2026年一级造价师之建设工程计价通关题库带答案详解（达标题）

2026年一级造价师之建设工程计价通关题库带答案详解（达标题）1.下列关于其他项目清单的说法，正确的是（）。

A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可

B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作或项目的计价而设立，只要填报单价，估不估暂定数量实际操作结果完全一样

C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充

D.暂列金额一般按合同约定价款的10%～15%确定【答案】：C2.下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（）。

A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费

B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%

C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付

D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答案】：D3.任一计日工项目实施结束，承包人应按照核实的工程数量和（）计算，提出应付价款。

A.工程实施地市场计日工单价

B.工程实施地信息价中的计日工单价

C.已有类似工程项目工程量清单中的计日工单价

D.承包人已标价工程量清单中的计日工单价【答案】：D4.（2021年真题）某工程合同12000万元，其中主要材料及构件占比为50%。合同约定的工程预付款为3600万元，进度款支付比例为85%。按起扣点计算的预付款起扣点为（）万元。

A.7200

B.6120

C.3000

D.4800【答案】：D5.关于建设工程招标工程量清单的编制，下列说法正确的是（）

A.总承包服务费应计列在暂列金额项下

B.分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程计算规则计算

C.措施项目清单的编制不用考虑施工技术方案

D.在专业工程量计算规范中没有列项的分部分项工程，不得编制补充项目【答案】：B6.下列利用分项详细估算法计算流动资金的公式中，正确的是（）。

A.预收账款=营业收入年金额/预收账款周转次数

B.应收账款=年经营成本/应收账款周转次数

C.在产品=（年经营成本-年其他营业费用）/在产品周转次数

D.预付账款=外购原材料、燃料费用/预付账款周转次数【答案】：B7.（2014年真题）编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签证处理的钢筋是（）。

A.支撑双层钢筋用的“铁马”

B.伸出构件的锚固钢筋

C.设计注明的搭接钢筋

D.规范规定的搭接钢筋【答案】：A8.我国多年来常用于编制企业定额的专业测定方法是（）

A.定额修正法

B.经验统计法

C.现场观察测定法

D.理论计算法【答案】：C9.当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人一定可以得到补偿是（）。

A.不能获得补偿

B.工期延长

C.工期延长及费用补偿

D.工期延长、费用补偿及利润补偿【答案】：B10.依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。

A.评标委员会全体成员名单

B.所有投标人名单及排名情况

C.投标人的各评分要素的得分情况

D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】：D11.（2014年真题）可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（）%以内。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】：B12.2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中：矿山工程造价为6600万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20，则该矿山工程的造价指数是（）。

A.1.10

B.0.77

C.0.92

D.1.56【答案】：A13.（2014年真题）关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（）。

A.双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付

B.对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正

C.进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款

D.本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计【答案】：C14.与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（）。

A.支付在估算时不可能明确的潜在项目

B.用以应付天灾、非正常经济情况

C.补偿估算的任何误差

D.由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况【答案】：D15.关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是()

A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润

B.材料的预涨费计入管理费

C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费

D.分包工程费不包括分包工程的管理费【答案】：C16.（2018年真题）某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。

A.10

B.12

C.50

D.60【答案】：B17.依法必须招标的项目．中标公示应包含的内容是（）。

A.评标委员会全体成员名单

B.所有投标人名单及排名情况

C.投标人的各评分要素的得分情况

D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】：D18.某项目建设期为2年，分年均衡进行贷款，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8%，建设期内利息只计息不支付，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为（）万元。

A.80.4

B.286.4

C.160

D.240【答案】：B19.（2019年真题）某地拟建某市政道路工程，已知与其类似的已完工程造价指标为600元/㎡，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的10%、50%、20%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、工机具使用费差异系数分别为1.10、1.05、1.05。假定以人工、材料、施工机具使用费之和为基数取费，综合费率为25%，则拟建工程的综合单价为（）元/㎡。

A.507.00

B.608.40

C.633.75

D.657.00【答案】：C20.2014年已建成年产20万吨的某化工厂，2018年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。

A.0.4～0.5

B.0.6～0.7

C.0.8～0.9

D.0.9～1【答案】：B21.一般来说，承发包双方应当在合同中约定提前竣工奖励的最高限额，通常是合同价款的（）。

A.2％

B.3％

C.5％

D.10％【答案】：C22.某新建项目，建设期2年，第一年贷款200万元，第二年贷款500万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为8%，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（）万元。

A.22.08

B.37.39

C.44.16

D.45.55【答案】：D23.根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是()。

A.发包人应在合同签订后一个月内或开工前10天内支付

B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额

C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工

D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助【答案】：C24.建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是（）。

A.生产能力指数法与系数估算法

B.系数估算法与比例估算法

C.单位生产能力估算法与比例估算法

D.系数估算法与单位生产能力估算法【答案】：B25.按照国务院《建设工程质量管理条例》的规定，对于有防水要求的卫生间的防渗漏保修期限为()年。

A.2

B.3

C.5

D.10【答案】：C26.在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（）倍。

A.1.3

B.1.5

C.2.0

D.3.0【答案】：D27.投标人编制投标文件时，应以（）作为计算人工、材料、机具台班消耗量的基本依据。

A.企业定额

B.施工定额

C.预算定额

D.概算定额【答案】：A28.下列选项中，能以实际支出计人无形资产价值的是()。

A.接受捐赠的无形资产

B.自创专利权

C.自创非专利技术

D.自创商标【答案】：B29.投标保证金退还投标人应在书面合同签订后（）。

A.3天内

B.5天内

C.10天内

D.14天内【答案】：B30.下列关于建设项目保修的说法中，错误的是()。

A.保修期自实际竣工日期起计算

B.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年

C.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为50年

D.供热与供冷系统为2个采暖期和供热期【答案】：C31.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的资料包括（）。

A.工程质量监督机构签署的工程质量监督报告

B.施工单位签署的质量合格文件

C.竣工结算报告

D.施工单位签署的工程保修书【答案】：D32.关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。

A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日

B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整

C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑

D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整【答案】：C33.对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是（）。

A.到岸价+消费税

B.到岸价+关税

C.关税完税+消费税

D.关税完税+关税+消费税【答案】：D34.某项目共需要贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第一年贷款为300万元，第二年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。

A.50

B.51.5

C.71.5

D.86.65【答案】：B35.总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类型是（）。

A.设计采购施工总承包

B.交钥匙总承包

C.设计—施工总承包

D.工程项目管理总承包【答案】：B36.（2012年真题）关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）。

A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和

B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费

C.能自行开动机械的安拆费不予计算

D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】：B37.关于编制最高投标限价时总承包服务费的可参考标准，下列说法正确的是（）。

A.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的0.5%计算

B.招标人仅要求对分包专业工程进行总承包管理和协调时，按分包专业工程估算造价的1%计算

C.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的1%~3%计算

D.招标人要求对分包专业工程进行总承包管理和协调，且要求提供配合服务时，按分包专业工程估算造价的3%~5%计算【答案】：D38.（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。

A.②①⑤④⑥③

B.②③①⑤④⑥

C.③②①④⑤⑥

D.②①③⑤④⑥【答案】：A39.按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（）费用。

A.设计变更增加的

B.局部地基处理增加的

C.利率调整增加的

D.预防自然灾害采取的措施【答案】：C40.关于设计概算的调整，下列说法正确的是（）。

A.若设计概算已通过批准，则不得调整

B.一个工程可多次调整设计概算

C.因项目建设期价格大幅上涨，可以向国家发展改革委申请调整概算

D.地质条件发生重大变化，不允许调整概算【答案】：C41.关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。

A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正

B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力

C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金

D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准【答案】：A42.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。

A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调

B.最高投标限价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审批

C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】：B43.（2018年真题）某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。

A.7147.08

B.7535.09

C.7911.84

D.8307.43【答案】：B44.下列工程造价指数，既属于总指数又可用于综合指数形式表示的是（）。

A.设备、工器具价格指数

B.建筑安装工程造价指数

C.单项工程造价指数

D.建设项目造价指数【答案】：A45.民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（）。

A.提高结构面积系数

B.增大居住建筑面积密度

C.总平面设计要合理

D.提高土地利用率【答案】：D46.当初步设计深度不够，设备清单不完备仅有成套设备重量时，编制单位工程概算宜采用（）。

A.扩大单价法

B.概算指标法

C.类似工程预算法

D.综合单价法【答案】：A47.关于招标控制价的编制，说法正确的是（）。

A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用

B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中发布的单价计算

C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算

D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算【答案】：D48.在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是（）。

A.投标邀请书

B.招标公告

C.投标人须知

D.投标文件格式【答案】：A49.根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列不属于变更程序的是（）。

A.变更的提出

B.变更估价

C.变更指示

D.变更的审核【答案】：D50.编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（）。

A.总包人对专业工程的投标费

B.承包人自行采购工程设备的保管费

C.总包人施工现场的管理费

D.竣工决算文件编制费【答案】：C51.关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）。

A.任何工作的质量或其他特性的改变

B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变

C.合同中任何工作的工程量的变化

D.实施工程的顺序或时间安排的改变【答案】：C52.招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（）。

A.时间和地点

B.时间和金额

C.人员和地点

D.人员和金额【答案】：A53.编制招标控制价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（）。

A.工程量清单综合单价=Σ定额项目合价/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用

B.工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中

C.税金、规费等法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价

D.综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估单价【答案】：A54.某材料自甲、乙两地采购，甲地采购量为400t，原价为180元/t，运杂费为30元/t；乙地采购量为300t，原价为200元/t，运杂费为28元/t，该材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%、2%，则该材料的基价为()元/t。

A.223.37

B.223.40

C.224.24

D.224.28【答案】：D55.投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。

A.承包商任务

B.计价方式

C.付款办法

D.合同价款调整投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。【答案】：B56.评标委员会提交中标候选人的人数应符合招标文件的要求，原则上应当不超过的人数为（）。

A.1人

B.2人

C.3人

D.4人【答案】：C57.关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金只能预留在发包方

B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管

C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】：B58.根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于合同争议鉴定，下列说法正确的是（）。

A.委托人认为鉴定项目合同有效的，应按照委托人的决定进行鉴定

B.委托人认为鉴定项目合同无效的，应按双方当事人商定的结果进行鉴定

C.鉴定项目合同对计价依据和方法的约定条款前后矛盾的，应利用项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定

D.鉴定项目合同对计价依据和方法没有约定的，鉴定人可向委托人提议参照项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定【答案】：D59.（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（）元。

A.29.69

B.31.25

C.39.58

D.41.67【答案】：A60.发包人参与的全部工程竣工验收分为三个阶段，其中不包括（）。

A.验收准备

B.预验收

C.初步验收

D.正式验收【答案】：C61.（2018年真题）某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。

A.418

B.427.5

C.430

D.440【答案】：D62.根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质【2017】138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）

A.19%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】：C63.关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法中错误的是（）

A.专业工程暂估价一般是综合暂估价

B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用

C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中

D.对于设计深度不够的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标【答案】：C64.某分部分项工程的清单编码为010203004005，则该分部分项工程的清单项目顺序编码为（）。

A.01

B.02

C.004

D.005【答案】：D65.关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（）。

A.包含在用地与工程准备费中

B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费

C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费

D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用道路、专用通信设施费【答案】：C66.在建设地区选择时，应尽可能靠近原料产地的项目是（）。

A.能耗高的项目

B.技术密集型的建设项目

C.农产品、矿产品的初步加工项目

D.劳动密集型的建设项目【答案】：C67.下列关于工程计价的说法中，正确的是（）。

A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节

B.分部分项工程费=Σ基本构造单元工程量×相应单价

C.工程组价包括工程项目的划分和价格的组成

D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】：B68.询价是投标报价中的一个重要环节。下列关于调查询价，生产要素询价中不包括的是（）。

A.材料询价

B.劳务询价

C.分包询价

D.施工机具询价【答案】：C69.用于混凝土抹灰砂浆贴200*300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖损耗是（）m2。

A.103.6

B.104.3

C.108

D.108.7【答案】：A70.国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，设备损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（）万元。

A.2.00

B.2.10

C.2.31

D.2.35【答案】：D71.某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为7000万元、6000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（）万元。

A.5720

B.6240

C.5760

D.6280【答案】：C72.根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是()。

A.临时公共设施及场地的维持费

B.建设保险和债券费

C.开工试车费

D.土地征购费【答案】：C73.关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是()。

A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用

B.建设单位临时设施费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等费用

C.新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算

D.建设场地的大型土石方工程计入场地准备费【答案】：B74.已知某施工机械寿命期内检修周期为10，一次检修费为10000元，自行检修比例为60%，修理修配劳务适用13%的增值税税率。耐用总台班为5000台班，台班维护费系数为1.2，则台班维护费为（）元/台班。

A.20.61

B.20.35

C.18.46

D.19.72【答案】：A75.合同中压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过的，应在招标文件中明示增加（）。

A.赶工补偿

B.赶工费用

C.提前竣工奖励

D.误期赔偿【答案】：B76.（2021年真题）国内生产某台非标准设备，材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计50万元，废品损失费5万元，外购配套件费15万元，包装费率5%。假设利润率为10%，则用成本计算估价法计算的该设备的利润是（）万元。

A.7.350

B.6.825

C.5.850

D.5.775【答案】：C77.工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。

A.对风险进行评估

B.价值增值分析

C.选择合理的风险费率

D.进行成本分析【答案】：B78.对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（）提出。

A.评标委员会

B.招标行政监督部门

C.招标人

D.工程造价管理部门【答案】：C79.下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是()

A.工程延误索赔

B.加速施工索赔

C.工程变更索赔

D.工期、费用索赔【答案】：D80.招标人应当自收到评标报告之日起（）日内公示中标候选人。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】：C81.某地拟建一幢建筑面积为2500m

A.246.4

B.259.6

C.287.4

D.302.8【答案】：B82.根据我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，下列有关工程竣工验收的表述中，正确的是（）

A.发包人应在收到承包人提交的竣工验收报告后14天内组织验收

B.发包人应在验收后28天内对竣工验收报告给予认可或提出修改意见

C.在竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整结算资料

D.承包人收到竣工结算价款后，应在28天内将竣工工程交付给发包人【答案】：C83.（2011年真题）砌筑每m3一砖厚砖墙，砖（240mm×115mm×53mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。

A.0.217

B.0.222

C.0.226

D.0.231【答案】：D84.关于联合试运转费，下列说法中正确的是（）。

A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用

B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费

C.包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用

D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【答案】：B85.确定项目生产规模的前提是项目的（）。

A.盈利能力

B.资金情况

C.产品市场需求状况

D.原材料、燃料【答案】：C86.（2016年真题）关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是（）。

A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算

B.研究试验费包括新产品试制费

C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费

D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】：C87.某项目购买一台进口设备，该设备的离岸价为50万美元，国外运费为5万美元，运输保险费率为1％，银行财务费率为0．6％，外贸手续费率为2．5％，关税税率27％，增值税率13％，则该设备的外贸手续费为（）万元人民币。（1美元=6元人民币）

A.4.33

B.6.67

C.8.33

D.10.67【答案】：C88.关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是()。

A.税金是指按国家税法规定应计入建筑安装工程费用的营业税

B.当安装的设备价值作为安装工程产值时，计税营业额中应扣除所安装设备的价款

C.总承包方的计税营业额中不包括付给分包方的价款

D.当预算定额中含有未计价主材时，计税营业额中应不包括此类未计价主材费用【答案】：C89.关于合同价款与合同类型，下列说法正确的是()。

A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准

B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同

C.工期特别近、技术特别复杂的项目应采用总价合同

D.实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同【答案】：D90.已知人工挖某土方1m3的基本工作时间恰为1个工日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别古工作日的3%、2%、15%则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。

A.13.33

B.13.16

C.13.13

D.12.50【答案】：B91.以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是()。

A.企业管理费费率=年管理费总额/（全年建安产值*直接费占总造价比例）*100%

B.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*100%

C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/[年有效施工天数*(人工单价+每一工日机械使用费)]*100%

D.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*人工费占直接费比例(%)【答案】：D92.以施工现场累积的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量等统计资料为基础，经过整理分析，获得材料消耗数据的方法是（）。

A.现场技术测定法

B.实验室试验法

C.现场统计法

D.理论计算法【答案】：C93.根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503），基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在（）内编报竣工财务决算。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月【答案】：C94.国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）。

A.市场价格+运杂费

B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费

C.市场价格+运杂费+采购保管费

D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】：D95.关于评标报告与评标结果的描述，下列说法中错误的是()

A.评标报告由评标委员会全体成员签字

B.评标委员会成员对评标结果持有异议的，可以口头方式阐述其不同意见和理由

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论

D.评标委员会应当对评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的情况做出书面说明并记录在案【答案】：B96.下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。

A.科技三项费用开支的项目

B.为项目提供设计参数所进行的试验费

C.为项目验证设计参数所进行的试验费

D.按设计规定在建设过程中必须进行的试验、验证所需费用【答案】：A97.（2019年真题）编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用×费率”计算的是（）。

A.征地补偿费

B.拆迁补偿费

C.研究试验费

D.建设单位管理费【答案】：D98.发包人核对竣工结算文件在收到承包人提交后（）。

A.7天内

B.14天内

C.20天内

D.28天内【答案】：D99.某分部分项工程的人工、材料、机械台班单位用量分别为3个工日、1.2m3和0.5台班，人工、材料、机械台班单价分别为30元/工日、60元/m3和80元/台班。措施费费率为7%，间接费费率为10%，利润率为8%，税率为3.41%。则该分别分项工程全

A.245.25

B.248.16

C.259.39

D.265.53【答案】：B100.按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（）。

A.设计变更增加的费用

B.地下障碍物处理增加的费用

C.利率调整增加的费用

D.超规超限设备运输增加的费用【答案】：C101.关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。

A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用的要求应予支持

B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担

C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分人修复费用

D.安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用【答案】：B102.预可行性研究阶段的投资估算，通常投资估算精度的要求控制在（）以内。

A.±5％

B.±10％

C.±20％

D.±30％【答案】：C103.下列关于其他项目清单编制的说法，正确的是（）。

A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可

B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作的计价而设立，因此只填报单价即可，不必估算暂定数量

C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充

D.暂列金额一般按合同约定价款的10%～15%确定【答案】：C104.工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）。

A.分部分项工程的清单数量

B.安全文明施工费的清单总额

C.已标价工程量清单综合单价

D.总承包服务费清单总额【答案】：C105.根据《基本建设项目建设成本管理规定》，建设项目的建设成本包括（）

A.为项目配套的专用送变电站投资

B.非经营性项目转出投资支出

C.非经营性的农村饮水工程

D.项目建设管理费【答案】：D106.某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象，每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项目编码为010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（）

A.010302001001

B.010302001002

C.010302001003

D.010302002002【答案】：B107.某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1000万元，其中包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳的营业税为（）万元。

A.31.5

B.30.69

C.27

D.28.98【答案】：C108.（2020年真题）根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。

A.从鉴定机构函复委托人接受委托之日起算

B.从鉴定机构函复委托人接受委托之日的次日起算

C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算

D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】：D109.（2013年真题）关于标底与最高投标限价的编制，下列说法中正确的是（）。

A.招标人不得自行决定是否编制标底

B.招标人不得规定最低投标限价

C.编制标底时必须同时设有最高投标限价

D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价【答案】：B110.当出现计量规范附录中未包括的清单项目时，编制补充项目时应遵循的原则是（）。

A.补充项目的编码由分部工程的代码与B和三位阿拉伯数字组成

B.在工程量清单中应只补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则

C.补充项目的编码应按工程量计算规范的规定确定

D.将编制的补充项目报市级或行业工程造价管理机构备案【答案】：C111.建筑安装工程概算指标所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（)。

A.分项工程

B.结构构件

C.扩大结构构件

D.整个建筑物或构筑物【答案】：D112.某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元。

A.1500.00

B.1454.55

C.1884.96

D.1040.80【答案】：A113.如果要求专业分包进行管理和协调，并同时要求提供配合服务，招标工程量清单中总承包服务费按照专业工程估算造价计算比例是（）。

A.1.0%～2.0%

B.2.0%～3.0%

C.3.0%～4.0%

D.3.0%～5.0%【答案】：D114.在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。

A.3500

B.2700

C.2780

D.3180【答案】：B115.确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括()

A.材料换算法

B.现场技术测定法

C.实验室试验法

D.现场统计法【答案】：A116.投标报价时，综合单价的确定过程中应计算清单单位含量，清单单位含量是指（）。

A.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的清单工程数量

B.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的清单工程数量

C.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的定额工程数量

D.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的定额工程数量【答案】：C117.关于施工期间合同暂估价的调整，下列做法中错误的是（）。

A.不属于依法必须招标的材料，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后取代暂估价

B.属于依法必须招标的工程设备，以中标价取代暂估价

C.属于依法必须招标的专业工程，由发包人作为专业工程的招标人

D.属于依法必须招标的专业工程，承包人参加投标的，应由发包人作为招标人，同等条件下优先选择承包人中标【答案】：C118.（2017年真题）关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。

A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付

B.没有计日工单价的现场签证，按承包人提出的价格计算并支付

C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担

D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证【答案】：D119.关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。

A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和

B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和

C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和

D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】：A120.投标人投标时要仔细研究招标文件，忽视以下做法将影响投标文件的完整性的是（）。

A.忽视监理作用

B.忽视合同条款中工程变更的规定

C.忽视合同条款中工期奖罚

D.忽视技术标准的要点【答案】：D121.某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（）。

A.0.065台班/m3

B.0.072台班/m3

C.13.824m3/台班

D.15.360m3/台班【答案】：B122.根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释[2004]14号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）。

A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务

B.未按约定支付工程价款

C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准

D.不履行合同约定的协助义务【答案】：A123.关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。

A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级

D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金【答案】：D124.由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，采取的调整合同价款原则为（）。

A.按不利于承包人的原则调整合同价款

B.合同价款均应予以调整

C.合同价款均不予以调整

D.造成合同价款增加的，合同价款应于调整；造成合同价款减少的，合同价款不予调整【答案】：A125.企业为生产产品和提供劳务而支出的各项间接费用属（）。

A.管理费用

B.营业费用

C.制造费用

D.财务费用【答案】：C126.在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为()。

A.开始发放招标文件之日

B.投标人提交投标文件之日

C.投标人提交投标文件截止之日

D.停止发放招标文件之日【答案】：C127.利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100㎡建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为37工日/100㎡和24工日/100㎡。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为（）工日/100㎡。

A.316.55

B.491.55

C.508.45

D.845.00【答案】：B128.（2019年真题）工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时，首先应确定的是（）

A.风险范围与幅度

B.工程造价信息确定的人工单价等

C.项目名称及工程量

D.管理费率和利润率【答案】：C129.对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（）。

A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费

B.定额人工费

C.定额人工费与机械费之和

D.定额人工费与材料费之和【答案】：A130.住宅设计中的三居室比二居室的工程造价一般会降低（）。

A.0.5％

B.1.0％

C.1.5％

D.20％【答案】：C131.关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。

A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用

B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰

C.选靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费

D.应少占耕地，降低土地补偿费用【答案】：D132.关于工程量清单的编制和适用范围正确的是（）。

A.设计及以后各阶段

B.招标工程量清单的完整性和准确性由编制人负责

C.以单位（项）为对象编制

D.国家特许经营的项目可以不采用清单计价【答案】：C133.某分部分项工程的清单编码为010302006004，则该分部分项工程的清单项目名称顺序编码为（）。

A.01

B.02

C.006

D.004【答案】：D134.某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5%，则改建设项目的基本预备费为（）万元。

A.350

B.400

C.450

D.475【答案】：C135.某项目共需贷款资金900万元，建设期为3年，按年度均衡筹资，第1年贷款为300万元，第2年贷款为400万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则第2年的建设期利息应为（）万元。

A.50.0

B.51.5

C.71.5

D.66.50【答案】：C136.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.筑路机在工作区末端的调头时间

B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间【答案】：B137.建立工程造价资料数据库，首要的问题是(）。

A.网络化管理

B.工程分类与编码

C.数据搜集与整理

D.数据分析与录入【答案】：B138.关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）。

A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准

B.概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近

C.概算定额主要用于投资估算的编制。

D.概算定额水平与预算定额水平之间应由一定的幅度差，幅度差一般在10%以内【答案】：B139.2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术，增加同规格设备的数量达到生产规模的系数为()。

A.0.4～0.5

B.0.6～0.7

C.0.8～0.9

D.1【答案】：C140.根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095－2015）的规定，清标的时间选择是（）。

A.开标后且评标前

B.与评标同时进行

C.开标前

D.选定中标候选人之后【答案】：A141.（2013年真题）根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。

A.建设单位建设期后发生的利息

B.施工单位建设期长期贷款利息

C.国内代理机构收取的贷款管理费

D.国外贷款机构收取的转贷费【答案】：C142.在施工招投标过程中采用的评标办法可以是（）。

A.最高投标报价法

B.综合评估法

C.报价打分法

D.专项评分法【答案】：B143.当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（）执行。

A.担保人

B.调解人

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】：D144.作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。

A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准

B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准

C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准

D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】：B145.（2021年真题）关于概算指标的内容和特点，下列说法正确的是（）。

A.编制对象只涉及单项工程和建设项目

B.编制内容不包括人工、材料、机具台班的消耗量

C.适用范围包括投资决策阶段和施工阶段

D.编制费用包括建安费和设备及工器具购置费【答案】：D146.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。

A.材料暂估价表中只填写原材料.燃料.构配件的暂估价

B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价

C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费

D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】：B147.已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额50%。预付款起扣点为（）万兀。

A.1600

B.4000

C.4800

D.6400【答案】：C148.关于流动资金，下列说法错误的是（）。

A.流动资金指为进行正常生产运营用于购买原材料.燃料.支付工资及其他运营费用等所需的周转资金

B.在可行性研究阶段用于财务分析时计为全部流动资金

C.在初步设计阶段用于计算“项目报批总投资”时计为铺底流动资金

D.流动资金和建设投资以及建设期利息共同构成固定资产【答案】：D149.下列关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意

B.联合体各方签订共同投标协议后，牵头人不能再参加其他项目投标，但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标

C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金

D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】：C150.下列关于投标文件的澄清和说明中错误的是（）。

A.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正

B.对投标文件的相关内容作出澄清、说明或补正，其目的是有利于评标委员会对投标文件的审查、评审和比较。

C.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或补正

D.投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决【答案】：A151.下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是（）。

A.工程进度计划与措施

B.分包计划

C.投标文件格式符合要求

D.联合体投标人已提交联合体协议书【答案】：B152.已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（）工日/100m2。

A.6.30

B.6.56

C.6.58

D.6.67【答案】：C153.投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分祈的主要内容为（）

A.承包商任务

B.计价方式

C.付款办法

D.合同价款调整【答案】：B154.（2013年真题）关于投标保证金，下列说法中正确的是（）。

A.投标保证金的数额不得少于投标总价的2%

B.招标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金

C.投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金

D.投标保证金的有效期应与投标有效期相同【答案】：D155.关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（）。

A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保

B.履约保证金不得超过中标合同金额的5％

C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保

D.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人【答案】：D156.某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万元，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。

A.9680

B.9800

C.10000

D.10100【答案】：B157.对于国有资金投资的建设工程，受发包人委托对竣工结算文件进行审核的单位是（）

A.工程造价咨询机构

B.工程设计单位

C.工程造价管理机构

D.工程监理单位【答案】：A158.根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（）。

A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示

B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设罝，不得重码

C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码

D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】：B159.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）。

A.承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔

B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔

C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止

D.承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止【答案】：D160.（2019年真题）某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。

A.9680

B.9800

C.10000

D.10100【答案】：B161.下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是（）。

A.基本建设项目概况

B.基建结余资金等分配情况

C.主要技术经济指标的分析、计算情况

D.主要实物工程量分析【答案】：D162.由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用()。

A.原约定日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值

D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个【答案】：D163.工程量清单计价中，在进行分部分项工程量清单项目特征描述时，属于必须描述内容的是（）。

A.土石方工程中使用的机械设备

B.混凝土工程中浇筑方法

C.管道的连接方式

D.现浇混凝土柱采用模板类型【答案】：C164.非生产性建设项目总投资包括()

A.建设期利息和流动资金

B.固定资产投资和流动资产投资

C.建设投资和建设期利息

D.建设投资和流动资金【答案】：C165.在满足住宅功能和质量前提下，（）有利于降低造价。

A.适当加大住宅宽度

B.增加住宅层数

C.适当提高层高

D.提高结构面积系数【答案】：A166.关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。

A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用

B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算

C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定

D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】：C167.已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元。

A.3200

B.3000

C.3250

D.2900【答案】：D168.（2014年真题）某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法求得该工程的预付款应为（）万元。

A.417

B.500

C.694

D.833【答案】：A169.在国外建筑安装工程费用构成中，下列属于管理费的是（）。

A.施工用电、用水费

B.代理人费用和佣金

C.驻工地工程师办公费

D.完工后清理费【答案】：B170.鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过（）。每个鉴定项目延长次数一般不得超过（）。

A.20日；2次

B.20个工作日；3次

C.30日；2次

D.30个工作日；3次【答案】：D171.对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。

A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措项目费

B.定额人工费

C.定额人工费与机械费之和

D.定额人工费、材料费与机械费之和【答案】：A172.（2021年真题）关于国际竞争性招标项目的开标，下列做法正确的是（）。

A.不允许投标人或其代表出席开标会议

B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书

C.应全部读出标书的全部内容

D.开标时不允许记录和录音【答案】：B173.（2021年真题）关于应用概算定额法编制单位建筑工程概算，下列说法正确的是（）。

A.确定各分部分项工程费和措施项目费后，才能生成综合单价分析表

B.采用全费用综合单价时，单位工程概算造价只包括分部分项工程费、措施项目费和其他项目费

C.综合单价分析表中应包括管理费的计算

D.人材机和单价分析数据应采用定额数据【答案】：C174.（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值率5%。该设备台班折旧费为（）。

A.29.69

B.31.25

C.39.58

D.41.67【答案】：A175.某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。

A.107.68

B.110.24

C.112.80

D.52.80【答案】：A176.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）天。采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。

A.20，10

B.20，15

C.30，10

D.30，20【答案】：A177.已知每㎡墙面所需的勾缝时间为10分钟，根据工时规范，辅助工作时间占工序作业时间的2%，准备与结束时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，求1m3一砖半墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。

A.0.111

B.0.073

C.0.027

D.0.058【答案】：B178.工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的资料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）。

A.有效的施工合同

B.经审批的施工方案

C.当事人双方确认的现场签证

D.对争议事件各方当事人理由【答案】：D179.下列有关缺陷责任期限的表述，正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程竣工日期起计算

B.缺陷责任期一般为2年，发包人可要求延长，延长期限不超过1年

C.缺陷责任期是指承包人按照有关法规承担保修义务的期限

D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】：D180.我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评价标为（）万美元。

A.5000

B.4625

C.4600

D.4575【答案】：D181.（2018年真题）因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。

A.工程所需清理、修复费用

B.运至施工场地待安装设备的损失

C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】：C182.按照有关工程计量的规定，以下各项中属于计量依据的是（）。

A.质量合格证书

B.工程量清单计价规范

C.国家法律、法规

D.国家、行业或地方定额【答案】：A183.费用索赔的计算方法中，（）是根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金