工程的最低保修期限为3年C.承包人无需对分包工程质量承担责任D.质量保修金应在工程竣工结算时一次性返还答案：A解析：质量保修期限自竣工验收合格之日起算；B屋面防水最低保修5年，C承包人对分包工程质量承担连带责任，D保修金返还按合同约定。38.下列属于监理人权利的是（）。A.制定施工进度计划B.决定工程变更价款C.审核工程进度款支付申请D.批准承包人的分包单位答案：C解析：监理人有权审核工程进度款支付申请；A由承包人制定，B由发包人或双方协商确定，D需发包人批准。39.根据《建设工程安全生产管理条例》，监理人应审查承包人的（）是否符合工程建设强制性标准。A.施工进度计划B.施工组织设计中的安全技术措施C.工程价款支付计划D.竣工验收方案答案：B解析：监理人需审查承包人施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案，确保符合强制性标准。40.建设工程材料采购合同履行中，采购人逾期付款的，应向供货人支付（）。A.违约金B.罚金C.滞纳金D.利息答案：A解析：采购人逾期付款属于违约，应按合同约定支付违约金，利息可作为违约金的补充，罚金、滞纳金不适用。41.下列关于合同履行的说法，正确的是（）。A.当事人应当按照约定全面履行自己的义务B.当事人可以擅自变更合同履行地点C.债务人可以拒绝债权人的履行请求D.履行期限约定不明确的，债务人可以随时履行，债权人不得要求履行答案：A解析：合同履行应遵循全面履行原则；B不得擅自变更，C无正当理由不得拒绝，D债权人也可随时要求履行。42.监理合同中，监理报酬的计取方式不包括（）。A.按工程概算的一定比例计取B.按实际监理工作量计取C.固定总价计取D.按承包人利润的一定比例计取答案：D解析：监理报酬计取方式包括按比例、按工作量、固定总价等，不得按承包人利润比例计取。43.建设工程施工合同履行中，承包人擅自更换项目经理的，发包人有权（）。A.解除合同B.要求承包人支付违约金C.暂停支付工程进度款D.要求承包人更换回原项目经理答案：B解析：承包人擅自更换项目经理属于违约，发包人有权要求支付违约金，A需满足根本违约条件，C、D需按合同约定执行。44.根据《民法典》，合同解除的条件不包括（）。A.当事人协商一致B.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行C.当事人一方迟延履行债务导致合同目的无法实现D.当事人一方轻微违约答案：D解析：轻微违约不构成合同解除条件，ABC均为法定或约定的合同解除情形。45.下列关于工程监理招投标的说法，正确的是（）。A.监理招标可以采用邀请招标或公开招标B.监理投标文件无需响应招标文件的实质性要求C.监理评标委员会由发包人代表组成即可D.监理中标人无需提交履约保函答案：A解析：监理招标可采用邀请或公开招标；B需响应实质性要求，C评标委员会需含技术、经济专家，D中标人需提交履约保函。46.建设工程勘察合同中，发包人应向勘察人支付的预付款比例一般为合同价款的（）。A.5%-10%B.10%-20%C.20%-30%D.30%-40%答案：C解析：勘察合同预付款一般为合同价款的20%-30%，用于勘察人开展前期工作。47.监理人在履行监理职责时，应保持的态度是（）。A.偏向委托人B.偏向承包人C.中立公正D.优先考虑工程进度答案：C解析：监理人作为独立第三方，履行职责时应保持中立公正，不偏向任何一方。48.下列关于电子合同的说法，正确的是（）。A.电子合同不具有法律效力B.电子合同的签名不具有与手写签名同等效力C.电子合同的成立时间为发送方发送电子信息的时间D.电子合同可以采用区块链存证方式留存证据答案：D解析：电子合同具有法律效力，电子签名与手写签名同等效力，成立时间为接收方收到信息的时间，可采用区块链存证。49.建设工程施工合同中，关于工程计量的说法，正确的是（）。A.工程计量由承包人自行完成B.监理人应在收到计量申请后7天内进行复核C.计量结果无需双方签字确认D.未按约定计量的，承包人不得要求支付工程价款答案：B解析：工程计量由承包人申请，监理人复核，7天内完成；A需监理人参与，C需双方签字确认，D可要求补计量后支付。50.根据2026年监理工程师考试大纲，合同管理模块中，国际工程合同条件的考核重点是（）。A.国际工程合同的签订流程B.FIDIC合同条件与中国规范的差异C.国际工程合同的仲裁程序D.国际工程合同的价款结算方式答案：B解析：2026年考纲明确，国际工程合同条件重点考核FIDIC等合同与中国规范的差异，ACD为次要考点。二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，错选不得分，漏选每正确选项得0.5分）51.根据《建设工程监理合同（示范文本）》，监理人的职责包括（）。A.审查施工组织设计和专项施工方案B.签发工程开工令、暂停令和复工令C.决定工程变更的价款D.审核工程进度款支付申请E.主持工程竣工验收答案：ABD解析：监理人负责审查施工组织设计、签发相关指令、审核进度款；C由发包人确定，E由发包人主持。52.下列情形中，属于建设工程施工合同无效的有（）。A.承包人未取得相应资质等级B.必须招标的工程项目未招标C.承包人借用他人资质承揽工程D.合同内容违反法律强制性规定E.承包人逾期履行合同义务答案：ABCD解析：ABCD均属于建设工程合同无效情形，E属于违约行为，不导致合同无效。53.关于合同文件的优先解释顺序，下列说法正确的有（）。A.合同协议书优先于中标通知书B.投标函及投标函附录优先于专用合同条款C.通用合同条款优先于技术标准和要求D.图纸优先于已标价工程量清单E.补充协议优先于合同协议书答案：ABCD解析：合同文件优先级为合同协议书＞中标通知书＞投标函＞专用条款＞通用条款＞技术标准＞图纸＞工程量清单，补充协议属于合同协议书组成部分。54.建设工程索赔成立的条件包括（）。A.存在合同约定的索赔事由B.索赔事件造成了承包人实际损失C.索赔事件是由发包人原因造成的D.承包人在规定时限内提交了索赔申请E.索赔金额计算准确答案：ABCD解析：索赔成立需满足有约定事由、有实际损失、发包人原因、按时提交申请，E是索赔计算要求，非成立条件。55.下列关于工程监理企业资质的说法，正确的有（）。A.工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质B.综合资质可以承担所有专业工程监理业务C.专业资质分为甲级、乙级、丙级D.事务所资质可以承担小型工程监理业务E.监理企业资质有效期为5年答案：ABDE解析：专业资质分为甲级、乙级，部分专业有丙级，C表述不严谨；ABDE说法均正确。56.建设工程材料采购合同的主要条款包括（）。A.材料名称、规格、数量B.材料质量标准C.交货地点和时间D.材料价格及支付方式E.承包人的违约责任答案：ABCD解析：材料采购合同主要条款包括材料信息、质量、交货、价格支付等，E属于施工合同条款。57.根据《民法典》，合同担保的方式包括（）。A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金答案：ABCDE解析：《民法典》规定的合同担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金五种。58.监理合同履行中，委托人的义务包括（）。A.提供工程设计文件和相关资料B.支付监理报酬C.协调监理人与承包人的关系D.监督监理人履行职责E.批准监理规划和监理实施细则答案：ABCE解析：委托人需提供资料、支付报酬、协调关系、批准监理文件；D是委托人的权利，非义务。59.关于建设工程隐蔽工程验收，下列说法正确的有（）。A.承包人应提前24小时通知监理人验收B.监理人应在收到通知后按时到场验收C.监理人未到场验收，承包人不得自行覆盖D.验收合格后，双方应签字确认E.验收不合格，承包人应整改后重新验收答案：ABDE解析：监理人未按时验收，承包人催告后仍未到场的可自行覆盖，C说法错误；ABDE均正确。60.下列关于工程变更的说法，正确的有（）。A.工程变更可由发包人提出B.工程变更可由承包人提出C.工程变更需经监理人批准D.工程变更需经发包人批准E.工程变更后，合同价款应相应调整答案：ABDE解析：工程变更可由发包人或承包人提出，需经发包人批准，监理人仅审核；变更后价款应调整，ABDE正确。61.根据《建设工程安全生产管理条例》，监理人的安全管理职责包括（）。A.审查施工组织设计中的安全技术措施B.审查专项施工方案C.发现安全隐患及时要求整改D.对安全事故隐患拒不整改的，及时报告发包人E.组织安全事故调查处理答案：ABCD解析：监理人负责审查安全措施、整改隐患、报告问题；E由相关主管部门组织，非监理人职责。62.建设工程施工合同履行中，发包人应承担的义务包括（）。A.提供施工场地B.提供施工图纸C.支付工程价款D.组织竣工验收E.负责施工安全管理答案：ABCD解析：发包人需提供场地、图纸、支付价款、组织验收；E由承包人负责，非发包人义务。63.下列关于FIDIC合同条件的说法，正确的有（）。A.FIDIC红皮书适用于土木工程施工B.FIDIC黄皮书适用于EPC总承包项目C.FIDIC合同条件强调工程师的中立地位D.FIDIC合同条件对索赔程序有明确规定E.FIDIC合同条件不可修改答案：ABCD解析：FIDIC合同条件可根据项目实际情况修改，E说法错误；ABCD均正确。64.可撤销建设工程合同的情形包括（）。A.重大误解B.显失公平C.欺诈胁迫D.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立合同E.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立合同答案：ABCDE解析：可撤销合同情形包括重大误解、显失公平、欺诈、胁迫、乘人之危，均导致当事人意思表示不真实，符合可撤销条件。65.建设工程监理合同的组成文件包括（）。A.监理合同协议书B.中标通知书C.监理投标函及附录D.监理实施细则E.监理规划答案：ABC解析：监理合同组成文件包括协议书、中标通知书、投标函及附录等；D、E是监理人编制的工作文件，不属于合同组成文件。66.下列关于工程价款结算的说法，正确的有（）。A.工程价款结算应遵循合法、合规、及时的原则B.工程预付款应在工程开工后一次性扣回C.工程进度款应按合同约定的支付比例支付D.竣工结算应在工程竣工验收合格后规定时限内完成E.质量保证金应在缺陷责任期满后返还答案：ACDE解析：工程预付款应按合同约定分期扣回，而非一次性扣回，B说法错误；ACDE均符合工程价款结算要求。67.监理人在履行监理职责时，有权拒绝的情形包括（）。A.委托人要求监理人违反法律法规的指令B.委托人要求监理人违背监理职责的指令C.承包人要求监理人偏袒其利益的请求D.承包人要求监理人违规签证的请求E.委托人要求监理人加快监理进度的指令答案：ABCD解析：监理人有权拒绝违反法律法规、违背监理职责的指令，以及承包人违规请求；E委托人要求加快监理进度，若不违反规定，监理人应配合，不得拒绝。68.建设工程施工合同中，承包人的主要义务包括（）。A.按合同约定完成施工任务B.负责施工安全管理C.接受监理人的监督检查D.按时提交竣工验收申请E.自行决定工程变更答案：ABCD解析：承包人义务包括按约施工、安全管理、接受监督、提交验收申请；E工程变更需经发包人批准，承包人无权自行决定。69.下列关于监理规划和监理实施细则的说法，正确的有（）。A.监理规划由总监理工程师主持编制B.监理实施细则由专业监理工程师编制C.监理规划应在监理实施细则之前编制D.监理实施细则应经总监理工程师审批E.监理规划和实施细则均需报委托人备案答案：ABCD解析：监理规划由总监理工程师主持编制，监理实施细则由专业监理工程师编制，前者先于后者编制，实施细则需经总监理工程师审批；E监理规划需报委托人审批，实施细则无需备案。70.根据《民法典》，当事人可以解除合同的情形包括（）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.当事人一方明确表示不履行主要债务C.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D.当事人一方迟延履行债务致使不能实现合同目的E.当事人协商一致解除合同答案：ABCDE解析：以上五种情形均符合《民法典》规定的合同解除条件，涵盖法定解除和约定解除两种类型。71.建设工程材料采购合同履行中，供货人的义务包括（）。A.按合同约定交付合格材料B.提供材料合格证明文件C.负责材料的运输和装卸D.承担材料运输过程中的损耗E.配合采购人进行材料检验答案：ABCDE解析：供货人需按约交付合格材料、提供合格证明、负责运输装卸、承担运输损耗，并配合采购人检验，确保材料符合合同要求。72.下列关于工程监理职责的说法，正确的有（）。A.监理人应按合同约定提供监理服务B.监理人应公正处理合同双方的争议C.监理人应维护委托人的合法权益D.监理人不得泄露工程相关秘密E.监理人可擅自变更监理工作范围答案：ABCD解析：监理人应按约提供服务、公正处理争议、维护委托人权益、保密；E监理工作范围不得擅自变更，需经双方协商一致。73.建设工程施工合同无效的法律后果包括（）。A.合同自始没有法律效力B.承包人应返还已收到的工程价款C.验收合格的工程，承包人可请求参照合同约定支付价款D.双方各自承担相应的过错责任E.因合同无效导致的损失由承包人承担答案：ACD解析：合同无效自始无效，验收合格工程承包人可参照约定主张价款，双方按过错承担责任；B验收合格无需返还价款，E损失按过错分担，并非全部由承包人承担。74.关于工程索赔的说法，正确的有（）。A.索赔的前提是存在合同约定或法律规定的索赔事由B.索赔必须在规