2026年监理工程师之土木建筑目标控制能力提升题库【必考】附答案详解

2026年监理工程师之土木建筑目标控制能力提升题库【必考】附答案详解1.关于联合试运转费的说法，正确的是（）。

A.联合试运转费包括单机的调试费

B.联合试运转费包括无负荷联动试运转费用

C.联合试运转费应为联合试运转所发生费用的净支出

D.联合试运转支出主要是材料费、不包含人工费【答案】：C2.建立质量管理体系首先要明确企业的质量方针，质量方针是组织的最高管理者正式发布的该组织总的（）。

A.质量要求

B.质量水平

C.质量宗旨和方向

D.质量策划【答案】：C3.（2017年真题）某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为（）万元。

A.360.00

B.363.61

C.376.53

D.380.48【答案】：C4.工序质量控制就是对工序活动条件即工序活动投入的质量和工序活动效果的质量及分项工程质量的控制。利用BIM技术进行工序质量控制主要体现在()。

A.利用BIM技术能够更好地确定工序质量控制工作计划

B.利用BIM技术主动控制工序活动条件的质量

C.能够及时检验工序活动效果的质量

D.利用BIM技术设置工序质量控制点(工序管理点)，实行重点控制E对工序的绿色性能进行分析【答案】：A5.在工程施工质量控制的依据中，下列属于有关工程材料及其制品质量技术标准的是（）。

A.钢材的机械及工艺试验取样法

B.型钢验收规定

C.钢材质量标准

D.木材的物理力学试验方法【答案】：C6.某建设项目选定项目投资、产品价格、产品成本和产量四个不确定性因素，各按±10%的变化幅度分析其对项目总投资收益率的影响，分析数据见下表。＜br>

A.项目投资

B.产品价格

C.产品成本

D.产量【答案】：B7.根据工程施工质量验收的基本规定，对于主控项目，合格质量水平的错判概率和漏判概率均不宜超过（）。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%【答案】：B8.项目监理机构收到施工单位报送的试验室报审表后，（）在熟悉本工程的试验项目及其要求后对施工试验室进行审查。

A.监理单位项目负责人

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.监理单位技术负责人【答案】：C9.某工程的定额工期为900天，按照相关规定，招标人在确定合同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过者，招标人应在招标文件中明示增加赶工费用。

A.45

B.90

C.135

D.180【答案】：D10.对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，其中继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性为控制措施的()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.合同措施【答案】：C11.单价合同程模险式保下险，费承，包宜人采支用付的计建量筑方工法是（）。

A.凭据法

B.估价法

C.均摊法

D.分解计量法【答案】：A12.如果个别检验批发现试块强度等不满足要求问题时，经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应（）。

A.予以验收

B.鉴定验收

C.拒绝验收

D.协商验收【答案】：A13.在工程建设过程中，属于影响工程进度的组织管理因素是（）。

A.不合理的施工方案

B.不明的水文气象条件

C.向有关部门提出各种申请审批手续的延误

D.设计内容不完善，规范应用不恰当【答案】：C14.施工质量验收层次的划分中，安装工程的检验批可按设计系统和（）来划分。

A.专业性质

B.安装工艺

C.主要工种

D.设备组别【答案】：D15.工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定（）。

A.勘察方案

B.勘察合同

C.勘察任务书

D.勘察成果【答案】：D16.下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（）。

A.净年值

B.利息备付率

C.内部收益率

D.总投资收益率【答案】：B17.在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（）。

A.协助建设单位编制勘察任务书

B.编写《勘察方案》

C.参与建设工程质量事故分析

D.编写《勘察细则》【答案】：A18.（2017年真题）下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是（）。

A.利息备付率

B.资产负债率

C.净现值率

D.静态投资回收期【答案】：D19.某工程合同工期为13个月，绘制的工程网络计划计算工期为10个月。经综合分析确定的计划工期为11个月，则工程网络计划中关键工作的总时差是（）个月。

A.0

B.1

C.2

D.3【答案】：C20.建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（）文件。

A.分部工程概算

B.单位工程概算

C.单项工程综合概算

D.建设项目总概算【答案】：C21.（2017年真题）某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。

A.由发包人确定

B.直接采用该项目综合单价

C.相应调低

D.相应调高【答案】：D22.设置标底进行招标的.建设工程，其标底价格一般应控制在()以内。

A.招标人期望价格

B.社会平均价格

C.招标控制价格

D.批准的总概算价格【答案】：D23.负责组织城市轨道交通建设工程竣工验收的是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.工程质量监督检查机构【答案】：A24.砌筑砂浆试块强度验收的合格标准应符合下列规定：①同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的（）倍；②同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（）。

A.1.1,85%

B.1.1,90%

C.1.05,85%

D.1.1,90%【答案】：A25.（2019年真题）根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于（）。

A.1.30

B.1.35

C.1.40

D.1.45【答案】：A26.下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（）。

A.质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标

B.质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求

C.从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性

D.在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性【答案】：C27.监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。

A.专业监理工程师

B.监理单位技术负责人

C.建设单位

D.总监理工程师【答案】：D28.常用的索赔费用计算方法是（）。

A.实际费用法

B.单价定额法

C.总费用法

D.修正的总费用法【答案】：A29.（）是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损检验方法。

A.回弹仪

B.超声回弹综合法

C.钻芯法

D.超声波对测法【答案】：B30.工程项目质量控制系统是以（）为对象，由项目监理机构负责建立的面向监理项目开展质量控制的工作体系。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.工程项目【答案】：D31.组织流水施工时，流水步距是指（）。

A.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

B.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

C.相邻专业队相继开始施工的最大时间间隔

D.相邻专业队相继开始施工的最小时间间隔【答案】：D32.在施工作业工程中，如采用的新工艺、新技术、新材料不符合强制性标准规定，应当由拟采用单位提请（）组织专题技术论证。

A.质量监督机构

B.设计单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】：D33.施工进度计划执行过程中，只有当某项工作因非承包商原因造成持续时间延长超过该工作（）而影响工期时，项目监理机构才能批准工程延期。

A.自由时差

B.总时差

C.紧后工作的最早开始时间

D.紧后工作的最早完成时间【答案】：B34.在下列参数中，用来表示流水施工在时间安排上所处状态的参数是（）。

A.流水步距

B.流水间隔

C.流水强度

D.流水时距【答案】：A35.分部工程的划分应按()确定。

A.专业性质、工程材料

B.主要工种、材料、施工工艺

C.独立施工条件、施工程序

D.工程部位、专业性质【答案】：D36.网络计划的目标由工程项目的目标所决定，其中以限定的工期寻求最低成本或寻求最低成本时的工期安排属于（）。

A.时间目标

B.时间-资源目标

C.时间-成本目标

D.时间-投资目标【答案】：C37.按照宪法制定的理论，下列表述不正确的有

A.最早系统地提出制宪权概念并建立理论体系的是奥地利规范法学派代表任务汉斯.凯尔森

B.按照法国思想家西耶士的观点，制宪权的主体是立法机关

C.制宪权、修宪权、立法权属于同一层次的权利形态

D.中国共产党是我国的制宪主体，全国人民代表大会是我国的制宪机关【答案】：A38.关于因果关系的认定，下列哪一选项是正确的？

A.甲在5楼阳台发现乙从10楼掉下来，遂伸手去抓乙却没抓住，但导致乙坠落轨迹发生偏离，乙摔死在2楼阳台上，甲的行为与乙的死亡有因果关系

B.甲超速驾驶机动车，撞上了逆向行驶的乙的机动车，致使乙重伤的，由于甲的违章行为与乙的重伤之间存在条件关系，故应将乙的重伤结果归责于甲的违章行为

C.甲、乙二人各开一枪致使丙死亡，查不清楚谁射出致命一枪，若甲、乙无共犯关系，则甲、乙的行为与死亡结果之间都没有因果关系；若甲、乙有共犯关系，则甲、乙行为与死亡结果之间都存在因果关系

D.甲为了抢劫乙的财物对乙追打，乙在逃跑过程中钱包不慎掉落，甲发现以后拾取该钱包而离去，甲的抢劫行为与取得财物之间存在因果关系【答案】：C39.下列关于建设工程合同的说法，其中错误的是哪一种？()

A.建设工程合同可以采取合同书、信件、电子邮件等形式

B.建设工程合同可以采取电报、传真、口头合同等形式

C.建设工程合同包括勘察、设计和施工合同

D.建设工程合同不得与法律、法规相违背【答案】：B40.在质量数据波动的原因分析中，下列对系统性原因的描述，正确的是（）。

A.产品质量数据离散不大

B.不会造成次品.废品的产生

C.异常波动，特征明显

D.异常波动难以识别和避免【答案】：C41.施工过程中的分部工程验收时，对于地基基础、主体结构分部工程，应由（）组织验收。

A.监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人和总监理工程师共同

D.建设单位项目负责人和质监站负责人共同【答案】：B42.根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表自检结果应由（）签字，然后由（）负责检查并做出检查结论。

A.施工单位项目负责人，总监理工程师

B.施工单位技术负责人，总监理工程师

C.项目经理，专业监理工程师

D.施工单位质量负责人，专业监理工程师【答案】：A43.调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于（）。

A.经济措施

B.技术措施

C.组织措施

D.合同措施【答案】：C44.在施工过程中，如果拟采用的新工艺、新技术、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由（）提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.监理单位

B.施工单位

C.工程质量监督机构

D.拟采用单位【答案】：D45.在某项目资金使用计划的编制中，项目监理工程师按照建筑安装工程投资、设备及工器具购置投资及工程建设其他投资的方式进行投资分解，此分解类型是（）。

A.按投资构成分解类型

B.按子项目分解类型

C.按时间分解类型

D.按融资方式分解类型【答案】：A46.某工程有4个施工过程，分3个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为4天。各施工过程之间存在2天的插入时间，则流水施工工期为（）天。

A.18

B.20

C.22

D.24【答案】：A47.（2021年真题）分项工程质量合格的条件是（）。

A.主控项目全部合格，一般项目合格率为80%

B.主控项目全部合格，一般项目经抽样检验合格

C.所含的检验批质量均验收合格，且其验收资科齐全完整

D.所含的检验批质量均验收合格，且其观感质量符合要求【答案】：C48.按照我国现行规定，建设工程严重质量事故的调查组由()

A.事故发生地市、县建设行政主管部门组织

B.省、自治区、直辖市建设行政主管部门组织

C.省、自治区、直辖市建设行政主管部门提出组成意见，人民政府批准

D.市、县建设行政主管部门提出组成意见，相应级别人民政府批准【答案】：B49.房屋建筑工程保修期内发生涉及结构安全的质量缺陷，由（）提出保修方案，施工单位实施保修，原工程质量监督机构负责监督。

A.施工单位

B.原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位

C.第三方咨询机构

D.参建各方共同协商【答案】：B50.建筑工程施工质量验收中，经返工或返修的检验批，应（）。

A.予以验收

B.重新进行验收

C.鉴定验收

D.协商验收【答案】：B51.抹灰工程中抹灰用的石灰膏熟化期不应少于()。

A.3d

B.5d

C.10d

D.15d【答案】：D52.大型公共建筑、医院、学校，屋面防水等级为哪一级？()

A.Ⅰ

B.Ⅱ

C.Ⅲ

D.Ⅳ【答案】：A53.有A，B两项连续工作其最早开始时间分别为4天和10天，持续时间分别为4天和5天，则A工作的自由时差是（）天。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：A54.在工程网络计划费用优化过程中，如果被压缩对象的直接费用率大于工程间接费用率，则说明（）。

A.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用增加

B.压缩关键工作的持续时间不会使工程直接费用增加

C.压缩关键工作的持续时间会使工程总费用减少

D.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间【答案】：A55.监理工程师在对设备制造的质量控制中，（）不是设备制造过程中的质量控制。

A.对加工作业条件的控制

B.对工序产品的检查与控制

C.对生产人员上岗资格的审查

D.对不合格零件的处置【答案】：C56.在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。

A.施工总进度计划

B.单位工程施工进度计划

C.施工准备工作计划

D.分部分项工程进度计划【答案】：B57.发生工程质量缺陷后，（）进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经（）认可的处理方案。

A.监理机构，建设单位

B.施工单位，建设单位

C.施工单位，设计单位

D.监理机构，设计单位【答案】：C58.发生工程质量缺陷后，施工单位按工程监理单位审查认可的处理方案实施处理，工程监理单位对处理过程进行（），对处理结果进行验收。

A.旁站监理

B.巡视检查

C.平行检验

D.跟踪检查【答案】：D59.实施监理的某工程项目，在施工过程中发生质量缺陷，监理工程师发出《监理通知单》以后，下一步要做的工作是（）。

A.进行原因分析

B.要求有关单位提交质量问题调查报告

C.及时向建设单位和监理公司汇报

D.施工单位进行质量缺陷调查【答案】：D60.某工业项目进口一批生产设备，CIF为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为15％，进口关税税率为20％，增值税税率为13％，美元兑人民币汇率为1：8.3，则这批设备应纳的增值税为（）万元人民币。

A.412.42

B.408.00

C.342.31

D.258.96【答案】：D61.下列楼地面施工做法的说法中，错误的是（）。

A.有防水要求的地面工程应对立管、套管、地漏与节点之间进行密封处理，并应进行隐蔽验收

B.有防静电要求的整体地面工程，应对导电地网系统与接地引下线的连接进行隐蔽验收

C.找平层采用碎石或卵石的粒径不应大于其厚度的2/3

D.预制板相邻板缝应采用水泥砂浆嵌填【答案】：D62.（2020年真题）根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程屋面防水的最低保修期限为（）年。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】：D63.物资储备计划的编制依据是物资储备定额和（）。

A.物资供应计划

B.物资需求计划

C.物资采购计划

D.物资加工计划【答案】：B64.生产准备费是指新建企业或新增生产能力的企业，为保证竣工交付使用进行必要的生产准备所发生的费用。下列有关生产准备费的表述正确的是（）。

A.生产准备费不包括生产单位的生产职工培训费等

B.生产准备费不包括单台设备调试费

C.生产准备费不包括生产单位的提前进厂参加施工人员的工资、劳动保护费等

D.生产准备费在实际执行中是一笔活口很大的支出，则应宽松处理【答案】：B65.下列建设工程项目，经有关部门批准，哪些可以不进行设计招标？Ⅰ.涉及国家安全、国家秘密的；Ⅱ，涉及抢险救灾的；Ⅲ.主要工艺、技术采用特定专利、专有技术或者建筑艺术造型有特殊要求的；Ⅳ.设计单项合同估算价低于100万元的()

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】：A66.在网络计划的费用优化过程中，缩短持续时间的工作应是（）。

A.直接费用率最小的关键工作

B.直接费用率最大的关键工作

C.直接费用率最小的非关键工作

D.直接费用率最大的非关键工作【答案】：A67.监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理机构技术负责人

D.监理员【答案】：A68.某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（）。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格【答案】：D69.总概算文件包括总概算表、各单项工程综合概算书(表)、编制说明、主要建筑安装材料汇总表及：()

A.设计费计算表

B.建设单位管理费计算表

C.工程建设其他费用概算表

D.单位估价表【答案】：C70.甲与乙因情生仇。一日黄昏，甲持锄头路过乙家院子，见甲妻正在院内与一男子说话，以为是乙举锄就打，对方重伤倒地后遂发现是乙哥哥。甲心想，打伤乙哥哥也算解恨。关于本案，下列哪些选项是错误的？

A.甲后来想“打伤乙哥哥也算解恨”，说明甲也有伤害乙的哥哥的故意，所以本案不存在事实认识错误

B.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，按照法定符合说和具体符合说会得出不同的结论

C.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，对乙成立故意杀人罪未遂，对乙哥哥成立故意伤害罪（重伤）

D.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，无论按照具体符合说还是法定符合说，甲对乙哥哥都成立故意伤害罪（重伤），对乙不成立犯罪。【答案】：A71.建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（）。

A.取最大值→错位相减→累加数列

B.错位相减→累加数列→取最大值

C.累加数列→错位相减→取最大值

D.累加数列→取最大值→错位相减【答案】：C72.FIDIC合同条件下，工程费用支付的必要条件之一是()

A.工程施工已经全部完成

B.承包商的工作使工程师满意

C.工程进度符合工程师的要求

D.变更项目已经工程师审核【答案】：B73.在建设工程质量特性中，质量是一组固有特性满足要求的（）。

A.过程

B.数量

C.程度

D.标准【答案】：C74.设备制造前，监理单位的质量控制工作是（）。

A.审查设备制造分包单位

B.检查工序产品质量

C.处理不合格零件

D.控制加工作业条件【答案】：A75.在组织流水施工过程中，流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的（）。

A.技术间歇

B.流水节拍及流水施工的组织方式

C.搭接时间

D.劳动强度【答案】：B76.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的规定，在分部分项工程量清单的项目编码中，表示分项工程项目名称顺序码的是（）。

A.第三级，且由两位数构成

B.第四级，且由两位数构成

C.第三级，且由三位数构成

D.第四级，且由三位数构成【答案】：D77.（2018年真题）工程施工质量验收时，经加固处理的分部工程，根据技术处理方案要求予以验收的前提是（）。

A.不影响安全和使用功能

B.不造成永久性影响

C.不改变结构外形尺寸

D.不影响基本使用功能【答案】：A78.施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】：A79.工程施工质量验收的最小单位是（）。

A.分项工程

B.检验批

C.单项工程

D.分部工程【答案】：B80.价值工程中的全寿命周期费用是指()

A.生产过程中发生的全部成本

B.从开始使用至报废过程中发生的费用总和

C.产品存续期的总成本

D.生产费用、使用费用及维护费用之和【答案】：D81.若将设计中的化工厂生产系统的生产能力在原基础上增加两倍，生产能力指数为0.63，投资额大约为原投资的()(n=0.63，f=1)。

A.200％

B.199.8％

C.63％

D.126％【答案】：B82.建筑装饰装修工程的分项工程，一般按照（）划分检验批。

A.工程量

B.楼层

C.施工段

D.变形缝【答案】：B83.按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。

A.调查研究和收集资料

B.项目的工作编码

C.编制各层进度计划

D.进度计划系统的结构分析【答案】：D84.某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200m3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300m3，按企业定额该子项基价为100元/m3，则该土方开挖的单位报价应为（）元/m3。

A.300

B.200

C.150

D.100【答案】：C85.（2019年真题）监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应采取的措施之一是（）。

A.向承包单位提出整改通知书

B.向建设单位提出指令单

C.向承包单位提出工程暂停令

D.向建设单位提出建议书【答案】：A86.某项目施工合同约定，承包人承担的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调整。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。

A.418

B.427.5

C.430

D.440【答案】：D87.（2017年真题）工程监理实施过程中，总监理工程师应签发工程暂停令的情形是（）。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工【答案】：A88.下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。

A.分析进度偏差产生的原因

B.提出调整进度计划的措施

C.定期召开现场会议

D.分析进度偏差对总工期的影响【答案】：C89.（2017年真题）下列引起费用增加的事项中，属于现场签证范围的是（）。

A.施工合同范围以外的零星工程

B.承包人原因导致的人工、设备窝工

C.纠正施工方案错误引起的费用

D.质量问题返工的工程量【答案】：A90.某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。

A.18

B.24

C.34

D.42【答案】：B91.某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（）。

A.由发包人确定

B.直接采用该项目综合单价

C.相应调低

D.相应调高【答案】：D92.下列关于第二阶段审核说法错误的是（）。

A.第二阶段审核一般都为现场审核

B.主要包括监理单位遵守法律、法规情况

C.主要包括审核监理单位的管理体系文件

D.主要包括监理单位的内审和管理评审【答案】：C93.施工现场的组织、管理比较简单，有利于资源供应的施工组织方式是（）。

A.垂直施工

B.平行施工

C.依次施工

D.流水施工【答案】：C94.由于承包方原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商（）。

A.不能索赔工期、成本、利润

B.可以索赔工期和成本、不能索赔利润

C.可以索赔工期、不能索赔成本和利润

D.可以索赔成本、不能索赔工期和利润【答案】：A95.监理工程师应审查不同阶段工程勘察报告的内容和深度是否满足()和设计工作的要求。

A.项目招标

B.施工组织

C.勘察任务书

D.勘察进度计划【答案】：C96.建设工程施工过程中，分项工程验收应由（）组织。

A.设计单位专业工程师

B.监理员

C.专业监理工程师

D.建设单位代表【答案】：C97.下列关于我国民族区域自治制度的说法中，正确的是：

A.我国民族自治地方只包括自治区、自治州和自治县或者自治旗，民族乡不是民族自治地方

B.民族自治地方的自治机关包括权力机关、行政机关和司法机关

C.在民族自治地方的人大常委会中，应当由实行民族区域自治的民族的公民担任主任

D.民族自治地方的人民政府的正职领导必须由实行民族区域自治的民族的公民担任，民族乡虽然不是自治地方，但是乡长也由实行自治的民族的公民担任【答案】：A98.（2018年真题）某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。

A.2150.40

B.2151.30

C.2152.20

D.2153.12【答案】：D99.工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质量的关键阶段是（）。

A.可行性研究阶段

B.决策阶段

C.设计阶段

D.保修阶段【答案】：C100.下列关于IFC标准介绍正确的是()。

A.IFC标准是开放的建筑产品数据表达与交换的国际标准

B.IFC标准是多家厂商软件间的数据交换基础

C.IFC标准是我国自定义标准

D.IFC标准是一种计算机语言

E.IFC标准是一种数据格式【答案】：A101.以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的（）。

A.10%

B.20%

C.25%

D.40%【答案】：B102.在室外工程划分中，下列属于边坡所包含的分部工程的是（）。

A.道路工程

B.附属建筑工程

C.挡土墙工程

D.室外环境工程【答案】：C103.隐蔽工程为检验批时，隐蔽工程应由()组织进行验收。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人【答案】：A104.“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量检验的()

A.主控项目

B.一般项目

C.基本项目

D.保证项目【答案】：A105.下列各项中不属于监理单位组织编制质量管理体系文件时应遵循原则的是（）。

A.可操作性

B.相容性

C.确定性

D.集团性【答案】：D106.下列关于时标网络计划的编制方法，说法错误的是（）。

A.时标网络计划宜按各项工作的最迟开始时间编制

B.在编制时标网络计划时应使每一个节点和每一项工作尽量向左靠

C.在编制时标网络计划之前，应先按已经确定的时间单位绘制时标网络计划表

D.必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历时间【答案】：A107.为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是()

A.改善劳动条件

B.实行包干奖励

C.采用更先进的施工机械

D.增加工作面和施工队伍【答案】：D108.建筑工程施工质量验收时，安装工程的检验批一般按（）划分。

A.专业性质

B.施工特点

C.施工程序

D.设计系统【答案】：D109.在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（）手段进行处理。

A.拒绝签署付款凭证

B.降低合同价款

C.误期损失赔偿

D.取消承包资格【答案】：B110.下列哪种情况下不适用任何回避，可以同时任职

A.王某夫妻在同一人民法院同时担任院长、副庭长

B.车某父子在同一人民法院同时担任副院长、助理审判员

C.周某及其女婿在同一审判厅均是审判员

D.武某在省高院担任审判员，其女儿在该省某中院担任院长【答案】：D111.某基础工程土方开挖总量为2000立方米，该工程拟分4个施工段组织固定节拍流水施工，两台挖掘机的台班定额均为50立方米／台班，其流水节拍应为（）天。

A.20

B.10

C.5

D.4【答案】：C112.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201），监理人应在收到承包人提交的工程量报告后()天内，完成对工程量报表的审核并发送发包人。

A.7

B.14

C.1

D.28【答案】：A113.（2017年真题）某常规投资方案，当贷款利率为12%时，净现值为150万元；当贷款利率为14%时，净现值为-100万元，则该方案财务内部收益率的取值范围为（）。

A.＜12%

B.12%～13%

C.13%～14%

D.＞14%【答案】：C114.室外工程一般划分为一个（）

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程【答案】：A115.单代号搭接网络计划中,关键线路是指（）的路线。

A.自始至终由关键节点组成

B.自始至终由关键工作组成

C.相邻两项工作之间时间间隔为零

D.相邻两项工作之间时距为零【答案】：C116.某新建项目，建设期2年，计划银行贷款3000万元，第1年贷款1800万元，第2年贷款1200万元，年利率5%，则该项目估算的建设期利息为（）万元。

A.90.00

B.167.25

C.240.00

D.244.50【答案】：B117.在工程保修阶段，（）应对工程质量缺陷原因进行调查，组织相关单位对于质量缺陷责任归属进行界定。

A.建设单位

B.质检机构

C.施工单位

D.监理单位【答案】：D118.建筑地面工程中的防油渗混凝土面层，在编制施工组织设计确定施工质量控制措施时，下列哪项不正确？()

A.应按厂房柱网分区段浇筑

B.分区段面积不宜大于50㎡

C.面层内不得敷设管线

D.面层内配置的钢筋在分区段缝处不应断开【答案】：B119.关于工程网络计划中关键路线的说法，正确的是（）。

A.关键线路上不存在虚工作

B.关键线路是总持续时间最短的线路

C.工程网络计划中只有一条关键路线

D.关键线路在网络计划执行过程中会发生转移【答案】：D120.某工程有4个设计方案，方案一的功能系统为0．61，成本系数为0．55；方案二的功能系数为0．63，成本系数为0．60；方案三的功能系数为0．62，成本系数为0．57；方案四的功能系数为0．64，成本系数为0．56。根据价值工程原理确定的最优方案为()。

A.方案一

B.方案二

C.方案三

D.方案四【答案】：D121.按照《建设工程质量保证金管理办法》，发包人应按照合同约定方式预留质量保证金，比例不得高于工程价款结算总额的（）。

A.3%

B.5%

C.10%

D.任意比例【答案】：A122.编制工程项目总进度计划是属于（）的进度控制任务。

A.决策阶段

B.设计准备阶段

C.设计阶段

D.施工阶段【答案】：B123.当隐蔽工程列为施工质量见证点时，监理工程师应按规定到场监督检查。除见证施工过程外还需见证()

A.施工环境状况

B.施工作业条件

C.劳动组织及工种配合状况

D.隐蔽部位的覆盖过程【答案】：D124.某建设工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、3天、9天和12天，则需要专业工作队总数为（）。

A.3

B.4

C.10

D.11【答案】：C125.某分项工程所采用的甲种材料的施工期间实际单价、基准单价、投标单价依次为424元/m2、400元/m2、396元/m2，若风险系数为5%。则调整后的单价为（）元/m2。

A.400

B.398

C.424

D.392【答案】：A126.对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。

A.专家论证法

B.方案比较法

C.试验验证法

D.定期观测法【答案】：A127.建立监理单位质量管理体系时，明确工程建设相关方要求属于（）方面的工作。

A.确定质量方针、目标

B.过程适用性评价

C.确定体系覆盖范围

D.组织结构调整方案【答案】：C128.下列内容不属于投资估算编制的依据是（）。

A.工程勘察与设计文件

B.类似工程的技术经济指标

C.工程所在地编制同期的人工、材料、机械台班定额价格

D.政府有关部门发布的价格指数【答案】：C129.某购房人从银行贷款50万元，贷款期限10年，按月等额还本付息，贷款年利率6%，每月计息一次，其每月应向银行还款的数额为()元。

A.4917

B.5551

C.7462

D.7581【答案】：B130.下列造成质量数据波动的原因中，属于偶然性原因的是（）。

A.现场温湿度的微小变化

B.机械设备过度磨损

C.材料质量规格显著差异

D.工人未遵守操作规程【答案】：A131.按国家现行规定，造成直接经济损失6000万元的工程质量事故，应定为（）事故。

A.一般

B.严重

C.重大

D.特别重大【答案】：C132.关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（）。

A.关键工作只能出现在关键线路上

B.关键工作的总时差必然为零

C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响

D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作【答案】：C133.在施工过程中，（）应督促施工单位加强内部质量管理，严格质量控制。

A.质量监督机构

B.建设单位

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：D134.中国甲公司作为卖方与西班牙乙公司订立了出售一批钢管的合同，两国均为《联合国国际货物销售合同公约》的缔约国，但交货地点在合同中未约定，根据《公约》，下列表述正确的是？

A.卖方有权自由选择在何处交货

B.如果该买卖合同涉及到货物的运输，卖方应把货物移交给第一承运人，以运交给买方

C.如果该买卖合同并未涉及货物的运输，且合同约定卖方应当交付买方在卖方某一特定仓库检查并认可过的一批钢管，则卖方应在该特定仓库地点把货物交给买方处置

D.只要没有约定交货地点，卖方就应当在其生产该批货物的工厂交货【答案】：B135.根据《建设工程监理规范》，项目监理机构针对工程施工质量进行巡视的内容不包括（）。

A.按批准的施工组织设计、（专项）施工方案的情况

B.监督进行技术交底

C.使用工程材料、构配件的合格情况

D.施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位【答案】：B136.某方案设计的生产能力，项目运营期为10年，运营期第一年的营业收入、经营成本均为正常年份下的80%，运营期第二年的营业收入、经营成本均为正常年份下的90%，自运营期第三年起进入正常年份，营业收入为800万元，经营成本为400万元，企业所得税为25%。项目建设期为2年，建设投资共计3000万元，其中自有资金比例为40%。则下列有关该项目的表述，正确的是（）。

A.该项目运营期内年平均息税前利润为400万元

B.该项目运营期内年平均净利润为300万元

C.该项目总投资收益率可以为15.13%

D.该项目资本金净利润率可以为24.25%【答案】：D137.根据《宪法》规定，关于公民基本权利和义务说法正确的有

A.劳动、受教育和依法服兵役既是公民的基本权利又是公民的基本义务

B.侵犯公民住宅权的方式包括非法搜查和非法侵入住宅

C.我国宪法明确规定了生命权等公民基本权利

D.被剥夺政治权利的人不具有担任国有公司、企业、事业单位和人民团体职务的权利【答案】：B138.（2022年真题）连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（）万元。

A.30.70

B.31.05

C.31.06

D.32.15【答案】：D139.对于采用成本加奖罚计价方式的合同，在合同订立阶段发承包双方不需要确定的是（）。

A.预期成本

B.限额成本

C.固定酬金

D.奖罚计算办法【答案】：B140.（2019年真题）当网络计划的计算工期大于要求工期时，为满足工期要求，可采用的调整方法是压缩（）的工作的持续时间。

A.持续时间最长

B.自由时差为零

C.总时差为零

D.时间间隔最小【答案】：C141.建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有（）的特点。

A.单位时间内所需用的资源量较少

B.使各专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接

C.施工现场的组织、管理工作简单

D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工【答案】：B142.采用计数值标准型二次抽样检验方案，在第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1满足()时，判定该批产品不合格。

A.d1≤c1

B.d1>c1

C.d1>c2

D.c1＜d1＜c2【答案】：C143.在现场安全管理工作中，监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制（），并对危大工程施工实施专项巡视检查。

A.监理规划

B.监理实施细则

C.监理大纲

D.监理专项施工方案【答案】：B144.建设工程经（），可以交付使用。

A.工程施工完成后

B.工程验收合格后

C.提交工程竣工验收

D.提交工程申请竣工【答案】：B145.工程项目竣工验收时，需提出“工程质量评估报告”，该报告应由()提出。

A.建设单位

B.施工单位

C.质量监督站

D.项目监理机构【答案】：D146.（2017年真题）工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见【答案】：B147.发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留（）左右的质量保证（保修）金。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%【答案】：A148.对于某些工程的质量缺陷，其状态可能尚未达到稳定，仍会继续发展，应进行一段时间的观测再作决定。这种情况所对应的工程质量事故处理的辅助决策方法是（）。

A.试验验证

B.定期观测

C.专家论证

D.方案比较【答案】：B149.某公路桥梁工程预应力按规定张力系数为1.3，实际仅为0.8，属于严重的质量缺陷，对其正确的处理方式是()。

A.限制使用处理

B.返工处理

C.不做处理

D.报废处理【答案】：B150.大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（），论证总进度目标实现的可能性。

A.单位工程施工组织设计

B.总进度纲要

C.监理规划

D.总进度规划【答案】：B151.在工程质量缺陷的处理程序中，项目监理机构签发监理通知单后的下一步程序是（）。

A.施工单位按审查合格的处理方案实施处理，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查

B.项目监理机构审查施工单位报送的质量缺陷处理方案，并签署意见

C.处理记录整理归挡

D.施工单位进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经设计等相关单位认可的处理方案【答案】：D152.对检验批基本质量起决定性作用的主控项目，必须全部符合有关（）的规定。

A.检验技术规程

B.专业验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范【答案】：B153.某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最迟开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（）。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】：A154.某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为3000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，设备运杂费360万元，建设期贷款2100万元，应计利息90万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。

A.6290

B.5890

C.4700

D.6250【答案】：C155.（2018年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，电梯工程质量验收应由（）组织。

A.安装单位技术负责人

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.专业监理工程师【答案】：B156.按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括（）。

A.产品合格证

B.出厂检验报告

C.进场复验报告

D.物理性质试验报告【答案】：D157.某双代号网络计划中，某项工作的最早开始时间为（）。

A.紧后工作最迟开始时间的最大值

B.紧前工作最早开始时间的最大值

C.与紧后工作之间时间间隔的最大值

D.紧前工作最早完成时间的最大值【答案】：D158.（2017年真题）经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由（）签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表【答案】：B159.某投资方案的净现金流量及累计净现金流量如下表所示，则该投资方案的静态投资回收期是()年。＜br>

A.5.25

B.5.33

C.5.50

D.5.66【答案】：B160.监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动是（）。

A.抽样检验

B.见证取样

C.实验检测

D.平行检验【答案】：B161.施工前，应由（）制定分项工程和检验批的划分方案，并由（）审核。

A.监理工程师，建设单位

B.施工单位，监理机构

C.施工单位，建设单位

D.监理工程师，监理机构【答案】：B162.施工单位采购的某类钢材分多批次进场时.为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是()

A.分层抽样

B.等距离法抽样

C.整群抽样

D.多阶段抽样【答案】：A163.在工程网络计划中，工作A的持续时间为4天，工作A的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第22天、第19天和第17天，则工作A的最迟开始时间是第（）天。

A.11

B.13

C.15

D.17【答案】：B164.项目监理机构应审核施工单位编制的吊装方案，提出审查意见，经（）签认后实施。

A.建设单位

B.施工单位项目负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师【答案】：C165.在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）给出组织应用这一原则能够采取的措施。

A.简述

B.理论依据

C.获益之处

D.可开展的活动【答案】：D166.（2021年真题）建设工程采用平行施工方式的特点是（）。

A.充分利用工作面进行施工

B.施工现场组织管理简单

C.专业工作队能够连续施工

D.有利于实现专业化施工【答案】：A167.下列关于关键工作的说法中，正确的有（）。

A.总时差为0的工作为关键工作

B.关键线路上的工作一定是关键工作

C.两端为关键节点的工作一定是关键工作

D.关键工作的总时差和自由时差相等【答案】：B168.工程开始前，项目监理机构审查施工单位提交的工程开工报审表等相关资料，合格后，由（）签署审核意见。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.建设单位代表

D.建设单位项目负责人【答案】：B169.（2020年真题）可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是（）。

A.各专业施工进度控制时间分界点

B.工程施工承发包模式及其合同结构

C.施工进度计划的工作分解结构

D.工期定额、类似工程项目的实际进度【答案】：D170.（2020年真题）对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。

A.随机抽取3个成型钢筋试体

B.随机抽取2个成型钢筋试体

C.随机抽取1个成型钢筋试体

D.全数检查所有成型钢筋【答案】：A171.已签约合同价中的暂列金额由（）负责掌握使用。

A.承包人

B.监理人

C.贷款人

D.发包人【答案】：D172.下列有关工程监理单位勘察质量管理的主要工作描述不正确的是（）。

A.监理机构要编制工程勘察任务书

B.监理机构要协助建设单位签订工程勘察合同

C.监理机构要审查勘察单位提交的勘察方案

D.监理机构要检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格【答案】：A173.能够及时了解设备制造过程质量的真实情况，审批设备制造工艺方案，实施过程控制，进行质量检查与控制的设备制造质量监控方式，称为()。

A.驻厂监造

B.巡回监控

C.定点监控

D.跟踪监控【答案】：A174.以下关于行政诉讼二审程序的说法，正确的是：

A.人民法院对上诉案件，必须组成合议庭，开庭审理

B.人民法院对上诉案件，经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，也可以不开庭审理

C.人民法院审理上诉案件，只对原审人民法院的判决、裁定进行审查

D.人民法院对审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查【答案】：B175.下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。

A.审查物资供应情况分析报告

B.确定物资供应分包方式

C.办理物资运输手续

D.确定物资供应分包合同清单【答案】：A176.编制施工总进度计划时，组织全工地性流水作业应以（）的单位工程为主导。

A.工程量大、工期短

B.工程量大、工期长

C.工程量小、工期短

D.工程量小、工期长【答案】：B177.2021年9月实际完成的某土方工程，按基准日期的价格计算的已完成工程量的金额为1000万元，该工程的定值权重为0.2；除人工费价格指数增长10%外，各可调因子均未发生变化；人工费占可调值部分的40%。按价格调整公式计算，该土方工程需调整的价款为（）万元

A.32

B.40

C.80

D.100【答案】：A178.在对设备的制造过程进行监控时，发生质量失控或重大质量事故，总监理工程师应做出的处理是（）。

A.责令制造单位整改

B.返修

C.返工

D.发出暂停制造指令【答案】：D179.建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数的流水施工方式是（）。

A.固定节拍流水施工

B.加快的成倍节拍流水施工

C.一般的成倍节拍流水施工

D.非节奏流水施工【答案】：B180.下列费用中，属于规费的是()。

A.环境保护费

B.文明施工费

C.工程排污费

D.安全施工费【答案】：C181.某进口设备，装运港船上交货价（FOB）10万美元，国外运费1万美元，国外运输保险费0.029万美元，关税税率10%，银行外汇牌价为1美元=7.10元人民币，没有消费税。则该进口设备计算增值税时的组成计税价格为（）万元人民币。

A.71.21

B.78.31

C.78.83

D.86.14【答案】：D182.在质量缺陷成因的分析过程中，（）具有关键性作用，是一系列独立原因集合起来形成的爆发点。

A.初始点

B.终止点

C.控制点

D.分析点【答案】：A183.根据数据统计规律，进行材