2026年监理工程师之土木建筑目标控制检测卷附参考答案详解（夺分金卷）

2026年监理工程师之土木建筑目标控制检测卷附参考答案详解（夺分金卷）1.改进是组织维持目前业绩水平必不可少的，下列属于该要点基本内容的是（）。

A.需求的变化要求组织不断改进

B.确定质量方针、质量目标

C.规定职责和权益

D.确定关键、重要过程【答案】：A2.（2021年真题）下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的基本评价指标是（）。

A.可融资性

B.项目规模大小

C.运营收入增长潜力

D.行业示范性【答案】：A3.在建设工程进度计划的实施过程中，监理工程师控制进度的关键步骤是（）。

A.加工处理收集到的实际进度数据

B.调查分析进度偏差产生的原因

C.实际进度与计划进度的对比分析

D.跟踪检查进度计划的执行情况【答案】：D4.施工过程中，检验批的验收应由()组织。

A.项目技术负责人

B.建设单位现场代表

C.项目经理

D.专业监理工工程师【答案】：D5.下列选项中，不属于影响建设工程施工进度的因素的是（）。

A.资金的影响

B.物资供应进度的影响

C.施工条件的影响

D.建设单位自身管理水平的影响【答案】：D6.下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。

A.主控项目的质量经全数检验均应合格

B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目

C.工程材料、构配件和设备的技术性能属于主控项目

D.一般项目的质量经抽样检验合格【答案】：A7.某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨，运输损耗率1%，采购保管费率2%，则该材料的（预算）单价为（）元/吨。

A.2575.50

B.2655.50

C.2657.40

D.2657.92【答案】：D8.当发生多次索赔事件后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，得到的是索赔金额，这种方式运用的索赔费用计算方法是（）。

A.实际费用法

B.总费用法

C.修正的总费用法

D.修正的实际费用法【答案】：B9.以下关于BIM技术在设计阶段的应用说法错误的是()

A.空间形式的思考是

B.IM技术在概念设计中应用的体现B空间造型设计就是对建筑进行空间流线的概念化设计

C.室内装饰的色彩选择不属于B.IM技术在概念设计中应用的体现

D.空间形式及研究的初步阶段在概念设计中称其为区段划分，是设计概念运用中首要考虑的部分【答案】：C10.（2019年真题）ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是（）。

A.管理体系的适时管理

B.管理体系的行为到位

C.管理体系的适中控制

D.管理体系的识别能力【答案】：D11.下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）。

A.研究试验费

B.工程保险费

C.供水、供电管线安装费

D.室外管道铺设费【答案】：D12.根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，项目监理机构应根据工程特点和()，确定旁站的关键部位和关键工序。

A.监理规划

B.监理细则

C.施工单位报送的施工组织设计

D.监理合同【答案】：C13.某项目采用单价合同的计价方式，其中灌注桩计量支付条款约定工程量以米计算，若设计长度为20米的灌注桩，承包人做了21米，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（）米支付价款。

A.18

B.19

C.20

D.21【答案】：C14.计量填筑路堤土方宜采用的方法是（）。

A.均摊法

B.凭据法

C.断面法

D.估价法【答案】：C15.下列选项中，不属于项目监理机构在施工阶段采取的组织措施的是（）。

A.对施工进行跟踪管理的人员分配

B.明确施工跟踪人员的任务分工

C.编制投资控制工作计划

D.编制施工的组织设计【答案】：D16.工程量清单的十二位项目编码中，一至二位表示（）。

A.专业工程码

B.分类顺序吗

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码【答案】：A17.同一厂家、同一类型的成型钢筋，不超过（）t为一批，每批随机抽取（）个成型钢筋.

A.30,3

B.60,3

C.60,6

D.120,12【答案】：A18.对于进口材料、构配件和设备，除常规质量证明文件外，专业监理工程师应要求施工单位报送（）。

A.合格证

B.检验报告

C.进口商检证明文件

D.材料复试报告【答案】：C19.在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。

A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查

B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见

C.处理记录整理归挡

D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案【答案】：D20.经返修或加固处理的分项、分部工程，满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和（）的要求予以验收。

A.设计单位意见

B.协商文件

C.建设单位意见

D.质量监督部门意见【答案】：B21.（）又称选址勘察。

A.可行性研究勘察

B.初步勘察

C.初略勘察

D.详细勘察【答案】：A22.项目监理机构应依据相关标准规范对原材料质量进行审查，对原材料取样检验进行见证。PC构件见证检验的内容不包括（）。

A.混凝土强度试块取样检验

B.钢筋套筒取样检验

C.保温材料取样检验

D.预埋件的出厂合格证【答案】：D23.在施工中，通过增加劳动力和施工机械的数量调整进度计划，这种措施属于（）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.其他配套措施【答案】：A24.关于项目监理机构对检验批验收的说法，正确的是（）。

A.检验批施工完成后就可以验收

B.检验批应在隐蔽工程隐蔽后验收

C.检验批应在分项工程验收后验收

D.检验批在施工单位自检合格并报验后可以验收【答案】：D25.进度控制的措施中，对工期提前给予奖励属于（）。

A.经济措施

B.组织措施

C.合同措施

D.技术措施【答案】：A26.对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供应和使用的依据是()。

A.物资需求计划

B.物资供应计划

C.物资储备计划

D.采购、加工计划【答案】：B27.某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Qi和产量定额Si分别是：Q1=240m3，S1=30m3／工日；Q2=360m3，S2=60m3／工日；Q3=720m3，S3=80m3/工日。其综合时间定额为（）工日／m3。

A.0.013

B.0.015

C.0.017

D.0.020【答案】：C28.工程网络计划工期优化的基本方法是通过()来达到优化目标。

A.改变非关键工作之间的逻辑关系

B.压缩非关键工作的持续时间

C.改变关键工作之间的逻辑关系

D.压缩关键工作的持续时间【答案】：D29.对监理单位来说，（）是维持质量管理体系生命力的保证。

A.过程方法

B.全员参与

C.以顾客为关注焦点

D.持续改进【答案】：D30.工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（）天。

A.1

B.2

C.4

D.5【答案】：B31.工程施工过程中，对于钢筋电渣压力焊焊接接头，应进行的力学性能试验是（）。

A.抗剪试验

B.弯曲试验

C.焊缝试验

D.拉伸试验【答案】：D32.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是()。

A.起重吊装工程

B.脚手架工程

C.高大模板工程

D.拆除、爆破工程【答案】：C33.根据《建设工程监理规范》，下列施工单位报审表中，需要总监理工程师签字并加盖执业印章的是（）。

A.监理通知回复单

B.施工组织设计报审表

C.分部工程报验表

D.工程复工报审表【答案】：B34.对于承包商来说，下列合同中风险最小的是()合同。

A.可调总价

B.可调单价

C.成本加奖罚

D.成本加固定金额酬金【答案】：D35.当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用()编制设备安装工程概算。

A.综合扩大单价法

B.概算指标法

C.修正概算指标法

D.预算单价法【答案】：A36.下列财务评价指标中，能反应项目偿债能力的是()

A.投资回收期

B.总投资收益率

C.项目投资财务净现值

D.利息备付率【答案】：D37.关于质量保证金的阐述中，错误的是（）。

A.承包人未按合同约定履行工程缺陷修复义务的，发包人有权从质量保证金中扣留修复支出

B.工程缺陷属于发包人原因造成的，承包人承担查验和缺陷修复的费用

C.缺陷责任期终止后，发包人将剩余的质量保证金返还承包人

D.返还剩余的质量保证金不能免除承包人的质量保修义务【答案】：B38.（2022年真题）正常情况下，混凝土强度检测数据从（）分布。

A.三角形

B.梯形

C.正态

D.随机【答案】：C39.对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（）组织，（）主持。

A.监理机构，建设单位

B.施工单位，总监理工程师

C.施工单位，建设单位

D.监理机构，施工单位【答案】：A40.下列各项中，属于一般抹灰的工程是()。

A.拉条灰

B.拉毛灰

C.洒毛灰

D.纸筋石灰【答案】：D41.下列选项中不属于总进度纲要主要内容的是（）。

A.项目实施的总体部署

B.各子系统进度规划

C.确定里程碑事件的计划进度目标

D.工程施工和设备安装进度【答案】：D42.工程实施中，通过采用三班制缩短网络计划中关键线路上的工作持续时间属于（）措施。

A.经济

B.技术

C.组织

D.其他【答案】：C43.甲让国有公司出纳乙挪用公款给自己注册公司，乙以为甲需要5000万，于是挪出5000万打到了甲的个人账户，但甲实际只需要2000万元，甲马上将3000万元打回了乙所在公司的账户。关于本案，下列哪一选项是正确的？

A.乙的行为属于挪用公款进行营利活动，数额5000万元，成立挪用公款罪

B.乙的行为属于挪用公款进行营利活动，数额2000万元，剩下的3000万元属于挪用公款进行其他活动，均成立挪用公款罪

C.乙的行为属于挪用公款进行营利活动,数额2000万元，只有当超过3个月未归还时才成立挪用公款罪

D.乙的行为属于挪用公款进行营利活动，数额为2000万元，另外的3000万属于挪用公款进行其他活动，由于在三个月内归还，故不成立犯罪【答案】：D44.当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（）。

A.拒绝签署工程进度款支付凭证

B.中止施工承包合同

C.延长施工进度计划工期

D.提起误期损失赔偿诉讼【答案】：A45.发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的（）时，才能批准工程延期。

A.总工期

B.自由时差

C.总时差

D.合同工期【答案】：C46.对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。

A.尽早提供可动用单元

B.尽早安排主体工程

C.尽量推迟附属配套工程

D.尽量推迟规模较大的主体工程【答案】：A47.施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A48.当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。

A.3%

B.6%

C.9%

D.13%【答案】：C49.（2020年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，负责组织分项工程验收的人员是（）。

A.专业监理工程师

B.施工单位项目技术负责人

C.建设单位现场负责人

D.总监理工程师【答案】：A50.在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。

A.道路工程

B.附属建筑工程

C.挡土墙工程

D.室外环境工程【答案】：C51.在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。

A.协助建设单位编制勘察任务书

B.编写《勘察方案》

C.参与建设工程质量事故分析

D.编写《勘察细则》【答案】：A52.采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是（）。

A.预收账款

B.存货

C.库存资金

D.应收账款【答案】：A53.采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。

A.d1≤c1

B.d1>c1

C.d1>c2

D.c1＜d1＜c2【答案】：C54.某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5%，进口关税税率为20%，增值税税率为17%，美元兑人民币汇率为1：8．3，则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。

A.412.42

B.408.00

C.342.31

D.338.64【答案】：D55.工程施工过程中发生质量事故造成5人死亡、直接经济损失5000万元，该事故属于（）事故。

A.一般

B.较大

C.重大

D.特别重大【答案】：B56.在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。

A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查

B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见

C.处理记录整理归挡

D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案【答案】：D57.某工程已具备竣工条件，2020年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。

A.2020年3月2日

B.2020年3月7日

C.2020年3月20日

D.2020年3月31日【答案】：C58.混凝土（）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。

A.流动性

B.黏聚性

C.保水性

D.均匀性【答案】：A59.在FIDIC施工合同下，发包人未能提供现场，则承包商有权索赔（）。

A.费用，但不包括工期

B.工期.费用，但不包括利润

C.工期，但不包括费用

D.工期.费用和利润【答案】：D60.债务资金筹措应考虑的主要因素不包括（）。

A.债务期限

B.债务大小

C.债务序列

D.违约风险【答案】：B61.某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A62.关于投资收益率指标的以下说法中，正确的是（）。

A.计算投资收益率需要选择正常年份

B.投资收益率指标受到投资规模的限制

C.计算总投资收益率、确定总投资时，需要考虑铺底流动资金

D.投资收益率就是总投资收益率【答案】：A63.（2021年真题）工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。

A.对后续工作及总工期均有影响

B.对后续工作及总工期均无影响

C.影响后续工作，但不影响总工期

D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】：B64.（2020年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。

A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范

B.国家统一规定或参考相关规范

C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平

D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价【答案】：A65.关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。

A.关键工作只能出现在关键线路上

B.关键工作的总时差必然为零

C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响

D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】：C66.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第21天，其持续时间为5天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第11天、第10天和第12天，则工作M的总时差为（）天。

A.6

B.4

C.12

D.15【答案】：B67.施工进度计划的调整的经济措施不包括（）。

A.实行包干奖励

B.尽可能降低成本

C.提高奖金数额

D.对所采取的技术措施给予相应的经济补偿【答案】：B68.某新建项目，建设期2年，计划银行贷款3000万元，第1年贷款1800万元，第2年贷款1200万元，年利率5%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。

A.90.00

B.167.25

C.240.00

D.244.50【答案】：B69.某企业从银行贷款200万元，年贷款复利利率为4%，贷款期限为6年，6年后一次性还本付息。该笔贷款还本付息总额为()万元。

A.243.33

B.245.00

C.252.50

D.253.06【答案】：D70.在数据、信息分析和评价的客观事实基础上进行有效决策指的是（）。

A.循证决策

B.全员参与

C.过程方法

D.关系管理【答案】：A71.在施工进度计划的调整过程中，通过改进施工工艺和施工技术压缩关键工作持续时间的措施是（）。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.其他配套措施【答案】：C72.质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（）。

A.提交质量事故调查报告

B.签发复工令

C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位

D.继续进行观测【答案】：C73.在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对()进行检查。

A.现场质量管理体系

B.勘查实施方案

C.重要岗位人员的上岗证

D.勘察成果报告【答案】：C74.与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。

A.以顾客为关注焦点

B.关系管理

C.领导作用

D.全员参与【答案】：B75.根据生产连续性和生产控制稳定性情况，采用（）方案。

A.计量、计数的抽样

B.—次、二次或多次抽样

C.全数检验

D.调整型抽样【答案】：D76.工程建设的质量标准是针对不同行业、不同的质量控制对象而制定的，在国内工程中，（）是必须执行与遵守的最低要求。

A.国家标准

B.行业标准

C.地方标准

D.企业标准【答案】：A77.将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果，体现的质量管理原则是（）。

A.过程方法

B.持续改进

C.管理的系统方法

D.加强信息化管理【答案】：A78.工程网络计划的工期优化是通过（），使计算工期满足要求工期。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间【答案】：D79.对于规模大、结构复杂的工程项目，总监理工程师要审查承包单位的施工组织设计文件，在签署审查意见前应报送()技术负责人审查。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.质量监督机构【答案】：B80.总进度目标的论证步骤主要包括：（1）项目的工作编码；（2）编制总进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）调查研究和收集资料；（5）编制各层进度计划；（6）项目结构分析。正确的顺序是（）。

A.4-6-3-1-5-2

B.4-3-6-1-5-2

C.4-6-3-1-2-5

D.4-3-6-1-2-5【答案】：A81.关于时间定额和产量定额说法正确的是（）。

A.产量定额通常以工日为单位，每工日8小时计算

B.产量定额和时间定额乘积是1

C.产量定额与时间定额成正比

D.时间定额中不包含工人必须的休息时间【答案】：B82.建筑装饰装修工程当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，对既有建筑结构安全性进行核验、确认的单位是：()

A.原结构设计单位

B.原施工单位

C.原装饰装修单位

D.建设单位【答案】：A83.设计方项目管理的目标包括设计的()。

A.成本目标

B.进度目标

C.质量目标

D.维护目标E项目建设的投资目标【答案】：A84.单位工程中的分部工程是按（）划分的。

A.设计系统或类别

B.工种、材料

C.施工工艺、设备类别

D.专业性质、工程部位【答案】：D85.某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万m＜sup>3＜/sup>，合同中约定土方工程单价为16元/m＜sup>3＜/sup>，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整为15元/m＜sup>3＜/sup>。该工程实际完成土方工程量1.8万m＜sup>3＜/sup>，则土方工程实际结算工程款为()万元。

A.27.00

B.28.50

C.28.65

D.28.80【答案】：C86.（2020年真题）根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（）报建设单位。

A.工程质量确认报告

B.工程质量评估报告

C.工程质量验收方案

D.工程质量验收证书【答案】：B87.提升高度在（）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.50

B.100

C.150

D.200【答案】：C88.当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B89.某建筑工程的主体结构中，模板分项工程质量应由（）组织项目专业技术负责人等进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位现场代表【答案】：A90.下列关于法律责任的表述中，符合《产品质量法》的是

A.社会团体对产品质量作出保证，而该产品又不符合其保证的质量要求，给消费者造成损失的，应与产品的生产者、销售者承担连带责任

B.产品质量检验机构出具的检验结果不实，造成损失的，应当承担连带责任

C.产品质量认证机构对不符合认证标准而使用认证标志的产品，未依法责令其改正的，对因产品不符合认证标准给消费者造成的损失，与产品的生产者、销售者承担连带责任

D.社会中介机构对产品质量做出承诺、保证，而该产品又不符合其承诺、保证的质量要求，给消费者造成损失的，由产品的生产者、销售者承担连带责任【答案】：A91.在质量数据的特征值中，（）虽然计算简单、使用方便，但粗略，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。

A.标准偏差

B.变异系数

C.极差

D.样本中位数【答案】：C92.（2019年真题）在施工单位提交的下列报审表、报验表中，专业监理工程师签署意见后，总监理工程师还应签署审核意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工控制测量成果报验表

C.分项工程质量报验表

D.工程材料、构配件、设备报审表【答案】：A93.表述质量管理体系并规定质量管理体系术语的质量管理体系标准是()。

A.GB／T19000-2000

B.GB／T19001-2000

C.GB／T19004-2000

D.ISO19011【答案】：A94.当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（）。

A.工程延期调查报告

B.工程延期审核报告

C.工程延期意向通知

D.工程延期临时决定【答案】：C95.项目监理机构控制设计进度时，在设计工作开始之前应审查设计单位编制的（）。

A.进度计划的合理性和可行性

B.技术经济定额的合理性和可行性

C.设计准备工作计划的完整性

D.材料设备供应计划的合理性【答案】：A96.下列关于竣工结算的说法中，错误的是()

A.发包人应在收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或提出修改意见

B.承包人收到竣工结算价款后7天内将竣工工程交付发包人

C.发包人确认竣工结算报告后向承包人支付竣工结算价款

D.发包人收到竣工结算报告及结算资料56天内不支付竣工结算价款的，承包人可向人民法院申请拍卖该工程，并从拍卖的价款中优先受偿【答案】：B97.司法过程离不开多方当事人的诉讼参与。司法裁判，必须是受到判决影响的有关各方参与下，通过提出证据并进行理性说服和辩论，以此为基础促进裁判的制作。这体现了司法的哪一特点？

A.独立性

B.被动性

C.交涉性

D.程序性【答案】：C98.建设单位应当自工程竣工验收合格起（）日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.15

B.20

C.25

D.30【答案】：A99.实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向（）负责。

A.总承包单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位【答案】：A100.工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见【答案】：B101.民用建筑设计评选应围绕（），从规划控制、场地设计、建筑物设计、室内环境、建筑设备等方面展开。

A.规划设计方针和要求

B.建筑设计方针和要求

C.土地设计方针和要求

D.征收设计方针和要求【答案】：B102.竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少于（）个检验点。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：B103.（）应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料。应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单。

A.监理单位

B.建设单位

C.施工单位

D.咨询单位【答案】：B104.影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于（）。

A.业主因素

B.施工技术因素

C.组织管理因素

D.社会环境因素【答案】：B105.下列流水施工参数中，供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间是指（）。

A.流水段

B.工作面

C.流水节拍

D.流水步距【答案】：B106.模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。

A.2

B.3

C.5

D.10【答案】：B107.水泥安定性不合格会造成的质量缺陷是（）。

A.混凝土蜂窝麻面

B.混凝土不密实

C.混凝土碱骨料反应

D.混凝土爆裂【答案】：D108.招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是()。

A.暂估价

B.暂列金额

C.总承包服务费

D.工程税金【答案】：A109.下列费用中，属于建筑安装工程规费的是()。

A.教育费附加

B.地方教育附加

C.职工教育经费

D.住房公积金【答案】：D110.建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（）。

A.专业工作队数等于施工过程数

B.相邻施工过程的流水节拍相等

C.相邻施工段之间可能有空闲时间

D.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】：D111.某进口设备装运港船上交货价为200万美元，国外运费为10万美元，国外运输保险费为6万美元，外贸手续费率为1.5%。若美元兑人民币的汇率为6.5，则该进口设备的到岸价为（）万元人民币。

A.1230.00

B.1404.0

C.1425.06

D.1351.47【答案】：B112.当采用前锋线比较法比较实际进度与计划进度时，如果实际进展点落在检查日期的左侧，则表示该工作()。

A.实际进度拖后

B.实际进度超前

C.实际进度与计划进度一致

D.超额完成任务量【答案】：A113.在质量事故发生后，（）应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.事故调查组

D.事故单位【答案】：B114.对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4d，该工作到计划最迟完成时间尚需3d，则该工作()。

A.可提前1d完成

B.正常

C.影响总工期1d

D.影响总工期3d【答案】：C115.单位工程验收时，对主要功能还须进行抽查，抽查项目是在检查资料文件的基础上由（）商定。

A.监理和建设单位

B.施工和设计单位

C.设计和建设单位

D.参加验收的各方人员【答案】：D116.（2017年真题）建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）。

A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件

B.考察投标单位并作出考察结论

C.确定投标单位初选名单

D.确定设备采购合同条款【答案】：A117.已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1～4周实际完成的工程量见下表，则截止第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的()＜br>

A.左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60t

B.右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60t

C.左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50t

D.右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50t【答案】：D118.混凝土浇筑时其自由落下高度不应超过2m，其原因是（）。

A.减少混凝土对模板的冲击力

B.防止混凝土离析

C.加快浇筑速度

D.防止出现施工缝【答案】：B119.下列不属于工程保修阶段监理单位工作的是（）。

A.文件归档

B.协调联系

C.界定责任

D.检查验收【答案】：A120.对建设项目环境管理提出的“三同时”要求，是指环境治理设施与项目主体工程必须()

A.同时开工、同时竣工、同时投产使用

B.同时设计、同时施工、同时投产使用

C.同时开工、同时竣工、同时验收

D.同时设计、同时开工、同时验收【答案】：B121.通过缩短某些工作持续时间的方式调整施工进度计划时，可采取的技术措施是（）。

A.增加工作面

B.改善劳动条件

C.增加每天的施工时间

D.采用更先进的施工机械【答案】：D122.做好工程施工记录、保存各种信息档案，参与处理索赔事宜，属于施工阶段投资控制的（）措施。

A.组织

B.经济

C.技术

D.合同【答案】：D123.下列关于通风与空调工程的说法，错误的是（）。

A.防火风管和排烟风管使用的材料应为可燃材料

B.风机盘管和管道的绝热材料进场时，应取样复试合格

C.空调水管道系统应进行强度和严密性试验

D.风管穿过墙体或楼板时，应按要求设置套管并封堵密实【答案】：A124.在工程建设过程中，属于影响工程进度的组织管理因素是（）。

A.不合理的施工方案

B.不明的水文气象条件

C.向有关部门提出各种申请审批手续的延误

D.设计内容不完善，规范应用不恰当【答案】：C125.进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（）。

A.出厂合格证

B.质量证明书

C.生产许可证

D.使用说明书【答案】：A126.某生产性项目正常生产年份应收账款、预付账款、存货、现金的平均占用额度分别为100万元，80万元、300万元和50万元，应付账款、预收账款的平均余额分别为90万元和120万元，则该项目估算的流动资金为（）万元。

A.270

B.320

C.410

D.480【答案】：B127.在进度计划实施中进行调整，若（）则只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制实际进度检查日期之后的简化网络计划即可。

A.项目总工期允许拖延

B.项目计算工期小于计划工期

C.偏差发生在非关键线路

D.总时差不等于零【答案】：A128.工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，（）应组织相关人员对工程变更费用及工期影响作出评估。

A.总监理工程师

B.建设单位

C.施工单位

D.专业监理工程师【答案】：A129.建设活动主体资格的管理属于（）的管理职能。

A.业主

B.政府

C.监理单位

D.施工单位【答案】：B130.部分费用综合单价中未包括分项工程的()

A.措施费、管理费和规费

B.措施费、利润和规费

C.管理费、规费和税金

D.措施费、规费和税金【答案】：D131.工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。

A.紧后工作最早开始

B.紧前工作最迟开始

C.整个任务按期完成

D.所有后续工作机动时间【答案】：C132.施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（）。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门【答案】：A133.下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.提出调整进度计划的措施

C.现场实地检查工程进度情况

D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】：C134.下列事件中，需要进行现场签证的是（）。

A.合同范围以内零星工程的确认

B.修改施工方案引起工程量增减的确认

C.承包人原因导致设备窝工损失的确认

D.合同范围以外新增工程地确认【答案】：B135.初步设计阶段的限额设计控制工作的重点是()

A.设计方案的优化选择

B.工程量清单的编制

C.设计预算的审查

D.设计变更的审批【答案】：A136.确定合格供货厂商的初选入围时，对需要承担设计并制造专用设备的供货厂商或承担制造并安装设备的供货厂商，需要审查的资料不包括()。

A.供货厂商的营业执照

B.供货厂商的生产许可证

C.供货厂商的设计资格证书

D.供货厂商的地址和联系方式【答案】：D137.工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位代表

D.建设单位项目负责人【答案】：B138.在工程项目竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用属于()

A.建筑安装工程措施费

B.建筑安装直接工程费

C.建设单位管理费

D.建设单位生产准备费【答案】：A139.监理工程师不仅可以编制监理总进度计划，还可将该计划按（）进行分解。

A.年、季、月

B.各个分项目

C.各工程类别

D.各个参与的投标单位【答案】：A140.分析项目盈利能力的主要指标有()。Ⅰ.财务净现值；Ⅱ.财务内部收益率；Ⅲ.投资回收期；Ⅳ.利息备付率；Ⅴ.速动比率

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】：B141.关于公证机构和公证员的法律责任，下列哪些表述是正确的？

A.公证员在履行公证职责过程中，严重不负责任，出具的公证书有重大失实，造成严重后果的，以出具证明文件重大失实罪追究刑事责任

B.公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向承办公证员追偿

C.公证机构对存在错误的公证书，经当事人、利害关系人申请仍不纠正或补正的，人民法院应当认定公证机构存在过错

D.公证机构或公证员泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的，人民法院应当认定公证机构存在过错【答案】：A142.向生产厂家订购设备质量控制工作的首要环节是对（）进行评审。

A.采购方案

B.质量合格标准

C.工艺方案合理性

D.合格供货厂商【答案】：D143.为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时首先应该做的是（）。

A.确定短期目标

B.按施工阶段确定目标

C.将施工进度总目标从不同角度层层分解

D.将施工进度总目标直接按计划期分解【答案】：C144.（）是计划执行信息的主要来源，是进度分析和调整的依据，也是进度控制的关键步骤。

A.进度计划执行中的跟踪检查

B.定期召开现场会议

C.实际进度数据的加工处理

D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】：A145.某工程施工至2017年12月底，经统计分析：已完工作预算投资480万元，已完工作实际投资510万元，计划工作预算投资450万元，该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.88

B.0.94

C.1.06

D.1.07【答案】：B146.在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的()

A.总时距

B.持续时间

C.间歇时间

D.总时差【答案】：D147.下列选项中，不属于工程初步设计质量管理主要工作内容的是（）。

A.施工单位的选择

B.起草设计任务书

C.起草设计合同

D.分阶段设计审查【答案】：A148.关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。

A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位

B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位

C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包

D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位【答案】：D149.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，分部工程质量验收应由()组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：B150.工程勘察工作中，通过搜集、分析已有资料，进行现场踏勘的是（）。

A.可行性研究勘察

B.决策勘察

C.初步勘察

D.详细勘察【答案】：A151.在68题所示的双代号时标网络计划中，如果

A.0

B.1

C.2

D.3【答案】：B152.2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。调值公式中的固定系数为0.3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20%，水泥的费用占合同调值部分的40%，其他成本要素的价格均未发生变化。2010年3月应调整的合同价的差额为()万元。

A.84

B.126

C.1584

D.1626【答案】：A153.下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。

A.确定投资目标

B.确定资金使用计划

C.结算已完工程费用

D.提出投资目标调整建议【答案】：A154.工程发生质量事故后，应由（）签发《工程暂停令》。

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目经理

D.设计负责人【答案】：B155.（2020年真题）民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。

A.场地设计

B.建筑物设计

C.规划控制指标

D.绿色设计【答案】：A156.某工程基础底板的设计厚度为1m，承包人根据以往的施工经验，认为该设计有问题，未经项目监理机构同意，即按1.2m厚度施工。专业监理工程师在计量时，对承包人多完成的工程量应（）。

A.予以计量

B.不予计量

C.计量一半

D.由发包人与承包人协商处理【答案】：B157.（）是程序文件的支持性文件，是对具体的作业活动给出的指示性文件。

A.质量手册

B.质量计划

C.质量记录

D.作业文件【答案】：D158.工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（）。

A.工程总成本最低条件下的资源均衡安排

B.资源均衡使用条件下的最短工期安排

C.资源使用最少条件下的合理工期安排

D.资源有限条件下的最短工期安排【答案】：D159.（2018年真题）某新建项目，建设期2年，申请银行贷款1080万元，预计第一年贷款480万元，第二年贷款600万元，年利率6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。

A.47.664

B.62.064

C.65.160

D.93.600【答案】：B160.在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规是（）。

A.《中华人民共和国建筑法》

B.《中华人民共和国节约能源法》

C.《建筑工程施工许可管理办法》

D.《民用建筑节能条例》【答案】：D161.分包工程开工前，项目监理机构审核施工单位报送的分包单位资格报审表，（）进行审核并提出审查意见。

A.项目经理

B.专业监理工程师

C.建设单位

D.总监理工程师【答案】：B162.监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取()，用于证明其质量符合要求。

A.质量计划

B.质量文件

C.质量信息

D.质量手册【答案】：B163.工程质量形成过程中，（）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

A.项目建议书

B.项目可行性研究

C.项目策划

D.项目决策【答案】：D164.下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。

A.极差

B.中位数

C.算术平均数

D.极值【答案】：A165.对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送()和经设计等相关单位认可的处理方案。并对质量事故的处理过程进行跟踪检查。

A.质量事故调查报告

B.监测单位的鉴定意见

C.质量事故状况观测记录

D.质量事故处理依据【答案】：A166.随着BIM技术不断深化应用，越来越多的企业领导深刻认识到BIM所带来的巨大应用价值，为企业项目带来数以倍计的经济效益，其具体价值有()。

A.用BIM收益最大的是业主

B.用BIM动力最大的是业主

C.用BIM动力最大的是施工

D.用BIM收益最大的是施工

E.用BIM贡献最大的是设计【答案】：A167.对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（）。

A.全数抽样

B.简单随机抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样【答案】：B168.（2022年真题）工程网络计划中，工作之间因资源调配需要而确定的先后顺序关系属于（）关系。

A.组织

B.搭接

C.工艺

D.平行【答案】：A169.关于主体结构、节能分部工程的验收，参与者不包括（）。

A.施工单位质量部门负责人

B.施工单位技术负责人

C.勘察单位项目负责人

D.设计单位项目负责人【答案】：C170.在某地下工程施工时，由于处理地下文物造成工期延长，所延长的工期（）。

A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补

B.应经监理工程师核查证实后，纳入合同工期

C.应经监理工程师核查证实后，其中一半时间纳入合同工期

D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期【答案】：B171.下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。

A.审查承包商提交的进度计划

B.建立进度协调会议制度

C.加强索赔管理

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】：C172.在建设工程网络计划实施中，某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，如

A.减小关键线路上该工作后续工作的自由时差

B.缩短关键线路上该工作后续工作的持续时间

C.对网络计划进行“资源有限、工期最短”的优化

D.减小关键线路上该工作后续工作的总时差【答案】：B173.项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，由（）审查，符合要求的，予以签认。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理机构负责人

D.监理机构技术负责人【答案】：A174.在2015版ISO9000族标准的构成中，（），奠定了理论基础、统一术语概念和明确指导思想的作用。

A.《质量管理体系基础和术语》

B.《质量管理体系要求》

C.《组织持续成功的管理一种质量管理方法》

D.《管理体系审核指南》【答案】：A175.用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（）。

A.徐变量

B.凝结时间

C.稠度

D.弹性模量【答案】：C176.按照我国现行规定，建设工程严重质量事故的调查组由()

A.事故发生地市、县建设行政主管部门组织

B.省、自治区、直辖市建设行政主管部门组织

C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门提出组成意见，人民政府批准

D.市、县建设行政主管部门提出组成意见，相应级别人民政府批准【答案】：B177.工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。

A.单一性原因

B.必然性原因

C.系统性原因

D.偶然性原因【答案】：D178.单代号搭接网络计划中，时距是指相邻两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.时间差值

C.机动时间

D.搭接时间【答案】：B179.根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：A180.下列内容中，应列入施工进度控制工作细则的是（）。

A.进度控制的方法和措施

B.进度计划协调性分析

C.工程材料的进场安排

D.保证工期的技术组织措施【答案】：A181.1988年，甲敲诈勒索乙5000元钱，为抗拒抓捕将追赶的路人丙打死。1999年底甲醉酒驾车将丁撞成重伤，次日，丁被人发现后送往医院抢救无效死亡。2013年初全部案发。关于甲的行为的处理，下列哪一说法正确？