2026年一级造价师考试押题卷附参考答案详解（预热题）

2026年一级造价师考试押题卷附参考答案详解（预热题）1.某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。

A.10

B.12

C.50

D.60【答案】：B2.预可行性研究阶段的投资估算，通常投资估算精度的要求控制在（）以内。

A.±5％

B.±10％

C.±20％

D.±30％【答案】：C3.根据政府采购法，对于实行集中采购的政府采购，集中采购目录应由（）公布。

A.省级以上人民政府

B.国务院相关主管部门

C.省级政府采购部门

D.县级以上人民政府【答案】：A4.（2015年真题）三层砌体办公楼的墙体一般设置圈梁（）。

A.一道

B.二道

C.三道

D.四道【答案】：B5.一般用于控制或扑灭易燃、可燃液体、固体表面火灾及固体深位阴燃火灾，在一定程度上会受风的影响，抗复燃能力较低，因此使用时需要增加供给的强度，且能扑救立式钢制贮油罐内火灾的泡沫灭火系统为（）。

A.高倍数泡沫灭火系统

B.中倍数泡沫灭火系统

C.低倍数泡沫灭火系统

D.移动式泡沫灭火系统【答案】：B6.对于技术方案现金流量表，在技术方案运营期内，各年的总成本费用构成中关于其他费用的说法错误的是（）。

A.其他费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用

B.其他费用系指制造费用、管理费用和营业费用中分别扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费以后的其余部分

C.其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用应计入生产总成本费用的其他所有费用

D.产品出口退税和减免税项目按规定不能抵扣的进项税额不能计入总成本费用的其他费用【答案】：D7.对有过热器的锅炉，过热器上的安全阀的整定压力应是（）。

A.较低压力

B.较高压力

C.平均压力

D.四分之三压力【答案】：A8.某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算。在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。

A.1500

B.2500

C.4500

D.5500【答案】：C9.以下不属于沥青按其在自然界中获得的方式分类的是（）。

A.焦油沥青

B.地沥青质

C.天然沥青

D.石油沥青【答案】：B10.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），零星砌砖项目中的台阶工程量的计算，正确的是（）。

A.按实砌体积并入基础工程量中计算

B.按砌筑纵向长度以米计算

C.按水平投影面积以平方米计算

D.按设计尺寸体积以立方米计算【答案】：C11.根据《建设工程工程量清单计价规范》，某工程定额工期为25个月，合同工期为20个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。则关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是（）。

A.发包人要求合同工期比定额工期提前6个月竣工，应承担提前竣工6个月的赶工费用

B.发包人要求合同工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用

C.发包人要求压缩的工期天数超过定额工期的20%，应承担提前竣工5个月的赶工费用

D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的30%，不支付赶工费用【答案】：B12.（2013年真题）移动模架逐孔施工桥梁上部结构，其主要特点为（）。

A.地面支架体系复杂，技术要求高

B.上下部结构可以平行作业

C.设备投资小，施工操作简单

D.施工工期相对较长【答案】：B13.关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（）。

A.项目建议书阶段，允许误差大于±30％

B.投资设想阶段，要求误差控制在±30％以内

C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20％以内

D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15％以内【答案】：C14.把经过线性放大器放大后的第一中频信号均等地分成若干路，以供多台卫星接收机接收多套电视节目的是（）。

A.高频头

B.功分器

C.调制器

D.混合器【答案】：B15.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。

A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款

B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用

C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款

D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理【答案】：C16.隧道洞口与明洞工程应按照隧道施工组织设计的顺序安排，按设计要求应先施工完成，下列关于洞口和明洞工程施工说法正确的是（）。

A.洞口土石方开挖可采用大爆破以缩短工期

B.洞门端墙的砌筑与墙背回填应两侧同时进行

C.明洞段顶部回填土方每层厚度不得小于0.3m

D.明洞衬砌施工宜采用先墙后拱法【答案】：B17.（2017年真题）聚四氟乙烯具有极强的耐腐蚀性，几乎耐所有的化学药品，除此之外还具有的特性为（）。

A.优良的耐高温、低温性能

B.摩擦系数高，常用于螺纹连接处的密封

C.强度较高，塑性、韧性也较好

D.介电常数和介电损耗大，绝缘性能优异【答案】：A18.专门供石油、化工、食品等生产过程中测量具有腐蚀性、高粘度、易结晶、含有固体状颗粒、温度较高的液体介质的压力检测仪表是（）。

A.活塞式压力计

B.远传压力表

C.电接点压力表

D.隔膜式压力表【答案】：D19.政府投资项目建议书中论述的内容是（）。

A.项目建设技术的先进性

B.项目建设条件的可行性

C.项目建设资金的充分性

D.项目建设风险的可控性【答案】：B20.（2017年真题）编制单位工程施工进度计划时，确定工作项目持续时间需要考虑每班工人数量。限定每班工人数量上限的因素是（）。

A.工作项目工程量

B.最小劳动组合

C.人工产量定额

D.最小工作面【答案】：D21.按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。

A.预备费

B.工程保险费

C.商誉

D.生产准备费【答案】：C22.在某工程网络计划中，已知工作P的总时差和自由时差分别为5天和2天，工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作P的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天

C.将其紧后工作的最早开始时间推迟2天，并使总工期延长1天

D.将其紧后工作的最早开始时间推迟4天，并使总工期延长2天【答案】：B23.通信线路工程中，通信线路位置的确定应符合的规定有（）。

A.宜建在快车道下

B.线路中心线应平行于道路中心线或建筑红线

C.线路宜与燃气线路、高压电力电缆在道路同侧敷设

D.高等级公路的通信线路敷设位置选择依次是：路肩、防护网内，隔离带下【答案】：B24.下列非金属材料中，高温下机械强度高、具有还原性，在熔融的碱液中仍具有良好化学稳定性的是（）。

A.铸石

B.玻璃

C.石墨

D.水玻璃型耐蚀石料【答案】：C25.（2020年真题）用干混地面砂浆铺贴600×600mm石材楼面，灰缝为2mm，石材损耗率为2%，则每100m2石材楼面中石材的消耗量为（）块。

A.281.46

B.281.57

C.283.33

D.283.45【答案】：A26.按照有关工程计量的规定，以下各项中属于计量依据的是（）。

A.质量合格证书

B.工程量清单计价规范

C.国家法律、法规

D.国家、行业或地方定额【答案】：A27.根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（）。

A.以两次为限，每次不超过2个月

B.以三次为限，每次不超过2个月

C.以两次为限，每次不超过3个月

D.以三次为限，每次不超过3个月【答案】：C28.工程地质勘察作为一项基础性工作，（）对工程造价起着决定作用。

A.勘查资料的准确性

B.特殊不良地质的测算

C.选择工程地质条件有利的路线

D.设计人员对勘察资料的判断【答案】：C29.接点多、容量大，可以将一个输入信号变成一个或多个输出信号的继电器是（）。

A.电流继电器

B.温度继电器

C.中间继电器

D.时间继电器【答案】：C30.（）是山区公路水毁的重要动因。

A.溶蚀作用

B.机械侵蚀作用

C.下蚀作用

D.侧蚀作用【答案】：D31.高速公路的路面面层，宜选用（）。

A.沥青混凝土混合料

B.沥青碎石混合料

C.乳化沥青碎石混合料

D.沥青表面处治【答案】：A32.下列有关于焊条选用的原则中错误的是（）。

A.当焊件的焊接部位不能翻转时，应选用适用于全位置焊接的焊条。

B.对结构形状复杂、刚性大的厚大焊件，在焊接过程中，冷却速度快，收缩应力大，易产生裂纹，应选用抗裂性好、韧性好、塑性高、氢裂纹倾向低的焊条。

C.在酸性焊条和碱性焊条都可满足要求时，应尽量选用碱性焊条。

D.对于普通结构钢，通常要求焊缝金属与母材等强度，应选用熔敷金属抗拉强度等于或稍高于母材的焊条【答案】：C33.下列项目资本金来源中，属于既有法人外部资金来源的是（）。

A.国家预算内投资

B.企业银行存款

C.企业资产变现

D.企业产权转让【答案】：A34.因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（）。

A.工程所需清理、修复费用

B.运至施工场地待安装设备的损失

C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失

D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】：C35.关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）。

A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值

B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计入新增固定资产价值

C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值

D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计入新增固定资产价值【答案】：B36.某电气安装工程灯具安装高度为6米，超过了规范基本安装高度的规定（附录规定为5米），下列说法正确的是（）

A.应在项目特征描述中描述安装高度为6米

B.无须在项目特征描述中描述安装高度

C.在项目特征描述中说明安装高度为5米

D.仍应按5米的安装高度计费【答案】：A37.综合布线系统中，水平布线子系统的网络拓扑结构是（）。

A.星型网络

B.树形结构

C.混合结构

D.环形结构【答案】：A38.广泛用在温度较低的热力设备和房屋建筑中的保温隔热，同时它还是良好的吸声功能的材料是（）。

A.陶瓷纤维

B.膨胀蛭石

C.玻璃棉

D.玻化微珠【答案】：C39.（2015年真题）根据生产工艺要求，烟气除尘率达到85%左右即满足需要，可选用没有运动部件，结构简单、造价低、维护管理方便，且广泛应用的除尘设备是（）。

A.麻石水膜除尘器

B.旋风水膜除尘器

C.旋风除尘器

D.静电除尘器【答案】：C40.用于传输语言、数据、影像和其他信息的电缆是（）。

A.电力电缆

B.综合布线电缆

C.控制电缆

D.光缆【答案】：B41.与采用综合吊装法相比，采用分件法吊装的优点是（）。

A.起重机开行路线短，停机点少

B.能为后续工序提供工作面

C.有利于各工种交叉平行流水作业

D.起重机变幅和索具更换次数少，吊装效率高【答案】：D42.与衬铅）相。比，搪铅具有的特点是（

A.采用搪钉固定法

B.生产周期短

C.成本低

D.适用于负压、回转运动和震动下工作【答案】：D43.下列选项中，不属于按索赔事件性质分类的索赔事项的是()

A.工程延误索赔

B.加速施工索赔

C.工程变更索赔

D.工期、费用索赔【答案】：D44.（2019年考题）根据《建设工程安全生产管理条例》提供施工现场相邻建筑物和构筑物，地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整是（）的安全责任。

A.建设单位

B.勘察单位

C.设计单位

D.施工单位【答案】：A45.已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程的质量争议按()执行。

A.竣工结算暂缓办理办法

B.工程保修合同

C.委托有资质的检测鉴定机构进行检测办法

D.工程质量监督机构的处理决定【答案】：B46.（2019年真题）在建设项目竣工决算报表中，用于考核和分析投资效果，落实结余资金，并作为报告上级核销基本建设支出依据的是（）。

A.基本建设项目概况表

B.基本建设项目竣工财务决算表

C.基本建设项目交付使用资产总表

D.基本建设项目交付使用该资产明细表【答案】：B47.在评价一个投资方案的经济效果时，利息备付率属于（）指标。

A.抗风险能力

B.财务生存能力

C.盈利能力

D.偿债能力【答案】：D48.对于寿命期不等的互斥方案，求解其增量投资内部收益率的方程可以两方案净年值相等的方式建立，其隐含的假定是()。

A.方案的计算期无穷大

B.方案的增量投资内部收益率存在

C.方案可以重复实施

D.方案的增量投资内部收益率大于零【答案】：C49.可代替钢制造某些曲轴、连杆和凸轮轴等重要零件的铸铁为（）。

A.灰铸铁

B.球墨铸铁

C.蠕墨铸铁

D.可锻铸铁【答案】：B50.（2014年考题）价值工程的目标是（）

A.以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能

B.以最低的生产成本，使产品具备其所必须的功能

C.以最低的寿命周期成本，获得最佳的经济效果

D.以最低的生产成本，获得最佳经济效果【答案】：A51.工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装

A.断口检验

B.酸蚀检验

C.晶间腐蚀倾向试验

D.硫印试验【答案】：C52.研究试验费不包括（）。

A.建设过程中必须进行研究和试验所需的费用

B.支付科技成果的一次性技术转让费

C.支付专利、先进技术的一次性技术转让费

D.应由前期工作费开支的项目【答案】：D53.二、（81~100题）工业管道、静置设备和工艺金属结构工程安装

A.双抱杆递夺法

B.联合吊装法

C.人字抱杆扳倒法

D.单抱杆旋转法【答案】：C54.（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（）万元

A.1500.00

B.1454.55

C.1424.66

D.1090.91【答案】：A55.（2021年真题）下列混凝土性能中，不属于耐久性的是（）。

A.抗渗性

B.抗冻性

C.碱-集料反应

D.稳定性【答案】：D56.（2019年真题）某工程用于自发电的机械为160kW以内柴油发电机组，其折旧费97.44元/台班，检修费为37.78元/台班，维护费125.19元/台班，安拆辅助费5.83元/台班，柴油消耗量为182.25kg，柴油单价7.54元，不变费用为（）。

A.266.25元/台班

B.1486.17元/台班

C.1326.45元/台班

D.1752.42元/台班【答案】：A57.根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是()。

A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用

B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用

C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费

D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】：C58.综合布线系统使用的传输媒体有各种大对数铜缆和各类双绞线。其中五类大对数铜缆的型号规格表示为（）。

A.UTPCAT3.025～100（25～100对）

B.UTPCAT5.025～50（25～50对）

C.UTPCAT51.025～50（25～50对）

D.UTPCAT51.025～100（25～100对）【答案】：B59.主厂房内的起重设备一般均采用桥式起重机，下列关于桥式起重机的基本参数的说法正确的是（）。

A.主钩起升速度为0.5～1.5m/min

B.起重量应按最轻起吊部件确定

C.安装4台水轮发电机组选用2台起重机

D.跨度不符合标准时按每隔1.0m选取【答案】：A60.在下列土体的三相比例指标中，以质量比形式表示的是（）。

A.饱和度Sr

B.含水量（率）ω

C.孔隙比e

D.重度γ【答案】：B61.关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。

A.专业工作队数等于施工过程数

B.流水步距等于流水节拍

C.施工段之间可能存在空闲时间

D.同一施工过程各个施工段的流水节拍相等【答案】：D62.建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额为该项目的（）。

A.概算造价

B.结算造价

C.重置价值

D.实际价值【答案】：C63.在建设工程领域，建设工程发承包的主要方式是（）。

A.直接发包

B.招标投标

C.邀请招标发包

D.公开招标发包【答案】：B64.纳税人所在地区为市区的，城市维护建设税的税率是（）。

A.1%

B.3%

C.5%

D.7%【答案】：D65.（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。

A.脚手架费

B.临时设施费

C.二次搬运费

D.非夜间施工照明【答案】：B66.（2011年真题）不宜用于水池、堤坝等水下接缝的不定型密封材料是（）。

A.F类硅酮密封膏

B.丙烯酸类密封膏

C.聚氨酯密封膏

D.橡胶密封条【答案】：B67.（2019年真题）不锈钢管壁厚>3mm时,采用的焊接方法（）。

A.手工电弧

B.氩电联焊

C.氩弧焊

D.惰性气体保护焊【答案】：B68.（2011年真题）统筹法计算工程量常用的“三线一面”中的“一面”是指（）。

A.建筑物标准层建筑面积

B.建筑物地下室建筑面积

C.建筑物底层建筑面积

D.建筑物转换层建筑面积【答案】：C69.在工程勘察合同履行中，符合专用合同条款约定的开始勘察条件的，发包人提前（）天向勘察人发出开始勘察通知。

A.3

B.7

C.14

D.28【答案】：B70.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标控制价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价定额项目名称；③计算组价定额项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（）。

A.②⑤①③④

B.①②⑤④③

C.②③①⑤④

D.①②③⑤④【答案】：A71.关于工程量清单与基础定额的项目工程量计算和划分，说法错误的是（）。

A.工程量清单项目工程量按工程实体尺寸的净值计算，与施工方案无关

B.二者均采用基本的物理计量单位或自然计量单位

C.二者项目划分依据不同，项目综合内容也不一致

D.基础定额项目工程量计算包含了为满足施工要求而增加的加工余量【答案】：B72.（2021年真题）减弱压缩机排气的周期性脉动，稳定管网压力，又能进一步分离空气中的油和水分，该设备是（）。

A.贮气罐

B.空气过滤器

C.后冷却器

D.空气燃烧器【答案】：A73.在松软地基上且荷载较大时，闸室底板宜采用（）型式。

A.箱式平底板

B.低堰底板

C.折线底板

D.以上皆可【答案】：A74.对于球罐焊缝内在质量的检验，选择100％射线探伤检查时，对于球壳板厚度大于38mm的焊缝还应做()

A.超声波探伤复检

B.磁粉探伤复检

C.渗透探伤复检

D.涡流检测复检【答案】：A75.（2019年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），最高投标限价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价子目项目名称；③计算组价子目项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价子目项目工程量，下列工作排序正确的是（）。

A.②⑤①③④

B.①②⑤④③

C.②③①⑤④

D.①②③⑤④【答案】：A76.在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每IOm2混凝土柱工程量需消耗10.5m2的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械的正常利用系数为0.85。若机械幅度差系数为0，则该现浇混凝土柱IOm2需消耗混凝土搅拌机()台班。

A..0.206

B.0.196

C.0.157

D.0.149【答案】：A77.与钨极惰性气体保护焊（TIG焊）相比，熔化极气体保护焊（MIG焊）具有的特点是（）。

A.生产率高

B.不采用直流反接

C.不适合焊接有色金属和不锈钢

D.成本高【答案】：A78.编码前六位为030408的是（）。

A.母线安装

B.控制设备及低压电器安装

C.电缆安装

D.配管、配线【答案】：C79.在比选计算期相同的两个可行互斥方案时采用增量投资内部收益率法，基准收益率为ic，则保留投资额小的方案的前提条件是（）。

A.ΔIRR＞1

B.ΔIRR＜1

C.ΔIRR＞ic

D.ΔIRR＜ic【答案】：D80.两个工程项目投资方案互斥，但计算期不同，经济效果评价时可以采用的动态评价方法为（）。

A.增量投资收益率法、增量投资回收期法、年折算费用法

B.增量投资内部收益率法、净现值法、净年值法

C.增量投资收益率法、净现值法、综合总费用法

D.增量投资回收期法、净年值法、综合总费用法【答案】：B81.将钢件加热到适当温度，保持一定时间后在空气中冷却，其目的是消除应力、细化组织、改善切削加工性能，这种生产周期短、能耗低的热处理工艺为（）。

A.正火工艺

B.完全退火

C.不完全退火

D.去应力退火【答案】：A82.储罐采用泡沫灭火时，液下喷射泡沫灭火系统适用于（）。

A.单盘外浮顶储罐

B.双盘外浮顶储罐

C.内浮顶储罐

D.固定顶储罐【答案】：D83.现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（）。

A.发包方

B.承包方

C.监理方

D.设计方【答案】：D84.以下各项资金成本中，可以作为追加筹资决策依据的是（）。

A.个别资金成本

B.筹资资金成本

C.综合资金成本

D.边际资金成本【答案】：D85.标前施工组织设计的内容不适用于（）。

A.合理低价法

B.最低投标价法

C.技术评分最低标价法

D.综合评分法【答案】：B86.（）的多少决定了岩石的块体大小及岩体的结构类型，一般根据它划分结构面发育程度。

A.粗糙度

B.张开度

C.节理组数

D.块体大小【答案】：C87.目的是为了提高钢件的硬度、强度、和耐磨性，多用于各种工模具、轴承、零件等的焊后热处理方法是（）。

A.退火工艺

B.正火工艺

C.淬火工艺

D.回火工艺【答案】：C88.在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。

A.生产方法.工艺流程.功能分区

B.产品方案.工艺流程.设备选型

C.工艺流程.功能分区.运输方式

D.工艺流程.原材料供应.运输方式【答案】：B89.依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。

A.国家、地区或行业定额资料

B.工程造价信息、资料和指数

C.计价活动相关规章规程

D.企业定额【答案】：D90.根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。

A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用

B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用

C.对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费

D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】：C91.延时精确度较高，且延时时间调整范围较大，但价格较高的是（）。

A.电磁式时间继电器

B.电动式时间继电器

C.空气阻尼式时间继电器

D.晶体管式时间继电器【答案】：B92.压型钢板的型号表示方法由四部分组成，如型号YX75-230-600，其中600代表（）。

A.代号

B.波高

C.波距

D.有效覆盖宽度【答案】：D93.根据《建设工程工程量清单规范》（GB50500——2013），下列关于计日工的说法中正确的是（）。

A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价

B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行

C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润

D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】：C94.编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（）。

A.总包人对专业工程的投标费

B.承包人自行采购工程设备的保护费

C.总包人施工现场的管理费

D.竣工决算文件的编制费【答案】：C95.（2021年真题）某设备是主机和网络的接口，用于提供与网络之间的物理连接，该设备是（）。

A.网卡

B.暂缺

C.暂缺

D.暂缺【答案】：A96.事故通风系统中，室外排风口应布置在（）。

A.有害气体散发量可能最大处

B.建筑物外端靠近事故处

C.高出20m范围内最高建筑物的屋面3m以上处

D.人员经常通行处【答案】：C97.（2013年真题）当隧道顶部围岩中有缓倾夹泥结构面存在时，要特别警惕（）。

A.碎块崩落

B.碎块坍塌

C.墙体滑塌

D.岩体塌方【答案】：D98.适用于绕线转子异步电动机的启动方法为（）。

A.星—三角启动法（Y—A）

B.三角—星启动法（A—Y）

C.自耦减压启动法

D.串入电阻启动法【答案】：D99.下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。

A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格

B.国产非标准设备单件生产、无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格

C.设备原价通常包含备品备件费在内

D.在非标准设备原价的组成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费、燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费【答案】：C100.边坡最易发生顺层滑动的岩体是（)。

A.原生柱状节理发育的安山岩

B.含黏土质页岩夹层的沉积岩

C.垂直节理且疏松透水性强的黄土

D.原生柱状节理发育的玄武岩【答案】：B101.按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法中，正确的是（）。

A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本

B.生产前费用属于直接建设成本

C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出

D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发生的【答案】：C102.安装工程中常用的聚丙烯材料，除具有质轻、不吸水，介电性和化学稳定性良好以外，其优点还有（）。

A.耐光性能差，易老化

B.耐热性良好

C.低温韧性良好

D.染色性能良好【答案】：B103.每项工程造价都必须单独计算是建筑产品的（）特征。

A.单件性

B.多次性

C.组合性

D.多样性【答案】：A104.关于检查口的设置，下列说法错误的是（）。

A.立管上检查口之间的距离不大于15m

B.在最低层和设有卫生器具的二层以上坡屋顶建筑物的最高层设置检查口

C.平顶建筑可用通气管顶口代替检查口

D.立管上如有乙字管，则在该层乙字管的上部应设检查口【答案】：A105.适用于管道需要频繁拆卸以供清洗和检查的地方，比较适合于输送腐蚀性介质的管道法兰是（）。

A.平焊法兰

B.对焊法兰

C.整体法兰

D.松套法兰【答案】：D106.煤气发生设备中属于煤气净化设备，在除尘、除焦油方面效率较高的是（）。

A.煤气洗涤塔

B.电气滤清器

C.焦油分离器

D.旋风除尘器【答案】：B107.弹簧式安全阀的阀瓣被弹簧压紧在阀座上，平时阀瓣处于关闭状态，它是利用（）来平衡介质的压力的。

A.弹簧

B.弹簧压力

C.压力

D.介质【答案】：B108.（）用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况，是考核和分析投资效果的依据。

A.基本建设项目竣工财务决算表

B.基本建设项目概况表

C.基本建设项目交付使用资产明细表

D.基本建设项目交付使用资产总表【答案】：A109.基于互联网的工程项目信息平台基本功能和拓展功能分别是（）。

A.日历和任务管理和日历和任务管理

B.日历和任务管理和多媒体的信息交互

C.多媒体的信息交互和项目通信与协同工作

D.项目通信与协同工作和项目通信与协同工作【答案】：B110.下列挖泥船中，适合疏竣较长航（河）道的是（）。

A.绞吸式挖泥船

B.链斗式挖泥船

C.耙吸式挖泥船

D.铲扬式挖泥船【答案】：C111.关于投资方案经济效果评价的说法正确的是（）。

A.偿债能力分析用于测算投资方案偿还借款的能力

B.同一投资方案可以不进行不确定评价

C.静态评价方法适用于对长期投资项目进行评价

D.财务生存能力分析用于判断投资方案能否盈利【答案】：A112.结构简单，开启方便，旋转90°就可全开或全关的是（）。

A.止回阀

B.蝶阀

C.平行式阀门

D.泄水阀【答案】：B113.（）也称为自流水，其水位的升降决定于水压的传递。

A.包气带水

B.裂隙水

C.承压水

D.潜水【答案】：C114.表面锅炉热经济性的指标是（）。

A.受热面蒸发率

B.受热面发热率

C.锅炉蒸发率

D.锅炉热效率【答案】：D115.施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程量清单规范》（GB50500—2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月造价信息发布价为2000元/t，2600元/t.则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（）。

A.2280，2520

B.2310，2690

C.2310，2480

D.2280，2480【答案】：C116.根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版），合同文件包括下列内容：①发包人要求，②中标通知书，③承包人建议，仅就上述三项内容而言，合同文件优先解释顺序为（）。

A.①②③

B.②①③

C.③①②

D.③②①【答案】：B117.地面纵坡大于12%的深谷陡坡地段，建筑路堤的方法通常采用（）。

A.水平分层填筑

B.竖向填筑

C.纵向分层填筑

D.混合填筑【答案】：B118.根据《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013的规定，附录A机械设备安装工程基本安装高度为（）。

A.3.6m

B.5.0m

C.6.0m

D.10.m【答案】：D119.依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，通信线路安装工程中，光缆接续的计量单位为（）。

A.段

B.头

C.芯

D.套【答案】：B120.中型凿岩台车一般用于开挖（）断面。

A.5-20m2

B.5-30m2

C.10-30m2

D.25-100m2【答案】：C121.在熔融的碱液中仍具有良好化学稳定性的非金属材料为（）。

A.铸石

B.玻璃

C.石墨

D.水玻璃型耐蚀石料【答案】：C122.某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，****欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。

A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息

B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】：A123.关于涂料防水层施工的规定，说法错误的是（）。

A.涂料防水层的甩槎接缝宽度不应小于100mm

B.在施工缝部位应增加胎体增强材料和增涂防水涂料，宽度不应小于100mm

C.胎体增强涂料的搭接宽度不应小于100mm

D.涂料防水层最小厚度不得低于设计厚度的90%【答案】：B124.下列关于裂隙的说法正确的是（）。

A.张性裂隙主要发育在背斜和向斜的轴部

B.张性裂隙常有擦痕

C.扭（剪）性裂隙一般出现在背斜和向斜的轴部

D.非构造裂隙中具有普遍意义的是原生裂隙【答案】：A125.铝箔玻璃钢薄板保护层纵缝不得使用的固定方式为（）。

A.自攻螺钉

B.带垫片抽芯铆钉

C.玻璃钢打包带

D.铆钉【答案】：A126.石灰稳定土底基层、基层在碾压完成后进行养护，养护期需注意（）。

A.养护期应不少于14天

B.采用覆盖措施的石灰稳定土层上，限制车速不得超过30km/h

C.碾压完成后，必须干燥养护

D.养护期内满足车速限制即可开放通行【答案】：B127.只能应用于室内的饰面陶瓷是（）。

A.釉面砖

B.墙地砖

C.陶瓷锦砖

D.瓷质砖【答案】：A128.（2021年真题）汽车便道双车道和单车道按路基宽度为（），分别编制。

A.6m和3m

B.7m和3.5m

C.7m和4.5m

D.8m和4m【答案】：C129.热效率高、熔深大、焊接速度快、机械化操作程度高，因而适用于中厚板结构平焊位置长焊缝的焊接，其焊接方法为（）。

A.埋弧焊

B.钨极惰性气体保护焊

C.熔化极气体保护焊

D.等离子弧焊【答案】：A130.按照形成资产法编制建设投资估算表时，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。

A.研究试验费

B.非专利技木使用费

C.引进技木和引进技术其他费

D.生产准备及开办费【答案】：B131.下列费用中，属于建设工程静态投资的是（）。

A.涨价预备费

B.基本预备费

C.建设贷款利息

D.资金占用成本【答案】：B132.在人工日工资单价的管理中，工程造价管理机构也需要确定人工日工资单价，高级技工的工资不得低于工程所在地所发布的最低工资标准的（）倍。

A.1.3

B.1.5

C.2.0

D.3.0【答案】：D133.分部分项工程量清单项目编码中，第二级编码是代表（）。

A.安装工程

B.安装专业工程

C.安装分部工程

D.安装分项工程【答案】：B134.给水系统分区设置水箱和水泵、水泵分散布置，管线较短，投资较省，运行费用经济，但供水独立性较差，上区受下区限制的给水方式是（）。

A.高位水箱并联供水

B.高位水箱串联供水

C.减压水箱供水

D.气压水箱供水【答案】：B135.对于碳钢和一般低合金钢制造的设备，在进行液压试验时，液体的温度应不低于()o

A.0°C

B.4°

C.5°C

D.10°C【答案】：C136.在工程量清单计价中，下列费用项目应计入总承包服务费的是（）

A.总承包人的工程分包费

B.总承包人的管理费

C.总承包人对发包人自行采购材料的保管费

D.总承包工程的竣工验收费【答案】：C137.关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是()。

A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成

B.它是固定资产投资中的消极部分

C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】：C138.适用于铝、镁、钛合金结构件表面及近表面缺陷的检测方法为（）。

A.涡流检测

B.磁粉检测

C.荧光液体渗透检测

D.着色液体渗透检测【答案】：A139.专项施工方案由（）组织审核。

A.建设单位项目负责人

B.总承包单位技术代表人

C.施工项目负责人

D.项目技术负责人【答案】：D140.（2018年真题）采用无缝钢管焊接成型，构造简单，制作方便，使用年限长，散热面积大，适用范围广，易于清洁，较笨重，耗钢材，占地面积大的散热器类型为（）。

A.扁管型

B.光排管

C.翼型

D.钢制翅片管【答案】：B141.在较大面积的平整场地施工中，采用推土机并列推土时，并列台数不宜超过（）。

A.2台

B.3台

C.4台

D.5台【答案】：C142.下列自动喷水灭火系统中，适用于环境温度4℃—70℃之间，且采用闭式喷头的是（）。

A.自动喷水雨淋系统

B.自动喷水湿式灭火系统

C.自动喷水干式灭火系统

D.水幕系统【答案】：B143.（2019年真题）强夯置换法处理深度不宜大于（）。

A.5m

B.6m

C.7m

D.8m【答案】：C144.采用微机、PWM控制器等装置，以及速度、电流反馈系统，常用于超高层建筑物内的交流电动机电梯为（）。

A.双速电梯

B.三速电梯

C.高速电梯

D.调频解压调速电梯【答案】：D145.城市地下冷库一般多设在（）。

A.城市中心

B.城市郊区

C.地铁站附近

D.汽车站附近【答案】：B146.建筑物中民用建筑一般包括（）两大部分。

A.生活建筑和市政建筑

B.居住建筑和公共建筑

C.生活建筑和文化建筑

D.生活建筑和公共建筑【答案】：B147.喷水灭火系统组成中有火灾探测器、闭式喷头，适用于不允许有水渍损失的建筑物的是（）。

A.自动喷水干式灭火系统

B.水幕系统

C.自动喷水预作用系统

D.自动喷水雨淋灭火系统【答案】：C148.与方形补偿器相比，填料式补偿器与波形补偿器具有的共同特点是（）。

A.补偿能力大

B.占地面积大

C.轴向推力大

D.能补偿横向位移【答案】：C149.含砂高液限粉土基本代号是（）。

A.MHG

B.MLG

C.MHS

D.MLS【答案】：C150.在工程造价资料的管理中，工程造价计价依据极其重要的基础性工作是（）。

A.工程分类及编码

B.数据收集与录入

C.建立造价资料积累制度

D.造价数据库网络化管理【答案】：C151.下列不属于容易产生滑坡的土层的是（）。

A.胀缩黏土

B.黄土

C.漂石土

D.黏性的山坡堆积层【答案】：C152.城镇市政基础设施工程的建设单位应在开工前向（）申请领取施工许可证。

A.国务院建设主管部门

B.工程所在地省级以上人民政府建设主管部门

C.工程所在地市级以上人民政府建设主管部门

D.工程所在地县以上人民政府建设主管部门【答案】：D153.采用各式条款订立的合同，当对该格式条款存在两种及以上解释时，对该格式条款的处理方式为（）。

A.该格式条款无效，有双方重新协商

B.该格式条款效力待定，由仲裁机构裁定

C.应当作出利于提供格式条款一方的解释

D.应当作出不利于提供格式条款一方的解释【答案】：D154.（2021年真题）地铁车站的主体除站台、站厅外，还应包括的内容为（）。

A.设备用房

B.通风道

C.地面通风亭

D.出入口及通道【答案】：A155.自动喷水干式灭火系统的主要特点有（）。

A.灭火效率一般高于湿式灭火系统

B.不适用于寒冷地区

C.要设置空压机等附属设备，投资较大

D.控制火势或灭火迅速【答案】：C156.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，下列说法错误的是（）。

A.非政府投资项目实行核准制

B.对于采用投资补助方式的政府投资项目政府需要审批资金申请报告

C.对于企业不使用政府资金投资建设的项目，需向政府提交项目申请报告和开工报告

D.对于采用直接投资的政府投资项目，政府需要审批项目建议书和可行性研究报告【答案】：C157.采用ABS方式融资，组建SPV作用是（）。

A.由SPV公司直接在资金市场上发行债券

B.由SPV公司与商业银行签订贷款协议

C.SPV公司作为项目法人

D.由SPV公司运营项目【答案】：A158.髙层建筑室内消防竖管应成环状，其管道的最小公称直径为（）。

A.65mm

B.80mm

C.100mm

D.125mm【答案】：C159.企业所得税应实行25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业，减按（）的税率征收企业所得税。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%【答案】：D160.装饰性强，小体积能达到最佳散热效果，无需加暖气罩，最大程度减小室内占用空间，提高房间的利用率的散热器结构形式为（）。

A.翼型散热器

B.钢制板式散热器

C.钢制翅片管对流散热器

D.光排管散热器【答案】：B161.根据《工程造价咨询企业管理办法》（2020年住房和城乡建设部令第50号修正）,乙级造价咨询企业中,取得一级造价工程师注册证书的人员不少于（）人。

A.3

B.4

C.6

D.10【答案】：A162.关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。

A.材料费包括原材料、半成品、构配件、工程设备、周转材料的费用

B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量

C.材料费中包括对构件做一般性鉴定检验的费用

D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积【答案】：A163.两台起重机共同抬吊一个设备，已知设备质量为60t，索吊具质量为2t，不均匀载荷系数取上限，则计算载荷应为（）。

A.62t

B.68.20t

C.79.20t1.84t

D.8【答案】：D164.三、（101~120题）电气与仪表设备安装

A.光缆

B.大对数铜芯电缆

C.双绞线电缆

D.HYA型铜芯市话电缆【答案】：A165.适用于中碳钢和中碳合金钢的铸、焊、轧制件等的退火工艺是（）。

A.不完全退火

B.去应力退火

C.正火

D.完全退火【答案】：D166.关于工程竣工结算说法正确的是（）。

A.承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算

B.工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算

C.进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求

D.工程竣工结算一律由承包人编制，发包人审查【答案】：C167.额定蒸发量2t/h的锅炉，其水位计和安全阀（不包括省谋器上的安全阀）的安装数量为（）。

A.一个水位计，一个安全阀

B.一个水位计，至少两个安全阀

C.两个水位计，一个安全阀

D.两个水位计，至少两个安全阀【答案】：D168.一般砖混结构的电梯井道，其稳固导轨架的方式应采用()

A.埋入式

B.预埋螺栓固定式

C.焊接式

D.对穿螺栓固定式【答案】：A169.（2008年真题）面层宽度14m的混凝土道路，其垫层宽度应为（）。

A.14m

B.15m

C.15.5m

D.16m【答案】：B170.洞门正面端墙的作用是（）。

A.加强端墙抵抗山体纵向推力从而减少端墙的厚度

B.减小洞口、明堑的开挖坡度

C.承受山体的纵向推力、支撑仰坡

D.减少土石方数量【答案】：C171.某种钢材含碳量小于0.8%，其所含的硫、磷及非金属夹杂物较少，塑性和韧性较高，广泛应用于机械制造。当含碳量较高时,具有较高的强度和硬度，主要制造弹簧和耐磨零件。此种钢材为（）。

A.普通碳素结构钢

B.优质碳素结构钢

C.普通低合金钢

D.优质低合金钢【答案】：B172.某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费费率2%，包装费费率1%，废品损失费费率5%，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。

A.2.150

B.2.168

C.2.667

D.2.688【答案】：B173.关于混凝土的立方体抗压强度试验，下列说法正确的是（）。

A.标准试件尺寸是150mm×150mm×300mm

B.标准养护条件是20±1℃

C.养护相对湿度是90%以上

D.养护龄期为30d【答案】：C174.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）规定，以下说法正确的是（）。

A.同一招标工程的项目编码不得有重码

B.工作内容反映了分部分项和措施项目自身价值的本质特征

C.以“m”、“m2”、“m3”、“kg”为单位，应保留小数点后三位数字

D.同一建设项目的多个单位工程的相同项目可采用不同的计量单位分别计量【答案】：A175.（2013年真题）关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）

A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门

B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留5%的保证金

C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D.缺陷责任期终止后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金连同利息返还给承包人【答案】：A176.（2009年真题）高速公路的路面面层，宜选用（）。

A.沥青混凝土混合料

B.沥青碎石混合料

C.乳化沥青碎石混合料

D.沥青表面处治【答案】：A177.拆除在岩基上修建的混凝土围堰，一般采用（）

A.爆破法

B.人工开挖法

C.挖掘机开挖法

D.挖泥船开挖法【答案】：A178.离心式锅炉给水泵是用来输送一般清水的锅炉给水专用泵，其结构形式为()。

A.单级直联式离心水泵

B.单级双吸离心水泵

C.中开式多级离心水泵

D.分段式多级离心水泵【答案】：D179.某分部工程划分为4个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工，如果流水节拍分别为6、4、4、2天，流水步距为（）天。

A.1

B.2

C.4

D.6【答案】：B180.下列锅炉的划分属于低压锅炉的是（）。

A.蒸发量为20t/h的燃油(气）锅炉

B.蒸发量为35t/h