2026年监理工程师之土木建筑目标控制必刷题库【培优B卷】附答案详解

2026年监理工程师之土木建筑目标控制必刷题库【培优B卷】附答案详解1.在68题所示的双代号时标网络计划中，如果

A.0

B.1

C.2

D.3【答案】：B2.根据《清单计价规范》，分部分项工程清单综合单价应包含（）以及一定范围内的风险费用。

A.人工费.材料和工程设备费.施工机具使用费.企业管理费.利润

B.人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.规费

C.人工费.材料和工程设备费.施工机具使用费.规费.利润.税金

D.材料费.工程设备费.施工机具使用费.规费.税金.企业管理费【答案】：A3.（2017年真题）在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是（）。

A.确定可调整进度的范围

B.进行调整措施的技术经济分析

C.进行调整方案的比选论证

D.分析进度偏差产生的原因【答案】：A4.下列建设投资支出中，应计入新增固定资产价值的是()

A.土地使用权出让金

B.融资费用

C.专有技术转让费

D.样品样机购置费【答案】：B5.某独立土方工程，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（）元。

A.242250

B.240000

C.247500

D.225000【答案】：A6.总进度目标的论证步骤主要包括：（1）项目的工作编码；（2）编制总进度计划；（3）进度计划系统的结构分析；（4）调查研究和收集资料；（5）编制各层进度计划；（6）项目结构分析。正确的顺序是（）。

A.4-6-3-1-5-2

B.4-3-6-1-5-2

C.4-6-3-1-2-5

D.4-3-6-1-2-5【答案】：A7.已知某工程网络计划的计算工期等于计划工期，且工作N的紧后工作均为关键工作，则工作N（）。

A.总时差为零

B.自由时差等于总时差

C.自由时差为零

D.自由时差小于总时差【答案】：B8.某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为（）元。

A.130.67

B.133.33

C.1306.67

D.1333.33【答案】：A9.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以()为基础，超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。

A.基准单价

B.投标报价

C.定额单价

D.招标控制价【答案】：B10.（2020年真题）根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工验收备案管理办法》，工程竣工验收合格后，负责向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门进行工程竣工验收备案的单位是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】：A11.甲国公民杰克欲与中国公民张某结婚，关于相关法律适用，正确的说法是：

A.若双方长期共同居住在中国，结婚的条件应当适用中国法

B.若双方长期分居两地，则结婚条件可适用于双方缔结婚姻地中国的相关法律

C.双方的人身关系，适用共同经常居所地法律

D.双方可协议选择适用中国法处理双方财产关系【答案】：A12.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，()不包括在分部分项工程量清单中。

A.项目编码

B.项目名称

C.工程数量

D.综合单价【答案】：D13.关于见证取样工作的说法，正确的是（）。

A.见证取样项目和数量应按施工单位编制的检测试验计划执行

B.选定的检测机构应在工程质量监督机构备案

C.施工单位取样人员不能由专职质检人员担任

D.负责见证取样的监理人员应有资格证书【答案】：B14.（2018年真题）施工进度控制工作细则是对（）中有关进度控制内容的进一步深化和补充。

A.施工总进度计划

B.单位工程施工进度计划

C.建设工程监理规划

D.建设工程监理大纲【答案】：C15.工程项目质量控制系统是以（）为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.工程项目【答案】：D16.某工业项目进口一批生产设备，CIF价为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5%，进口关税税率为20%，增值税税率为17%，美元兑人民币汇率为1：8．3，则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。

A.412.42

B.408.00

C.342.31

D.338.64【答案】：D17.下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。

A.设计准备工作进度计划

B.设计总进度计划

C.工程项目建设总进度计划

D.施工准备工作计划【答案】：C18.下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。

A.分包单位资格报审表

B.施工进度计划报审表

C.分项工程报验表

D.工程复工报审表【答案】：D19.（）是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。

A.工程质量管理体系

B.ISO质量管理体系

C.工程项目质量控制系统

D.质量目标控制体系【答案】：A20.某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程损失16万元。承包方受伤人员医药费4万元，施工机具损失6万元，施工人员窝工费2万元，工程清理修复费4万元。承包人及时向项目监理机构索赔申请，并附有相关证明材料。则项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。

A.20

B.22

C.24

D.32【答案】：A21.下列关于技术方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（）。

A.投资收益率指标能够作为技术方案主要的决策依据

B.投资回收期一定程度上能够反映资本的周转速度，能够准确衡量项目在整个计算期内的经济效果

C.净现值可以反映单位项目投资中单位资金的使用效率

D.内部收益率评价方案时，不需要事先确定一个基准收益率【答案】：D22.某工程项目为购买国外专利，而发生的费用属于（）。

A.勘察设计费

B.研究试验费

C.引进技术和进口设备其他费

D.生产准备费【答案】：C23.对于进口材料、构配件和设备，联合检查由施工单位提出申请，（）组织，（）主持。

A.监理机构，建设单位

B.施工单位，总监理工程师

C.施工单位，建设单位

D.监理机构，施工单位【答案】：A24.（）在质量手册和作业文件间起承上启下的作用。

A.程序文件

B.质量计划

C.作业指导书

D.质量记录【答案】：A25.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分项工程可以按照（）进行划分。

A.主要工种.材料.施工工艺

B.设计分区.使用功能的显著差异

C.专业性质.建筑部位

D.结构缝设置位置【答案】：A26.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2013－44号），工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入（）。

A.施工机具使用费

B.工具用具使用费

C.固定资产使用费

D.企业管理费【答案】：A27.（2017年真题）工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见【答案】：B28.下列关于城市轨道交通工程项目工程验收的要求表述不正确的是（）。

A.城市轨道交通建设项目工程验收工作由建设单位组织

B.建设单位应对验收组主要成员资格进行核查

C.建设单位应制定验收方案

D.建设单位应当在单位工程验收7个工作日前，将验收的时间、地点及验收方案书面报送工程质量监督机构【答案】：D29.监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查()

A.操作人员资格

B.操作方法

C.施工设备状况

D.记录方式【答案】：B30.某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5%，其中人工费占50%；间接费费率为30%，利润率为50%，综合计税系数为3．41%。则该工程的建筑安装工程含税造价为（）万元。

A.504.64

B.511.75

C.517.05

D.525.32【答案】：D31.某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。

A.17.50，87.75

B.17.10，89.45

C.17.40，87.00

D.17.50，89.45【答案】：C32.当利用S曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在横坐标方向的距离表示工程项目（）。

A.实际进度超前的时间

B.实际进度拖后的时间

C.实际超额完成的任务量

D.实际拖欠的任务量【答案】：B33.以下不属于BIM建模软件基本功能的是()。

A.三维数字化建模

B.非几何信息录入

C.三维模型修改

D.碰撞检测【答案】：B34.某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元／m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元／m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是()。

A.已完成工作实际费用为75000元

B.投资绩效指标>1，表明项目运行超出预算投资

C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后

D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资【答案】：D35.下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是（）。

A.强化验收

B.完善手段

C.加强评定

D.过程控制参考答案：C您的答案：未作答【答案】：C36.①犯罪以后自动投案，如实供述_____的，属于一般自首②正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的_____的，属于特殊自首③被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实供述_____的，属于坦白④犯罪分子有揭发_____，查证属实的，属于立功关于以上空格，下列哪些选项错误？

A.第①②句中的空格都只能填“自己的罪行”

B.第②③句中的空格既可以填“本人罪行”，也可以填“本人其他罪行”

C.第③④句中的空格既可以填“自己的罪行”，也可以填“他人犯罪行为”

D.第①③句中的空格都只能填“自己的罪行”【答案】：A37.（2018年真题）某工程在施工过程中，因不可抗力造成损失，承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请，并附有相关证明材料，要求补偿的经济损失如下：（1）在建工程损失30万元；（2）承包人的施工机械设备损坏损失5万元；（3）承包人受伤人员医药费和补偿金4.5万元；（4）工程清理修复费用2万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，项目监理机构应批准的补偿金额为（）万元。

A.32.0

B.36.5

C.37.0

D.41.5【答案】：A38.昊某为某KTV练歌房的老板，为摆脱经营困境，组织一批妇女从事卖淫活动。由于吴某收取的中间费用太过高昂，其中一位妇女陈某在一段时间后提出不想在此继续卖淫。吴某怕其他卖淫女效仿，找人将陈某打成了重伤;另一卖淫女指出不少顾客喜欢幼女，并引诱了一名13周岁的幼女徐某到昊某的KTV练歌房，想说服其卖淫，不料徐某不肯。吴某为了使徐某答应卖淫，指使他人对其实施了强奸。下列关于吴某行为的说法不正确的有

A.吴某的行为构成组织、强迫卖淫罪

B.吴某的行为构成故意伤害罪

C.吴某的行为构成强奸罪

D.吴某的行为构成强迫幼女卖淫罪【答案】：B39.根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。

A.完成后的实际值

B.形成工程实体的净值

C.定额工程量数量

D.对应的施工方案数量【答案】：B40.当调整建设工程进度计划时，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织依次作业

B.增加资源投入

C.分段组织流水作业

D.提高劳动效率【答案】：C41.危大工程应急抢险结束后，（）应当组织相关单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.设计单位【答案】：C42.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，符合专业验收规范规定适当调整试验数量的实施方案，需报（）审核确认。

A.建设单位

B.施工单位

C.项目监理机构

D.设计单位【答案】：C43.下列工程的施工方案中，不需组织专家论证的有（）。

A.采用滑模的模板工程

B.搭设高度3m的混凝土模板支撑体系

C.高度50m的落地式钢管脚手架工程

D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程【答案】：B44.工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查【答案】：A45.在建设工程监理中编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制，属于监理工程师控制进度的()。

A.组织措施

B.经济措施

C.合同措施

D.技术措施【答案】：D46.某项目建设投资额5000万元，建设期贷款利息500万元，全部流动资金600万元。项目投产后正常年份的息税前利润800万元，则该项目的总投资收益率为（）。

A.14.29%

B.14.55%

C.13.11%

D.16%【答案】：C47.某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月，预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是()。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.可调单价合同【答案】：A48.因施工原因发生工程质量事故,涉及结构处理的重大技术处理方案,一般由（）提出。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.原设计单位

D.法定检测机构【答案】：C49.（2020年真题）工程网络计划优化中的资源优化是指（）的优化。

A.资源有限，工期最短

B.资源均衡，费用最少

C.资源有限，工期固定

D.资源均衡，资源需用量最少【答案】：A50.（2019年真题）某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为51万美元，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。

A.43.680

B.44.554

C.48.048

D.49.009【答案】：D51.对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4d，该工作到计划最迟完成时间尚需3d，则该工作()。

A.可提前1d完成

B.正常

C.影响总工期1d

D.影响总工期3d【答案】：C52.在工程施工质量控制中，满足施工条件后，（）应负责签发工程开工令。

A.施工单位技术负责人

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.建设单位负责人【答案】：C53.对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，需由（）审批。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位【答案】：D54.建设工程组织流水施工的特点是（）。

A.没有充分利用工作面进行施工

B.各工作队实现了连续施工

C.单位时间内投入的资源量较少

D.施工现场的组织管理比较复杂【答案】：B55.项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出（），要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告【答案】：B56.项目监理机构安全生产的监理行为应满足的要求不包括（）。

A.编制监理规划和安全监理实施细则

B.审查施工组织设计中的安全技术措施

C.审核各相关单位资质、安全生产许可证等并做好记录

D.编制危大工程安全专项施工方案【答案】：D57.下列关于箍筋的说法，正确的是（）。

A.箍筋的末端应按设计要求做弯钩

B.对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°

C.对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于180°

D.圆形箍筋两末端均应做不小于90°的弯钩【答案】：A58.在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下，通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是（）。

A.增加劳动力

B.改善劳动条件

C.实行包干奖励

D.增加工作面【答案】：B59.下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。

A.建立进度协调会议制度

B.审查承包商提交的进度计划

C.对工程延误收取误期损失赔偿金

D.加强索赔管理，公正地处理索赔【答案】：D60.下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。

A.净现值

B.利息备付率

C.投资收益率

D.项目投资财务净现值【答案】：C61.在建设工程进度监测过程中，定期收集进度报表资料情况属于（）的主要方式。

A.实际进度与计划进度的对比分析

B.实际进度数据的加工处理

C.进度计划执行中的跟踪检查

D.实际进度数据的统计分析【答案】：C62.（2019年真题）某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3；到月末时已完成工程量3000m3，实际单价26元/m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（）。

A.已完成工作实际费用为75000元

B.投资绩效指标＞1，表明项目运行超出预算投资

C.进度绩效指标＜1，表明实际进度比计划进度拖后

D.投资偏差为-3000元，表明项目运行超出预算投资【答案】：D63.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。

A.施工单位

B.检测单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】：D64.关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的是()

A.工程网络计划中至少有一条关键线路

B.关键线路指总持续时间最短的线路

C.关键线路在网络计划执行过程中不会转移

D.关键线路上工作的总时差必然为零【答案】：A65.工程施工过程中，采用计数抽样检验时，检验批容量为60时的最小抽样数量是（）。

A.2

B.3

C.5

D.8【答案】：C66.（2022年真题）单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的路线。

A.自始至终由关键节点组成

B.自始至终由关键工作组成

C.相邻两项工作之间时间间隔为零

D.相邻两项工作之间时距为零【答案】：C67.2019年11月实际完成的某土方工程，按基准日期价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2。各可调因子的价格指数除人工费增长20%外，其他均增长了10%，人工费占可调值部分的50%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元。

A.80

B.120

C.130

D.150【答案】：B68.旁站是指在关键部位或关键工序施工过程中由（）在现场进行的监督活动。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.监理人员【答案】：D69.如果根据工期要求采用倒排进度的方法确定流水节拍，则下列描述错误的是（）。

A.可反算出所需要的工人数或机械台班数

B.必须检查劳动力供应的可能性

C.无需考虑工作面是否足够

D.必须检查材料和施工机械供应的可能性【答案】：C70.见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为()

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%【答案】：D71.新增固定资产价值的计算是以()为对象的。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.单项工程【答案】：D72.当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。

A.1%～2%

B.2%～5%

C.3%～5%

D.4%～5%【答案】：C73.项目监理机构施工阶段投资控制采取的措施中，属于经济措施的是（）。

A.控制设计变更

B.编制资金使用计划

C.编制投资控制工作计划

D.优化设计节约投资【答案】：B74.某土方工程根据《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为8000m3，施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式，完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量1000m3，因工作面增加土方开挖量1600m3，因施工操作不慎造成塌方增加的土方开挖量500m3，则应予结算的土方开挖工程量为（）m3。

A.11100

B.10600

C.9000

D.8000【答案】：D75.某地下工程，计划到11月份累计开挖土方2万m3，预算单价95元/m3，经确认，到11月份实际累计开挖土方2.5万m3，实际单价90元/m3，该工程此时的进度绩效指数为（）。

A.0.80

B.0.95

C.1.06

D.1.25【答案】：D76.按工程量清单计价模式计价时，工程量清单的编制人应是()

A.工程设计单位

B.工程投标单位

C.工程招标单位

D.工程造价管理部门【答案】：C77.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对应于主控项目合格质量水平的错判概率α和漏判概率β，正确的取值范围是（）。

A.α和β均不宜超过5%

B.α不宜超过5%，β不宜超过10%

C.α不宜超过3%，β不宜超过5%

D.α不宜超过3%，β不宜超过10%【答案】：A78.在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。

A.建设单位要求的使用年限

B.设计文件规定的合理使用年限

C.30年

D.50年【答案】：B79.对于经过返修或加固的分部、分项工程，可按技术处理方案和协商文件进行验收的前提是()

A.不改变结构的外形尺寸

B.不造成永久性缺陷

C.不影响主要功能和正常使用寿命

D.不影响安全和主要使用功能【答案】：D80.关于《卓越绩效评价准则》与ISO9000的比较，下列说法不正确的是（）。

A.ISO9000是标准化导向，“卓越绩效”模式是战略导向

B.ISO9000来自市场准入的驱动，“卓越绩效”模式来自市场竞争的驱动

C.ISO9000主要注结果，“卓越绩效”模式更加关注过程

D.ISO9000是有限的目标，“卓越绩效”模式是多元化的目标【答案】：C81.某工程勘察设计企业已具有市政公用工程行业的桥梁、隧道工程甲级勘察设计资质，该企业还可以承担()的勘察设计业务。

A.全国范围所有工程

B.企业所在地区工程

C.建筑行业所有工程

D.公路、铁道行业桥梁、隧道工程【答案】：D82.甲房地产开发公司将一商场工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中土方工程分包给丙土方公司，该工程的监理方为丁公司。在工程开工前，应当由（）按照有关规定申请领取施工许可证。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司与丁监理公司共同

C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D.甲房地产开发公司【答案】：D83.全等节拍流水施工的特点是（）。

A.各专业队在同一施工段流水节拍固定

B.各专业队在施工段可间歇作业

C.各专业队在各施工段的流水节拍均相等

D.专业队数等于施工段数【答案】：C84.建筑工程施工质量验收中，经返工或返修的检验批，应（）。

A.予以验收

B.重新进行验收

C.鉴定验收

D.协商验收【答案】：B85.下列投资控制工作中，属于监理工程师的工作是（）。

A.确定投资控制目标

B.确定资金使用计划

C.结算已完工程费用

D.提出投资目标调整建议【答案】：A86.某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费1.8万元，进口关税率10%，增值税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（）万元。

A.23.568

B.26.800

C.29.368

D.30.144【答案】：D87.下列关于工程费用与工期关系的说法中，正确的是()

A.直接费会随着工期的缩短而增加

B.直接费率会随着工期的增加而减少

C.间接费会随着工期的缩短而增加

D.间接费率会随着工期的增加而减少【答案】：A88.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是()。

A.工程本身的损害

B.承包人的施工机械损坏

C.工程所需的修复费用

D.发包方现场的人员伤亡【答案】：B89.下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（）。

A.分部分项工程量清单

B.能计量的措施项目清单

C.不能计量的措施项目清单

D.其他项目清单【答案】：A90.某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税194.34万元，则该项目的总投资收益率为()。

A.9.18%

B.13.53%

C.21.96%

D.32.55%【答案】：B91.某人以8%单利借出15000元，借款期为3年；收回后以7%复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期为10年。此人在第13年年末可以获得的复本利和是（）万元。

A.3.3568

B.3.4209

C.3.5687

D.3.6589【答案】：D92.关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是（）

A.编制切实可靠的设计总进度计划

B.落实设计工作技术经济责任制

C.按照设计技术经济定额进行考核

D.审查设计进度计划的合理性和可行性【答案】：D93.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B94.城市轨道交通建设工程自项目工程验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于（）。

A.一个月

B.三个月

C.六个月

D.一年【答案】：B95.通常情况下，施工方案应由（）组织编制，并经（）审批签字后提交项目监理机构。

A.施工项目技术负责人，施工单位技术负责人

B.施工项目技术负责人，施工项目技术负责人

C.施工项目技术负责人，施工项目负责人

D.施工员，施工单位技术负责人【答案】：A96.为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。

A.定期组织召开施工技术专题会议

B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责

C.定期核查施工单位材料进场情况

D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单【答案】：B97.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】：B98.在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措施包括()

A.采用更先进的施工方法

B.增加每天的施工时间

C.实施强有力的施工调度

D.增加施工作业面【答案】：A99.在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（）。

A.地下埋藏文物的处理

B.施工承发包模式的选择

C.设计合同的计价方式

D.设计各专业之间的协调配合的影响【答案】：D100.关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。

A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位

B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位

C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包

D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位【答案】：D101.（2017年真题）对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。

A.尽早提供可动用单元

B.尽早安排主体工程

C.尽量推迟附属配套工程

D.尽量推迟规模较大的主体工程【答案】：A102.非节奏流水施工具有的特点是（）。

A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等

B.相邻施工过程的流水步距相等

C.专业工作队数等于施工过程数

D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间【答案】：C103.监理工程师在审核勘察单位的勘察实施方案时，应重点审核方案的()

A.先进性、可操作性

B.可行性、精确性

C.先进性、经济性

D.可行性、创新性【答案】：B104.设置防水混凝土变形缝需要考虑的因素中不包括（）。

A.结构沉降变形

B.结构伸缩变形

C.结构渗漏水

D.结构配筋率【答案】：D105.单位工程中的分部工程是按()划分的。

A.设计系统或类别

B.工种-材料

C.施工工艺、设备类别

D.业性质、建筑部位【答案】：D106.监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是（）。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.目标监控【答案】：B107.从质量验收的角度划分，某城市的广播电视塔应划分为一个（）。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.单项工程【答案】：C108.工程网络计划中，某工作的总时差和自由时差均为2周。计划实施过程中经检查发现，该工作实际进度拖后1周。则该工作实际进度偏差对后续工作及总工期的影响是（）。

A.对后续工作及总工期均有影响

B.对后续工作及总工期均无影响

C.影响后续工作，但不影响总工期

D.影响总工期，但不影响后续工作【答案】：B109.下列哪一期间应计入办案期限？

A.对犯罪嫌疑人作精神病鉴定的期间

B.需要延长审理期限的案件，办理报请高级法院批准手续的时间

C.犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，侦查机关为了查明其身份所用的时间

D.犯罪嫌疑人通过贿赂手段被暂予监外执行【答案】：B110.下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是（）。

A.编制单位工程施工进度计划

B.协助承包单位确定工程延期时间

C.调整施工总进度计划

D.定期向业主提供工程进度报告【答案】：D111.某施工机械预算价格为30万元，残值率为2%，折旧年限为10年，年平均工作225个台班，采用平均折旧法计算，则该施工机械的台班折旧费为()元。

A.130.67

B.133.33

C.1306.67

D.1333.33【答案】：A112.对于下列表述，法院的哪些做法是错误的？

A.某镇政府发现大蒜销售价格上涨，销路看好，于是提供种植技术指导，鼓励村民种植大蒜村民积极响应纷纷改种大蒜，待到村民种植的大蒜成熟上市销售之时，市场行情一落千丈，大蒜无人问津腐烂在田里，村民以镇政府行政指导导致其财产权益遭受损失为由，向法院提起行政诉讼，法院不予受理

B.赵某作为县政府的公务员，因不满年度考核的结果，向法院提起诉讼，法院不予受理

C.A县公安局对B县的王某拘留15天，罚款500元，王某不服，向B县法院提起诉讼，B县法院以被告是A县公安局，不属于本院管辖，而移送A县法院管辖

D.林某起诉镇政府，法院经审查发现起诉状内容欠缺，即以起诉不符合条件为由不接收起诉状【答案】：C113.影响设计进度的因素不包括（）。

A.工程延期的影响

B.设计审批时间的影响

C.设计各专业之间协调配合的影响

D.工程变更的影响【答案】：A114.（）是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。

A.提前插入时间

B.工艺间歇时间

C.组织间歇时间

D.间歇时间【答案】：A115.在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作（）。

A.全部为关键工作

B.至少有一项为关键工作

C.自由时差相等

D.总时差相等【答案】：B116.若将设计中的化工厂生产系统的生产能力在原基础上增加两倍，生产能力指数为0.63，投资额大约为原投资的()(n=0.63，f=1)。

A.200％

B.199.8％

C.63％

D.126％【答案】：B117.下列资金成本中，属于筹资阶段发生的资金筹集成本是（）。

A.债券发行手续费

B.债券利息

C.股息和红利

D.银行贷款利息【答案】：A118.采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是（）。

A.实行强有力的调度

B.改善外部配合条件

C.增加每天的工作班次

D.采用更先进的施工机械【答案】：D119.对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是()。

A.定期观测

B.试验验证

C.方案比较

D.专家论证【答案】：D120.监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查（），并审查设备运输方案。

A.运输安全措施

B.设备包装质量

C.海关及保险手续

D.起重和加固方案【答案】：B121.施工质量控制点的设置，要在分析施工对象或工序活动对工程质量特性可能产生的影响大小、危害程度及质量保证难易程度的基础上，由()确定。

A.项目监理机构

B.承包单位

C.质量监督机构

D.建设单位【答案】：B122.钢筋保护层厚度符合设计和规范要求。受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（）及以上。

A.75%

B.80%

C.85%

D.90%【答案】：D123.监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在()的时间内到现场检查验收。

A.建设单位确认

B.总监理工程师批准

C.质检部门规定

D.合同条件约定【答案】：D124.总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单，体现了施工阶段投资控制中（）的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用【答案】：D125.项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由（）签认。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.建设单位【答案】：B126.关于工程网络计划中工作总时差的说法，正确的是（）。

A.工作总时差在任何情况下均不会小于其自由时差

B.利用工作总时差必然会减小其后续工作的总时差

C.工作总时差是其紧后工作自由时差的构成部分

D.以终点节点为完成节点的工作总时差必然为零【答案】：A127.工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。

A.程序文件

B.管理制度

C.质量手册

D.作业文件【答案】：B128.（2017年真题）下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（）。

A.安全文明施工费

B.按单价计算的措施项目费

C.按总价计算的措施项目费

D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费【答案】：C129.根据《建设工程监理规范》，监理规划应由()审批。

A.监理单位法定负责人

B.监理范围技术负责人

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师【答案】：B130.水泥受潮、过期、结块，砂石含泥量及有害物含量超标，外加剂掺量等不符合要求时，会造成的质量缺陷是（）。

A.混凝土结构强度不足

B.混凝土结构被破坏

C.混凝土碱骨料反应

D.混凝土爆裂【答案】：A131.在工程施工过程中，检查施工现场工程建设各方主体的质量行为，是()的主要任务。

A.建设单位

B.监理单位

C.工程质量监督机构

D.工程质量检测机构【答案】：C132.关于工程项目质量控制系统的说法，正确的是（）。

A.是监理单位建立的质量控制工作体系

B.是一个一次性的质量控制工作体系

C.需进行第三方认证

D.是监理单位质量管理体系的子系统【答案】：B133.甄某报案称赵某对其故意伤害（轻伤），手中已掌握部分线索指向赵某，向法院起诉。下列做法正确的是？

A.甄某报案后，公安机关应当告知其向法院提起自诉

B.甄某自诉到法院，法院应当受理

C.如甄某证据不足、可由公安机关受理，法院应当将案件移送至公安机关

D.本案属于告诉才处理的案件，公安机关不能主动追诉【答案】：B134.调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（）。

A.经济措施

B.技术措施

C.组织措施

D.合同措施【答案】：C135.关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。

A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%

B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金

C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%

D.质量保证金的返还期限一般为2年【答案】：B136.领导应成为组织的表率，在组织的经营过程中，以及在组织提供产品和服务的生命周期内，要恪守商业道德，保护公众健康、安全和环境，注重保护资源。这体现了卓越绩效模式的价值观为（）。

A.远见卓识的领导

B.战略导向

C.社会责任

D.系统管理【答案】：C137.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至（）为止。

A.工程竣工验收

B.工程保修期满

C.工程交付使用

D.工程款支付时【答案】：B138.如果承包单位未能按合同规定的工期和条件完成整个工程，则工程延误的处理手段为()。

A.监理工程师拒绝签署付款凭证

B.应付误期损失的赔偿费

C.取消承包资格

D.被驱逐出施工现场并赔偿损失【答案】：B139.下列不属于可行性研究作用的是（）。

A.投资决策的依据

B.编制项目建议书的依据

C.筹措资金的依据

D.编制初步设计文件的依据【答案】：B140.关于破坏交通工具、设施危害公共安全的犯罪，下列哪一选项是正确的？

A.多次窃取公共交通工具零部件，造成重大经济损失，即使该行为没有使交通工具发生倾覆、毁坏危险的，也要认定为破坏交通工具罪

B.在砸毁火车的重要部件时，砸掉的金属击中行人头部致人死亡的，属于破坏交通工具“造成严重后果”的情形

C.成立破坏交通工具罪，要求被破坏的交通工具处于正在行驶（飞行）的过程中，故对于维修中的交通工具不可能成立破坏交通工具罪

D.甲将十字路口的交通信号灯由红色改为绿色，可能成立破坏交通设施罪【答案】：D141.在流水施工参数中，划分施工段的原则不包括（）。

A.劳动量可以有一定的差距

B.每个施工段有足够的工作面

C.施工段的界限尽可能与结构界限相吻合

D.施工段的数目要满足合理组织流水施工要求【答案】：A142.关于质量管理体系现状及其质量方针和目标的适应性、充分性和有效性正式评价的管理评审应由企业（）主持。

A.最高管理者

B.管理者代表

C.经营负责人

D.技术负责人【答案】：A143.在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。

A.钢材的机械及工艺试验取样法

B.型钢验收规定

C.钢材质量标准

D.木材的物理力学试验方法【答案】：C144.实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是（）。

A.进行原因分析

B.要求有关单位提交质量问题调查报告

C.及时向建设单位和监理公司汇报

D.施工单位进行质量缺陷调查【答案】：D145.下列有关联合试运转费的说法正确的是（）。

A.联合试运转费不包括试运转所需的低值易耗品费用

B.试运转收入包括试运转产品销售和其他收入

C.联合试运转分为单台试运调试和无负荷联动试运转

D.联合试运转费实质上是进行整个车间的负荷试运转发生的费用支出小于试运转收入的盈利部分【答案】：B146.某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第17天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差和总时差分别为（）天。

A.1，4

B.3，3

C.4；5

D.5；5【答案】：C147.编制或修改质量管理体系文件，一般形成三个层次文件的信息，第二层次文件是（）。

A.监理大纲

B.程序文件

C.作业文件

D.质量手册【答案】：B148.对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（）。

A.就地封存

B.重新试验检测，合格后方可使用

C.限期撤出施工现场

D.降低标准使用【答案】：C149.一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（）有关。

A.收集方式

B.施工场地

C.资料收集人员

D.时间间隔【答案】：D150.关于工程量清单的说法，正确的是（）。

A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责

B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名

C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置

D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整【答案】：B151.在流水施工中，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。

A.流水强度

B.施工过程

C.施工段

D.流水节拍【答案】：C152.某工业项目进口一批生产设备，CIF为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为15％，进口关税税率为20％，增值税税率为13％，美元兑人民币汇率为1：8.3，则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。

A.412.42

B.408.00

C.342.31

D.258.96【答案】：D153.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列不属于分项工程划分依据的是（）。

A.主要工种

B.施工工艺

C.施工特点

D.设备类别【答案】：C154.在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的（）。

A.时间间隔

B.间歇时间

C.自由时差

D.时距【答案】：A155.对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（）和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查。

A.质量事故调查报告

B.检测单位的鉴定意见

C.质量事故状况观测记录

D.质量事故处理依据【答案】：A156.下列费用中，属于建设工程静态投资的是()

A.基本预备费

B.涨价预备费

C.建设期利息

D.运营期利息【答案】：A157.2022年3月实际完成的某土方工程，按2021年3月签约时的价格计算的工程价款为2000万元，该工程的定值权重为0.2，各调值因子除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化，人工费占调值部分的50%。按调值公式法计算，该土方工程需调整的价格差额为（）万元。

A.20

B.40

C.80

D.100【答案】：C158.在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其紧后工作的开始时间推迟4天

C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】：B159.根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中（）内容。

A.工程项目前期工作计划

B.单位工程施工进度计划

C.工程项目总进度计划

D.工程项目年度进度计划【答案】：C160.发生工程质量缺陷后，施工单位按监理机构审查合格的处理方案实施处理，监理机构对处理过程进行（），对处理结果进行验收。

A.旁站监理

B.巡视检查

C.平行检验

D.跟踪检查【答案】：D161.某工程原定2013年9月20日竣工，因承包人原因，致使工程延期至2013年10月20日，但在2013年10月因法律变化导致工程造价增加120万元，工程合同价款应（）。

A.调增60万元

B.调增90万元

C.调增120万元

D.不予调整【答案】：D162.某项工作是由三个同类性质的分项工程合并而成的，各分项工程的工程量Qi和产量定额Si分别是：Q1=240m3，S1=30m3／工日；Q2=360m3，S2=60m3／工日；Q3=720m3，S3=80m3/工日。其综合时间定额为（）工日／m3。

A.0.013

B.0.015

C.0.017

D.0.020【答案】：C163.某分部工，程分有甲4段、施乙工、，丙甲三施个工施过工程过的程流水节拍是3周、5周、2周、4周，乙施工过程的流水节、拍丙是施工4周过、程3的周流、水3节周拍、是3周5周、2周、4周、2周，为了实现连续施工，乙、丙两施工过程间的流水步距应是（）周。

A.3??

B.4??

C.5??

D.6【答案】：B164.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013，单位工程完工后，()组织对工程质量进行竣工预验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：B165.关于内部收益率指标的说法，错误的是（）。

A.内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况

B.内部收益率指标不需要事先确定一个基准收益率

C.内部收益率指标不能直接衡量项目未回收投资的收益率

D.对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的【答案】：C166.《刑事诉讼法》第5条规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。关于该原则的含义理解正确的是

A.人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职责范围内都是独立的，不受任何机关、社会团体和个人的干涉

B.在我国独立行使审判权、检察权的主休是审判人员、检察院人员

C.人民检察院上下级之间是领导与被领导的关系，上级人民检察院有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示

D.人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各级法院在具体案件的审判过程中独立行使审判权，上级人民法院无权纠正下级法院的错误裁判【答案】：C167.可行性研究中属于目标市场分析的是（）。

A.主要用户分析

B.产品竞争力优劣势分析

C.产品用途分析

D.市场风险分析【答案】：A168.因施工原因发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经（）签认，并报建设单位批准。

A.事故调查组建议的单位

B.施工单位

C.法定检测单位

D.原设计单位【答案】：D169.（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由（）组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：B170.在建设工程进度计划执行过程中，出现进度偏差后进行进度调整，分析进度偏差对后续工作和总工期的影响的前一个步骤是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.返回进度监测系统

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.采取措施调整进度计划【答案】：A171.质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（）。

A.递交申请

B.资质审核

C.签订合同

D.监督【答案】：B172.将工程项目的施工进度控制目标按年度、季度、月（或旬）进行分解，并用实务工程量、货币工作量及形象进度表示，是按（）分解。

A.项目组成

B.计划期

C.施工阶段

D.专业项目【答案】：B173.根据《建设工程工程量清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价高于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值的，其超过部分按实调整。

A.投标报价

B.招标控制价

C.基准单价

D.实际单价【答案】：C174.根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于()

A.1.30

B.135

C.1.40

D.1.45【答案】：A175.监理工程师在工程质量控制中，体现以数据资料为依据，客观地处理质量问题的原则为（）。

A.坚持质量标准原则

B.坚持科学、公平、守法和职业道德规范

C.质量第一的原则

D.预防为主的原则【答案】：B176.采购设备时，根据设计文件要求编制的设备采购方案应由（）批准后方可实施。

A.施工单位

B.设计单位

C.项目监理机构

D.建设单位【答案】：D177.下列造成质量数据波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。

A.现场温湿度的微小变化

B.机械设备过度磨损

C.材料质量规格显著差异

D.工人未遵守操作规程【答案】：A178.（2022年真题）建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（）。

A.专业工作队数等于施工过程数

B.相邻施工过程的流水节拍相等

C.相邻施工段之间可能有空闲时间

D.各专业工作队能够在施工段上连续作业【答案】：D179.（2019年真题）关于工程量清单的说法，正确的是（）。

A.招标文件中工程量清单的准确性和完整性由工程量清单编制单位负责

B.招标文件中分项工程项目清单的项目名称一般以工程实体名称命名

C.招标文件中分部分项工程量清单的项目编码前10位按现行计量规范的规定设置

D.投标人不得对招标文件中的措施项目清单进行调整【答案】：B180