(2025年)云南省普洱市检察官、法官入员额考试真题(附答案)

(2025年)云南省普洱市检察官、法官入员额考试真题(附答案)一、单项选择题（每题只有一个正确选项，共30题）1.根据《中华人民共和国刑法修正案（十二）》，关于非法经营同类营业罪，下列说法正确的是？A.该罪的主体仅限于国有公司、企业的董事、经理B.该罪在客观方面表现为利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额巨大的行为C.非国有公司、企业的董事、经理实施同类行为一律不以犯罪论处D.获取非法利益数额在十万元以上的，即构成犯罪2.张某在普洱市某小区内因琐事与邻居李某发生争执，张某推了李某一把，李某倒地后头部撞击石阶死亡。关于张某的主观罪过，下列哪一选项是正确的？A.直接故意B.间接故意C.疏忽大意的过失D.过于自信的过失3.某有限责任公司股东会决议解散该公司，并在法定期限内成立了清算组。在清算期间，清算组发现公司资产不足以清偿债务。此时，清算组应当采取下列哪一措施？A.直接向人民法院申请宣告破产B.继续进行清算，并在清算结束后申请注销登记C.通知债权人，并按比例清偿债务D.向公司登记机关申请注销登记4.根据《中华人民共和国民法典》，下列关于居住权的设立，说法错误的是？A.居住权可以通过合同方式设立B.居住权可以通过遗嘱方式设立C.居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外D.居住权可以转让，但不得继承5.在刑事诉讼中，侦查机关对犯罪嫌疑人采取取保候审措施，下列说法不符合法律规定的是？A.取保候审由公安机关执行B.对可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人，可以适用取保候审C.取保候审的最长不得超过十二个月D.被取保候审的犯罪嫌疑人未经执行机关批准不得离开所居住的市、县6.某基层人民法院法官王某在审理一起民间借贷纠纷案件时，发现原告提供的证据系伪造，但考虑到双方系亲属关系，且被告已同意调解，遂未对妨害诉讼的行为进行制裁。关于王某的行为，下列评价正确的是？A.符合调解优先的原则，合法合理B.违反了法官职业道德，应当予以批评教育C.构成徇私枉法罪D.违反了法官职业操守，可能构成违纪违法7.根据《中华人民共和国行政诉讼法》，人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。下列哪一事项不属于人民法院审理行政案件的审查范围？A.行政行为的主要证据是否确凿B.行政行为适用法律、法规是否正确C.行政行为的合理性（除行政处罚显失公正外）D.行政行为是否符合法定程序8.普洱市生态环境局对某企业超标排放污染物的行为作出罚款决定。该企业不服，向普洱市人民政府申请行政复议。市人民政府维持原处罚决定。该企业仍不服，向人民法院提起行政诉讼。本案的被告是？A.普洱市生态环境局B.普洱市人民政府C.普洱市生态环境局和普洱市人民政府为共同被告D.由人民法院指定9.关于刑法中的因果关系，下列说法正确的是？A.只要行为与结果之间存在时间上的先后顺序，即存在因果关系B.甲持刀杀乙，乙在送医途中因交通事故死亡，甲的行为与乙的死亡之间不存在刑法因果关系C.甲投毒杀害乙，乙在毒发前被丙开枪打死，甲的行为与乙的死亡之间存在因果关系D.甲殴打乙，乙患有特异体质，因轻微打击诱发心脏病死亡，甲的行为与乙的死亡之间不存在因果关系10.根据《中华人民共和国监察法》，监察机关对职务犯罪案件进行调查，在调查过程中，下列哪一措施不需要经过严格的审批程序即可由监察机关直接决定？A.留置B.查封、扣押涉案财物C.搜查D.技术调查措施11.某民事案件涉及商业秘密，当事人申请不公开审理。人民法院下列做法正确的是？A.一律公开审理B.一律不公开审理C.认为涉及商业秘密的，应当不公开审理D.由法院院长决定是否公开审理12.检察官在审查起诉过程中，对于补充侦查的案件，补充侦查以几次为限？A.一次B.两次C.三次D.视情况而定13.甲公司与乙公司签订一份买卖合同，约定甲公司向乙公司支付定金5万元作为债权的担保。后甲公司违约，导致合同无法履行。根据《民法典》，关于定金的处理，下列说法正确的是？（已知合同总价款为50万元）A.乙公司应当全额退还定金5万元B.乙公司应当没收定金5万元C.乙公司应当退还定金2.5万元D.乙公司应当双倍返还定金10万元14.下列哪一种情形不适用死刑？A.犯罪的时候怀孕的妇女B.审判的时候怀孕的妇女C.犯罪的时候已满七十五周岁的人D.审判的时候已满七十五周岁的人（以特别残忍手段致人死亡的除外）15.关于认罪认罚从宽制度，下列说法错误的是？A.犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理B.值班律师可以为犯罪嫌疑人、被告人提供法律帮助C.认罪认罚案件，检察院应当提出量刑建议，法院一般应当采纳D.认罪认罚案件，不得适用简易程序审理16.某合伙企业解散时，在如何确定清算人的问题上，合伙人之间发生了争议。下列关于清算人确定的表述中，不符合法律规定的是？A.合伙人担任清算人的，由全体合伙人担任B.合伙人担任清算人的，由半数以上合伙人担任C.如果无法由全体合伙人担任，经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散后十五日内指定一个或者数个合伙人担任D.如果无法确定清算人，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人17.甲为了报复乙，在乙的汽车刹车系统中安装了一个装置，该装置会在乙行驶至时速超过100公里时失效。乙不知情，后在高速公路上行驶时刹车失灵撞树身亡。甲的行为构成？A.故意毁坏财物罪B.破坏交通工具罪C.以危险方法危害公共安全罪D.故意杀人罪18.根据《中华人民共和国民事诉讼法》，当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向上一级人民法院申请再审，但不停止判决、裁定的执行。但有下列情形之一的，人民法院应当再审？A.有新的证据，足以推翻原判决、裁定的B.原判决、裁定认定事实的主要证据不足的C.原判决、裁定适用法律确有错误的D.以上均属于应当再审的情形19.某法官在朋友圈转发未经核实的关于某正在审理案件的敏感信息，并发表不当评论，造成不良社会影响。该法官的行为主要违反了下列哪项职业道德要求？A.忠诚司法事业B.确保司法廉洁C.坚持司法为民D.维护司法形象20.在民事诉讼中，下列关于举证期限的表述，正确的是？A.举证期限可以由当事人协商一致，并经人民法院准许B.举证期限由人民法院依职权确定，当事人无权协商C.当事人在举证期限内不提交证据的，视为放弃举证权利D.举证期限届满后，当事人提交的证据一律不予采纳21.甲、乙共同抢劫丙，甲负责望风，乙入室实施暴力。在乙实施暴力过程中，丙反抗并致乙重伤。甲见状逃跑。下列说法正确的是？A.甲构成抢劫罪（未遂）B.甲构成抢劫罪（既遂），因为乙已经着手实行犯罪C.甲构成抢劫罪（中止）D.甲不构成犯罪22.检察院在审查起诉时，发现犯罪事实并非犯罪嫌疑人所为，应当作出何种决定？A.不起诉决定B.补充侦查决定C.撤销案件决定D.退回公安机关处理23.根据《中华人民共和国民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归谁所有？A.债权人B.债务人C.国家D.提存部门24.行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。当事人不承担行政机关组织听证的费用。下列关于听证程序的表述，错误的是？A.听证应当公开举行B.听证由行政机关指定的非本案调查人员主持C.当事人可以委托一至二人代理参加听证D.听证笔录不是行政处罚决定的依据25.甲因盗窃被公安机关立案侦查。在侦查期间，甲患严重精神病，无法辨认和控制自己的行为。公安机关应当如何处理？A.继续侦查，待其治愈后移送审查起诉B.撤销案件C.取保候审D.监视居住26.根据《中华人民共和国公务员法》，公务员担任确系工作需要，且经过有关机关批准的职务时，可以实行？A.兼职B.专职C.代理D.挂职27.某建设工程合同约定，发包人未按约定支付工程进度款，承包人可以停工。后发包人逾期支付超过50天，承包人停工并主张解除合同。关于解除权的行使，下列说法正确的是？A.承包人有权直接解除合同，无需通知B.承包人应当通知发包人，合同自通知到达发包人时解除C.承包人应当向法院起诉解除合同D.承包人无权解除合同，只能主张违约金28.在一起故意伤害案中，被害人李某向法院提起附带民事诉讼，要求被告人赵某赔偿医疗费、误工费等。在案件审理过程中，李某去世。下列说法正确的是？A.附带民事诉讼终止B.李某的继承人有权继续进行附带民事诉讼C.附带民事诉讼转为单独的民事诉讼D.法院应当驳回起诉29.法官在审理案件时，发现自己是本案当事人诉讼代理人的近亲属。该法官应当如何处理？A.继续审理，但需在判决书中说明B.自行回避C.报请院长决定是否回避D.等待当事人申请回避30.关于单位犯罪，下列说法正确的是？A.单位犯罪只能是故意犯罪B.单位犯罪的主体包括公司、企业、事业单位、机关、团体C.单位犯罪的对单位判处罚金，不对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚D.私营企业不能构成单位犯罪二、多项选择题（每题有两个或两个以上正确选项，共15题）31.根据《刑法修正案（十二）》，下列哪些行为可能构成犯罪？A.国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，非法经营同类营业，获取非法利益，数额巨大的B.国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，为亲友非法牟利，致使国家利益遭受重大损失的C.其他公司、企业的董事、监事、高级管理人员利用职务便利，非法经营同类营业，获取非法利益，数额巨大的D.其他公司、企业的董事、监事、高级管理人员利用职务便利，为亲友非法牟利，致使公司、企业利益遭受重大损失的32.下列哪些情形属于《民法典》规定的无效婚姻？A.重婚B.有禁止结婚的亲属关系C.未到法定婚龄D.一方受胁迫结婚33.在刑事诉讼中，辩护律师享有的权利包括？A.同在押的犯罪嫌疑人会见和通信B.查阅本案的案卷材料C.申请变更强制措施D.经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料34.人民法院审理第二审刑事案件，应当对哪些内容进行全面审查？A.一审判决认定的事实是否清楚B.一审判决适用的法律是否正确C.一审判决的量刑是否适当D.上诉或抗诉的理由是否成立35.下列哪些民事法律行为无效？A.无民事行为能力人实施的B.限制民事行为能力人依法不能独立实施的C.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的D.恶意串通，损害他人合法权益的36.关于行政诉讼中的证据，下列说法正确的有？A.被告对作出的行政行为负有举证责任B.在诉讼过程中，被告不得自行向原告和第三人收集证据C.被告逾期提供证据的，视为被诉行政行为没有相应证据D.原告可以提供证明行政行为违法的证据37.根据《中华人民共和国监察法》，监察机关的监察对象包括？A.中国共产党机关、人民代表大会及其常务委员会机关、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院、中国人民政治协商会议各级委员会机关、民主党派机关和工商业联合会机关的公务员B.参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员C.法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员D.国有企业管理人员38.下列哪些犯罪属于“告诉才处理”的犯罪？A.侮辱罪B.诽谤罪C.暴力干涉婚姻自由罪D.抢劫罪39.根据《民事诉讼法》，下列哪些案件可以适用简易程序？A.基层人民法院和它派出的法庭审理的简单的民事案件B.当事人双方约定适用简易程序的案件C.起诉时被告下落不明的案件D.发回重审的案件40.法官应当保障司法公正，具体包括哪些方面？A.在审判活动中独立思考、自主判断B.坚持独立审判，不受外界干预C.坚持客观中立，平等对待当事人和其他诉讼参与人D.尊重其他法官的审判权41.关于刑法中的缓刑，下列说法正确的有？A.对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响的，可以宣告缓刑B.对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑C.被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行D.缓刑考验期内，如果犯罪分子没有违反相关规定，考验期满后，原判刑罚就不再执行42.检察官在履行职责中，应当遵守的职业道德包括？A.忠诚B.公正C.廉洁D.文明43.根据《民法典》，下列哪些权利属于用益物权？A.土地承包经营权B.建设用地使用权C.宅基地使用权D.居住权44.行政复议机关在审理复议案件时，发现具体行政行为所依据的下列哪些规定不合法，可以在本机关职权范围内依法予以处理或者转送有权机关处理？A.国务院部门的规定B.县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规定C.乡、镇人民政府的规定D.国务院部、委员会规章和地方人民政府规章45.在执行程序中，人民法院有权采取的强制执行措施包括？A.查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人的财产B.搜查被执行人的住所C.强制被执行人迁出房屋或者退出土地D.对被执行人予以拘留三、判断题（正确的打“√”，错误的打“×”，共15题）46.所有的累犯都不得适用缓刑。47.民事诉讼中，当事人及其诉讼代理人可以查阅本案有关材料，但可以复制本案有关材料需要经过法院许可。48.在我国，监视居住由公安机关执行。49.检察院对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，有权按照审判监督程序提出抗诉。50.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。51.行政诉讼中，人民法院审理行政案件，不适用调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。52.犯罪嫌疑人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理，但必须签署具结书。53.债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。54.法官退休后，应当继续保持其良好的形象，不应利用其原有身份和影响力谋取不正当利益。55.在刑事诉讼中，公诉案件的被害人及其法定代理人或者近亲属，自案件移送审查起诉之日起，有权委托诉讼代理人。56.因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。57.国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，构成挪用公款罪，不受“超过三个月未还”的时间限制。58.两个以上行政机关作出同一具体行政行为的，共同作出具体行政行为的行政机关为共同被告。59.民事诉讼中，被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，人民法院可以按撤诉处理。60.监察委员会依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。四、案例分析题（共4题）61.（刑法案例）被告人甲，男，35岁，某国有公司财务部经理。2024年3月，甲利用职务便利，挪用公款50万元用于个人炒股，意图盈利后归还。同年5月，股市下跌，甲亏损严重。为填补亏空，甲于同年6月利用职务便利，伪造了一份虚假的采购合同，将公司账户内的80万元转入其个人控制的账户。甲将其中50万元用于归还之前挪用的公款，剩余30万元用于挥霍。2024年8月，公司审计时发现问题，甲主动向单位领导投案，并如实供述了上述事实。问题：(1)甲挪用50万元公款炒股的行为构成何罪？请说明理由。(2)甲伪造合同将80万元转入个人账户的行为构成何罪？请说明理由。(3)甲主动投案并如实供述的行为是否构成自首？对量刑有何影响？(4)本案中甲的犯罪数额应如何认定？62.（民法案例）A公司与B建筑公司签订了一份建设工程施工合同，约定由B公司承建A公司的厂房，工程总价款为2000万元，工期为1年。合同约定，若A公司未按期支付工程款，B公司可以停工，并有权要求支付违约金。合同签订后，B公司依约进场施工。施工过程中，A公司因资金周转困难，未按合同约定支付进度款。B公司多次催告未果，遂在工程完成60%时停工。停工期间，当地遭遇罕见暴雨，导致已完工部分部分受损。A公司以B公司违约为由，要求解除合同，并要求B公司赔偿因暴雨造成的损失。B公司则提出反诉，要求A公司支付已完工部分的工程款及违约金，并主张对厂房享有建设工程价款优先受偿权。问题：(1)A公司是否有权解除合同？为什么？(2)暴雨造成的损失应由谁承担？为什么？(3)B公司是否享有建设工程价款优先受偿权？其范围如何？(4)假设A公司无力支付工程款，B公司应如何行使优先受偿权？63.（刑事诉讼法案例）张某因涉嫌抢劫罪被公安机关立案侦查。侦查过程中，公安机关认为张某可能涉及其他重大犯罪，遂对其采取了指定居所监视居住措施。在监视居住期间，侦查人员对张某进行了讯问，张某供述了抢劫事实，但否认有其他犯罪。随后，公安机关侦查人员王某在未出示搜查证的情况下，对张某的住所进行了搜查，并扣押了张某的一部手机。案件移送检察院审查起诉后，张某聘请了辩护律师李某。李某要求查阅、摘抄、复制本案的案卷材料，检察院以案件涉及国家秘密为由予以拒绝。问题：(1)公安机关对张某采取指定居所监视居住措施是否符合法律规定？需满足哪些条件？(2)侦查人员王某无证搜查并扣押手机的行为是否合法？为什么？(3)检察院拒绝律师李某阅卷的理由是否成立？为什么？(4)如果张某在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并同意检察院的量刑建议，程序上应当如何进行？64.（行政诉讼法案例）普洱市某县自然资源局以某化工企业违反《土地管理法》非法占用土地为由，对其作出罚款10万元并责令限期拆除违法建筑的行政处罚决定。该企业不服，向普洱市自然资源局申请行政复议。市自然资源局经审查，维持了县自然资源局的处罚决定。该企业仍不服，向县人民法院提起行政诉讼。诉讼过程中，被告县自然资源局向法庭提供了作出处罚时的证据和依据。原告企业提出，被告在作出处罚前未告知其有要求听证的权利，违反法定程序。问题：(1)本案的被告是谁？为什么？(2)县人民法院对本案是否有管辖权？为什么？(3)原告提出的“未告知听证权利”的主张是否成立？被告的行为是否违法？(4)如果法院认定行政处罚违反法定程序，应当作出何种判决？参考答案及解析一、单项选择题1.B解析：根据《刑法修正案（十二）》，非法经营同类营业罪的主体扩展到了其他公司、企业的董事、监事、高级管理人员，但国有和非国有公司的构成要件不同，选项A错误；选项C错误，非国有公司、企业的相关人员亦可构成；选项D错误，数额标准并非一律十万，需根据具体司法解释及情形。B项是对该罪客观方面的准确描述。2.C解析：张某推搡李某，应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，以致发生这种结果，属于疏忽大意的过失。虽然推搡行为通常不会致人死亡，但李某头部撞击石阶这一介入因素并未切断张某行为与死亡结果的因果联系，张某仍需对过失致人死亡负责。3.A解析：根据《公司法》规定，清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。4.D解析：根据《民法典》第三百六十九条，居住权不得转让、继承。故D项说法错误。5.C解析：根据《刑事诉讼法》第七十九条，取保候审最长不得超过十二个月。选项C正确。6.D解析：法官对妨害诉讼的行为应当依法予以制裁，而不应因亲属关系或调解而放弃职责。这违反了法官的职业操守和审判职责，属于违纪行为，情节严重可能构成犯罪。D项评价最为准确。7.C解析：行政诉讼原则上只审查合法性，不审查合理性。但根据《行政诉讼法》第七十七条，行政处罚明显不当，或者其他行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的，人民法院可以判决变更。故除法律特别规定外，不审查合理性。8.C解析：根据《行政诉讼法》第二十六条，复议机关决定维持原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告。9.B解析：刑法因果关系是事实因果关系与法律因果关系的结合。B项中，交通事故是异常的、独立的介入因素，切断了甲行为与乙死亡之间的因果链条。C项中，丙的行为是异常介入因素，切断甲行为与结果的因果。D项中，特异体质是行为时已经存在的客观事实，甲的殴打行为诱发了死亡，存在因果关系。10.B解析：留置、搜查、技术调查措施均需经过严格的审批程序。查封、扣押涉案财物在调查过程中是监察机关的职权范围，虽然也需规范，但相对而言，留置等限制人身自由的措施审批更为严格和特定。本题考察常规职权与特别审批措施的区别，B项查封扣押属于常规调查措施权限内。11.C解析：根据《民事诉讼法》第一百三十七条，人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，应当公开进行。离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。对于商业秘密，法院认为涉及即应当不公开。12.B解析：根据《刑事诉讼法》第一百七十五条，补充侦查以二次为限。13.B解析：定金数额不得超过主合同标的额的20%，本题中5万元为50万元的10%，符合规定。收受定金的一方（乙）违约，应当双倍返还定金。但甲违约，给付定金的一方（甲）违约，无权要求返还定金，乙有权没收定金。故选B。14.B解析：根据《刑法》第四十九条，犯罪的时候不满十八周岁的人和审判的时候怀孕的妇女，不适用死刑。审判的时候已满七十五周岁的人，一般不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。故B项正确。15.D解析：认罪认罚案件可以适用简易程序、速裁程序审理，并非不得适用。16.B解析：根据《合伙企业法》，合伙人担任清算人的，应由全体合伙人担任，或者经全体合伙人过半数同意指定。半数以上合伙人担任（不含半数）不符合法律规定。17.C解析：甲在汽车刹车系统安装装置，虽然针对的是乙的车，但汽车是交通工具，且在高速公路上行驶，随时可能危及不特定多数人的生命财产安全，因此构成破坏交通工具罪。如果认定为故意杀人罪，则要求行为仅针对特定人且不足以危害公共安全，此处手段具有危害公共安全的性质。18.D解析：根据《民事诉讼法》第二百条，A、B、C项均属于人民法院应当再审的情形。19.D解析：法官的言论应当谨慎，避免对未决案件进行不当评论，影响司法公信力。这主要违反了维护司法形象和保障司法公正的职业道德要求。20.A解析：举证期限可以由当事人协商一致，并经人民法院准许。这是举证期限确定的一种方式。21.B解析：甲乙构成共同抢劫罪。在共同犯罪中，一人既遂，全体既遂。乙已经着手实施抢劫并造成后果，甲虽望风，也构成抢劫罪既遂。22.A解析：根据《刑事诉讼法》第一百七十七条，犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定。23.C解析：根据《民法典》第五百七十四条，债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。24.D解析：根据《行政处罚法》第四十二条，听证应当制作笔录，笔录应当交当事人审核无误后签字或者盖章。听证笔录是作出行政处罚决定的重要依据（部分地方性法规及法理均确认此点，且2021年修订的行政处罚法明确行政处罚决定应当基于听证笔录作出）。故D项错误。25.B解析：根据《刑事诉讼法》第十六条，犯罪嫌疑人、被告人患严重精神病的，应当撤销案件（侦查阶段）、不起诉（审查起诉阶段）或终止审理（审判阶段）。26.D解析：根据《公务员法》，公务员实行职务与职级并行制度。挂职锻炼是公务员交流的一种方式。27.B解析：根据《民法典》第五百六十三条，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，当事人可以解除合同。解除合同应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。28.B解析：根据《刑事诉讼法》及司法解释，附带民事诉讼原告人在诉讼期间死亡的，其继承人有权继续参加诉讼。29.B解析：根据《刑事诉讼法》及《法官法》，法官是当事人诉讼代理人的近亲属，属于应当回避的情形之一，法官应当自行回避。30.B解析：单位犯罪主体包括公司、企业、事业单位、机关、团体。单位犯罪既可以是故意，也可以是过失（如工程重大安全事故罪）。对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。私营企业也可以构成单位犯罪。二、多项选择题31.ABCD解析：《刑法修正案（十二）》将非法经营同类营业罪、为亲友非法牟利罪的适用范围从国有公司、企业扩展到了其他公司、企业（董事、监事、高级管理人员），但定罪量刑标准有所区别。A、B是原条文内容，C、D是修正案新增内容。32.ABC解析：根据《民法典》第一千零五十一条，重婚、有禁止结婚的亲属关系、未到法定婚龄属于无效婚姻。受胁迫婚姻属于可撤销婚姻。33.ABC解析：辩护律师经证人或者其他有关单位和个人同意，可以向他们收集与本案有关的材料，这是一般规定，但选项D表述为“可以”，在法律上是允许的，但需注意“同意”这一前提。本题考察辩护律师权利，A、B、C均明确无误。D项虽需同意，但也是权利内容，通常选入。但严格来说，向被害人或其近亲属取证需经检察院或法院许可。本题选项D未区分对象，若理解为一般单位和个人则正确。综合来看，A、B、C为核心权利。34.ABCD解析：第二审案件实行全面审查原则，不受上诉或者抗诉范围的限制。35.AD解析：A项无民事行为能力人实施的行为无效；D项恶意串通损害他人合法权益的行为无效。B项限制民事行为能力人依法不能独立实施的行为属于效力待定，而非无效。C项欺诈行为（未损害国家利益）属于可撤销。36.ABCD解析：行政诉讼中，被告对作出的行政行为负有举证责任，不得自行收集证据，逾期举证视为无证据。原告可以提供证明行政行为违法的证据。37.ABCD解析：根据《监察法》第十五条，A、B、C、D均属于监察对象。38.ABC解析：侮辱罪、诽谤罪、暴力干涉婚姻自由罪、虐待罪、侵占罪属于告诉才处理的犯罪。抢劫罪是公诉案件。39.AB解析：简单的民事案件及当事人约定适用简易程序的案件可以适用简易程序。起诉时被告下落不明、发回重审的案件不得适用简易程序。40.ABCD解析：均为法官保障司法公正的应有之义。41.ACD解析：A、C、D符合《刑法》关于缓刑的规定。B项错误，对于符合条件的未成年人、孕妇、老年人，是“可以”宣告缓刑，而非“应当”。42.ABCD解析：忠诚、公正、廉洁、文明是检察官职业道德的基本准则。43.ABCD解析：根据《民法典》，土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权均属于用益物权。44.ABC解析：根据《行政复议法》，在对具体行政行为申请行政复议时，可以一并对国务院部门的规定、县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规定、乡、镇人民政府的规定提出审查申请。不包括规章（D项）。45.ABCD解析：均为《民事诉讼法》规定的强制执行措施。三、判断题46.√解析：对于累犯，不得适用缓刑。47.×解析：当事人及其诉讼代理人可以查阅、复制本案有关材料。48.√解析：监视居住由公安机关执行。49.√解析：这是检察院审判监督权的体现。50.√解析：这是表见代理的规定。51.√解析：行政诉讼一般不适用调解，但涉及行政赔偿、补偿及自由裁量权的案件除外。52.×解析：犯罪嫌疑人认罪认罚的，一般需要签署具结书，但如果是盲、聋、哑人或者尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人等特殊情形，不需要签署。53.√解析：债权转让需通知债务人才对债务人生效。54.√解析：法官退休后仍需遵守相关职业道德限制。55.√解析：公诉案件被害人及其法定代理人、近亲属自移送审查起诉之日起有权委托诉讼代理人。56.√解析：不动产纠纷属于专属管辖。57.√解析：挪用公款进行非法活动（如赌博、走私等），构成挪用公款罪，不受“超过三个月未还”及“数额较大”的限制（当然需达到追诉标准）。58.√解析：共同作出行政行为的机关为共同被告。59.×解析：被告拒不到庭的，可以缺席判决；原告拒不到庭的，按撤诉处理。60.√解析：监察机关独立行使监察权。四、案例分析题61.(1)构成挪用公款罪。理由：甲身为国有公司财务经理，利用职务便利，挪用公款50万元用于个人炒股，属于挪用公款进行营利活动，数额较大，构成挪用公款罪。(2)构成贪污罪。理由：甲利用职务便利，伪造虚假合同，将公款80万元转入个人账户，主观上具有非法占有公共财物的目的，客观上采取了欺骗手段侵吞公款，符合贪污罪的构成要件。虽然其中50万元用于归还挪用的款项，但这属于赃款的去向和处理，不影响贪污罪的成立，贪污数额应为80万元。(3)构成自首。理由：甲在犯罪事实未被司法机关掌握时，主动向单位投案，并如实供述自己的罪行，符合自首的构成要件。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。(4)本案中甲涉及两个罪名。挪用公款罪的数额为50万元；贪污罪的数额为80万元。应当分别定罪量刑，然后实行数罪并罚。62.(1)A公司无权解除合同。理由：虽然合同约定若A公司未按期支付工程款，B公司可以停工，但B公司停工是为了行使抗辩权，而非违约。导致工程停工的根本原因是A公司违约未付款。A公司作为违约方，除非具备法律规定的特定情形（如破产等），否则不享有法定解除权，且合同中也未赋予A公司在此时解除合同的权利。(2)暴雨造成的损失应由A公司承担。因为：首先，暴雨属于不可抗力；其次，根据《民法典》规定，当事人一方