2026年全国一级造价师之建设工程计价考试盲点排查题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、某工业项目及其中Ⅰ车间的有关建设费用如下表所示，则Ⅰ车间应分摊的生产工艺设计费应为（）万元。A.112.0B.137.1C.160.0D.186.7

2、根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（）相对应。A.工程费用+工程建设其他费用B.建设投资+建设期利息C.建筑安装工程费+设备及工器具购置费D.建设项目总投资

3、某分部分项工程招标工程量清单数量为1500m3，施工中由于设计变更调整为1200m3，该项目最高投标限价综合单价为350元，投标报价为405元，已知该项目最高投标限价为5000万元，投标报价为4800万元，则该分部分项工程的结算价格为（）元。A.483000B.463680C.486000D.607200

4、下列各项内容中，属于BIM在决策阶段的应用的是（）。A.建立初步的建筑信息模型B.对多专业模型进行一致性检查C.工程量自动计算、统计分析，形成准确的工程量清单D.提供施工计划与造价控制的所有数据

5、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）。A.有效的施工合同B.经审批的施工方案C.当事人双方确认的现场签证D.对争议事件各方当事人理由

6、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3％，则增值税的计算基数为()A.直接费+间接费+利润+规费B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费

7、某土方施工机械一次循环的正常时间为2.0min，每循环工作一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.85。则该土方施工机械的产量定额为（）m3/台班。A.15.0B.102.0C.120.0D.141.2

8、关于编制最高投标限价的规定，下列说法中正确的是（）。A.招标控制价超过批准概算3%时，应报原概算审批部门审核B.工程造价管理机构应当在受理投诉的5天内完成复查，特殊情况下可适当延长C.当重新公布最高投标限价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足20天的应延长投标截止期D.经复查的招标控制价与原招标控制价误差>±3%的应责成招标人改正

9、对于依法必须招标的项目，关于投标保证金的退还，下列处置方式错误的是（）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息

10、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（）A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件B.招标范围是指单项工程的招标范围C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求

11、某公路工程合同价为500万元，其中人工费为50万元，水泥费为100万元，钢筋费为200万元，其他费用为150万元，结算时，人工费、水泥费、钢筋费价格指数分别增长了0.25、0.25、0.3，则该工程实际结算款额为（）万元。A.620B.597.5C.530D.470

12、关于联合体投标的说法，不正确的是（）。A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的投标B.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书C.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员具有约束力D.联合体各方应当指定牵头人

13、下列各项中可作为无形资产核算的是（）。A.自创的非专利技术B.补交土地出让价款的行政划拨方式获得的土地使用权C.自创的商标权D.征地补偿费和拆迁补偿费

14、工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（）。A.对风险进行评估B.价值增值分析C.选择合理的风险费率D.进行成本分析

15、（2013年真题）某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是（）。A.概算指标法B.类似工程预算法C.概算定额法D.综合吨位指标法

16、关于各级施工图预算的构成内容，下列说法中正确的是（）。A.建设项目总预算反映施工图设计阶段建设项目的预算总投资B.建设项目总预算由组成该项目的各个单项工程综合预算费用相加而成C.单项工程综合预算由单项工程的建筑工程费和设备及工器具购置费组成D.单位工程预算由单位建筑工程预算和单位安装工程预算费用组成

17、编制竣工图的形式和深度，应根据不同情况区别对待，其具体要求包括()。A.凡按图竣工没有变动的，由承包人(包括总包和分包承包人，下同)在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图B.凡在施工过程中，有一般性设计变更，能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，也需重新绘制，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图C.凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，宜在原施工图上修改、补充作为竣工图D.为了满足竣工验收和竣工决算需要，还应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图和工艺流程图

18、（2021年真题）与其他工程总承包方式相比，交钥匙总承包的优越性体现在（）。A.承包人承担的风险比较小B.业主可以深度介入项目管理中C.能满足业主的某些特殊要求D.更能提高工程设计质量

19、关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）。A.设计概算是确定建设规模的依据B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据

20、民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（）。A.提高结构面积系数B.增大居住建筑面积密度C.总平面设计要合理D.提高土地利用率

21、（2018年真题）发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价

22、某工业项目及其总装车间的各项费用如下表所示（单位：万元），则总装车间分摊的建设单位管理费为（）万元。A.18.67B.18.29C.17.14D.17.21

23、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是()。A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用

24、某分部分项工程的清单编码为020301008001，则专业工程代码为（）。A.02B.03C.008D.001

25、某工程施工工期为280天，现场搭建可周转使用的临时办公用房200m2，造价为180元/m2。该临时设施可周转使用5年，年利用率90%。在一次性拆除费用为1000元的情况下，该临时办公用房应计的周转使用临建费为（）元。A.5109.04B.5970.96C.6307.46D.7136.99

26、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.②①⑤④⑥③B.②③①⑤④⑥C.③②①④⑤⑥D.②①③⑤④⑥

27、下列关于安全文明施工费价款支付，说法正确的是（）。A.发包人应在工程开工后的30天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%B.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以停止施工D.发包人在付款期满后未支付的，若发生安全事故，发包人不承担连带责任

28、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3‰，则离岸价为（）万元。A.881.08B.883.74C.880.18D.882.90

29、关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。A.按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付

30、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，预付款的扣还起点时间为（）。A.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%B.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%C.期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%D.期中支付证书中的累计支付金额（包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额的10%

31、完成某分部分项工程1m3需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。A.5.85B.6.05C.7.00D.7.15

32、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）规定，分部分项工程量清单项目编码的第二级表示（）。A.分项工程项目名称顺序码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.专业工程代码

33、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法,下列说法正的是（）。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量

34、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括()。A.按照建筑面积以“m2”计算B.按照垂直投影面积以“m2”计算C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算D.按照垂直运输距离以“m”计算

35、下面所列工程建设定额中，属于按定额的用途分类的是（）。A.机械台班消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额

36、某地2021年拟建一座年产30万吨的化工厂，该地区2019年建成的年产20万吨相同产品的类似项目实际建设投资为8000万元。2019年和2021年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.8，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨6%。则该项目的静态投资为（）万元。A.12432.97B.11361.69C.9857.14D.10786.56

37、下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是(）。A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无效B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标人C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的投标保证金

38、用全费用综合单价法编制施工图预算，下列建筑安装工程施工图预算计算式正确的是（）。A.∑（子目工程量×子目工料单价）+企业管理费+利润+规费+税金B.∑（分部分项工程量×分部分项工程全费用综合单价）C.分部分项工程费+措施项目费D.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

39、（2019年真题）关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

40、（2014年真题）关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高

41、下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是（）。A.计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价B.计日工费用的多少是由招标人暂定的C.计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付D.计日工计入投标人的报价中

42、（2012年真题）在国外项目投资估算中，有初步的工艺流程图、主要生产设备的生产能力及项目建设的地理位置等条件，可套用相近规模厂的单位生产能力建设费用来估算拟建项目所需的投资额。以上投资估算方法适用于（）阶段。A.项目的投资设想B.项目的投资机会研究C.项目的初步可行性研究D.项目的详细可行性研究

43、工程造价指标测算中，各类造价数据需符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期

44、（2018年真题）某工业项目及其中I车间的有关建设费用如下表所示，则I车间应分摊的生产工艺设计费应为（）万元。A.112.0B.137.1C.160.0D.186.7

45、关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书B.应规定重新招标和不再招标的条件C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准

46、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑

47、（2015年真题）关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值

48、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元和200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5％，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（）万元。A.10B.12C.50D.60

49、投标人在研究招标文件时，属于对合同条款进行分析的内容是（）。A.分析监理方式B.分析承包方式C.分析计价方式D.分析业主责任

50、经初步评审后，下列属于评标委员会应当否决投标人投标情形的是（）。A.投标联合体没有提交共同协议B.投标文件的大小写金额不一致C.投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字D.同一投标人提交了两个不同的投标文件

51、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期利息只计息不支付，则建设期第二年应计利息为（）万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2

52、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A.1500B.2500C.4500D.5500

53、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%，当采用一般计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税税额为（）万元。A.565.00B.240.00C.675.00D.666.45

54、（2013年真题）关于施工图预算的作用，下列说法中正确的是（）。A.施工图预算可以作为业主拨付工程进度款的基础B.施工图预算是工程造价管理部门制定最高投标限价的依据C.施工图预算是业主方进行施工图预算与施工预算“两算”对比的依据D.施工图预算是施工单位安排建设资金计划的依据

55、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费

56、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用

57、某新建项目建设期为3年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，贷款在年内均衡发放，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3

58、某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为600万元。若基本预备费费率为5%，则该建设项目的基本预备费为（）万元。A.350B.400C.450D.475

59、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日

60、（2013年真题）已知每m2砖墙的勾缝时间为8min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（）min。A.12.00B.21.92C.22.22D.33.33

61、完整的竣工决算所包含的内容是（）。A.竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析B.竣工财务决算报表、竣工决算、工程竣工图、工程竣工造价对比分析C.竣工财务决算说明书、竣工决算、竣工验收报告、工程竣工造价对比分析D.竣工财务决算报表、工程竣工图、工程竣工造价对比分析

62、在采用工料单价法施工图预算编制过程中，工料分析的结果是()。A.得出单位工程人工、材料的消耗数量B.将单价乘以工程量得出合价C.明确详图、说明、尺寸和其他符号是否正确D.为计算工程量、套用定额、计算直接费打下基础

63、根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在（）中支出。A.研究试验费B.施工方的检验试验费C.建设单位管理费D.勘察设计费

64、投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目静态投资的方法是（）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法

65、在编制工程量清单时，主要的步骤包括有①编制招标文件，②编制工程量清单，③计算工程量，④确定项目特征，⑤确定项目编码，⑥确定项目名称，⑦确定计量单位，下列排列顺序正确的是（）。A.②⑥⑤④⑦③①B.⑥①③⑤④⑦②C.①⑥⑤④⑦③②D.②⑦⑥⑤④③①

66、采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是()。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款-存货+现金C.应付账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货

67、建设项目总概算的组成内容不包括()A.单项工程综合概算B.流动资金概算C.工程建设其他费用概算D.建设期利息概算

68、某现场签证事项，未经发包人同意，承包人擅自实施相关工作，由此发生的费用一般由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.发、承包人

69、（2021年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（）。A.固定资产费用B.固定资产其他费用C.无形资产费用D.其它资产费用

70、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C.不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜D.投标人之间约定中标人

71、（2013年真题）下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（）。A.国际运费B.国际运输保险费C.到岸后外埠中转运输费D.进口环节税费

72、进口一批车辆，已知到岸价为800万美元，关税税率为10%，增值税税率为17%，消费税税率为5%，进口车辆购置税税率为10%，则该批车辆的进口车辆购置税为()万元。(1美元=6.6元人民币)A.611.37B.712.8C.750.32D.877.87

73、下列费用项目中，应由投标人确定额度，并计入其他项目清单与基价汇总表中的是()。A.暂列金额B.材料暂估价C.专业工程暂估价D.总承包服务费

74、（2020年真题）关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.对招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价

75、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费86万元，海上运输保险费率3‰，则离岸价为（）万元。A.883.08B.883.74C.1063.18D.1091.90

76、（2020年真题）某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%，合同中约定的工程预付款总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为（）万元。A.6000B.8000C.12000D.14000

77、工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专业工程应由（）招标确定分包人。A.项目主管部门B.发包人C.承包人D.发包人或承包人

78、从甲、乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用如下表所示。该工程材料的材料单价为（）A.232.00B.262.16C.262.42D.306.72

79、根据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），关于合同争议鉴定，下列说法正确的是（）。A.委托人认为鉴定项目合同有效的，应按照委托人的决定进行鉴定B.委托人认为鉴定项目合同无效的，应按双方当事人商定的结果进行鉴定C.鉴定项目合同对计价依据和方法的约定条款前后矛盾的，应利用项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定D.鉴定项目合同对计价依据和方法没有约定的，鉴定人可向委托人提议参照项目所在地同期适用的计价依据和方法进行鉴定

80、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检验鉴定损耗D.施工加工损耗二、多选题

81、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品的项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为8000万元。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017年至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（）万元。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8

82、设计概算经批准后需要进行调整，下列说法错误是（）。A.超出原设计范围的重大设计变更需要调整设计概算B.超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加需要调整设计概算C.超出工程造价调整预备费的国家重大政策性调走需要调整设计概算D.一个工程项目只允许调整两次概算

83、根据FIDIC施工合同条件，对于装运后付款的工程材料和设备款预支，付款条件是（）。A.已在生产地所在国内办理报关出口手续B.已运至工程所在国，并正在运往现场途中C.已在工程所在国办理报关进口手续D.已在生产地所在国装船，并运往工程所在国途中

84、某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购配套件费为3万元，利润率为10%，增值税率为13%，则生产该台设备的利润为（）万元。A.2.00B.2.26C.2.30D.2.60

85、根据《标准施工招标文件》，施工工期的起算日期为（）。A.发承包双方签订施工合同协议书之日B.合同进度计划确定的开工日期C.监理人发出开工通知7天D.开工通知中载明的开通日期

86、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用

87、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元。建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1000万元，预备费为500万元，建设期贷款4000万元，应计利息500万元，流动资金贷款800万元。则该建设项目预计能够形成固定资产为（）万元。A.6500B.7000C.7800D.11800

88、采用概算定额法编制设计概算的主要工作步骤有:①套用各子目的综合单价;②搜集基础资料;③计算措施项目费:④编写概算编制说明;⑤汇总单位工程造价;⑥计算工程量。上述工作步骤正确的排序是（）。A.②⑥①③⑤④B.④②⑥①⑤③C.②⑥④①③⑤D.④⑥②①⑤③

89、根据《招标施工招标文件》通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）。A.发包人原因造成承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化

90、在总承包服务费计价表中，应由投标人自主报价的是（）。A.项目名称B.费率C.项目价值D.服务内容

91、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括（）。A.资金因素、技术因素和环境因素B.资金因素、技术因素和市场因素C.市场因素、技术因素和环境因素D.市场因素、环境因素和资金因素

92、“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。A.标准化B.有效性C.定量化D.高效处理

93、已知砖墙的砂浆损耗率为2%，则1m3标准砖（灰缝为10mm）的砂浆总消耗量为（）m3。A.0.231B.0.241C.0.226D.0.236

94、某挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为85元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。A.71.8B.80.0C.89.1D.94.66

95、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计曰工

96、（2019年真题）工作日写实法测定的数据显示，完成10m3某现浇混凝土工程基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间，不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该混凝土工程的时间定额是（）工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64

97、（2014年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费

98、某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币（）万元。A.1.200B.1.204C.1.290D.1.294

99、采用工料单价法编制施工图预算，在套用定额预算单价时，若分项工程施工工艺条件与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械的数量增减时，一般（）。A.调量不调价B.调价不调量C.既不调价也不调量D.既调价也调量

100、某水厂项目，建设期为2年，建设期第1年贷款额1800万元，第2年贷款额2000万元，贷款年利率为6％．建设期内贷款分年度均衡发放，期内只计息不支付，建设期应计利息合计为（）万元。A.171.24B.222.00C.225.24D.342.48

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：应分摊的工艺设计费=800/2000×400=160万元

2、答案：B本题解析：2021教材P1知识点：我国建设项目总投资及工程造价的构成。固定资产投资在数值上与工程造价相等，包含建设投资和建设期利息。

3、答案：C本题解析：1－4800/5000=4%，405＞350×（1－4%）×（1－15%），则单价不调整，该分部分项工程的结算价格为1200×405=486000元。选项C正确。

4、答案：A本题解析：BIM在决策阶段的应用。基于BIM技术辅助投资决策可以带来项目投资分析效率的极大提升。建设单位在决策阶段可以根据不同的项目方案建立初步的建筑信息模型。BIM数据模型的建立，结合可视化技术、虚拟建造等功能，为项目的模拟决策提供了基础，根据BIM模型数据，可以调用与拟建项目相似工程的造价数据，高效准确地估算出拟建项目的总投资额，为投资决策提供准确依据。同时，将模型与财务分析工具集成，实时获取各项目方案的投资收益指标信息，提高决策阶段项目预测水平，帮助建设单位进行决策。BIM技术在投资造价估算和投资方案选择方面大有作为。

5、答案：D本题解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。鉴定委托人向鉴定机构转交，但要求鉴定机构对资料有效性进一步认定的资料称为鉴定委托人转交的举证资料。鉴定委托人向鉴定机构交付、能直接用作鉴定依据的资料称为鉴定资料。选项ABC都是可以直接使用的资料，而选项D需要鉴定机构进一步认定。新教材已删除该考点，仅供参考。

6、答案：D本题解析：当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3％。计算公式为：增值税=税前造价×3％。税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算。

7、答案：B本题解析：本题主要考查确定施工机具台班定额消耗量的基本方法。施工机械纯工作1h循环次数=60/2=30次施工机械纯工作1h正常生产率=30*0.5=15m3施工机械台班产量定额=机械1h纯工作正常生产率*工作班延续时间*机械时间利用系数=15*8*0.85=102（m3/台班）

8、答案：D本题解析：A错误，最高投标限价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核；B错误，工程造价管理机构应当在受理投诉的10天内完成复查，特殊情况下可适当延长；C错误，当重新公布最高投标限价时，若重新公布之日起至原投标截止期不足15天的应延长投标截止期。

9、答案：C本题解析：C错误，招标人最迟应当在与中标人签订合同5天内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

10、答案：C本题解析：本题考查的是招标工程量清单的编制。选项A错误，施工现场实际情况是指施工场地的地表状况；自然地理条件，是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件。选项B错误，招标范围是指单位工程的招标范围。选项D错误，施工要求，一般是指建设项目中对单项工程的施工顺序等的要求。

11、答案：B本题解析：本题主要考查设计概算的编制。工程实际结算款额=50×125%+100×125%+200×130%+150=597.5（万元），故B选项正确。

12、答案：A本题解析：知识点：编制投标文件。联合体投标是两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

13、答案：B本题解析：选项A错误，专有技术是自创的，一般不作为无形资产入账。选项B正确，在将土地使用权有偿转让、出租、抵押、作价入股和投资，按规定补交土地出让价款时，作为无形资产核算。选项C错误，如果商标权是自创的，一般不作为无形资产入账。选项D错误。

14、答案：B本题解析：本题考查的是工程总承包及国际工程合同价款的约定工程总承包商投标报价决策的第一步准确估计成本，即成本分析和费率分析；第二步是标高金决策，由于这是带给总承包商的价值增值部分，因此首先要进行价值增值分析，然后对风险进行评估，选择合适的风险费率，最后用特定的方法和报价的博弈模型等对不同的报价方案进行决策，选择最合适的报价方案。

15、答案：C本题解析：知识点：设计概算的编制。运用概算定额法，要求初步设计必须达到一定深度，建筑结构尺寸比较明确，（概算定额都扩大）。

16、答案：A本题解析：本题考查的是施工图预算的编制。按照预算文件的不同，施工图预算的内容有所不同。建设项目总预算是反映施工图设计阶段建设项目投资总额的造价文件，是施工图预算文件的主要组成部分。由组成该建设项目的各个单项工程综合预算和相关费用组成。具体包括：建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费、建设期利息及铺底流动资金。施工图总预算应控制在已批准的设计总概算投资范围以内。选项A错误，建设项目总预算由组成该建设项目的各个单项工程综合预算，以及经计算的工程建设其他费、预备费和建设期利息和铺底流动资金汇总而成；选项C错误，编制的费用项目是各单项工程的建筑安装工程费、设备及工器具购置费之和。选项D错误，单位工程预算包括单位建筑工程预算和单位设备及安装工程预算。

17、答案：A本题解析：编制竣工图的形式和深度，应根据不同情况区别对待，其具体要求包括：1)凡按图竣工没有变动的，由承包人(包括总包和分包承包人，下同)在原施工图上加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图。2)凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由承包人负责在原施工图(必须是新蓝图)上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后．作为竣工图。3)凡结构形式改变、施工工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充时，应重新绘制改变后的竣工图。由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制；由施工原因造成的，由承包人负责重新绘图；由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。4)为了满足竣工验收和竣工决算需要，还应绘制反映竣工工程全部内容的工程设计平面示意图.5)重大的改建、扩建工程项目涉及原有的工程项目变更时，应将相关项目的竣工图资料统一整理归档，并在原图案卷内增补必要的说明一起归档。教材P291-303

18、答案：C本题解析：2021教材P222本题考查的是工程总承包合同价款的约定。交钥匙总承包的优越性：（1）能满足某些业主的特殊要求；（2）承包人承担的风险比较大，但获利的机会比较多，有利于调动总包的积极性；（3）业主介入的程度比较浅，有利于发挥承包人的主观能动性；（4）业主与承包人之间的关系简单。

19、答案：B本题解析：设计概算是确定建设项目投资的依据，A错；政府投资项目的设计概算经批准后，一般不得调整，故C错；设计概算作为签订贷款合同的依据，故D错。

20、答案：D本题解析：本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是提高土地利用率。

21、答案：B本题解析：知识点：物价变化类合同价款调整事项。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的，由承包人按照合同约定采购，经发包人确认后以此为依据取代暂估价，调整合同价款。于依法必须招标的，由发承包双方以招标的方式选择供应商。

22、答案：D本题解析：教材P308建设单位管理费按照工程费用之和（包括设备工器具购置费和建筑安装工程费用）乘以建设单位管理费费率计算。建设单位管理费=工程费用X建设单位管理费率建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊。(350+120+240)／(1500+600+1200)×80=17.21（万元）。

23、答案：C本题解析：预备费是在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用，包括基本预备费和价差预备费。

24、答案：A本题解析：2021教材P45知识点：分部分项工程项目清单。（1）一级：表示专业工程代码，两位；（2）二级：表示附录分类顺序码，两位；（3）三级：表示分部工程顺序码，两位；（4）四级：表示分项工程项目名称顺序码，三位；（5）五级：表示清单项目名称顺序编码，三位。前四级编码全国统一，第五级由招标人针对招标工程项目具体编制，从001起顺序编制，不得有重号。

25、答案：D本题解析：

26、答案：A本题解析：知识点：设计概算的编制。概算定额法编制顺序：①收集基础资料、熟悉设计图纸和了解有关施工条件和施工方法。②按照概算定额子目，列出单位工程中分部分项工程项目名称并计算工程量。③确定各分部分项工程费。④计算措施项目费。⑤计算汇总单位工程概算造价。⑥编写概算编制说明。

27、答案：B本题解析：本题考查的是安全文明施工费的支付。发包人应在工程开工后的28天内预付不__低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。

28、答案：A本题解析：教材P6根据公式可得：972=FOB+88+3‰（FOB+88）／（1-3‰）；离岸价为881.08万元。

29、答案：C本题解析：发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。

30、答案：B本题解析：选项B正确，当期中支付证书中的累计支付金额（不包括预付款以及保留金的扣留与返还）超过中标合同金额减去暂定金额之差的10%时，开始扣还。

31、答案：D本题解析：本题考查的是预算定额及其基价编制。人工幅度差=（基本用工+辅助用工+超运距用工）×人工幅度差系数=（0.5+0.05+0.1）×10%=0.065（工日/m3），人工工日消耗量=基本用工+辅助用工+超运距用工+人工幅度差=0.5+0.05+0.1+0.065=0.715（工日/m3）=7.15（工日/10m3）。

32、答案：B本题解析：本题考查的是分部分项工程项目清单。各级编码代表的含义：（1）一级：表示专业工程代码，两位；（2）二级：表示附录分类顺序码，两位；（3）三级：表示分部工程顺序码，两位；（4）四级：表示分项工程项目名称顺序码，三位；（5）五级：表示清单项目名称顺序编码，三位。

33、答案：A本题解析：选项B错误，必须消耗的材料包括：直接用于建筑和安装工程的材料；不可避免的施工废料；不可避免的材料损耗；选项C错误，土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于实体材料；选项D错误，现场统计法不能用于确定材料损耗量的依据。

34、答案：A本题解析：垂直运输费可根据不同情况用两种方法进行计算:①按照建筑面积以"m2"为单位计算;②按照施工工期日历天数以"天"为单位计算。

35、答案：C本题解析：按定额的用途分类，可以把工程定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标五种。见教材第二章第一节P31~32【考核要点】本题已根据2009版教材作了适当修改。

36、答案：B本题解析：本题考查的是静态投资部分的估算方法。该项目的静态投资=8000×（30/20）^0.8×（1.15/1.12）=11361.69（万元）。

37、答案：D本题解析：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论；对使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人；招标人和中标人应根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。见教材第五章第二节P253。【考核要点】建设项目施工招标投标评标定标的表述。

38、答案：C本题解析：教材P177分部分项工程费与措施项目费之和即为建筑安装工程施工图预算费用

39、答案：A本题解析：2021教材P269本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项A正确，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持；选项B错误，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持；选项C错误，已经完成的建设工程质量不合格的：1）修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；2）修复后的建设工程经验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。选项D错误，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

40、答案：C本题解析：知识点：设备及工器具购置费用的构成和计算。选项A，设备购置费由购置或自制的达到固定资产标准的设备、工器具及生产家具等所需的费用；选项B，是积极的部分；选项D，前提应为生产性工程建设中。

41、答案：B本题解析：计日工是指对完成零星工作所消耗的人工工时、材料数量及施工机械台班进行计量，并按照计日工表中填报的适用项目的单价进行计价支付。计日工含管理费和利润。计日工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之外的或因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作，尤其是那些难以预先商定价格的额外工作。计日工应列出项目名称、计量单位和暂估数量。

42、答案：B本题解析：知识点：投资估算的概念及其编制内容。项目的投资机会研究，是有初步工艺流程图、主要生产设备生产能力等，套用相近单位生产能力建设费用来估算投资额。粗估或因素估算

43、答案：A本题解析：建设工程造价指标的时间应符合下列规定：1）投资估算、设计概算、最高投标限价应采用成果文件编制完成日期；2）合同价应采用工程开工日期；3）结算价应采用工程竣工日期。

44、答案：C本题解析：2021教材P309本题考查的是新增资产价值的确定。建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊，而土地征用费、地质勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊，生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。I车间应分摊的生产工艺设计费=800/2000×400=160（万元）。

45、答案：B本题解析：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。选项A，当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告；选项C，务必衔接；选项D，抵触内容无效。

46、答案：C本题解析：在总贷款分年均衡发放前提下，可按当年借款在当年年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息，AD错误；pj-1为第（j-1）年末累计贷款款本金和利息之和，B错误。

47、答案：C本题解析：知识点：措施项目清单。选项A，一、二、三、四级编码为全国统一，第五级为清单项目编码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置；选项B，在编制分部分项工程量清单时，工作内容通常无须描述；选项D，按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

48、答案：B本题解析：200/（800+200）×20000×30=12（万元）＜（800+200）×5%=50（万元），则B选项正确。

49、答案：D本题解析：了解监理方式属于合同背景分析；分析承包方式和计价方式属于合同形式分析。

50、答案：A本题解析：本题考查的是评标的准备与初步评审。未能在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；（2）投标联合体没有提交共同投标协议；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

51、答案：C本题解析：教材P31当总贷是分年均衡发放时，建设期利息的计算可按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息。第1年贷款利息=（1/2）×2000×6%=60（万元）第2年贷款利息=（2000+60+（1/2）×4000）×6%=243.6（万元）

52、答案：C本题解析：教材P251本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。（1）异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔；（2）抢修道路用工的索赔额=20×200=4000（元）；（3）停电导致的索赔额=10×200×25%=500（元），总索赔费用=4000+500=4500（元）。

53、答案：D本题解析：2021教材P14知识点：按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。不含税的材料费＝5175/（1＋13%）＝4580万，进项税＝5175－4580＝595万元，增值税销项税额＝（8000－595）×9%＝666.45万元。

54、答案：A本题解析：知识点：施工图预算的概念及其编制内容。对投资方可以作为确定合同价款、拨付工程进度款及办理工程结算的基础。选项BD应该是投资方，选项C应该是施工方。

55、答案：D本题解析：征地补偿费包括土地补偿费、青苗补偿费和地上附着物补偿费、安置补助费、新菜地开发建设基金、耕地开垦费和森林植被恢复费、生态补偿与压覆矿产资源补偿费、土地管理费和其他补偿费。拆迁补偿费用包括拆迁补偿金、迁移补偿费（包括安置补助费）。

56、答案：B本题解析：本题考查的是合同价款纠纷的处理。已经完成的建设工程质量不合格的：①修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；②修复后的建设工程经验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

57、答案：C本题解析：教材P31

58、答案：C本题解析：本题考查的是预备费。基本预备费＝（工程费用＋工程建设其他费用）×基本预备费率＝（7000＋2000）×5%＝450（万元）。

59、答案：A本题解析：利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日，②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日:③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

60、答案：B本题解析：知识点：确定人工定额消耗量的基本方法。1/0.365×8＝21.92（min）。

61、答案：A本题解析：竣工决算主要包括竣工决算报告说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价比较分析四部分。竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表两部分又称为建设项目竣工财务决算，是其核心内容。

62、答案：A本题解析：工料分析是按照各分项工程，依据定额或单位估价表，首先从定额项目表中分别将各分项工程消耗的每项材料和人工的定额消耗量查出;再分别乘以该工程项目的工程量，得到分项工程工料消耗量，最后将各分项工程工料消耗量加以汇总，得出单位工程人工、材料的消耗数量，教材P169-181

63、答案：A本题解析：教材P28研究试验费是指为建设项目提供或验证设计参数、数据资料等进行必要的研究试验以及设计规定在施工中进行的试验、验证所需费用。

64、答案：C本题解析：选项A，单位生产能力估算法是根据已建成的、性质类似的建设项目的单位生产能力投资乘以建设规模，即得到拟建项目的静态投资额的方法。选项B，生产能力指数法又称指数估算法，它是根据已建成的类似项目生产能力和投资额来粗略估算同类但生产能力不同的拟建项目静态投资额的方法。选项D，比例估算法是根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例，先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资，再按比例估算拟建项目的静态投资的方法。

65、答案：C本题解析：本题考查的是工程计价基本程序。

66、答案：D本题解析：分项详细估算法包括流动资金、流动资产、流动负债等估算。其中：流动资产=应收账款+预付账款+存货+库存现金。

67、答案：B本题解析：建设项目总概算是以初步设计文件为依据，在单项工程综合概算的基础上计算建设项目概算总投资的成果文件，是由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、预备费、建设期利息和铺底流动资金概算汇总编制而成的。

68、答案：A本题解析：合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人书面同意，否则发生的费用由承包人承担。

69、答案：D本题解析：P130-146按形成资产法编制的建设投资估算表，其它资产费用是指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部分，如生产准备费等。

70、答案：D本题解析：有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；②投标人之间约定中标人；③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

71、答案：C本题解析：知识点：材料单价的组成和确定方法。国外采购材料自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的费用（不含增值税）。含外埠中转运输过程中所发生的一切费用和过境过桥费用，包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等。

72、答案：A本题解析：到岸价格作为关税的计征基数时，通常又可称为关税完税价格。其中：关税=到岸价格(CIF)×进口关税税率=800×10%=80(万美元);应纳消费税税额=(到岸价+关税)×消费税税率/(1-消费税税率)=(800+80)×5%/(1-5%)=46.316(万美元);因此。进口车辆购置税=(关税完税价格+关税+消费税)×车辆购置税=(800+80+46.316)×10%=92.6316(万美元)=611.37(万元)。

73、答案：D本题解析：暂列金额是招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，不应计入其他项目清单与计价汇总表中；暂估价是招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料以及专业工程的金额，包括材料暂估价、专业工程暂估价，不应计入其他项目清单与计价汇总表中。

74、答案：D本题解析：知识点：最高投标限价的编制。选项A错误，国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价。非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价或者招标标底。选项B错误，最高投标限价需要公开。选项C错误，最高投标限价与标底的本质是不同的

75、答案：A本题解析：进口设备到岸价格（CIF）=离岸价格（FOB）+国际运费+运输保险费=运费在内价（CFR）+运输保险费运输保险费=（原币货价（FOB）+国际运费+运输保险费）×保险费率

76、答案：D本题解析：知识点：预付款及期中支付。T=P-M/N=20000-2400/40%=14000（万元）。

77、答案：D本题解析：本题考查的是工程总承包合同价款的约定。发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。

78、答案：A本题解析：本题考查的是材料单价的组成和确定方法。材料单价=[（供应价格+运杂费）×（1+运输损耗率（%））×[1+采购及保管费率（%）]，该工程材料的材料费单价=[600×260/（1+13%）+400×240/（1+13