2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试黑金考题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、某公路桥梁工程预应力按规定张力系数为1.3，实际仅为0.8，属于严重的质量缺陷，对其正确的处理方式是()。A.限制使用处理B.返工处理C.不做处理D.报废处理

2、用于工程的由（）采购的主要设备应经建设单位、施工单位和项目监理机构共同进行开箱检查。并经三方在开箱检查记录上签字，合格的方可使用。A.建设单位B.施工单位C.安装单位D.代理商

3、用两种不同的方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的直方图呈（）型。A.折齿B.孤岛C.双峰D.绝壁

4、资源优化的目的是通过改变()，使资源按照时间的分布符合优化目标。A.关键工作的持续时间B.关键工作的开始时间和完成时间C.工作的持续时间D.工作的开始时间和完成时间

5、将彩色石子直接抛到砂浆层，并使它们黏结在一起的施工方法是（）。A.水刷石B.斩假石C.干粘石D.弹涂

6、为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做()工作。A.常规的检测B.试验验证C.必要的试验和检验鉴定D.方案论证

7、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为()A.6天和3个B.4天和4个C.4天和3个D.2天和7个

8、项目监理机构在设备监造过程中的质量控制工作是（）。A.审查工艺方案B.检查生产人员上岗资格C.控制加工作业条件D.检查设备出厂包装质量

9、调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（）。A.经济措施B.技术措施C.组织措施D.合同措施

10、某新建项目，建设期2年，第1年向银行借款2000万元，第2年向银行借款3000万元，年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。A.213.6B.247.2C.273.6D.427.2

11、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有（）。A.施工过程和流水强度B.流水节拍和流水步距C.工作面和施工段D.成倍节拍和流水节奏

12、（2021年真题）通过对人的素质和行为控制，以工作质量保证工程质量的做法，体现了坚持（）的质量控制原则。A.质量第一B.预防为主C.以人为核心D.以合同为依据

13、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.设计准备工作进度计划B.设计总进度计划C.工程项目建设总进度计划D.施工准备工作计划

14、某项目的建筑安装工程费为2000万元，设备购置费为600万元，工程建设其他费为100万元，建设期利息为60万元，铺底流动资金为160万元。若基本预备费的费率为10%，则基本预备费为（）万元。A.260B.270C.276D.292

15、（2019年真题）承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。A.增加的成本、延误的工期和相应利润B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润

16、国际上，将BIM模型的深度分为几级？()A.3B.4C.5D.6

17、（2018年真题）监理单位在工程设计阶段协助建设单位组织设计方案评审时，对专业设计方案重点评审的是（）。A.设计依据和设计规模B.环保设施和防震防灾C.工艺流程和项目组成D.设计参数和设计标准

18、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4、3、2、5，2、5、4、3和4、3、3、4天，则3个施工过程之间的流水步距分别为()天。A.5和4B.5和3C.4和2D.3和4

19、排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法，它的绘制步骤正确的是（）。A.画横坐标→画纵坐标→画累计频率曲线→画频数直方形→记录必要的事项B.画纵坐标→画横坐标→画频数直方形→画累计频率曲线→记录必要的事项C.画横坐标→画纵坐标→画频数直方形→画累计频率曲线→记录必要的事项D.画纵坐标→画横坐标→画累计频率曲线→画频数直方形→记录必要的事项

20、施工进度检查的主要方法是（）。A.凭工作经验估计发现进度偏差B.通过部分人调查及工人反映定夺C.整理实际进度数据与计划进度数据比较D.一直按原计划进度执行

21、下列费用中，属于建设工程静态投资的是()A.基本预备费B.涨价预备费C.建设期利息D.运营期利息

22、现浇混凝土板厚度检测常用（）。A.超声回弹综合法B.回弹法C.钻芯法D.超声波对测法

23、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。A.定期回访B.协调联系C.界定责任D.实施维修

24、下列不属于可行性研究作用的是（）。A.投资决策的依据B.编制项目建议书的依据C.筹措资金的依据D.编制初步设计文件的依据

25、在工程建设中自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。A.以人为核心B.坚持质量标准C.质量第一D.坚持预防为主

26、为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，不属于监理工程师要做的三方面工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实地检查工程进展情况C.实际进度数据的加工处理D.定期召开现场会议

27、（2022年真题）在地质条件相近，桩型和施工条件相同情形下，采用单桩高应变动测法检测桩基础时，检测数量不宜少于总桩数的（），且不应少于5根。A.1%B.2%C.3%D.5%

28、某建设项目的净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收期为()年。现金流量表(万元)年份12345净现金流量－20080406080A.3.33B.4.25C.4.33D.4.75

29、工程建设物资供应计划的最根本作用是（）。A.调整工程的进度、节省开支B.对工程项目建筑施工及安装所需物资的预测和安排C.保障建设工程的物资需要，保证按施工进度计划组织施工D.按物资需要适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给使用部门，以保证项目总目标的实现

30、在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的经济措施包括()。A.对改进施工工艺给予表扬B.建议采用更先进的施工机械C.实行包干奖励D.注意改善劳动条件

31、模板板面的平整度应符合要求，预制构件模板安装的表面平整度偏差为（）mm。A.2B.3C.5D.10

32、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（）批准签发后分发给各单位。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员

33、在张某故意伤害李某一案的审查起诉阶段，检察院适用“当事人和解的公诉案件诉讼程序”，下列事项中，张某与李某可以就哪一事项进行协商？A.此案的证据能否认定吴某故意伤害罪以及对秦某的伤情鉴定能否采信B.吴某对秦某的赔偿数额，要否对秦某赔礼道歉C.该案应适用的《刑法》条款D.该案对吴某的量刑问题

34、建设工程质量特性中，工程满足使用目的的各种性能是指（）。A.适用性B.耐久性C.功能性D.可靠性

35、下列有关市场采购设备的质量控制的表述，错误的是（）。A.市场采购方式主要用于非标准设备的采购B.建设单位直接采购的，项目监理机构要协助编制设备采购方案C.监理单位负责审查总包单位编制的采购方案D.监理单位负责审查安装单位编制的采购方案

36、监理工程师在工程设计准备阶段进度控制的任务是（）。A.编制详细的出图计划B.编制施工总进度计划C.调查分析施工现场条件D.审查设计工作进度计划

37、（2020年真题）某工程单代号网络计划如下图所示，图中工作B的总时差是指在不影响（）的前提下所具有的机动时间。A.工作D最迟开始时间B.工作E最早开始时间C.工作D.E最早开始时间

38、建筑装饰装修材料有关见证检测的要求，下列哪条是正确的？()A.业主要求的项目B.监理要求的项目C.设计要求的项目D.当国家规定或合同约定时，或对材料的质量发生争议时

39、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，分项工程可以按照（）进行划分。A.主要工种、材料、施工工艺B.设计分区、使用功能的显著差异C.专业性质、建筑部位D.结构缝设置位置

40、根据数据统计规律，进行材料强度检测随机抽样的样本容量较大时，其工程质量特性数据服从的分布是（）。A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.非正态分布

41、按国家现行规定，造成直接经济损失35万元的工程质量事故，应定为()质量事故。A.一般B.严重C.重大D.特大

42、根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性、承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的（）。A.工程延期估计值B.延期意向通知C.阶段性详情报告D.临时延期申请书

43、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.设计准备工作进度计划B.设计总进度计划C.工程项目总进度计划D.施工准备工作计划

44、建设工程进度控制的总目标是（）。A.建设工期B.合同工期C.定额工期D.确保提前交付使用

45、工程质量事故经技术处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》规定的，经过检查或必要的鉴定后，（）应予以验收确认。A.监理工程师B.事故调查组C.业主项目负责人D.质量监督工程师

46、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位应编制专项施工方案，并组织专家论证的是（）工程。A.开挖深度为4.5m的基坑B.45m高的脚手架C.悬挂高度为100m的高处作业吊篮D.20m高的悬挑脚手架

47、（2021年真题）为解决重大技术问题，在（）之后可增加技术设计。A.方案设计B.初步设计C.扩初设计D.施工图设计

48、内部审核是监理单位内部的质量保证活动。认证（），一般需进行（）次。A.前，1-2B.前，2-3C.后，1-2D.后，2-3

49、大成股份有限股份公司因制造伪劣产品被所在市工商局吊销企业营业执照，并罚款15万元，大成公司不服申请行政复议，行政复议机关认为大成公司确实构成制造伪劣产品，决定维持吊销营业执照的行政处罚，并对其处以罚款18万元。大成公司不服，拟提起行政诉讼。请回答下列99-100题下列说法中正确的是A.尽管该省政府规章规定对实行省以下垂直管理的机关的行为不服的只能向上一级主管部门申请行政复议，大成公司仍有权选择向上一级工商行政管理部门或者本级政府申请复议B.行政复议机关的决定是正确的，其有权撤销或者改变下级行政机关的行政处罚决定C.在行政复议决定作出前，大成公司不得提起行政诉讼D.人民法院应当撤销行政复议机关的决定

50、下列影响建设工程进度的情况中，属于组织管理因素的是（）。A.合同签订时遗漏条款、表达失当B.节假日交通、市容整顿的限制C.有关方拖欠资金，资金不到位D.不可靠技术的应用

51、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列有关其他项目清单的表述正确的是（）。A.中标人只有按照合同约定程序，实际发生了暂列金额所包含的工作，才能将其纳入合同结算价款中B.材料、工程设备暂估价应由投标人确认单价C.专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费D.暂估价是为解决现场发生的零星工作的计价而设立的

52、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（）。A.建设单位要求的使用年限B.设计文件规定的合理使用年限C.30年D.50年

53、某拟建项目的生产能力比已建的同类项目的生产能力增加3倍。按生产能力指数法计算，拟建项目的投资额将增加()倍。(已知n=0.6，cf=1.1)A.1.13B.1.53C.2.13D.2.53

54、根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中（）内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进度计划C.工程项目总进度计划D.工程项目年度进度计划

55、某项目，有甲、乙、丙、丁四个设计方案，通过专业人员测算和分析，四个方案功能得分和单方造价如下表所示。按照价值工程原理，应选择实施的方案是（）。A.甲方案，因为其价值系数最高B.乙方案，因为其价值系数最低C.丙方案，因为其功能得分最高D.丁方案，因为其单方造价最低

56、某工程双代号网络计划如下图所示，其中工作I的最早开始时间是()A.7B.12C.14D.16

57、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.综合单价包括应由招标人承担的全部风险费用B.招标文件提供了暂估单价的材料，其材料费用应计入其他项目清单费C.措施项目费包括规费、税金等在内D.规费和税金必须按有关部门的规定计算，不得作为竞争性费用

58、《卓越绩效评价准则》评分系统中，（）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。A.基本要求B.总体要求C.根本要求D.多项要求

59、单价合同的工程计量方法中，计量填筑路堤土方宜采用的方法是（）。A.均摊法B.凭据法C.断面法D.估价法

60、建设工程流水施工方式的特点之一是()A.单位时间内投入的劳动力较少B.专业工作队能够连续施工C.能够充分地利用工作面进行施工D.施工现场的组织管理比较简单

61、在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行（）检测。A.平行B.巡视C.抽样D.见证取样

62、涉及结构安全的质量缺陷，建设工程所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由（）提出保修方案。A.建设单位B.原设计单位C.施工单位D.监理单位

63、在建设工程项目总投资组成中的基本预备费主要是为（）而预留的。A.建设期内材料价格上涨增加的费用B.因施工质量不合格返工增加的费用C.设计变更增加工程量的费用D.因业主方拖欠工程款增加的承包商贷款利息

64、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于最高投标限价的说法正确的是（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价B.最高投标限价可以由投标人编制和复核C.招标人在招标文件中可以只公布最高投标限价总价D.招标人应在招标文件中如实公布最高投标限价，可以对其进行上浮或下调

65、根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）。A.强调以经营为中心B.强调以效益为中心C.强调大质量观D.强调企业责任

66、用两种不同的方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的直方图呈（）型。A.折齿B.孤岛C.双峰D.绝壁

67、承包人在合同履行期间发现设计变更与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照（），重新确定相应工程量清单项目的综合单价。A.招标工程量清单项目特征B.已标价工程量清单项目特征C.实际施工的项目特征D.发承包双方协商的项目特征

68、监理工程师受建设单位委托控制建设工程设计进度时，应核查分析设计单位的()A.技术经济定额B.技术经济责任制C.设计图纸进度表D.设计绩效考核制度

69、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对招标控制价的有关规定，下列说法正确的是（）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查

70、（2022年真题）根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收应由（）组织实施。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.总监理工程师代表D.施工单位项目经理

71、项目监理机构控制物资供应进度工作中，属于协助业主进行物资供应决策的工作内容是（）。A.组织编制物资供应招标文件B.受理物资供应单位的投标文件C.组织编制物资供应计划D.提出物资供应分包合同清单

72、质量管理体系的认证后的整改工作中，整改期限一般是行业惯例是发现严重不符合项的（）。A.1个月之内B.2个月之内C.3个月之内D.6个月之内

73、采用定额单价法计算工程费用时，若分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，对定额的处理方法一般是()。A.调量不换价B.可以直接套用预算单价C.编制补充单位估价表D.按实际使用材料价格换算预算单价

74、随着工程施工的进展，（）应不断补充和填写关于材料、构配件及施工作业活动的有关内容，记录新的情况。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门

75、对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由()转交原设计单位修改工程设计文件。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设行政主管部门

76、（2019年真题）监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是（）。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.目标监控

77、（2022年真题）建立监理单位质量管理体系时，明确工程建设相关方要求属于（）方面的工作。A.确定质量方针、目标B.过程适用性评价C.确定体系覆盖范围D.组织结构调整方案

78、①犯罪以后自动投案，如实供述_____的，属于一般自首②正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的_____的，属于特殊自首③被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实供述_____的，属于坦白④犯罪分子有揭发_____，查证属实的，属于立功关于以上空格，下列哪些选项错误？A.第①②句中的空格都只能填“自己的罪行”B.第②③句中的空格既可以填“本人罪行”，也可以填“本人其他罪行”C.第③④句中的空格既可以填“自己的罪行”，也可以填“他人犯罪行为”D.第①③句中的空格都只能填“自己的罪行”

79、下列质量数据的特征值中，可用于描述质量特性数据离散程度的是（）。A.均值B.中位数C.算数平均数D.变异系数

80、对于没有施工图，工程量不明，却急需开工的紧迫工程，发包方宜采用()合同。A.纯单价B.估计工程量单价C.固定总价D.可调总价二、多选题

81、在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件是()。A.工程进度报告B.单位工程施工进度计划C.施工总进度计划D.施工进度控制工作细则

82、某工程双代号网络计划如下图所示，其中工作G的最早开始时间为（）。A.6B.9C.10D.12

83、某项目合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。下列关于承包商补偿的说法中，正确的是()A.业主应给予承包商补偿B.业主不给予承包商补偿C.竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D.通过仲裁决定是否给予承包商补偿

84、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。A.专业工程代码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.清单项目名称顺序码

85、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（）。A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.系统随机抽样D.多阶段抽样

86、在68题所示的双代号时标网络计划中，如果C、F、J三项工作因共用一台施工机械而必须顺序施工，则该施工机械在施工现场的最小闲置时间为（）周。A.0B.1C.2D.3

87、项目中渲染，可以实现的渲染设计为()。A.背景B.树木量C.灯光选项D.材质颜色E.图像透明度

88、某工程，拟完工程计划投资和已完工程计划投资的比较如下图所示。图中△表示t时刻的()＜br>A.投资节约额B.投资超支额C.进度滞后量D.进度超前量

89、程勘察管理服务是指工程监理单位根据（）的要求对于工程勘察活动的管理。A.勘察单位B.建设单位C.设计单位D.政府监督部门

90、项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位内部审批是否完善、签章是否齐全，重点核对审批人是否为（）。A.项目经理B.施工单位质量负责人C.施工方案编制人D.施工单位技术负责人

91、（）是施工进度控制的前提，也是设备和材料供应进度控制的前提。A.勘察进度控制B.设计进度控制C.施工准备进度控制D.监理进度控制

92、工业厂房要能满足生产生活需要，道路、桥梁、铁路、航道要能通达便捷，属（）的质量范畴。A.适用性B.安全性C.可靠性D.与环境的协调性

93、下列不属于多级网络计划系统编制原则的是（）。A.整体优化原则B.分段均衡原则C.连续均衡原则D.简明实用原则

94、下列属于施工阶段投资控制经济措施的有（）。A.编制投资控制工作流程图B.对设计变更方案进行严格论证C.落实投资控制人员的任务分工和职能分工D.编制资金使用计划

95、监理工程师控制物资供应进度的工作内容包括（）。A.办理物资运输有关手续B.履行物资供应合同中的义务C.确定物资供应中标单位D.审查物资供应情况分析报告

96、项目监理机构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是（）。A.定期观测和必要的判断B.分析和必要的论证C.检查验收和必要的鉴定D.征询设计单位意见

97、某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是（）的原则要求。A.坚持质量第一B.坚持质量标准C.坚持预防为主D.坚持科学的职业道德规范

98、（2020年真题）下列统计分析方法中，可用来了解产品质量波动情况，掌握产品质量特性分布规律的是（）。A.因果分析图法B.直方图法C.相关图法D.排列图法

99、在世界银行工程造价的构成中，下列费用中属于项目直接建设成本的是（）。A.管理系统费用B.应急费用C.未明确项目准备金D.项目管理费

100、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析进度偏差产生的原因B.分析实际进度与计划进度的偏差C.分析偏差对后续工作的影响D.分析后续工作的限制条件

参考答案与解析

1、答案：B本题解析：本题考核的是工程质量事故处理方案。当工程质量未达到规定的标准和要求，存在的严重质量缺陷，对结构的使用和构成重大影响，且又无法通过修补处理的情况下，可对检验批、分项、分部工程甚至整个工程返工处理。

2、答案：A本题解析：2022/2021版教材P118本题考查的是现场施工准备的质量控制。建设单位采购的，由建设、施工、监理机构进行开箱检查，三方在开箱记录上签字。

3、答案：C本题解析：考点:工程质量统计分析方法。双峰型直方图是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。参见教材P73。

4、答案：D本题解析：本题考核的是资源优化的目的。资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标。

5、答案：C本题解析：A项，水刷石是用水泥﹑石屑、小石子或颜料等加水拌和，抹在建筑物的表面，半凝固后，用硬毛刷蘸水刷去表面的水泥浆而使石屑或小石子半露。B项，斩假石又称剁斧石，是一种人造石料，将掺入石屑及石粉的水泥砂浆﹐涂抹在建筑物表面﹐在硬化后﹐用斩凿方法使其成为有纹路的石面样式。C项，干粘石是指在墙面刮糙的基层上抹上纯水泥浆，撒小石子并用工具将石子压入水泥浆里，做出的装饰面。D项，弹涂墙面是指采用一种专用的弹涂工具，将水泥彩色浆弹到饰面基层上的一种做法。

6、答案：C本题解析：本题考核的是工程质量事故处理的鉴定验收。为确保工程质量事故的处理效果，凡涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理工作，常需做必要的试验和检验鉴定工作。

7、答案：D本题解析：成倍节拍流水施工的计算：①计算流水步距，流水步距等于流水节拍的最大公约数，也就是4、6、4的最大公约数，所以流水步距K=2天。②确定专业队数，每个施工过程成立的专业队数目分别为4/2、6/2、4/2，即为2、3、2，所以参与该工程流水施工的专业工作队总数n＇=2+3+2=7（个）。

8、答案：C本题解析：2022/2021版教材P201本题考查的是设备制造的质量控制内容。项目监理机构在设备制造过程中的监督和检验工作包括以下内容：（1）对加工作业条件的控制；（2）对工序产品的检查与控制；（3）对不合格零件的处置；（4）对设计变更的处理；（5）对零件、半成品、制成品的保护。

9、答案：C本题解析：本题考查的是施工进度计划的调整。组织措施包括：（1）增加工作面，组织更多的施工队伍；（2）增加每天的施工时间(如采用三班制等)；（3）增加劳动力和施工机械的数量。参见教材P132。

10、答案：C本题解析：2022/2021版教材P36本题考查的是建设期利息。第1年应计利息=2000/2×6%=60（万元）；第2年应计利息=（2000+60+3000/2）×6%=213.6（万元）；建设期贷款利息=60+213.6=273.6（万元）。

11、答案：C本题解析：2022/2021版教材P23本题考查的是流水施工参数。空间参数是指在组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数，包括工作面和施工段。

12、答案：C本题解析：2022/2021版教材P5本题考查的是工程质量控制的原则。坚持以人为核心的原则，在工程质量控制中，要以人为核心，重点控制人的素质和人的行为，充分发挥人的积极性和创造性，以人的工作质量保证工程质量。

13、答案：C本题解析：本题考查的是建设单位的计划系统。建设单位的计划系统包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划、工程项目年度计划。参见教材P6

14、答案：B本题解析：2022/2021版教材P35本题考查的是预备费。基本预备费的计算基数为建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费的三项之和。于是，该项目的基本预备费＝（2000＋600＋100）×10%＝270（万元）。

15、答案：D本题解析：2022/2021版教材P182本题考查的是索赔的主要类型。不可预见的物质条件可索赔内容包括工期和费用。

16、答案：C本题解析：BIM模型的深度准确地分为五级：一级概念性，二级近似几何，三级精确几何，四级加工制造，五级建成竣工。所以答案选择C。

17、答案：D本题解析：2022/2021版教材P99本题考查的是工程设计质量管理。专业设计方案评审重点审核设计方案的设计参数、设计标准、设备选型和结构造型、功能和使用价值。

18、答案：A本题解析：

19、答案：C本题解析：2022/2021版教材P67本题考查的是工程质量统计分析方法。排列图的绘制步骤：（1）画横坐标；（2）画纵坐标；（3）画频数直方形；（4）画累计频率曲线；（5）记录必要的事项。

20、答案：C本题解析：2022/2021版教材P131本题考查的是施工进度的动态检查。施工进度检查的主要方法是对比法。将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，从中发现是否出现进度偏差以及进度偏差的大小。

21、答案：A本题解析：静态投资部分由建筑安装工程费、设备工程具购置费、工程建设其他费和基本预备费组成。

22、答案：D本题解析：2022/2021版教材P89本题考查的是实体检测。现浇混凝土楼板厚度检测常用超声波对测法。该方法的误差一般在2mm以内。

23、答案：D本题解析：本题考查的是工程保修阶段的主要工作。工程保修阶段工程监理单位应完成下列工作：定期回访，协调联系，界定责任，督促维修和检查验收。注意题干是选择不包括的，故选项D符合题意。

24、答案：B本题解析：2022/2021版教材P64本题考查的是可行性研究的作用。可行性研究的作用：（1）投资决策的依据；（2）筹措资金和申请贷款的依据；（3）编制初步设计文件的依据。

25、答案：C本题解析：本题考查的是工程质量控制原则。项目监理机构在进行投资、进度、质量三大目标控制时，在处理三者关系时，应坚持“百年大计，质量第一”，在工程建设中自始至终把“质量第一”作为对工程质量控制的基本原则。

26、答案：C本题解析：2022/2021版教材P90本题考查的是进度监测的系统过程。为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好以下三方面工作：定期收集进度报表资料；现场实地检查工程进展情况；定期召开现场会议。

27、答案：D本题解析：2022教材P87本题考查的是基本材料性能检验。检测数量：在地质条件相近、桩型和施工条件相同时，不宜少于总桩数5%，且不应少于5根。

28、答案：B本题解析：

29、答案：C本题解析：2022/2021版教材P138本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。建设工程物资供应计划的根本作用是保障建设工程的物资需要，保证建设工程按施工进度计划组织施工。

30、答案：C本题解析：2021/2020教材P132-133经济措施(1)实行包干奖励;(2)提高奖金数额;(3)对所采取的技术措施给予相应的经济补偿。

31、答案：B本题解析：2022/2021版教材P128本题考查的是工程实体质量控制。现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mm。

32、答案：A本题解析：考点:项目质量控制系统的建立和实施。项目监理机构根据会议内容和协调结果编写会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经总监理工程师批准签发后分发给各单位。参见教材P45。

33、答案：B本题解析：《高检规则》第513条规定，双方当事人可以就赔偿损失、赔礼道歉等民事责任事项进行和解,并且可以就被害人及其法定代理人或者近亲属是否要求或者同意公安机关、人民检察院、人民法院对犯罪嫌疑人依法从宽处理进行协商,但不得对案件的事实认定、证据采信、法律适用和定罪量刑等依法属于公安机关、人民检察院、人民法院职权范围的事宜进行协商。故本题的正确答案为B。

34、答案：A本题解析：2022/2021版教材P1本题考查的是建设工程质量特性。适用性，即功能，是指工程满足使用目的的各种性能。

35、答案：A本题解析：2022/2021版教材P197本题考查的是市场采购设备质量控制。选项A错误，市场采购方式主要用于标准设备的采购。

36、答案：C本题解析：设计准备阶段进度控制的任务（1）收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策;（2）编制工程项目总进度计划;（3）编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行;（4）进行环境及施工现场条件的调查和分析。

37、答案：C本题解析：P55-59工作总时差等于本工作与其各紧后工作之间的时间间隔加该紧后工作的总时差所得之和的最小值。时间间隔是指紧后工作的最早开始时间与本工作最早完成时间的差值。

38、答案：D本题解析：参见《建筑装饰装修工程质量验收规范》。3.2.6当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。

39、答案：A本题解析：2022/2021版教材P156本题考查的是建筑工程施工质量验收层次划分原则。分项工程的划分可按照主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

40、答案：B本题解析：2022/2021版教材P59本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。正态分布最重要、最常见、应用最广泛。

41、答案：C本题解析：凡具备下列条件之一者为重大质量事故：①工程倒塌或报废；②由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上；③直接经济损失10万元以上。题中所述造成直接经济损失35万元，属于10万元以上的范畴。

42、答案：C本题解析：2022/2021版教材P133本题考查的是工程延期的申报与审批。当延期事件具有持续性，承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申诉报告时，应先向监理工程师提交阶段性的详情报告。

43、答案：C本题解析：本题考查的是建设单位的计划系统。建设单位的计划系统包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划、工程项目年度计划。

44、答案：A本题解析：2022/2021版教材P1本题考查的是进度控制的概念。建设工程进度控制的最终目的是确保建设项目按预定的时间动用或提前交付使用，建设工程进度控制的总目标是建设工期。

45、答案：A本题解析：2022/2021版教材P196本题考查的是工程质量事故处理。对于处理后符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）规定的，监理人员应予以验收、确认，并应注明责任方承担的经济责任。对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，应拒绝验收。

46、答案：D本题解析：对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围：开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。高处作业吊篮属于危险性较大的分部分项工程范围。故选项D符合题意。

47、答案：B本题解析：2022/2021版教材P97本题考查的是初步设计文件的编制条件。有独特要求的项目，或复杂的，采用新工艺、新技术又缺乏设计经验的重大项目，或有重大技术问题的主体单项工程，在初步设计之后可增加单项技术设计阶段。

48、答案：B本题解析：内部审核是监理单位内部的质量保证活动。以便发现问题，采取纠正措施，保证其质量管理体系有效运行。认证前，一般需进行2-3次。

49、答案：D本题解析：《行政复议法实施条例》第24条规定：“申请人对经国务院批准实行省以下垂直领导的部门作出的具体行政行为不服的，可以选择向该部门的本级人民政府或者上一级主管部门申请行政复议；省、自治区、直辖市另有规定的，依照省、自治区、直辖市的规定办理。”A项错误；第51条规定：“行政复议机关在申请人的行政复议请求范围内，不得作出对申请人更为不利的行政复议决定。”B项错误；《刑诉法解释》第35条规定：“法律、法规未规定行政复议为提起行政诉讼必经程序，公民、法人或者其他组织向复议机关申请行政复议后，又经复议机关同意撤回复议申请，在法定起诉期限内对原具体行政行为提起诉讼的，人民法院应当依法受理。”据此可知，只要经复议机关同意撤回申请，并且是在法定起诉期限内，当事人依然可以提起行政诉讼。C项错误；《行政诉讼法》第70条规定：“行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：(一)主要证据不足的；(二)适用法律、法规错误的；(三)违反法定程序的；(四)超越职权的；(五)滥用职权的；(六)明显不当的。”该案中，由于复议机关加重了对于申请人的行政处罚，违反了《行政复议法实施条例》的相关规定，属于适用法律、法规错误的情形，应当依法判决予以撤销。D项正确。

50、答案：A本题解析：2021/2020版教材P2本题考查的是组织管理因素。只有A项合同签订时遗漏条款、表达失当属于组织管理因素。

51、答案：A本题解析：2022/2021版教材P133本题考查的是工程量清单编制。选项B，材料、工程设备暂估价应由招标人确认单价；选项C，专业工程暂估价一般应是综合暂估价，应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等；选项D，计日工为解决现场发生的零星工作的计价而设立的。

52、答案：B本题解析：在正常使用条件下建设工程的最低保修期限为：①基础设施工程、房屋建筑工程的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限.；②屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年：③供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；④电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

53、答案：B本题解析：

54、答案：C本题解析：2022/2021版教材P7本题考查的是建设单位的计划系统。工程项目总进度计划是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期。

55、答案：A本题解析：

56、答案：D本题解析：考点:双代号网络计划时间参数的计算。I的最早开始时间=8(A)+4(E)+4(G)=16。参见教材P51。

57、答案：D本题解析：2022/2021版教材P142本题考查的是投标报价审核方法。规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

58、答案：B本题解析：2022/2021版教材P52本题考查的是《卓越绩效评价准则》评分系统。总体要求是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。

59、答案：C本题解析：本题考核知识点为单价合同的计量。A选项，均摊法：如为保养测量设备，保养气象记录设备，维护工地清洁和整洁等。B选项，凭据法：如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目，一般按凭据法进行计量支付。C选项，断面法：断面法主要用于取土坑或填筑路堤土方的计量。D选项，估价法：如为监理工程师提供测量设备、天气记录设备、通信设备等项目。

60、答案：B本题解析：流水施工方式具有以下特点：工期比较短；实现了专业化施工，利于提高技术水平、劳动生产率、工程质量；专业工作队能够连续施工，最大限度地搭接；单位时间内投入的资源量较为均衡，有利于资源供应的组织；为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。

61、答案：D本题解析：2022/2021版教材P108本题考查的是施工质量控制的工作程序。在施工质量验收过程中，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测；对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程，应进行抽样检测，承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。

62、答案：B本题解析：考核工程保修的相关规定。涉及结构安全的质量缺陷，建设单位或建设工程所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质的设计单位提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。参见教材P184。

63、答案：C本题解析：基本预备费主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。

64、答案：A本题解析：本题考核知识点为最高投标限价及确定方法。选项A正确，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价（最高投标限价）。选项B错误，最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。选项C错误，招标人在招标文件中应公布最高投标限价各组成部分的详细内容，不得只公布最高投标限价总价。选项D错误，招标人应在招标文件中如实公布最高投标限价，不得对所编制的最高投标限价进行上浮或下调。

65、答案：C本题解析：2022/2021版教材P47本题考查的是卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。卓越绩效模式的基本特征可以归纳为：强调大质量观、强调以顾客为中心和重视组织文化、强调系统思考和系统整合、强调可持续发展和社会责任、强调质量对组织绩效的增值和贡献。

66、答案：C本题解析：2022/2021版教材P73本题考查的是工程质量统计分析方法。双峰型直方图是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。

67、答案：C本题解析：本题考查的是项目特征不符。承包人应按照发包人提供的设计图纸实施工程合同，若在合同履行期间出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征，按规范中工程变更相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

68、答案：C本题解析：考核监理单位的进度监控。在设计进度控制中，监理工程师要对设计单位填写的图纸进度表进行核查分析，并提出自己的见解。参见教材P114。

69、答案：D本题解析：2022/2021版教材P140本题考查的是招标控制价及确定方法。为体现招标的公开、公平、公正性，防止招标人有意抬高或压低工程造价，给投标人以错误信息，招标人在招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容，不得只公布招标控制价总价，并应将招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查。

70、答案：B本题解析：2022教材P169本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。工程竣工预验收由总监理工程师组织，各专业监理工程师参加，施工单位项目经理、项目技术负责人等参加，其他各单位人员可不参加。

71、答案：D本题解析：教材P144。本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。协助业主进行物资供应的决策：（1）根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求；（2）提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；（3）与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方面应负的责任。

72、答案：C本题解析：本题考查的是监理企业质量管理体系的建立与实施。整改期限一般是行业惯例是发现严重不符合项的3个月之内。

73、答案：B本题解析：本题考核的是定额单价法编制施工图预算套价时应注意的事项。分项工程的名称、规格、计量单位与预算单价或单位估价表中所列内容完全一致时，可以直接套用预算单价；分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时，不能直接套用预算单价；需要按实际使用材料价格换算预算单价；分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般调量不换价；分项工程不能直接套用定额、不能换算和调整时，应编制补充单位估价表。由于预算定额的时效性，在编制施工图预算时，应动态调整相应的人工、材料费用价差。

74、答案：A本题解析：考点:质量记录资料的管理。随着工程施工的进展，施工单位应不断补充和填写关于材料、构配件及施工作业活动的有关内容，记录新的情况。参见教材P146。

75、答案：B本题解析：本题考核的是工程变更处理制度。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件的修改方案的专题会议。

76、答案：B本题解析：2022/2021版教材P199本题考查的是设备制造的质量控制方式。对某些设备（如制造周期长的设备），则可采用巡回监控的方式。

77、答案：C本题解析：2022教材P29本题考查的是监理企业质量管理体系的建立与实施。质量管理体系的范围界定应包含下列内容：（1）覆盖的产品或服务。（2）主要过程。（3）地点范围。（4）相关方要求。

78、答案：A、B、C本题解析：四个空格依次应填入：“自己的罪行”、“本人其他罪行”、“自己的罪行”、“他人犯罪行为”。A、B、C选项错误，D选项正确。

79、答案：D本题解析：2022/2021版教材P57本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。描述数据分布集中趋势的有算术平均数、中位数；描述数据