建设工程施工合同(房建市政工程)2025年运输协议_第1页
建设工程施工合同(房建市政工程)2025年运输协议_第2页
建设工程施工合同(房建市政工程)2025年运输协议_第3页
建设工程施工合同(房建市政工程)2025年运输协议_第4页
建设工程施工合同(房建市政工程)2025年运输协议_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同(房建市政工程)2025年运输协议本协议由以下双方于______年______月______日在______签订:甲方(发包人):_________(名称/姓名)法定代表人/负责人:_________注册地址:_________通讯地址:_________联系电话:_________乙方(承包人):_________(名称/姓名)法定代表人/负责人:_________注册地址:_________通讯地址:_________联系电话:_________鉴于甲方拟建设位于______的______工程项目(以下简称“本项目”),项目类型为房建市政工程,甲方委托乙方进行施工总承包;为保障本项目施工顺利进行,明确双方在工程施工过程中相关物资运输事宜的责任与义务,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,以及甲乙双方签订的《建设工程施工合同(房建市政工程)2025年》(合同编号:_________,以下简称“主合同”),经友好协商,达成以下协议,以资共同遵守。第一条定义与依据第一条本协议所称“运输物品”包括但不限于本项目施工所需的主要建筑材料(如水泥、钢筋、砂石、砖、管材、防水材料等)、设备(如大型机械设备、中小型设备、周转材料等)、成品、半成品、工程渣土以及其他甲方或乙方指示需要运输的物资。第一条本协议是主合同的组成部分,与主合同具有同等法律效力。本协议的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律及相关法规政策。第一条除非本协议另有约定,否则本协议所述“甲方”、“乙方”均指主合同所述的“发包人”、“承包人”。第二条运输范围与计划第一条本协议项下的运输范围涵盖本项目施工期间所需运输的所有运输物品,自物品来源地/供应商至本项目施工现场及根据施工需要可能涉及的其他地点。第一条乙方应根据主合同项下的施工进度计划及甲方的实际需求,编制详细的运输需求计划,并提前______日提交甲方确认。甲方应在收到计划后______日内予以书面确认或提出修改意见。运输计划发生调整的,双方应协商一致并签署补充文件。第一条甲方有权根据工程变更、紧急情况等需要,随时向乙方发出运输指令,乙方应在合理范围内予以配合。第三条运输方式与路线第一条运输方式:主要采用公路运输方式。对于特殊大型设备或材料,可采用甲方指定的或其他经甲方书面同意的方式。第一条运输路线:运输路线应优先选择最近、最安全的路径。乙方应提前了解并遵守相关交通管理规定及市政道路使用要求,办理必要的通行手续。因运输车辆通行对市政道路造成的损坏,由责任方承担修复费用。第四条运输责任与义务第一条甲方的责任:(一)向乙方提供准确的运输需求信息和批准的运输计划。(二)负责办理运输路线(特别是市政道路)所需的主管部门许可、超限运输许可等手续,并承担相关费用。(三)指定运输物品的接收地点,负责接收点现场的必要清理和准备,确保乙方或承运方能顺利卸货。(四)按照本协议第五条的约定,按时足额支付运输费用。(五)负责提供或委托处理运输过程中对运输物品的特殊保管、装卸或运输要求(如需特殊卸货设备、夜间运输等)。(六)确保运输物品符合国家及地方关于安全运输、环境保护的相关规定,特别是对于易燃、易爆、有毒有害等危险品,应按相关规定进行标识、包装和申报。第一条乙方的责任:(一)根据运输计划及甲方指令,负责组织安排运输活动。乙方可以选择自行组织运输,或委托具有相应运输经营资质和良好信誉的第三方承运单位进行运输。如委托第三方,乙方应向甲方提供承运方的基本情况及资质证明,并承担管理责任。(二)确保所委托的承运方具备合法的运输经营资质、有效的运输车辆证件(如行驶证、道路运输证)及必要的安全生产条件。(三)负责或委托承运方办理运输车辆在运输过程中所需的一切税费、保险(包括但不限于承运人责任险、第三者责任险)等手续,并确保保险有效。(四)负责将运输物品按照约定时间和路线,安全、及时地运输至指定接收地点。乙方应对运输过程中运输物品的完好性承担主要责任。(五)负责与接收方(或甲方代表)办理运输物品的交接、签收手续。如因乙方或其委托的承运方原因导致货物在运输途中发生毁损、灭失,乙方应承担赔偿责任(除非已通过合理方式转嫁风险,如投保)。(六)遵守国家及地方有关交通运输的法律法规和规章,文明驾驶,安全运输,确保运输车辆及人员的安全。(七)配合甲方及接收方进行现场接收、清场等工作,并承担因此产生的必要费用。第一条运输方的责任(若适用):(一)按照乙方或甲方提供的运输计划、指令,在约定时间内完成运输任务,确保运输物品安全送达。(二)遵守交通规则,确保运输安全。负责其人员及车辆的日常管理和安全。(三)在运输过程中遇到特殊情况或意外时,应立即通知乙方(或甲方,根据约定),并采取积极措施加以处理。(四)按照约定向乙方(或甲方)提供有效的运输单据。第五条运输费用与结算第一条运输费用的计算方式采用______(选择一项或组合:按运输物品重量乘以单位重量运费率计算;按运输物品体积乘以单位体积运费率计算;按运输车辆类型、运输距离包干计算;按单次运输任务计费;其他约定方式)。第一条运输费用的单价/包干价格暂定为______(具体金额或计算标准)。该价格______(选择:包含/不包含燃油附加费、过路过桥费等)。如采用可调价格,则约定价格调整的条件(如燃油价格变动超过______%、国家相关政策调整等)和调整计算方法。第一条费用结算周期为______(选择:每月/每______吨/每______公里/每单次运输后)。乙方应在结算周期结束后______日内,向甲方提交运输费用结算清单及相关证明文件(如运输单据、过路费票据等)。甲方应在收到结算清单及证明文件后______日内进行核对,并支付相应费用。第一条甲方应将运输费用支付至乙方指定的以下账户:账户名称:_________开户银行:_________银行账号:_________第一条任何一方变更联系方式或银行账户信息,应提前______日以书面形式通知对方。第六条安全与保险第一条各方应在各自职责范围内,严格遵守安全生产法律法规,确保运输活动安全进行。乙方应负责运输车辆及操作人员的安全管理,并承担相应的安全责任。第一条乙方(或其委托的承运方)必须为执行本项目运输任务的运输车辆投保承运人责任险和足额的第三者责任险,保险期间应覆盖本协议有效期内。乙方应将保险单复印件提交甲方备案,并确保保险持续有效。因运输车辆原因造成的人身伤亡或财产损失,由承运方及乙方按责任承担,甲方有权向乙方索赔。第一条发生运输安全事故,造成人员伤亡或财产损失的,责任方应依法承担赔偿责任。非责任方根据情况也可向责任方索赔。第七条违约责任第一条乙方未能按时完成运输任务,导致影响工程进度,每延误一日,应向甲方支付合同总运输费用______%的违约金,但累计违约金不超过合同总运输费用的______%。逾期超过______日的,甲方有权解除本协议中关于运输的条款,并要求乙方赔偿损失。第一条因乙方或其委托的承运方原因,导致运输物品发生毁损、灭失,乙方应负责修复或赔偿(赔偿金额不超过物品损失的实际价值)。乙方未能妥善保管运输物品,造成甲方或其他第三方损失的,应承担赔偿责任。第一条甲方未能按时支付运输费用,每逾期一日,应向乙方支付应付未付运输费用______%的违约金。逾期超过______日的,乙方有权暂停运输或解除本协议。第一条任何一方违反本协议关于安全责任、保险责任、环境保护等方面的约定,给对方或第三方造成损失的,应承担赔偿责任。第八条不可抗力第一条不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于地震、洪水、台风、战争、动乱、政府行为等。第一条遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后______日内书面通知对方,并提供相关证明文件。双方应根据不可抗力的影响程度,协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。因不可抗力造成的损失,各自承担。第九条争议解决第一条因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决。第一条协商不成的,任何一方均有权向______(选择:有管辖权的人民法院提起诉讼或提交______仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁)解决。第一条选择诉讼的,约定管辖法院为______人民法院。选择仲裁的,约定仲裁机构为______仲裁委员会,仲裁规则为______。第十条协议生效与终止第一条本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。第一条本协议在主合同有效期内持续有效。主合同终止或解除的,本协议相应终止或解除。第一条本协议项下的运输任务全部完成,相关费用结算完毕,且所有款项结清后,本协议自动终止。第十一条其他第一条本协议未尽事宜,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论