2026年浙江省专监考试题及答案

2026年浙江省专监考试题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《浙江省建设工程监理管理条例》，监理单位应当在签订监理合同后（）个工作日内，将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。A.3B.5C.7D.102.某住宅工程地下室防水施工中，监理发现防水卷材搭接宽度仅为70mm（设计要求≥80mm），根据《地下防水工程质量验收规范》GB50208，正确的处理措施是（）。A.要求施工单位局部修补后验收B.签发监理通知单要求返工C.组织设计单位现场确认后验收D.允许进入下道工序但扣除相应工程款3.关于危大工程专项施工方案的监理审查，下列做法错误的是（）。A.由总监理工程师组织专业监理工程师审查B.重点审查方案的针对性、安全性和可操作性C.超过一定规模的危大工程，需核查专家论证意见D.审查通过后，由专业监理工程师签字确认4.浙江省推行监理数字化转型，要求项目监理机构应通过（）实时上传关键工序验收、材料进场检测等数据。A.浙江省建筑市场监管公共服务平台B.工程监理企业内部管理系统C.建设单位指定的第三方平台D.项目专用微信工作群5.某工程混凝土浇筑过程中，监理发现商品混凝土坍落度实测值为160mm（设计要求180±20mm），正确的处理方式是（）。A.判定为合格，允许继续浇筑B.要求停止浇筑，退回混凝土C.要求施工单位添加减水剂调整D.见证施工单位现场二次搅拌6.根据《建设工程监理规范》GB/T50319，监理规划应在（）前编制完成。A.第一次工地会议B.签订监理合同C.施工单位进场D.设计交底7.浙江省某工地发生高处坠落事故，造成2人重伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，监理单位应在（）小时内向工程所在地县级以上应急管理部门和建设行政主管部门报告。A.1B.2C.12D.248.关于监理平行检验，下列说法正确的是（）。A.平行检验比例应不低于施工单位自检数量的10%B.钢筋保护层厚度检测属于平行检验内容C.平行检验由专业监理工程师单独实施D.平行检验结果仅作为监理内部记录，无需归档9.某工程因建设单位未及时支付进度款导致停工，施工单位提出工期索赔，监理应重点核查（）。A.施工单位是否存在赶工措施B.停工期间现场人员、机械的实际损失C.建设单位未付款的具体金额D.合同中关于付款延迟与工期延误的责任约定10.浙江省推广使用“监理日志云平台”，要求监理日志应在当日（）前完成线上录入。A.18:00B.20:00C.22:00D.24:0011.某钢结构工程进场的H型钢，监理发现质量证明文件中屈服强度检测值为225MPa（设计要求≥235MPa），正确的处理是（）。A.允许使用，因偏差在5%以内B.要求施工单位重新提供同批次样品复检C.签发工程暂停令D.通知建设单位联系设计单位确认12.根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59，监理检查发现工地临时用电系统未设置重复接地，应签发（）。A.监理工作联系单B.监理通知单C.工程暂停令D.行政处罚建议书13.某工程监理合同约定监理范围包括施工阶段和缺陷责任期，缺陷责任期内监理的主要工作是（）。A.参与工程竣工验收B.监督施工单位修复质量缺陷C.审核工程结算报告D.协调设计变更14.浙江省要求监理单位应建立项目监理机构履职评价制度，评价结果应作为（）的重要依据。A.监理费结算B.施工单位评优C.建设单位信用评级D.监理人员职称评审15.某混凝土试块强度检测结果为设计强度的92%，经（）检测鉴定达到设计要求的，可予以验收。A.监理平行检验B.施工单位重新取样C.具有相应资质的检测机构D.设计单位现场回弹16.关于监理例会，下列做法错误的是（）。A.由总监理工程师主持B.会议纪要经参会各方签字后分发C.重点讨论质量、进度、安全问题D.邀请设计单位代表每次必到17.浙江省某工地使用的塔机未按规定进行定期检验，监理发现后应首先（）。A.向建设行政主管部门报告B.要求施工单位立即停止使用C.通知塔机产权单位整改D.在监理日志中记录18.某工程施工组织设计中未包含冬期施工专项方案，监理应（）。A.批准施工组织设计，要求后续补充B.退回施工组织设计，要求修改完善C.直接向建设单位报告D.组织专家论证19.监理人员发现施工单位擅自修改图纸进行施工，正确的处理流程是（）。A.立即制止→签发监理通知单→报告建设单位B.记录现场情况→通知设计单位→跟踪整改C.要求停工→核查变更手续→恢复施工D.拍照取证→召开专题会→处罚施工单位20.根据《建设工程质量管理条例》，监理单位将不合格的建设工程、建筑材料按照合格签字的，最高可处（）的罚款。A.50万元B.100万元C.合同约定监理费2倍D.合同约定监理费3倍二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.浙江省对监理单位的信用评价指标包括（）。A.项目监理机构人员到位率B.监理通知单闭合率C.危大工程巡视记录完整率D.监理费收取及时性E.监理人员继续教育完成率22.下列属于监理实施细则应包含的内容有（）。A.专业工程特点B.监理工作流程C.监理组织架构D.监理工作方法及措施E.监理合同条款23.关于钢筋隐蔽工程验收，监理应重点检查（）。A.钢筋品种、规格、数量B.钢筋连接方式及质量C.模板支撑体系稳定性D.钢筋保护层厚度E.混凝土浇筑申请单24.施工阶段监理安全责任包括（）。A.审查施工组织设计中的安全技术措施B.编制施工现场安全事故应急预案C.监督施工单位执行安全文明施工规范D.参与安全事故调查处理E.定期组织施工现场安全检查25.浙江省鼓励监理单位开展全过程工程咨询，其服务内容可包括（）。A.项目前期策划B.招标代理C.造价咨询D.运营维护E.材料设备采购26.下列情况中，监理应签发工程暂停令的有（）。A.未取得施工许可证擅自施工B.施工单位未按审查通过的专项方案施工C.施工现场存在重大安全隐患D.施工单位项目经理未到岗E.进场材料未按规定送检27.监理文件资料应包括（）。A.监理规划、监理实施细则B.施工单位投标文件C.会议纪要、监理日志D.工程变更单、索赔文件E.建设单位与施工单位签订的合同28.关于混凝土浇筑监理控制，正确的做法有（）。A.检查混凝土运输单，核对强度等级B.监督施工单位留置试块C.检查模板内杂物是否清理D.允许施工单位自行调整混凝土配合比E.浇筑过程中全程旁站29.浙江省要求监理单位应建立（）等内部管理制度。A.项目监理机构考核B.监理人员培训C.监理文件归档D.施工单位履约评价E.建设单位满意度调查30.下列属于监理工程师职业道德要求的有（）。A.坚持独立自主开展监理工作B.保守建设单位和施工单位商业秘密C.接受施工单位赠送的礼品D.在两个监理单位同时执业E.客观公正处理工程争议三、案例分析题（共4题，每题15分，共60分）案例一背景：某浙江省某市新建12层住宅工程（建筑面积2.8万㎡），监理单位承担施工阶段监理任务。施工过程中发生以下事件：事件1：地下室底板混凝土浇筑前，施工单位未提前24小时通知监理验收钢筋隐蔽工程，直接浇筑混凝土。事件2：主体结构施工时，监理发现5层梁模板支撑体系立杆间距为1.5m（专项方案要求≤1.2m），且部分扫地杆缺失。事件3：屋面防水工程完工后，施工单位自检合格并提交验收申请，监理检查发现防水卷材收头未用金属压条固定，局部存在空鼓。问题：1.针对事件1，监理应如何处理？依据哪些规范？（5分）2.事件2中，监理应采取哪些措施？若施工单位拒不整改，监理下一步应怎么做？（5分）3.事件3中，屋面防水工程验收应符合哪些基本要求？监理对发现的问题应如何处理？（5分）案例二背景：某工业厂房工程（框架结构），合同工期180天，合同约定因非施工单位原因导致工期延误，每延误1天补偿5000元。施工过程中发生以下情况：第30天：建设单位提供的图纸延迟7天到达；第60天：因市政供水管网破裂导致停工3天；第100天：施工单位塔吊安装不符合规范被监理要求停工整改，停工2天；第150天：因罕见暴雨导致停工5天（该地区气象资料显示50年一遇）。问题：1.计算施工单位可索赔的工期天数。（5分）2.监理应如何审核工期索赔报告？重点核查哪些内容？（5分）3.若建设单位对索赔有异议，监理应履行哪些协调职责？（5分）案例三背景：某监理单位承接浙江省某学校教学楼工程（地上5层，框架结构），总监理工程师安排专业监理工程师编制监理实施细则。细则中关于混凝土工程部分内容如下：“检查混凝土原材料质量，核对配合比报告；监督混凝土浇筑过程，发现问题及时通知施工员；浇筑完成后检查混凝土表面有无裂缝。”问题：1.指出监理实施细则编制中的不妥之处，说明正确做法。（5分）2.补充混凝土工程监理实施细则应包含的主要内容。（5分）3.浙江省对监理实施细则的动态调整有哪些要求？（5分）案例四背景：某工程地下室开挖深度6.5m（属于超过一定规模的危大工程），专项施工方案经专家论证通过，监理审批后实施。开挖过程中，监测数据显示基坑边坡水平位移达45mm（预警值30mm，控制值50mm），且周边地面出现裂缝。问题：1.监理在危大工程实施前应履行哪些审核职责？（5分）2.针对监测数据异常，监理应采取哪些措施？（5分）3.若后续出现边坡局部坍塌，监理应如何参与事故处理？（5分）参考答案一、单项选择题1.B2.B3.D4.A5.A6.A7.A8.B9.D10.B11.B12.B13.B14.A15.C16.D17.B18.B19.A20.C二、多项选择题21.ABCE22.ABD23.ABD24.ACD25.ABC26.ABC27.ACD28.ABCE29.ABC30.ABE三、案例分析题案例一1.处理措施：（1）立即要求施工单位停止后续施工；（2）报告建设单位；（3）对已隐蔽部位进行剥离检查，若钢筋验收合格，重新覆盖并完善验收手续；若不合格，要求返工。依据《建设工程监理规范》GB/T50319“5.2.11隐蔽工程验收前，施工单位应通知监理机构”及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300“3.0.9隐蔽工程应在隐蔽前由施工单位通知监理单位验收”。2.监理措施：（1）签发监理通知单，要求立即整改，恢复方案要求的立杆间距并补设扫地杆；（2）要求施工单位提交整改报告，复查合格后方可继续施工。若拒不整改，总监理工程师应签发工程暂停令，并及时报告建设单位；若建设单位未采取措施，应向工程所在地建设行政主管部门报告（依据《建设工程安全生产管理条例》第十四条）。3.验收基本要求：（1）卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，封闭严密；（2）收头应采用金属压条钉压，并用密封材料封严；（3）不得有渗漏或积水现象（依据《屋面工程质量验收规范》GB50207）。监理处理：（1）要求施工单位对收头未固定部位补设金属压条，对空鼓部位切割修补；（2）整改完成后重新组织验收，验收合格方可进入下道工序。案例二1.可索赔工期：（1）图纸延迟7天（建设单位责任）；（2）市政供水管网破裂3天（非施工单位责任）；（3）罕见暴雨5天（不可抗力）。塔吊整改2天为施工单位责任，不计入。总索赔工期=7+3+5=15天。2.审核要点：（1）索赔事件是否符合合同约定的索赔范围；（2）工期延误与索赔事件的因果关系；（3）施工单位是否在合同约定时间内提交索赔意向通知书和报告；（4）工期计算是否准确（包括关键线路分析）；（5）是否采取了合理的赶工措施减少损失。3.协调职责：（1）组织建设单位、施工单位召开专题协调会，核对索赔依据和计算过程；（2）依据合同条款和实际情况提出监理意见；（3）协助双方达成一致意见，若无法达成，可建议通过争议评审或仲裁解决；（4）保持中立，客观记录协调过程。案例三1.不妥之处：（1）由专业监理工程师编制监理实施细则，正确做法应为总监理工程师组织专业监理工程师编制；（2）细则内容不完整，缺乏监理工作流程、控制要点、检查方法等；（3）“通知施工员”表述不规范，应要求施工单位整改并反馈。2.应补充内容：（1）混凝土工程特点（如结构部位、强度等级、浇筑方式）；（2）监理工作流程（如原材料验收→模板检查→钢筋隐蔽验收→浇筑过程控制→养护监督）；（3）监理控制要点（如原材料进场检验、配合比验证、浇筑温度、养护时间）；（4）监理方法及措施（如平行检验、见证取样、旁站监理的具体要求）；（5）质量问题处理程序。3.动态调整要求：（1）当工程设计变更、施工工艺调整或施工环境变化时，应及时修订监理实施