2026年水电安装工程合同解除程序规范协议

2026年水电安装工程合同解除程序规范协议甲方（发包人）：[发包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[地址]联系电话：[电话]乙方（承包人）：[承包人全称]法定代表人/授权代表：[姓名]地址：[地址]联系电话：[电话]根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就[项目名称]水电安装工程（以下简称“本项目”）的合同解除事宜，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条定义1.1本协议所称“合同解除”是指双方协商一致解除本合同，或一方依据法律规定或本协议约定单方解除本合同。1.2“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争、政府行为等。第二条合同解除的情形2.1因不可抗力导致本项目履行困难的，经甲乙双方协商一致或根据不可抗力影响程度，一方有权解除本合同。2.2因发包人原因致使合同目的不能实现的，如：(1)发包人未按约定支付工程款，累计金额达到合同总价款的[百分比]%或连续逾期[天数]以上；(2)发包人提供的施工条件、资料等长期不具备，严重影响项目进度；(3)发包人明确表示不履行合同主要义务；(4)发包人违反保密义务，泄露本项目涉及的商业秘密。乙方有权解除本合同。2.3因承包人原因致使合同目的不能实现的，如：(1)乙方未按合同约定的工期（关键节点或最终期限）完成水电安装工程，且经甲方书面催告后[天数]日内仍未纠正；(2)乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，经甲方指出后未能在合理期限内整改达标；(3)乙方使用不符合国家或行业标准的材料；(4)乙方擅自将本项目转包或分包给他人；(5)乙方严重违反安全生产规定，发生重大安全事故；(6)乙方泄露发包人商业秘密。甲方有权解除本合同。2.4双方协商一致，可以解除本合同。2.5法律规定或本合同约定的其他情形导致合同解除的。第三条合同解除的程序3.1提出解除合同的一方（以下简称“提出解除方”）应当向对方（以下简称“相对方”）发出书面解除通知。3.2书面解除通知应当明确表示解除合同的意向，并载明提出解除合同的理由。3.3提出解除方应当自发出解除通知之日起[天数]日内，向相对方发出书面催告，要求相对方在收到催告后[天数]日内采取补救措施或明确表示是否接受解除合同的提议。3.4相对方在收到催告后，若同意解除合同，应在[天数]日内书面回复提出解除方；若不同意解除合同，应在[天数]日内书面回复提出解除方，并说明理由和继续履行的方案。相对方逾期未回复的，视为不同意解除合同。3.5若相对方在收到催告后未在规定期限内采取有效补救措施纠正违约行为，或明确表示不同意解除合同且未提出替代方案，提出解除方可以发出最终的书面解除通知。3.6书面解除通知可以通过专人送达、挂号信、电子邮件等方式送达。以专人送达的，签收日期为送达日期；以挂号信方式送达的，挂号回执日期为送达日期；以电子邮件方式送达的，发出当日视为送达，但相对方有证据证明未实际阅读的除外。3.7合同自最终书面解除通知送达相对方之日起解除。3.8合同解除不影响双方根据本协议及原合同约定享有的权利和应履行的义务，但双方另有约定的除外。第四条合同解除后的处理4.1工程进度与质量处理：(1)合同解除时，已完成工程量的价值按照[价格计算方法]进行确定，并经双方确认。(2)甲方已支付的款项，在结算完成后，扣除应结算的已完成工程款、乙方违约金（如有）、以及因解除合同给甲方造成的其他损失（如有）后，剩余部分应返还给乙方；乙方应返还甲方已支付的超出结算部分的款项。(3)合同解除后，乙方应将已完成的工程成果（包括但不限于设备、材料、半成品、成品、施工工具、资料等）返还给甲方，甲方应返还乙方提供的用于本项目的资料、文件等。(4)因解除合同导致本项目无法继续进行的，双方应协商确定未完成工程的处理方式。如由乙方继续完成，则双方另行协商价格和工期，并签订补充协议；如由甲方另行委托，则甲方应承担相应费用，并赔偿乙方因此遭受的损失。(5)合同解除不影响双方对工程质量的确认，如存在质量问题的，责任划分按照原合同约定执行。4.2费用结算与支付：(1)双方应在合同解除后[天数]日内，就已完成工程量的价值、双方已发生费用进行结算，并签署结算确认书。(2)甲方应按照结算确认书约定，向乙方支付应付而未付的款项。(3)因解除合同给乙方造成的损失，包括但不限于实际损失、预期利益损失（如设备闲置损失、人员遣散费等），经双方协商确定赔偿金额；协商不成的，按照原合同约定的争议解决方式处理。4.3保证金返还：本协议生效后[天数]日内，甲方应将原合同项下扣留的履约保证金或进度款押金，扣除应结算的已完成工程款、乙方违约金（如有）以及因解除合同给甲方造成的其他损失（如有）后，剩余部分返还给乙方。4.4违约责任：提出解除方违反本协议第三条规定的程序解除合同的，应赔偿相对方因此遭受的损失。双方均有过错的，应各自承担相应责任。4.5争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交[仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。/或：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。第五条其他5.1本协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，仍按照原合同约定执行。5.2本协议的解除不影响原合同中关于保密、知识产权、法律适用、不可抗力等条款的效力。5.3本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。5.4本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份