东溪水库扩建工程招标文件

1、招标公告 2、投标须知 2.1总则 142.2招标文件的组成、澄清和修改 152.3现场考察 162.4投标文件的编制 172.5投标文件的递交 192.6投标文件的不予受理 202.7开标与评标 20 212.9重新招标 222.10履约担保 222.11签订合同 222.12实质性响应招标文件及评审打分资料 22 234、合同文件 295、技术标准和要求 486、投标文件格式 51I、资格标投标文件格式 53II、技术标投标文件格式 63III、资信标投标文件格式 66IV、商务标投标文件格式 71金义新区（金东区）东溪水库扩建工程勘察设计招标公告金义新区（金东区）东溪水库扩建工程已由金东发改投[2020]77号批复建设，建设资金来源为财政资金。项目法人为金华市金东区水利水电公司，招标代理机构为大地工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对工程的勘察设计进行公开招标。现将本次招标内容和投标资格条件等公告如下：1、项目概况与招标有关事项1.1工程概况拟扩建东溪水库位于金义新区澧浦镇，水库所在的流域为东阳江支流东溪。东溪水库扩建后总库容995.0万m3，正常库容849.2万m3。工程主要枢纽建筑物有拦河坝、泄水建筑物、引水建筑物、发电厂房、灌溉供水建筑物、河道整治建筑物及交通建筑物等。拦河坝坝址位于原坝址下游约60m处，坝型为混凝土重力坝，最大坝高51.50m。本工程估算总投资为26421万元。1.2招标内容金义新区（金东区）东溪水库扩建工程主要建设内容为大坝、溢洪道、放水涵管、管理房。本次招标内容为招标范围内的初步设计、招标设计、施工图设计、工程勘察测量、相关专题及后续服务工作（含施工期地质编录）等内容。1.3工程质量要求按国家技术规范、标准及规程，分阶段达到设计任务书和规范要求的设计及勘察深度。1.4服务周期计划服务期为940日历天。具体服务期为自本项目设计合同签订之日起至项目通过竣工验收止。其中：（1）初步设计（送审稿）递交时间：合同签订后30日历天内递交；（2）招标图递交时间：初步设计批复后20日历天内提交；（3）施工图纸递交时间：在初步设计批复后30日历天内递交；（4）工程测量、地质勘察必须满足设计文件编制的要求；（5）后续服务：从开工之日起至项目竣工验收。施工期和缺陷责任期均包括勘察设计服务（包括现场设计服务、施工期的地质服务和施工配合服务等）、后续服务（6）各报批稿（或最终稿）递交时间：在各项工作审查后15天内。2、资格条件2.1投标人：2.1.1具有以下①、②、③资质。①设计资质：具有工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业丙级及以上资质或工程设计水利行业水库枢纽专业丙级及以上资质；②工程勘察资质：具有住建部门颁发的工程勘察综合类甲级或工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上资质证书；③工程测量资质：具有工程勘察工程测量专业乙级及以上资质或测绘资质工程测量专业乙级及以上资质。2.1.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头人应由具有2.1.1项中设计资质的单位承担，联合体成员总数不2.1.3投标人（联合体投标的指联合体牵头人）自2018年1月1日以来（以初步设计批复文件的日期为准）完成过初设批复工程总投资在1亿元及以上的水利工程的初步设计编制工作。（证明材料：①设计业绩的合同，②初步设计批复文件。①、②必须同时提供）。2.2拟派项目负责人（联合体投标的，应由联合体牵头人拟派）：拟派项目负责人具有水利类工程师及以上技术职称。2.3投标人及其拟派项目负责人在投标截止日未被项目所在地区（省级、市级或区级）的水利建设市场限制投标。2.4投标人及其拟派项目负责人近三年（2020年1月1日以来）无行贿犯罪记录（以中国裁判文书网页面显示内容为准，有行贿犯罪行为以法院判决为准，时间以法院判决书判决的日期为准）。3、本次招标采用资格后审。4、招标文件的获取（若为联合体投标，由联合体牵头人下载招标文件，联合体信息都在标书中体现即可）凡有意参加投标者（若为联合体投标，指联合体牵头人请于2023年3月7日至2023年3月27日13时30分前登录金东区公共资源电子交易综合系统参与本工程、下载招标文件及相关资料。5、投标文件递交5.1投标文件递交方式：本项目采用全流程电子评标，投标人在投标截止时间前在全流程系统中上传电子投标文件，无需递交纸质投标文件。5.2投标文件递交的截止时间：2023年3月27日13时30分。5.3开标时间前30分钟，投标人应使用钉钉软件进入开标直播群（开标过程通过钉钉群（大地金华地区开标群）进行直播，钉钉群号33305271），开标全过程将在钉钉群中进行直播。5.4本项目招、投标工具使用金东区最新通用版不见面招、投标工具版本V1.2.9版本(金华通用一键解密)，工具下载地址：/art/2022/7/22/art_1229453048_59309213.ht6、发布公告的媒介本次招标公告在金华市公共资源交易中心金东区分中心网站（/col/col1229352903/index.html）上发布。7、联系方式招标人：金华市金东区水利水电公司招标代理人：大地工程咨询有限公司联系人：屈先生联系电话134567713742023年3月7日注意事项：1、潜在投标人可在金华市公共资源交易中心金东区分中心网中浏览招标文件。如已注册账号且办理过浙江CA证书和电子签章，在市本级交易平台均可直接绑定使用，无需另行付费（咨询电话,可通过账号登录系统下载招标文件。2、招标文件的澄清、修改或招标补充文件等有关招标信息刊登在金华市公共资源交易中心金东区分中心网的公告内，投标人应及时关注网站公告下本项目的补遗文件并下载。因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。3、缴纳投标保证金需从CA锁办理，网上缴纳投标保证金，缴纳后进入CA锁复核是否缴纳成功，若未缴纳成功请及时系。4、电子招标注意事项：①招标代理公司使用V1.2.9招标工具编制完成后缀名为“.招标书”的电子版招标文件并上传至网上交易系统。②投标企业自行下载后缀名为“.招标书”的电子版本招标文件，投标人必须使用V1.2.9投标工具编制后缀名为“.加密标书”的电子版本投标文件。③投标企业必须将软件生成的投标文件（后缀名“.加密标书”）上传至网上交易系统。④在使用招投标工具及上传招投标文件过程中遇到问题，请及时联系服务电话周工）王工）、4000166166转4转擎洲计价热线（24小时客服QQ请咨询：800181896选择金华地区（正常工作时间在线8:30-17:00）。投标须知前附表条款号说明与要求招标工程名称金义新区（金东区）东溪水库扩建工程勘察设计合同名称金义新区（金东区）东溪水库扩建工程勘察设计合同招标人金华市金东区水利水电公司招标代理人大地工程咨询有限公司工程建设地点金义新区澧浦镇招标工程投资项目估算总投资约2.6421亿元，其中工程部分（含专项工程）投资约1.35亿。资金来源财政资金0招标范围金义新区（金东区）东溪水库扩建工程的初步设计、招标设计、施工图设计、工程勘察测量、相关专题及后续服务工作（含施工期地质编录）等内容。1计划服务期为940日历天。具体服务期为自本项目设计合同签订之日起至项目通过竣工验收止。其中：（1）初步设计（送审稿）递交时间：合同签订后（2）招标图递交时间：初步设计批复后20日历天内提交；（3）施工图纸递交时间：在初步设计批复后30日历天内递交；（4）工程测量、地质勘察必须满足设计文件编制的要求；（5）后续服务：从开工之日起至项目竣工验收。施工期和缺陷责任期均包括勘察设计服务（包括现场设计服务、施工期的地质服务和施工配合服务等）、后续服务等。（6）各报批稿（或最终稿）递交时间：在各项工作审查后15天内。2招标方式公开招标2.1.3投标人资格详见招标公告2.1.7非主体工程的设计允许分包。分包单位资格资质必须满足有关法规规定要求，分包内容提交成果时间、成果质量均需满足招标文件要求，投标人负总责。分包人由承包人自行选择，在项目实施前，承包人应将分包人的有关情况以书面形式报发包人审批，经发包人考察认可后方可分包并实施。2.3.1现场考察不组织现场考察2.3.2标前会议不召开标前会议投标文件有效期自投标截止时间起90天投标保证金投标保证金金额：人民币50000元整截止时间：2023年3月24日（以到账时间为准）投标保证金形式：投标人可以以下任意一种形式递交投标保证金：（1）网上缴纳投标保证金递交方式：从企业基本账户汇出，账号、开户行信息通过CA登录“金华市公共资源交易中心金东区分中心全流程电子交易综合系统38/jhjdztb/”获取，点击“缴纳保证金”，选择需要缴纳保证金的项目（标段）并点击“获取账号”，选择银行确认后系统生成“缴纳订单”；投标人在转账时请按照“缴纳订单”中的信息填写收款账号、开户行信息。注：1、账号根据不同项目（标段）随机生成，此账号只在本项目（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。2、投标保证金要求单笔付款，并且与“缴纳订单”中的金额一致。未在规定时间内足额到帐的，其投标文件将不予受理。3、投标保证金未在规定时间内足额到帐的（必须缴纳到上述指定账户）；4、投标人缴纳的投标保证金存在以下情形之一的；视为未提交投标保证金：①未注明用途或注明错误且投标文件中未附投标保证金用途证明资料的；②未从本单位基本账户汇出。③未附企业基本账户开户许可证及投标保证金缴纳凭证复印件。因未遵照文件规定造成其投标文件无法递交，一切后果由投标人自行承担。咨询电话：057983180571开户名称：金华市公共资源交易中心金东区分中心；用途：金义新区（金东区）东溪水库扩建工程勘察设计投标保证金（可以简写，但必须体现本工程）（2）电子保险保单缴纳：登录“金东区公共资源交易中心系统”，在投标保证金缴纳页面选择需要缴纳保证金的项目（标段），点击“电子保单”按钮跳转至电子投保平台并按系统提示完成购买。咨询电话：400-857-6077，操作手册下载网址：/jhjdztb/gcjytzgg/27006.htm注：1、投标人应当以基本账户购买电子保单；2、电子保单的出单时间应当在投标保证金截止时间之前，逾期视作无效；3、投标人不按照操作手册载明的步骤操作，导致交易系统无法记录保单信息的，造成的后果由投标人自负。因交易系统、投保平台发生故障等非投标人原因导致无法正常投保的，投标人可在投标保证金缴纳截止时间之后的一个工作日内到柜台以购买纸质保单方式投保，并在开标当天携带纸质保单至开标现场备查，经查确认纸质保单属实的，仍视为投标保证金缴纳成功。投保专员联系电话地址：金华市金瓯路299号（非工作（3）银行保函、融资性担保公司保函缴纳：银行保函、融资性担保公司保函上须明确注明用于本项目投标保证金，保函额度须满足投标保证金额度要求。出具保函的银行需满足以下条件：1、投标人应当以基本账户购买电子保单;2、在招标项目所在地市内的银行或融资性担保公司；3、按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付。4、保函有效期须大于等于投标有效期。投标文件份数本项目采用全流程电子评标，无需递交纸质投标文件。但中标单位须在中标公示结束后向招标代理机构提供完整的投标文件的包封加密电子投标文件，根据投标文件的格式及内容，在相应的模块上传资料。投标截止时间时间：2023年3月27日13时30分（北京时间，下同）时间：2023年3月27日13时30分地点：金华市公共资源交易中心金东区分中心一楼开标室（金东区联建楼东大门（康济南街220号）。2.10.1履约保证金1）履约保证金：中标合同价的2%。2）履约担保的形式：现金或银行转账或银行保函或保险保函形式提交履约保证金。3）中标人在接到中标通知书后的7天内须向招标人提交，履约保证金在工程完工验收合格后的30日内退还。2.11.1合同签订中标人收到中标通知书后15天内实质性响应招标文件及评审打分资料一、实质性响应招标文件资料1、企业法人营业执照；2、资质等级证书副本；3、联合体各方签订的共同投标协议（联合体投标的）；4、项目负责人的职称证书（水利相关专业职称证书指水利专业职称评委会评定的职称证书或职称证书中已注明水利专业的职称证书，如仍无法证明的，还需提供水利类的毕业证书）；5、业绩证明材料：①设计业绩的合同，②初步设计批复文件。①、②必须同时提供。6、项目负责人近3个月内任意1个月社保证明文件复二、评审打分资料详见评标办法。注：①以上一、二条涉及证书（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效）、资料应在投标文件中附复制件，并加盖投标人公章或电子公章。若投标文件中未附上述资料的，属招标文件实质性要求响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少处理；属打分评审资料的，按相应评分内容不得分处理。②本次招标，不要求递交原件，投标人应确保投标文件中相关复印件完整、清晰可辨。③水利建设市场限制投标情况及行贿犯罪记录，由投标人根据招标文件规定的格式作出相应的承诺即可。招标人在定标前，对中标候选人的水利建设市场限制投标情况及行贿犯罪记录进行查询，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。④实施方案批复等同于初步设计批复。补充以下条款：联合体形式投标说明：1、以联合体形式投标的，投标人的名称应为联合体牵头人的单位名称。2、投标人在标书中提供的复印件（除联合体协议外）可以只加盖联合体牵头人的单位电子印章。注：如联合体盖章部分，联合体协议书可线下盖单位鲜章和法定代表人鲜章后上传。3、除联合体协议外，招标文件中明示要求签字盖章的地方，均应加盖联合体牵头人的单位电子印章，并由联合体牵头人的法定代表人的法定代表人个人电子印章。4、以联合体形式投标的，由联合体牵头人递交投标保证金及投标文件。投标人应按第6章“投标文件格式”规定的要求和格式填写，或格式略有改变但未致使招标文件的原意发生改变、内容不全或模糊不清、无法辨认，不影响投标文件实质性内容的评审。一、关于投标工具操作的说明：1、项目概况中的投标报价以“元”为单位进行报价，工期以日历天为单位，直接录入计划服务期的数字即可（本项目计划服务期为940日历天）。如投标工具项目概况中填报的投标报价、工期与投标文件不一致的，一经发现，视为重大误差，而予以否决其投标。件时，商务标内容上传至商务文件模块中；技术标内容上传至技术文件模块中；资信标内容上传至资信标模块中；资格标内容上传至资格标模块中。★本次招标采用电子招投标不见面开评标，各参投企业应注意以下几点：(1)提交的投标文件应使用相应的投标工具(金华通用投标工具V1.2.9)在投标截止时间前进行编制并上传；(2)本项目采用金华通用一键解密，CA锁不用寄到现场，开标时代理在开标工具里一键解密投标单位的标书。1、开标顺序：按电子系统评审系统的先后顺序，先开资格标，再开技术标、资信标，最后开商务标（具体以电子评标系统显示的顺序为准）。2、开标程序：(1)由招标代理建立钉钉群并开启群视频直播对开标现场情况进行全程直播，投标人应在开标前进入直播群。开标全程录像由交易中心录制保存备查。(2)由招标代理核查投标人递交投标保证金的情况，公证机构将现场宣布该项核查结果并公布到钉钉群进行确认。(3)由招标人(招标代理)解密，公证机构将现场宣布解密情况，解密过程在钉钉群中视频直播进行确认。(4)评标委员会根据招标文件规定的评标程序对各电子投标文件进行评审，招标代理在钉钉群直播中对每个评审环节结果进行现场宣布。(5)宣布开标结束。以上环节均由行业监管部门、公证处共同监督见证下进行。投标须知的正文与前附表不一致时以前附表为准招标工程名称：金义新区（金东区）东溪水库扩建工程勘察设计合同名称：金义新区（金东区）东溪水库扩建工程勘察设计合同招标编号：/招标人：金华市金东区水利水电公司招标代理人：大地工程咨询有限公司工程建设地点：金义新区澧浦镇招标工程总投资及建安投资：项目估算总投资约2.6421亿元，其中工程部分投资约1.35亿。资金来源：财政资金0招标范围：金义新区（金东区）东溪水库扩建工程的初步设计、招标设计、施工图设计、工程勘察测量、相关专题及后续服务工作（含施工期地质编录）等内容。1服务期：本项目计划服务期为940日历天。2招标方式：公开招标。具体详见金义新区（金东区）东溪水库扩建工程可行性研究报告。投标人不得存在下列情形之一：(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；(2)为本标段的代建人；(3)为本标段提供招标代理服务的；(4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；(5)投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；(6)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；(8)被暂停或取消投标资格的；(9)财产被接管或冻结的。不允许一个投标人对同一招标工程提交两份或两份以上不同的投标文件。投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，公证费由中标单位支付，报价时予以综合考虑。招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。本工程中的非主体工程的设计允许分包外，其他项目均不允许分包。2.2招标文件的组成、澄清和修改招标文件包括下列文件：投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，但不指明澄清问时间。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少时间距投标截止时间不足7日的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日15天前同时向招标人、招标代理机构和招投标管理机构书面反映，逾期不得再对招标文件提出质疑。2.3现场考察2.3.1招标人不组织投标人勘察现场，投标人应根据投标工作的需要自行勘察。在现场勘察中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。2.3.2投标人应对工程现场和周围环境进行现场勘察，以便编制投标文件，其费用由投标人自行承担。2.3.3除由于招标人（或招标代理人）统一免费提供的条件外，在现场考察中所发生的意外人身伤亡和财产损失由投标人自行负责。2.3.4招标人（或招标代理人）在现场察勘中提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，招标人（或招标代理人）不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。2.3.5招标人不组织召开标前会议。2.4投标文件的编制投标文件、投标人与招标人（或招标代理人）之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。投标人应按招标文件规定的内容和要求编写投标文件，其内容如下：3、投标保证金及凭证不允许任一投标人对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标投标报价应包括本项目服务所需承担从合同签订日起至竣工验收止的技术服务工作及调研、设计、会务费（含专家评审费）、审查、资料印刷等所有设计编制过程中必须产生的费用和税金以及其他不可预见等费用均计入报价。本工程投标最高限价为684.31万元；投标报价超过本工程最高投标限投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。招标人（或招标代理人）认为有必要延长投标文件的有效期时，将以书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过90天。投标人应以书面形式答复招标人（或招标代理人）的上述要求。投标人若拒绝招标人（或招标代理人）的要求，可在原定有效期期满后收回投标担保，投标文件无效，若接受招标人（或招标代理人）的要求，则投标文件继续有效，但仍不允许修改，并相应延长投标担保的有效期。在延长期内，本须知第2.4.5条的规定仍适用。投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。中标候选人公示期结束5个工作日内，向除中标候选人以外的所有投标人退还投标保证金；中标候选人的保证金在投标有效期内，凭合同到金东区交易中心退还投标保证金;若未提供合同的投标有效期届满后，五个工作日内自动退还。有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。(3）中标人在收到中标通知书后，未在7日内按招标文件规定提交履约担投标人应按本须知第2.4.2条规定的内容编制投标文件。加密电子投标文件一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。投标文件应按招标文件规定，在规定的位置加盖法定代表人电子章，同时加盖单位电子公章。2.5投标文件的递交电子投标文件根据系统模块上传，内容详见投标须知前附表。投标截止时间为2023年3月27日13时30分，投标人应在此时间前将电子投标文件采用网上递交的方式，上传至金东区公共资源全流程电子交易综合系统。在本须知第2.5.2条规定，超过投标截止时间未完成上传的投标文件，交易平台将拒收。交易平台视为放弃投标。大地工程咨询有限公司投标人若需修改或撤回投标文件，必须在本须知第2.5.2条规定的投标截止时间前修改或撤回其投标文件。在投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标代理人按本须知第款的规定可没收其投标担保。2.6投标文件的不予受理属于下列情况之一的，招标人不予受理其投标：投标文件未按照招标文件第2.5.1条要求逾期送达的。2.7开标与评标招标单位将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，根据疫情防控工作需要，本项目不允许投标人至开标现场参加开标及开启投标文件活动。开标会议在金华市金东区水利工程招标投标监督管理办公室的监督下，由招标代理单位组织并主持。开标程序主持人按下列程序对投标文件进行开标。(1)宣布开标纪律；(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；(3)宣布招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；(4)宣布投标文件开标顺序：按电子系统评审的先后顺序，先开资格审查资料，再开技术标、资信标，最后开商务标。(5)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；(6)招标人代表、记录人、监标人在开标记录上签字确认；大地工程咨询有限公司对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：l）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；2）当单价和数量的乘积与总额不一致时，以总价为准；3）投标人的最终投标报价（文字表示的金额）一经开标宣布，除属招标文件交代不清楚而引起投标报价内容和口径不一致外，其余无论何种原因，均不得调整。评标委员会将按上述算术性错误修正原则修正投标人的投标报价，并书面通知投标人确认。如投标人确认，修正后的报价对投标人起约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标将被否决。评标过程中，评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。投标人对澄清的问题需书面答复的，应由投标人法定代表人或其授权代表人签名确认，并作为投标文件的组成部分。除按照本招标文件条规定的算术性修正外，投标人的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。招标人根据评标委员会提出的评标报告确定中标人。招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也无义务对未中标的投标人作任何解释和说明。大地工程咨询有限公司22在本须知第2.4.4条规定的投标文件有效期内，招标代理人应向中标人发出中标通知书，并在招标公告发布的网站上发出中标人公告，不再另行通知其他未中标人。2.9重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：经评审，当有效标不足3个时，评标委员会应根据有效标的竞争性情况决定是否继续评标。(2)经考察，中标人候选人存在提供虚假材料等违法违规行为的，招标人应否决其投标，重新招标。(3)由于招标人原因中止招标或未能在第款规定的延长后的投标文件有效期内，确定中标人和发出中标通知，招标人根据《中华人民共和国合同法》的规定，应双倍返还投标保证金（监督部门办案调查时间除外）。2.10履约担保2.10.1中标人收到中标通知书后，应在签订合同前，向招标人以采用现金或银行转账或银行保函或保险保函形式提交履约保证金，履约保证金为合同价格的2％。履约保证金在工程完工验收合格后的30天内无息退还。2.11签订合同2.11.1招标人与中标人自中标通知书发出之日起15天内，订立书面合同。2.11.2中标人在规定时间内不与招标人签订合同，又无正当理由，或未按本须知第2.10.1条的规定提交履约担保，招标人可取消其中标资格，并没收投标保证金。2.12实质性响应招标文件及评审打分资料实质性响应招标文件及评审打分资料详见投标人须知前附表。大地工程咨询有限公司23根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》、《关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发【2021】5号）等有关法规，结合本工程实际，按照公平、公正、科学的原则确定按以下评标办法择优选择设计单位。3.1评标组织评标委员会由招标人依法组建。评标委员会成员人数为7人。评标委员会成员确定方式：招标人派2名代表参加，其余5人在评标专家库中随机抽取。3.2本评标办法采用综合评估法。按电子系统评审标的先后顺序，先开资格审查资料，再开技术标、资信标，最后开商务标（具体顺序以电子系统为准）。3.3投标文件的资格审查开标后，评标委员会首先对投标文件进行资格审查，剔除无效标。属于下列情况之一的投标文件，可按无效标（即资格审查不通过）处理：（1）投标文件未按招标文件规定的要求加盖投标人公章，或未经法定代表人签字或盖章的；（2）未按招标文件要求提交投标保证金的；（3）投标人或其拟派的项目负责人不满足招标文件载明的资格要求的；（4）未按照招标文件规定的格式编制投标文件，内容不全，未响应招标文件的实质性要求和条件；（5）投标人以他人名义投标、串通投标或以其他弄虚作假方式投标的。资格审查不通过的投标文件不再进行后续评审。3.4投标文件的技术评审（满分80分）投标文件的技术方案评分由评标专家对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分（评委打分保留1位小数）。技术方案最终得分为：评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留2位小数，四舍五入）。如某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范大地工程咨询有限公司24围，则该份评分表无效。技术方案评分表评分要素评分标准1对项目的理解与建设条件认识7～12分对建设项目的理解与建设条件认识（含工程现状调查、目前项目存在的问题分析、现状评价等并针对存在的问题提出切实可行的改造措施）综合评分。未提供的本项不得分。2设计工作大纲根据投标人对本项目各项工作内容的工作大纲编制的合理性、针对性、科学性程度，综合评分。未提供的本项不得3勘察、测量技术方案6～10分投标人的勘察、测量技术方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰程度，与需求的吻合程度，方案的科学性、先进性、可行性和扩展性综合评分。未提供的本项不得分。4本工程重点、难点分析及对策7～12分根据投标人对本项目的技术特点、难点、重点问题的技术分析和对策措施的合理性、针对性、科学性程度，综合评分。未提供的本项不得分。5项目进度计划安排与保证措施8.5～14分根据项目进度安排，计划安排合理，专业衔接紧密，提出的保证进度计划措施合理可行，综合评分。未提供的本项不得分。6项目组织管理及质量保证措施7～12分根据项目组的组织结构完善，内部分工明确、人员安排合理、工序流程管理清晰有效，综合评分。未提供的本项不7设计服务保障2.5～4分根据投标人提供的设计服务保障的完整性，合理性，可行性等综合评分，未提供的本项不得分。48~80分3.5资信标评分（0-5分）投标文件的企业能力评分由评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并集体讨论后统一评分。评分标准见下表：大地工程咨询有限公司25资信评分标准表最高得分体投标的指联合体牵头人）投标人自2018年1月1日以来（以初步设计批复文件的日期为准）完成过新建（或重建）水库工程（水库坝型应为砼重力坝，且混凝土坝的坝高（或最大坝高）≥30米）的初步设计编制工作的，每个得1分，最高得2分。（以上须提供①设计业绩的合同；②初步设计批复文件，①②必须同时提供，如未能体现工程特征的，可补充业主证明）。2项目负责人拟派的项目负责人自2018年1月1日以来（以初步设计批复文件的日期为准）以项目负责人身份完成过新建（或重建）水库工程（水库坝型应为砼重力坝，且混凝土坝的坝高（或最大坝高）≥30米）的初步设计编制工作的得2分，本项最高证明材料：①设计业绩的合同、②初步设计批复，①和②必须同时提供，如①和②不能证明人员身份或工程特征的，可补充业主证明。2拟派的项目负责人具有水利类高级及以上技术职称的得1分。证明材料：职称证书13.6投标文件的商务标符合性审查（1）投标文件未按招标文件规定的要求加盖投标人公章，或未经法定代表人签字或盖章的；（2）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（3）未按照招标文件规定的格式编制投标文件，内容不全，未响应招标文件的实质性要求和条件；（4）投标报价超过最高限价的；（5）投标人以他人名义投标、串通投标或以其他弄虚作假方式投标的。有上述情形的投标文件，评标委员会在对其进行符合性鉴定时，应当做出正确判断，评委不得采取回避方式不发表个人意见。评标委员会对有上述情况的投标文件确认为无效标的，应当在评标报告中签字确认。3.7商务标评分细则（15分）大地工程咨询有限公司26商务报价评分将在所有商务标符合性审查通过的投标文件范围内进行，最高得15分，最低得0分，小数点后保留2位小数。注：如投标报价低于最高限价80%的，则该单位（1）评标基准价的确定：通过商务符合性评审后的所有投标报价（剔除投标报价低于最高限价80%的报价后）的算术平均值×投标价格权重A+招标人最高限价×（1-浮动率B）×（1－投标价格权重A）。①投标价格权重A的确定：30%、32%、34%、36%、38%、40%六档数值。由招标人代表随机抽取一个数值确定。②浮动率B的确定：5%、6%、7%、8%、9%、10%六档数值。由招标人代表随机抽取一个数值确定。上述权重A和浮动率B在开启商务投标文件前由招标人代表当场随机抽取确定权重A和浮动率B。（2）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：a.投标评标价等于评标基准价时，得15分；b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.3分；c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣0.5分。以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。3.8综合评分投标单位的综合得分为技术标、资信标和商务标得分的总和，最高得分为100分。以上内容评分时保留两位小数（第三位四舍五入）。3.9推荐中标候选人（1）评标委员会根据综合评分由高到低对投标人进行排序，并推荐1名中标候选人，以综合评分最高的投标人为中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，采用抽签方式确定排序。（2）投标截止时，投标人少于3家或经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时，招标人应否决所有投标，重新招标。大地工程咨询有限公司27经评标委员会评审，若有效标不足3个时，评标委员会应根据有效标的竞争性情况决定是否继续评标。（3）本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。3.10评标报告(1)评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。(2)评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。(3)评标报告应包括以下内容：1）开标记录；2）评标的内容、过程和结果；3）废标情况详细说明及相关依据；4）询标澄清纪要；5）中标候选人的优劣对比和存在问题；6）其他建议。(4)中标候选人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》要求进行公示，公示期为3天。投标人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）的规定向有关部门提出异议或投诉。（1）中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人将重新组织招标。（2）如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，将重新依法组织招标。（3）招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺。中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权大地工程咨询有限公司28的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。（4）凡在同一招标项目的评标中，发现有下列行为的，经评标委员会半数以上成员认定有串标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，予以废标，不再对其进行评审，也不影响招标工程的继续评审：1)不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；2)不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；3)不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标4)不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；5)不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；6)不同投标人的投标文件相互混装；7)法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。大地工程咨询有限公司291.1词语定义与解释1.1.1合同其他合同文件包括：/。适用于合同的其他规范性文件：适用于合同文件的法律、法规和规章是中国的法律、法规及行业规章。1.4.1适用于工程的技术标准包括：国家和行业标准、规范。1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为1）专用合同条款及其附件2）通用合同条款3）中标通知书（如果有4）投标函及其附录5）发包人要求6）技术标准。1.6.1发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当2.1.3发包人其它义务：（1）应尊重设计方根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。（2）向设计方提供开展设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。（3）在合理的范围内，对设计方提出的有关需要确认的设计文件等进行审查、确认。（4）应按合同规定，向设计方支付设计费。（5）负责并协调对外的联系工作。（6）负责协调设计过程中与有关单位的配合问题。（7）委托方需要保护设计方的知识产权。未经设计方同意，委托方对设计方交付的设计文件和结果仅限于本工程使用。2.3发包人决定2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。3.1设计人一般义务3.1.1设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3设计人其他义务：（1）根据投标文件、设计标准、技术规范、规程、定额等要求进行设计，并按合同规定的进度和质量提交设计时的有关技术文件。设计方案的有关技术文件应达到国家和行业规范规定的深度。（2）参与本工程的设计人员，不得接受第三方聘任或委托参与与本工程设计有关的任何其它活动。设计负责和主要设计人员原则上不得更换，确因特殊情况需要更换，应征得委托方的同意。若委托方要求更换设计人员时，设计方应推荐合适人选，以满足委托方的要求。（3）设计方在进行总体布置设计以及审定重大原则问题时，应主动邀请委托方参加审查，根据审查意见进行设计。（4）未经委托方同意不得向第三方扩散、转认委托方提供的产品图纸、技术资料以及本工程的所有图纸、资料等。（5）对委托方提出的合理化建议，设计方应认真论证，必要时修改设计。（6）设计方人员因现场服务过程中所出现的设备及人身财产安全问题应（7）设计文件经主管部门审查后的必要修改，由设计方负责，但设计方不能因此而改变工程进度、提出经费追加要求。（8）设计方应按委托方的要求向委托方提交工作报告。工作报告包括工作周报、工作月报及专题工作报告。（9）设计方应自行负责在工作中与政府及有关部门的协调，并自行承担相关的费用。（10）在项目实施时，项目负责人或分项负责人接到业主电话通知后将在24小时内到位。如涉及设计变更等事项时，设计方将接到通知后5天内递交相关成果。（11）完成工程设计评审，所涉及的相关会务及有关专家咨询等费用由承包人承担，发包人不另行支付。3.2项目负责人3.2.1项目负责人：；执业资格及等级：；联系电话：；：；通信地址：。3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前7天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：未经委托人书面同意，设计方不得撤换项目负责人，否则，设计方应按下列标准向委托方支付人员撤换金 （伍万元人民币），并在七日内恢复原有人员。3.2.3设计人应在收到书面更换通知后7天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：设计人应向招标人委托人支付伍万元人民币的违约金，并在七日内更换项目负责人。3.3设计人人员3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：设计人应向招标人委托人支付叁万元/人的违约金，并在七日内更换主要设计人员。3.4设计分包3.4.2设计分包的确定允许分包的专业工程包括：非主体工程的设计允许分包。3.4.3设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包人由承包人自行选择，在项目实施前，承包人应将分包人的有关情况以书面形式报发包人审批，经发包人考察认可后方可分包并实施。4.1提供工程设计资料根据项目实施内容提供相关的设计资料。5.1工程设计一般要求工程设计的特殊标准或要求：/。工程设计适用的技术标准：本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和水利部关于工程设计方面现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及浙江省关于水利设计方面的文件、规定。5.3工程设计文件的要求5.3.3工程设计文件深度规定：设计成果必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求和满足一切审查审批要求以及招标人要求，设计深度应达到相应行业规范的要求并通过审查审批。6.1工程设计进度计划6.1.1工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：（1）初步设计（送审稿）递交时间：合同签订后30日历天内递交；（2）招标图递交时间：初步设计批复后20日历天内提交；（3）施工图纸递交时间：在初步设计批复后30日历天内递交；（4）工程测量、地质勘察必须满足设计文件编制的要求；（5）后续服务：从开工之日起至项目竣工验收。施工期和缺陷责任期均包括勘察设计服务（包括现场设计服务、施工期的地质服务和施工配合服务等）、后续服务（6）各报批稿（或最终稿）递交时间：在各项工作审查后15天内。7．工程设计文件交付7.1工程设计文件交付的内容7.1.1工程设计文件交付的资料内容：设计人向招标人交付的有关设计文件、份数及时间应满足国家、行业、浙江省、金东区等有关部门对本项目的相关审批的所有要求，提交的资料至少应满足下列要求（但不仅限于以下资料）：资料及文件名称提交日期有关事宜1初步设计根据业主单位进度安排同时提供满足甲方要求括不限于Word、CAD、Excle等，不得以任何理由拒绝提供甲方要求格式的电子文档）2招标图根据业主单位进度安排3施工图根据业主单位进度安排4各专题报告根据进度需要注：1、表中份数均指最终成果份数，招标人有权根据实际需要增加或减少在伍份（含）的范围内调整，设计方不得有异议或要求增加费用。在设计方合同执行过程中（如审查会议、图纸审查、方案审查及相关会议等）所要求提供材料均由设计方负责，费用包含在合同价内，发包不再另行列项支付。2、设计方提供的相关电子文档成果均不得设置密码、操作权限、打开次数等影响正常使用方式。7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件（不加密）的具体形式为：图纸采用CAD格式,文本采用word格式。8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过30天。8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在7天内，向政府有关部门报送工程设计文件。9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：/。9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后提供施工现场配合服务，包括现场设计服务、施工期的地质服务和施工配合服务等。其中施工阶段服务的施工地质工作包括：根据工程建设要求，对消除地质隐患，优化地质设计，选择合理的的施工方法等方面提供施工地质服务，按要求进行基础验收，并提供有关资料，工程完工后提供施工地质编录资料。10.2合同价格形式1）本合同设计费采用可调总价承包，勘察、测量费采用单价承包，具体结算方式详见10.5.1合同价款的计算方式。10.3定金或预付款10.3.1定金或预付款的比例定金的比例/或预付款的比例/。10.5合同价款的结算与支付10.5.1合同价款的结算方式（1）设计费采用可调总价承包。在合同实施期间，按项目初步设计批复的投资调整，结算时按照招标文件确定的计算办法《附件一：设计标准服务费用及最高限价计算办法》重新计算相应的最高限价后，以实际计算的最高限价并结合承包人承诺的综合优惠系数进行调整结算。（2）勘察、测量费采用单价承包。在项目实施前，承包人根据工程的实际需要，编制测量、地勘方案，方案经发包人审核同意后，按实计量，并按照招标文件确定的计算办法《附件二：勘察、测量费标准服务费及最高限价》计算最高限价收费后，并结合承包人承诺的综合优惠系数进行调整结算。（3）相关专题费用结算价采用固定总价承包，按照招标文件提供的最高限价和承包人承诺的综合优惠系数进行调整，不随投资变化调整，如取消该项内容的，则在结算时，扣除该费用，调整合同价。注：根据浙江省水利学会《关于征集“工程带科研”重大科技项目建议的通知》，本项目在实施时，承包人应至少提出一项重大科技项目的建议，其费用已包含在投标报价中。10.5.2合同价款的支付（1）勘察费支付初步设计批复后，一次性结清所有已完工程地质勘察费用的70%。后续勘察发生费用，在所有项目完工验收后一次性结清。（2）设计费支付1）初步设计批复后，支付设计费的20%；2）施工图完成后，支付设计费的60%；3）余款在所有项目完工验收后一次性结清。（3）专题报告费支付土地勘测定界及土地报批技术服务专题报告通过审查后，支付该报告费用的70%，余款在工程完工验收后30日内结清。水土保持监测建设及验收专题按照服务时间每年支付一次，每年末支付费用为专题总价的30%，至验收时累计支付费用至合同总价的90%，水土保持设施专项验收及相关手续完成后30日内结清余款。施工期地质服务费每年支付一次，每年末支付费用为专题总价的30%；累计支付费用至合同总价的90%时暂定支付，余款在工程完工验收后30日内结删除本条款按以下条款执行：11.1工程设计变更11.1.1本项目的变更主要包括施工图设计阶段的变更。变更的原因主要包括发包人的原因引起的变更和设计人的原因引起的变更。11.1.2因设计人原因引起的变更，设计人须无条件无偿进行完善、补充设计，并赔偿由此承担造成的工期延误责任，赔偿因变更给发包人带来的损失。11.1.3因发包人原因引起的变更，发包人要求设计人对变更部分重新进行设计。11.1.4由第三方原因造成的变更，由发包人和设计人协商商定。11.2.1设计人可按以下规定向发包人索赔：（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；（2）索赔事件发生后14天内，向发包人发出要求索赔的报告；（3）发包人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求设计人进一步补充索赔理由和证据，发包人超过21天未予答复，应不视为该项索赔已经11.2.2发包人可按以下规定向设计人索赔：（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；（2）索赔事件发生后14天内，向设计人发出要求索赔通知；（3）设计人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据，设计人在21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。12.2设计人不需有发包人认可的工程设计责任保险。设计方办理自己本条款修改如下：双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件修改、复制或向第三人或用于本合同项目外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任14.2设计人违约责任本条款修改如下：（1）因设计质量原因引起返工而造成损失，由设计方继续完善设计任务，并视损失浪费大小核减设计费；对于因设计错误而造成工程重大质量事故，除应扣减受损部分的设计外，并根据损失程度向委托方偿付赔偿金，赔偿金视情况另行协商确定。（2）由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，按5000元/天的违约金进行扣除。（3）设计方完成设计后，委托方组织有关部门、专家对设计文件进行确认或会审工作。确认或会审意见，如属设计方责任，则不应增加费用。（4）现场常驻人员不得少于1人，且具有水利中级及以上技术职称，到岗不足22天的，每少一天，按1000元/天的违约金进行扣除。17.4仲裁或诉讼如果双方因本合同而发生争议，则双方首先应通知友好协商解决。如果协商不成，则可通过有关法律程序进行调解。如果双方不能通过协商解决争议的，则任何一方将争议提交仲裁委员会仲裁。（1）对于项目工作过程中获得的任何初步工作成果，发包人应及时予以审查，并将发现的缺陷和需修改的地方通知设计人。设计人应按发包人的要求及（2）对于设计人交付的工程初步设计的工作成果等，发包人应及时向行政主管部门申报、组织和审批工作。（3）设计人应积极配合发包人对其工作成果进行审查。审查会议后，设计人应及时按审查意见和发包人的要求（若有）对工作成果做出补救和修改。设计人应按行政主管部门审批的意见修改报告，并配合发包人取得行政主管部门的批准。在获批准之后，发包人将接受设计人的工作成果并向设计人签发双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。在本合同执行过程中，若设计人未能履行本合同某部分的义务或其工作未能符合本合同要求，发包人未发现此等情况或未对此提出异议，并不表示发包人放弃要求设计人履行其在本合同项下义务的权利。大地工程咨询有限公司4018.4.1项目设计工作完成以后，若发包人发现设计人的工作成果有重大瑕疵，发包人仍有权要求设计人予以改正，所发生的所有费用均由设计人承担。18.4.2完成项目设计工作之后，由于工作成果存在重大瑕疵而对发包人任何损失或损害，或发包人因此遭到任何第三方索赔，设计人应免收损失部分的咨询和设计费，同时设计人承担由此产生的一切责任并赔偿发包人由此产生18.5.1发包人有权随时用书面形式通知设计人，终止本合同，设计人接到通知后，应立即根据发包人的要求，终止相关的工作，并应尽最大的努力减少因终止本合同引起的后续费用，并应在收到本终止合同的书面通知后10个工作日内，把所有的文件、资料及所完成的工作成果转交给发包人。18.5.2因发包人原因取消部分工作内容的，发包人根据设计人已进行的工作量按实进行结算，设计人不得提出其他费用索赔。18.5.3在项目实施时，如采用EPC招标模式的，发包人将取消其招标图及施工图设计的内容，设计人不得提出其他费用索赔。招标图、施工图设计费不予大地工程咨询有限公司411、收费依据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》2021年版2、设计收费计费额计算依据水利工程概算构成，水库工程设计收费计费额为建筑工程费（本工程含拦河大坝、引水工程、发电厂房工程、灌溉供水工程、河道治理工程、交通工程、管理区工程、其他建筑工程）、机电设备及安装工程费、金属结构及安装工程费、临时工程费之和。设计收费计费额=13500万元。3、设计收费基价计算当计费额为10000万元时，收费基价为274.3万元；当计费额为20000万元时，收费基价为510.1万元。（13500-10000）=356.83万元。4、设计收费计算专业调整系数按1.2计取，复杂系数按1.0计取。改扩建项目，设计费在综合调整的基础上，再乘以1.25。设计收费=设计收费基价×专业调整系数×工程复杂调整系数×附加调初步设计阶段设计费535.245×25%=133.81万元。招标设计阶段设计费535.245×20%=107.05万元施工图设计阶段设计费535.245×55%=294.38万元。初步设计阶段设计最高限价=初步设计阶段设计费*92%招标设计阶段设计最高限价=招标设计阶段设计费*92%施工图设计阶段设计最高限价=施工图设计阶段设计费*92%大地工程咨询有限公司42附件二、勘察、测量费标准服务费及最高限价地质勘察费用估算表收费项目1工程地质测绘2212钻探总进尺址区钻孔ⅡmⅣⅣⅣⅣⅣⅣ93D≤2m4取岩芯样件5标准贯入D≤20次3重型动力D≤10m钻孔注水3压水试验6孔内电视m钻孔波速测试（单D≤15mm技术工作费7室岩样切割块大地工程咨询有限公司43内试验饱和抗压（干抗压）组技术工作费8岩土工程勘察技术工作费元119水利工程勘察作业准备费14工程测量、岩土工程验槽2工程测量费用估算表项目内容工作量1控制点9点1223图124156技术工作费78水利工程作业准备费9注：本工程测量费用是按2002年国家发展计划委员会修订的《工程勘察设计收费标准》大地工程咨询有限公司44勘察设计费用汇总表序号费用名称计算价（万元）最高限价（万备注1设计费计算价下浮8%作为最高限价初步设计阶段设计招标设计阶段设计施工图设计阶段设计费2工程测量费计算价下浮15%作为最高限价3地质勘察费计算价下浮15%作为最高限价4土地勘测定界及土地报批技术服务5水土保持监测建设及验收6施工期地质服务7合计大地工程咨询有限公司45发包人（全称金华市金东区水利水电公司设计人（全称根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金义新区（金东区）东溪水库扩建工程勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协一、工程概况1.工程名称：金义新区（金东区）东溪水库扩建工程勘察设计。3.工程内容及规模：拟扩建东溪水库位于金义新区澧浦镇，水库所在的流域为东阳江支流东溪。东溪水库扩建后总库容995.0万m3，正常库容849.2万m3。工程主要枢纽建筑物有拦河坝、泄水建筑物、引水建筑物、发电厂房、灌溉供水建筑物、河道整治建筑物及交通建筑物等。拦河坝坝址位于原坝址下游约60m处，坝型为混凝土重力坝。涉及大坝、溢洪道、放水涵管、管理4.工程所在地详细地址：金义新区澧浦镇。二、工程设计范围与服务内容1.工程设计范围：大坝、溢洪道、放水涵管、管理房。2.工程设计服务内容：金义新区（金东区）东溪水库扩建工程的大坝、溢洪道、放水涵管、管理房。本次招标内容为招标范围内的初步设计、招标设计、施工图设计、工程勘察测量、相关专题及后续服务工作（含施工期地质编录）等内容。三、工程设计周期（1）初步设计（送审稿）递交时间：合同签订后30日历天内递交；大地工程咨询有限公司46（2）招标图递交时间：初步设计批复后20日历天内提交；（3）施工图纸递交时间：在初步设计批复后30日历天内递交；（4）工程测量、地质勘察必须满足设计文件编制的要求；（5）后续服务：从开工之日起至项目竣工验收。施工期和缺陷责任期均包括勘察设计服务（包括现场设计服务、施工期的地质服务和施工配合服务等）、后续服务（6）各报批稿（或最终稿）递交时间：在各项工作审查后15天内。四、签约合同价签约合同价：元，综合优惠系数为%。五、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（4）投标函及其附录；（5）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。六、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。七、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。大地工程咨询有限公司47八、签订地点本合同在签订。九、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成十、合同生效本合同自生效。十一、合同份数本合同正本一式份、副本一式份，均具有同等法律效力，发包人执正本份、副本份，设计人执正本份、副本份。发包人盖章）设计人盖章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字签字）邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户银行：开户银行：大地工程咨询有限公司48项目位于金义新区澧浦镇，水库所在的流域为东阳江支流东溪。东溪水库扩建后总库容995.0万m3，正常库容849.2万m3。工程主要枢纽建筑物有拦河坝、泄水建筑物、引水建筑物、发电厂房、灌溉供水建筑物、河道整治建筑物及交通建筑物等。拦河坝坝址位于原坝址下游约60m处，坝型为混凝土重力坝。涉及大坝、溢洪道、放水涵管、管理房。5.2.1现行国家和地方相关的水利工程的法规、规范、技术规定、条例和5.2.2本工程项目的使用功能设计要求。（1）中标人提交设计文件应遵守国家的法律、法规以及强制性规程、标准和规范等技术标准的相应规定。（2）提交的估算等造价文件应符合相关造价计价依据的要求。（3）初步设计报批时，中标人应按招标人要求完成相关配合工作。（4）初步设计、招标图、施工图及各专题内容和深度符合相关规范及项中标后的正式设计必须满足现行国家各类相关法律法规、技术规范规程及有关标准的要求，同时必须符合发改、水利、自规、交通、生态环境、水保、文保和消防等各行业主管部门审查要求。在此基础上期待投标单位结合自己丰富的经验和最新的设计理念的发展趋势，开拓创新，力争在形式及内容上有所突破和创新。认真研究相似规模工程的主要特色，在经验、大地工程咨询有限公司49资料及数据的基础上，以最佳的格局配置，对本项目进行设计。1）测量、勘察必须符合国家有关规范要求。2）在各阶段需根据工程实际需要提出测量勘察的范围和技术要求。3）制定详细可行的测量和勘察纲要、方案和实施计划，交给业主方审查。方案要在充分分析本工程特点基础上提出，有针对性和适用性。方案要给出测绘、勘探、取样、试验、测试、检验、监测等勘察作业和勘察布孔情况等。勘察方案中需要特别说明对于埋深较深的隧洞的地质勘察的方法，该方法必须合理可行，且应在满足功能要求的情况下尽量减小工作量。业主方的审查及意见并不能解除受托方的任何责任。4）测量、勘察工作必须确保不能与当地各有关方面发生各种摩擦，并确保按期完成。5）受托方投入测量、勘察的所有设备情况，都必须在方案书中说明，如设备种类、规格、数量、新旧程度、是否自有设备等。6）受托方需根据委托方的需要，提交满足要求的测量和勘察报告，报告的深度和质量需达到国家规定的基本深度规定，以及设计要求。查明工程沿线的工程地质、水位地质条件，提供地基土物理力学指标和岩土设计参数，对水库工程防渗、工程基础工程地质条件等作出分析，并作出定量或定性评价，对不良地质作用、特殊性岩土提出治理措施的建议。（1）水土保持监测与专项验收技术服务：按照批准的水土保持方案报告书中工作内容及相关批复的要求，针对本工程建设期特性，结合其所处的环境状况，对项目建设实施前或初期、实施阶段开展水土保持监测工作，以及项目竣工验收阶段编制水土保持设施竣工验收报告及验收服务等工作。定期提供过程中验收报告，确保水保专项验收合格；（2）对于需要甲方协调处理的重大问题，乙方应于签订合同后30天内以书面形式向甲方提出；（3）水土保持监测与专项验收技术服务过程中的技术方案确定必须向甲方汇报并经甲方同意方可实施；（4）乙方应及时向甲方提供水土保持监测与专项验收技术服务资料，并配合甲方开展工作。（5）水土保持监测a．按照水土保持相关要求，完成本工程水土保持监测工作；b．根据工程设计变更、水土流失防治措施调整，依据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）中的要求对水土流失现状、水土流失危害、水土保持效果等方面进行补充确定，实施水土保持监测及相关服务；c．按要求提交工程水土保持监测实施方案、季报和总结报告等相关成果报告。（6）水土保持设施专项验收技术服务a．按照水土保持相关要求，在工程完工后，及时开展本工程水土保持设施竣工验收技术咨询服务工作；b．按要求编制水土保持方案实施工作总结报告、水土保持设施竣工验收技术报告及水土保持设施验收技术评估报告。c．编制水土保持设施验收技术报告书，协助组织报告书审查，负责会务工作并承担评审会务等相关费用，协助报批。具体服务内容包括土地勘测定界（含权属调查）、分户面积测量、土地征收资料编制、张贴拍照、节地评价资料编制、标准农田占补材料编制及送审报批、粮食功能区补划材料编制及送审报批、项目农转用组件及送审报批等。1）土地勘测定界（预审阶段）。（1）资料收集。根据红线图，由建设单位负责收集材料，当地自然资源部门负责提供。主要资料有：最新二调图（或三调图）和数据表资料，土地变更调查相关图件，集体土地所有权确权登记发证资料，最新的基本农田、标准农田、农转用规划图件和数据表资料等。（2）土地勘测定界（预审阶段）报告编制。作为土地预审材料组件之一，满足土地预审要求，提供土地预审中的土地数据资料。原则上以自然资源部门提供的土地数据为准，不进行实地调查。若预审要求需要实调的土地数据，由建设单位提供。2）土地勘测定界（报批阶段）。土地勘测定界是根据土地征收、征用、划拨、出让、农用地转用、土地利用规划及土地开发、整理、复垦等工作的需要，实地界定土地使用范围、测定界址位置、调绘土地利用现状、计算用地面积，为国土资源行政主管部门用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作。土地勘测定界（报批阶段）报告，作为土地报批材料组件之一。3）土地现状调查（拟征地调查）。土地现状调查为项目用地征收提供土地基础数据，内容包括耕地、园地、林地的土地权属、地类、面积。按照人地对应的要求，以户为单位对权属、地类、面积进行全面清查，造册、公示。不包括住宅、地上附着物和青苗的调查内容。4）永久界桩埋设。根据工程批复后的用地红线图，结合项目实施实际工作需求，合理选择用地界址点，进行界桩坐标解算。界桩间距直线段一般不超过150米，曲线段适当加密，明显转折点应埋设界桩，埋设玻璃纤维复合材料界桩。5）无人机航测。1:500数字正射影像图。为抢建抢种提供佐证材料。具体服务内容为对东溪水库的坝址地质进