一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年淮南)

一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年淮南)建设工程法规及相关知识一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《民法典》，关于代理的说法，正确的是（）。A.代理人在代理权限内，以自己的名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力B.代理包括委托代理、法定代理和指定代理C.数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，当事人另有约定的除外D.代理人知道被委托代理的事项违法仍然实施代理行为，由被代理人承担民事责任2.某建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定工期为300天。由于施工单位原因导致工期延误了50天，则施工单位应承担的违约责任形式不包括（）。A.赔偿损失B.支付违约金C.继续履行D.恢复原状3.关于建设工程专利权的保护范围，下列说法正确的是（）。A.发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准B.实用新型专利权的保护范围以说明书及附图为准C.外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准D.专利权人有权禁止他人未经许可实施其专利，但不得禁止他人进口其专利产品4.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.10C.15D.305.某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站作出的责令停工决定不服，该施工企业可以申请行政复议的机关是（）。A.市质量监督站B.市住房和城乡建设委员会C.市人民政府D.区人民政府6.根据《招标投标法实施条例》，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向（）投诉。A.招标人B.有关行政监督部门C.评标委员会D.招标代理机构7.关于建设工程竣工环保验收，下列说法中正确的是（）。A.建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体B.环境保护行政主管部门负责对竣工环境保护验收进行监测C.编制环境影响报告表的建设项目，建设单位应当自行组织验收D.环境保护行政主管部门应当在收到验收申请之日起30日内完成验收8.某建筑施工企业在2024年因安全生产许可证有效期届满未延续而被吊销许可证。根据《安全生产许可证条例》，该企业（）。A.可以补办延期手续B.经整改后可重新申请C.必须在1年后方可重新申请D.不得再次申请安全生产许可证9.根据《保障农民工工资支付条例》，关于农民工工资保证金的说法，正确的是（）。A.工资保证金由建设单位存储B.工资保证金用于支付农民工工资、工程款及材料款C.施工企业可自愿选择是否存储工资保证金D.工资保证金的存储比例根据施工企业信用等级差异化确定10.在某大型项目的施工过程中，由于周边居民阻挠施工导致工期延误，关于该风险责任的承担，若合同中无特别约定，下列说法正确的是（）。A.属于不可抗力，工期顺延，费用由建设单位承担B.属于不可抗力，工期顺延，费用由施工单位承担C.属于意外事件，工期不顺延，费用由施工单位承担D.属于建设单位责任，工期顺延，费用由建设单位承担11.根据《民法典》，下列合同中，不属于无效合同的是（）。A.恶意串通，损害他人合法权益的合同B.一方以欺诈手段订立且损害国家利益的合同C.因重大误解订立的合同D.以合法形式掩盖非法目的的合同12.某施工单位租赁了一台塔式起重机，租赁期限为6个月。关于该租赁合同的说法，正确的是（）。A.租赁期限超过6个月的，应当采用书面形式B.当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁C.租赁期间因维修塔机影响使用的，应相应减少租金D.承租人经出租人同意，可以将塔机转租给第三人13.根据《建筑法》，关于建筑工程发承包制度的说法，错误的是（）。A.建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位B.政府及其所属部门不得滥用行政权力，限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位C.提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包D.大型建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包14.某工程项目招标文件中规定提交投标文件的截止时间为2025年3月1日上午10点。甲单位于3月1日上午9点50分递交了投标文件。关于甲单位的行为，下列说法正确的是（）。A.招标人应当拒收B.招标人应当接收C.招标人可以接收，但需征得其他投标人同意D.招标人可以接收，但需向监管部门报告15.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（），不得挪作他用。A.改善施工环境B.购买安全防护用具C.支付安全检查人员工资D.安全施工措施及安全作业环境16.关于建设单位的质量责任，下列说法正确的是（）。A.建设单位不得任意压缩合理工期B.建设单位可以暗示施工单位使用不合格的建筑材料C.建设单位可以将建设工程肢解发包D.建设单位应当对施工质量负责17.某施工企业的项目经理在执行职务过程中，因违章指挥导致工人重伤。关于该民事责任的承担，下列说法正确的是（）。A.由项目经理个人承担B.由施工企业承担C.由工人自己承担D.由施工企业和项目经理承担连带责任18.根据《劳动法》，关于劳动保护的规定，下列说法错误的是（）。A.劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程B.劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准C.新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用D.用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，但可以适当收取费用19.关于建设工程返修的质量责任，下列说法正确的是（）。A.施工单位仅对施工中出现质量问题的工程负责返修B.施工单位仅对竣工验收不合格的工程负责返修C.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位不负责返修D.施工单位对施工中出现质量问题的工程或竣工验收不合格的工程，应负责返修20.根据《民法典》，定金合同从（）时生效。A.双方当事人签字B.定金实际交付C.主合同生效D.登记备案二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.根据《民法典》，违约责任的承担形式包括（）。A.继续履行B.采取补救措施C.支付违约金D.定金罚则E.排除妨碍22.关于建设工程施工合同中解决争议条款的效力，下列说法正确的有（）。A.合同无效，但不影响仲裁条款的效力B.合同被撤销，仲裁条款随之失效C.合同解除，仲裁条款随之失效D.仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力E.即使合同未成立，仲裁协议也可能有效23.根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当（）。A.返还履约保证金B.双倍返还定金C.依法承担法律责任D.赔偿损失E.没收投标保证金24.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在施工中偷工减料的，在使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，应当承担的法律责任包括（）。A.责令改正B.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级或者吊销资质证书E.造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失25.关于建设工程安全生产许可证，下列说法正确的有（）。A.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动B.安全生产许可证的有效期为3年C.安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前3个月办理延期手续D.企业发生死亡事故的，应当暂扣安全生产许可证E.安全生产许可证由建设行政主管部门核发26.根据《劳动合同法》，劳动者可以立即解除劳动合同的情形有（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护B.用人单位未及时足额支付劳动报酬C.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全E.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费27.关于民事诉讼中的证据，下列说法正确的有（）。A.当事人对自己提出的主张，有责任提供证据B.书证应当提交原件C.视听资料可以作为证据D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证E.只有人民法院有权收集证据28.根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于工程预付款的说法，正确的有（）。A.包工包料工程的预付款按合同约定拨付B.包工不包料工程的预付款按合同约定拨付C.预付款的额度一般不低于合同金额的10%D.预付款的额度一般不高于合同金额的30%E.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内预付工程款29.关于建设单位对建设工程质量的责任，下列说法正确的有（）。A.建设单位应当将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查B.建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准C.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续D.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位提出设计方案E.建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料30.根据《绿色施工导则》，关于节材与材料资源利用的说法，正确的有（）。A.推广使用预拌混凝土和预拌砂浆B.推广使用高强钢筋和高性能混凝土C.推广使用散装水泥D.推广使用非传统水源E.推广使用定型化、工具式、标准化模板建设工程项目管理一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）31.建设工程项目管理的核心任务是项目的（）。A.成本控制B.进度控制C.质量控制D.目标控制32.关于项目结构分解（WBS）的说法，正确的是（）。A.项目结构分解是将整个项目分解为若干个相对独立的工作包B.项目结构分解与项目组织结构分解是一一对应的C.同一个项目只能有一个项目结构分解方案D.项目结构分解的成果是项目结构图33.某施工企业承担了某大型商业综合体项目的施工任务，该企业采用矩阵组织结构模式进行项目管理。关于矩阵组织结构特点的说法，正确的是（）。A.指令源唯一B.适用于大的组织系统C.有两个指令源D.职能部门可以横向对项目部门下达指令34.施工组织总设计应由（）负责编制。A.施工单位技术负责人B.施工项目负责人C.总监理工程师D.建设单位项目负责人35.在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，若合同中未约定单价调整方法，则应（）。A.按照类似价格确定B.由发包人确定C.由承包人确定D.由造价咨询机构确定36.某分部工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（）条。(1)---(2)---(3)---(4)---(5)|\/\/|(6)---(7)---(8)注：图示为假设结构，实际计算需依赖具体数字。假设：(1)-(2)3天，(2)-(3)2天，(3)-(4)4天，(4)-(5)2天；(1)-(6)2天，(6)-(7)3天，(7)-(8)2天；(2)-(7)1天，(3)-(8)3天。A.1B.2C.3D.437.关于建设工程项目进度控制的说法，正确的是（）。A.进度控制的目标是实现工程项目的工期目标B.进度控制的主要环节是进度计划的编制C.进度控制是一个静态的控制过程D.进度控制只需关注关键线路38.某工程某月计划完成工程量为100m³，计划单价为300元/m³；实际完成工程量为110m³，实际单价为280元/m³。则该工程的费用偏差（CV）为（）元。A.2000B.2200C.-2000D.-220039.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于招标控制价的说法，正确的是（）。A.招标控制价可以上浮或下浮B.招标控制价应在招标文件中公布，可以只公布总价C.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核D.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标控制价40.施工成本核算中，需按照规定的开支范围，对施工费用进行归集和分配，计算出施工费用的实际发生额。这是成本核算的（）环节。A.成本预测B.成本计划C.成本核算D.成本分析41.关于施工质量验收的说法，正确的是（）。A.检验批是工程施工质量验收的最小单位B.主控项目的质量经抽样检验应全部合格C.一般项目的质量经抽样检验可以有少量不合格点D.观感质量验收应符合要求42.根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知（）。A.建设单位和监理单位B.建设单位和工程质量监督机构C.监理单位和工程质量监督机构D.建设单位、监理单位和工程质量监督机构43.关于职业健康安全管理体系标准要素的说法，正确的是（）。A.核心要素是10个，辅助要素是7个B.核心要素是7个，辅助要素是10个C.核心要素是11个，辅助要素是7个D.核心要素是7个，辅助要素是13个44.某工程发生了一起造成3人死亡、10人重伤的生产安全事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故45.关于建设工程施工现场环境保护的措施，下列说法正确的是（）。A.施工现场泥浆水可以直接排入城市排水设施B.禁止将有毒有害废弃物作土方回填C.在城区施工，可以在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业D.施工现场熔融沥青应尽量避开风向46.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，正确的是（）。A.发包人提出的变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更指示B.承包人提出的变更，应提前14天向发包人提交变更建议书C.变更指示必须由发包人发出D.紧急情况下，承包人可以口头提出变更建议，事后补交书面建议47.关于施工合同索赔的程序，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（）天内，向监理人提交索赔意向通知书。A.7B.14C.28D.3048.某工程项目采用单价合同，投标人在报价时对某项工程量估计偏低。实施过程中，实际工程量大幅增加。关于该工程款的结算，下列说法正确的是（）。A.承包人可以要求调整单价B.发包人可以要求降低单价C.按照合同单价结算D.双方协商确定新单价49.关于建设工程信息管理，下列说法正确的是（）。A.信息管理是指对信息的收集、整理、存储和传递B.建设工程项目的信息包括在项目决策、实施、运行过程中产生的信息C.建设工程项目的信息管理是单个人的工作D.建设工程项目的信息可以完全依靠纸质文档50.在建设工程项目风险管理中，风险应对计划编制的依据是（）。A.风险识别B.风险评估C.风险对策D.风险监控二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）51.建设工程项目总进度目标论证的工作步骤包括（）。A.调查研究和收集资料B.项目结构分析C.进度计划系统的结构分析D.项目的工作编码E.编制各层进度计划52.关于建设工程项目成本控制的说法，正确的有（）。A.成本控制应贯穿于项目从投标开始到竣工验收的全过程B.成本控制的主要依据是工程承包合同、施工成本计划、进度报告等C.合同变更和索赔资料是成本控制的动态资料D.成本控制只需控制实际成本不超过计划成本E.成本控制的程序包括比较、分析、预测、纠偏、检查53.关于关键线路和关键工作的说法，正确的有（）。A.关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路B.关键线路是线路上总工作持续时间最短的线路C.关键工作是关键线路上的工作D.关键工作的总时差为0E.当计算工期等于计划工期时，关键工作的总时差为054.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于竣工结算的说法，正确的有（）。A.承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算报告B.发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告后28天内进行核对C.发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告后56天内支付竣工结算价款D.发包人未在约定时间内支付竣工结算价款的，承包人可以催告E.承包人可以与发包人协议将该工程折价55.关于施工质量验收层次划分的说法，正确的有（）。A.单位工程是具有独立使用功能的建筑物或构筑物B.分部工程是按专业性质、工程部位确定的C.分项工程是按主要工种、材料、施工工艺确定的D.检验批是按工程量、楼层、施工段确定的E.室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位工程56.关于建设工程安全生产管理的制度，正确的有（）。A.安全生产责任制度是所有安全管理制度的核心B.安全生产许可证制度是建筑施工企业进入市场的准入制度C.政府安全生产监督检查制度是行政管理部门的职责D.安全生产教育培训制度只针对新进场工人E.特种作业人员持证上岗制度57.关于施工合同履行过程中工期延误的说法，正确的有（）。A.因发包人原因造成的延误，工期应予顺延B.因异常恶劣气候条件造成的延误，工期应予顺延C.因承包人原因造成的延误，工期不予顺延D.因不可抗力造成的延误，工期应予顺延E.发包人要求比合同工期提前竣工，发包人应承担赶工费58.关于建设工程项目信息处理的方法，正确的有（）。A.基于网络的信息处理平台B.数据处理设备C.数据通讯网络D.只能通过人工处理E.利用管理软件进行信息处理59.关于国际建设工程施工合同的说法，正确的有（）。A.FIDIC系列合同条件是国际通用的合同条件B.NEC合同条件具有灵活性C.AIA合同条件主要用于美国D.国际工程合同通常采用总价合同E.国际工程索赔的处理比国内工程更复杂60.关于施工项目劳动管理，正确的有（）。A.劳务分包企业必须取得资质证书B.施工企业必须与农民工签订劳动合同C.总承包企业对劳务分包企业的用工情况负连带责任D.农民工工资可以由劳务分包企业直接发放E.禁止使用童工答案与解析建设工程法规及相关知识1.【答案】C【解析】本题考查代理制度。A错误，代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。B错误，《民法典》规定，代理主要包括委托代理和法定代理。指定代理已取消。C正确，数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权，当事人另有约定的除外。D错误，代理人知道被委托代理的事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。2.【答案】D【解析】本题考查违约责任。违约责任的承担形式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则等。D选项“恢复原状”通常是侵权责任或合同解除后的恢复原状，不属于违约责任的主要承担形式，且在施工合同中难以物理恢复原状。3.【答案】A【解析】本题考查专利权的保护范围。A正确，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。C错误，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。B错误，实用新型也是以权利要求为准。D错误，专利权人有权禁止他人未经许可实施其专利，包括制造、使用、许诺销售、销售、进口等。4.【答案】C【解析】本题考查工程竣工验收备案。根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。5.【答案】C【解析】本题考查行政复议的管辖。对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。本题中，质量监督站是受建设行政主管部门委托执法，通常复议机关是上级主管部门或同级政府。但题目中质量监督站虽为事业单位，其行政行为通常视为委托。若视为建设行政部门的委托，复议机关为上一级建设部门或同级政府。C选项市人民政府是市住房和城乡建设委员会的上级，也是区政府的上级，属于符合复议管辖的选项之一。具体到实务，通常选择同级政府或上级主管部门。C选项最符合一般法理。6.【答案】B【解析】本题考查招标投标投诉。根据《招标投标法实施条例》，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。7.【答案】C【解析】本题考查竣工环保验收。根据新修订的《建设项目环境保护管理条例》，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。编制环境影响报告书（表）的建设项目，建设单位应当将配套建设的环境保护设施与主体工程同时投入生产和使用，并对验收内容的真实性、准确性、完整性负责。C正确，编制环境影响报告表的建设项目，建设单位应当自行组织验收。8.【答案】B【解析】本题考查安全生产许可证。根据《安全生产许可证条例》，安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处5万元以上10万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照本条例第十九条的规定处罚（即吊销许可证）。本题是“有效期届满未延续而被吊销”，意味着已经过了整改期仍不办理。吊销后，经整改合格可重新申请，法律并未规定不得再次申请或必须等1年。B选项最符合逻辑。9.【答案】D【解析】本题考查农民工工资保证金。根据《保障农民工工资支付条例》，工资保证金由施工单位存储（A错误）。工资保证金专项用于支付被拖欠的农民工工资（B错误）。施工企业必须存储（C错误）。存储比例根据施工企业信用等级差异化确定（D正确）。10.【答案】A【解析】本题考查不可抗力。周边居民阻挠施工通常被视为第三方原因，在合同法中常归类为不可抗力或意外事件。若在2025年淮南地区考试背景下，通常将此类非双方原因且无法预见、避免、克服的情况视为不可抗力。不可抗力造成工期延误的，工期顺延，费用由建设单位承担（若工程本身损害）或各自承担（各自损失）。对于人员窝工等费用，通常在不可抗力下由建设单位承担（或按合同约定）。A选项最符合常规合同约定。11.【答案】C【解析】本题考查无效合同。无效合同的情形：恶意串通，损害他人合法权益；一方以欺诈、胁迫手段订立且损害国家利益；以合法形式掩盖非法目的；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。C属于可撤销合同。12.【答案】D【解析】本题考查租赁合同。A错误，租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。B错误，未采用书面形式不是直接视为不定期，只有当对租赁期限有争议时才视为不定期。C正确，租赁物需要维修的，出租人应当履行维修义务，维修期间影响承租人使用的，应当相应减少租金。D正确，承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。13.【答案】C【解析】本题考查发承包制度。C错误，法律提倡总承包，但并未绝对禁止肢解发包，而是禁止将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。14.【答案】B【解析】本题考查投标文件的递交。在截止时间前递交的投标文件，招标人应当接收。截止时间后递交的，应当拒收。甲单位在9点50分递交，未超过10点，应当接收。15.【答案】D【解析】本题考查安全费用。施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于安全施工措施及安全作业环境，不得挪作他用。16.【答案】A【解析】本题考查建设单位质量责任。A正确，建设单位不得任意压缩合理工期。B、C、D均为错误行为或责任主体错误。17.【答案】B【解析】本题考查职务行为。项目经理在执行职务过程中，因违章指挥导致他人损害，属于职务侵权行为，由施工单位（法人）承担民事责任。18.【答案】D【解析】本题考查劳动保护。D错误，用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。不得收取费用。19.【答案】D【解析】本题考查返修责任。施工单位对施工中出现质量问题的工程或竣工验收不合格的工程，应负责返修。这是法定的保修义务。20.【答案】B【解析】本题考查定金合同。定金合同从实际交付定金时生效。21.【答案】ABCD【解析】本题考查违约责任形式。包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则等。排除妨碍通常是侵权责任或物权请求权。22.【答案】ADE【解析】本题考查争议解决条款效力。仲裁条款（或仲裁协议）具有独立性。合同无效、被撤销、未成立、终止，均不影响仲裁条款的效力。B、C错误。23.【答案】CDE【解析】本题考查中标后的法律责任。中标通知书发出后即具有法律效力。招标人改变中标结果或中标人放弃中标，应承担法律责任（C），赔偿损失（D）。如已提交履约保证金或投标保证金，可能被没收（E）或双倍返还（针对定金，此处若为保证金则没收）。题目问“应当”，CDE均属于法律后果。24.【答案】ABDE【解析】本题考查施工单位违法施工的法律责任。责令改正（A）；处工程合同价款2%以上4%以下的罚款（B）；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书（C、D）；造成损失的，依法承担赔偿责任（E）。注意C是“情节严重”时的选项，题目未明确情节，但作为多选题，C属于可能的处罚措施，通常全选。但严格来说，ABDE是必然伴随或直接相关的，C是有条件的。在真题中，此类题目通常包含C。25.【答案】ABCE【解析】本题考查安全生产许可证。A正确；B正确，有效期3年；C正确，期满前3个月；D错误，发生重大事故暂扣，一般事故不一定暂扣；E正确，住建部门核发。26.【答案】CD【解析】本题考查劳动者立即解除合同。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动（C），或者违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全（D）时，劳动者可以立即解除，不需事先告知。A、B、E需提前告知或经催告仍不履行方可解除。27.【答案】ABCD【解析】本题考查证据制度。A正确，谁主张谁举证；B正确，书证优先原件；C正确；D正确，证据应当质证；E错误，当事人及其诉讼代理人也可以收集证据，法院也可依职权收集。28.【答案】ACDE【解析】本题考查工程预付款。包工包料工程才有预付款（B错误）；额度一般10%-30%（C、D正确）；具备施工条件下，签订合同后一个月内预付（E正确）。29.【答案】BCDE【解析】本题考查建设单位质量责任。A错误，施工图设计文件报审是建设单位的义务，但不是由其直接报建设行政主管部门，而是委托审查机构审查后再报备或取得审查合格书。BCDE均为建设单位的责任。30.【答案】ABCE【解析】本题考查绿色施工节材。D属于节水措施，不属于节材。建设工程项目管理31.【答案】D【解析】本题考查项目管理的核心任务。项目管理的核心任务是项目的目标控制（成本、进度、质量）。32.【答案】A【解析】本题考查WBS。A正确，WBS是将项目分解为工作包。B错误，不是一一对应。C错误，可以有不同方案。D错误，成果是项目结构图和分解编码。33.【答案】C【解析】本题考查矩阵组织结构。矩阵组织结构有两个指令源（纵向来自职能部门，横向来自项目部门），适用于大的组织系统。34.【答案】A【解析】本题考查施工组织设计编制。施工组织总设计应由施工总承包单位的技术负责人审批。35.【答案】A【解析】本题考查工程变更价款确定。合同无约定时，参照类似价格或协商。A选项最接近规范要求。36.【答案】B【解析】本题考查关键线路计算。线路1：1-2-3-4-5，持续时间=3+2+4+2=11天。线路2：1-2-7-8，持续时间=3+1+2=6天。线路3：1-2-3-8，持续时间=3+2+3=8天。线路4：1-6-7-8，持续时间=2+3+2=7天。关键线路为线路1，共1条。但题目中描述有“\”和“/”连接，暗示可能有其他路径。若(2)-(7)存在，(3)-(8)存在，(6)-(7)存在。重新计算：1-2-3-4-5:3+2+4+2=111-2-3-8:3+2+3=81-2-7-8:3+1+2=61-6-7-8:2+3+2=7关键线路只有1条。如果题目图示含义不同，例如(1)-(3)直接相连等，结果可能不同。基于现有数据，选A。但鉴于这是模拟题，通常会有2条以上关键线路。假设(1)-(6)为4天，(6)-(7)为4天，则1-6-7-8=10。假设(3)-(4)为1，则1-2-3-4-5=8。鉴于题目数字固定，按计算结果选A。但为了符合“真题”难度，可能存在隐藏路径。假设(2)-(3)为1，(3)-(4)为6，则1-2-3-4-5=12。按最严谨计算，答案为A。但在考试中，若图示复杂，需仔细识图。此处按题目给定数字计算，关键线路为1条。37.【答案】A【解析】本题考查进度控制。A正确，目标是实现工期目标。B错误，主要环节包括编制、跟踪、调整。C错误，是动态控制。D错误，也要关注非关键线路的时差变化。38.【答案】B【解析】本题考查赢得值法。费用偏差CV=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）BCWP=110×300=33000元ACWP=110×280=30800元CV=33000-30800=2200元。39.【答案】D【解析】本题考查招标控制价。A错误，不得上浮下浮。B错误，应公布总价及详细组成。C正确，超过概算需报审。D正确，国有资金投资必须设招标控制价。40.【答案】C【解析】本题考查成本核算环节。题干描述即为成本核算的定义。41.【答案】A【解析】本题考查施工质量验收。A正确，检验批是最小单位。B错误，主控项目必须全部合格。C错误，一般