2026年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试竞赛挑战题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 2026年监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。(参考答案和详细解析均在试卷末尾)一、选择题

1、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是()A.审查物资供应情况分析报告B.确定物资供应分包方式C.办理物资运输手续D.确定物资供应分包合同清单

2、ISO质量管理体系运行中，体系要素管理到位的关键支柱是（）。A.管理体系的适时管理B.管理体系的行为到位C.管理行为标准化和执行标准的水平D.管理体系的识别能力

3、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为13750万元。已知利润率为5.4%，综合税率为3.41%，则该项目应缴纳的税金为()万元。A.4016.45B.4122.48C.4361.49D.4467.52

4、（2020年真题）根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。A.1B.2C.3D.6

5、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应（）。A.校验修改部分B.简化审批程序C.增加审批程序D.按程序重新审查

6、某工程计划累计完成工程量的S曲线和每天实际完成的工程量如下图和表所示，则第4天下班时刻该工程累计拖欠的工程量为()m＜sup>3＜/sup>。＜br>A.20B.50C.60D.150

7、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，针对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，负责组织召开专家论证会的单位是（）。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构

8、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别为4、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为()A.6天和3个B.4天和4个C.4天和3个D.2天和7个

9、定额单价法编制施工图预算的过程包括：①计算工程量；②套用定额单价，计算工料机费用；③按费用定额取费，并汇总造价；④工料分析；⑤准备资料，熟悉施工图纸。正确的排列顺序是（）。A.④⑤②①③B.④⑤①②③C.⑤②①③④D.⑤①②④③

10、下列关于措施项目的说法中，符合《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定的是()A.招标控制价应包括项目的全部风险费用B.措施项目费以项为单位计价的，价格包括除利润、税金以外的全部费用C.总承包服务费由发承包双方协商确定D.税金应按国家或者省级、行业建设主管部门规定的标准计算

11、涉及结构的质量缺陷，建设工程所有人应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取防范措施，由（）提出保修方案。A.建设单位B.原设计单位C.施工单位D.监理单位

12、为了使单位工程动用目标具体化并以此作为形象进度的控制标志，施工进度应按（）分解。A.项目组成B.计划期C.施工阶段D.专业项目

13、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（）检查认可，才能进行下道工序施工。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工项目技术负责人D.施工项目负责人

14、关于样本中位数的说法，正确的是（）。A.样本数为偶数时，中位数是数值大小排序后居中两数的平均值B.中位数反映了样本数据的分散状况C.中位数反映了中间数据的分布D.样本中位数是样本极差值的平均值

15、某新建项目，建设期2年，第1年向银行借款2000万元，第2年向银行借款3000万元，年利率为6%，则该项目估算的建设期利息为()万元。A.213.6B.247.2C.273.6D.427.2

16、建设工程竣工决算的内容不包括()A.竣工财务决算报表B.竣工财务决算说明书C.竣工工程平面示意图D.竣工工程施工图预算

17、监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员

18、下列工作中，属于建设工程设计准备阶段进度控制任务的有（）。A.编制详细的出图计划B.进行环境及施工现场条件的调查和分析C.编制施工总进度计划D.审查施工进度计划

19、当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的（）计算。A.1%～2%B.2%～5%C.3%～5%D.4%～5%

20、质量事故发生后，由施工单位写出事故调查报告，需提交给()。A.建设行政主管部门和项目监理机构B.监理工程师和项目调查组负责人C.总监理工程师D.项目监理机构和建设单位

21、在审查施工图预算时，除审查工程量计算的准确性外，对预算工程量审查的重点是（）。A.编制施工图预算所依据设计文件的完整性B.工程量计算人员是否具备造价工程师资格C.预算工程量是否超过概算工程量D.工程量计算规则与计算规范规则或定额规则的一致性

22、下列措施中，属于投资控制组织措施的是()A.编制投资控制工作流程B.参与合同修改C.审核竣工结算D.对变更方案进行技术分析

23、在竣工结算款的支付中，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后（）予以核实，签发竣工结算支付证书后（）向承包人支付。A.7天内、7天内B.7天内、14天内C.14天内、28天内D.28天内、56天内

24、某工程发生质量事故，造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失，此次质量事故属于（）。A.特别重大质量事故B.重大质量事故C.较大质量事故D.一般质量事故

25、卓越绩效模式中，（）是系统管理的基本方法。A.过程方法B.系统方法C.评价方法D.整合方法

26、在现场施工准备质量控制中，（）应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.技术负责人

27、分部工程观感质量的验收，由各方验收人员根据主观印象判断，按()给出综合质量评价。A.合格、基本合格、不合格B.基本合格、合格、良好C.优、良、中、差D.好、一般、差

28、对用于工程的主要材料，在材料进场时()应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.项目经理D.总监理工程师代表

29、在新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面上的裱糊工程，刮腻子前应涂刷：()A.抗碱性封闭底漆B.界面剂C.建筑胶水D.浅色涂料

30、业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按最迟开始时间安排，则（）。A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率C.利于节约建设资金，提高按期竣工保证率D.利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率

31、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（）计算。A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范B.国家统一规定或参考相关规范C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价

32、（2018年真题）在选择价值工程研究对象时，应遵循的原则是（）。A.在设计方面，应选择结构较简单的产品B.在生产方面，应选择废品率较低的产品C.在销售方面，应选择竞争力高于同类产品、寿命周期短的产品D.在成本方面，应选择成本高于同类产品、成本比重大的产品

33、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。A.专业工程码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码

34、下列工程的施工方案中，不需组织专家论证的有（）。A.采用滑模的模板工程B.搭设高度3m的混凝土模板支撑体系C.高度50m的落地式钢管脚手架工程D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程

35、大理石(或花岗石)块材面层施工时，下列哪条是不正确的？()A.铺设前应将板材浸湿、晾干B.控制块材面层的缝格平直，5m线内的偏差不大于2mmC.板块间隙宽度不大于2mmD.如发现块材有裂缝、掉角、翘曲要剔除

36、下列各类车库建筑中，土建工程单方造价最低的是：()A.石材砌体结构车库B.钢筋混凝土框架结构车库C.钢筋混凝土框架结构地下车库D.砖混结构车库

37、（2019年真题）非节奏流水施工具有的特点是（）。A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距相等C.专业工作队数等于施工过程数D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间

38、某建设项目的折现率与财务净现值的关系如下表所列，则该项目的财务内部收益率为（）A.12.80％B.12.91％C.13.00％D.14.2％

39、某项目采用单价合同的计价方式，其中灌注桩计量支付条款约定工程量以米计算，若设计长度为20米的灌注桩，承包人做了21米，监理工程师未对施工质量表示异议，则发包人应该按（）米支付价款。A.18B.19C.20D.21

40、（）阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。A.年度计划项目表B.投资计划年度分配表C.工程项目总进度计划D.年度竣工投产交付使用计划表

41、某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C和I的最迟完成时间分别为第（）天。A.4和11B.4和9C.3和11D.3和9

42、下列工作中，属于建设工程设计阶段进度控制任务的是（）。A.编制工程年、季、月实施计划，并控制其执行B.收集有关工期的信息，进行工期目标决策C.进行环境及施工现场条件的调查和分析D.编制详细的出图计划，并控制其执行

43、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。A.2B.3C.4D.5

44、当采用估算工程量单价合同时，最后工程结算的价款是按（）确定的。A.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方实际发生的单价B.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方所填报的单价C.发包方提出的暂估工程量清单及承包方实际发生的单价D.发包方提出的暂估工程量清单及承包方所填报的单价

45、下列选项中，属于加快的成倍节拍流水施工特点的是（）。A.同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻专业工作队的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.专业工作队在各施工段之间可能有间歇时间

46、在所示双代号时标网络计划中，如果A、H、K三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则在不影响总工期的前提下，该施工机械在现场的最小闲置时间是()周。A.2B.3C.4D.5

47、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：关于挪用公司5万元的行为，下列哪些说法是错误的？A.甲唆使乙挪用公司5万元，故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪B.甲没有指使、参与策划挪用公司5万元，故甲与乙就挪用行为不成立共同犯罪C.甲明知是挪用的款项而使用，故甲与乙就挪用行为成立共同犯罪D.乙明知甲欲从事营利活动，却仍然挪用5万元，故即使没有超过3个月也构成犯罪

48、在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的（）。A.先行工作B.先做工作C.后续工作D.后做工作

49、为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。A.定期组织召开施工技术专题会议B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责C.定期核查施工单位材料进场情况D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单

50、清末修律标志着延续几千年的中华法系开始解体，下列关于清末修律的表述，错误的是？A.清末修律始终贯穿着“仿效外国资本主义法律形式，固守中国法制传统”的方针B.《大清民律草案》分为总则、债权、物权、亲属、继承五编，由日本法学家松冈正义等人仿照德日民法典体例编纂C.《大清新刑律》是我国第一部近代意义的专门刑法典，仍保持着旧律维护专制制度和封建伦理的传统D.清末修律，将刑部改为法部，掌管全国司法行政事务，改大理寺为大理院，为全国最高审判机关

51、将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按（）分解的资金使用计划。A.投资构成B.子项目C.时间进度D.专业工程

52、极差的作用是（）。A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值B.反映数据变异程度的特征性C.表示数据的相对离散波动程度D.表示数据的代表性

53、司法过程离不开多方当事人的诉讼参与。司法裁判，必须是受到判决影响的有关各方参与下，通过提出证据并进行理性说服和辩论，以此为基础促进裁判的制作。这体现了司法的哪一特点？A.独立性B.被动性C.交涉性D.程序性

54、下列关于项目融资的有限追索描述错误的是（）。A.贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索B.贷款人可以在贷款的一个规定的范围内对项目借款人实行追索C.无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人D.有限追索的极端是"无追索"，即融资百分之百地依赖于项目的经济强度

55、甲找到在某国有公司任出纳员的朋友乙，提出向该公司借款5万元用于购买假币，并许诺出售假币获利后给乙好处费。乙便擅自从自己管理的公司款项中借给甲5万元。甲拿到5万元后，让丙从外地购得假币若干，然后在本地出售。出售一部分后，甲便送给乙2万元好处费。甲后来在出售假币的过程中被公安人员抓获。甲如实交代了让丙购买假币和自己出售假币的行为，还主动交代了自己使用面值5000元的假币购买家电产品的事实，但未能如实说明购买假币的5万元现金的来源。乙得知甲被抓后，担心受刑罚处罚，便携带10万元公款潜逃外地，后被司法机关抓获归案。请根据上述案情回答86-88问题：关于乙携带10万元公款潜逃的行为，下列哪些说法是错误的？A.对该行为应认定为贪污罪B.对该行为应认定为职务侵占罪C.该行为属于挪用公款罪中的挪用公款数额巨大不退还D.该行为属于挪用资金罪中的挪用本单位资金数额较大不退还

56、监理工程师控制物资供应进度活动的是（）。A.决定物资供应分包方式及分包合同清单B.审核物资供应合同C.审查和签署物资供应情况分析报告D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜

57、某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息一次；乙银行年利率7.8％，每季度计息一次。则()。A.甲银行实际利率低于乙银行实际利率B.甲银行实际利率高于乙银行实际利率C.甲乙两银行实际利率相同D.甲乙两银行的实际利率不可比

58、项目监理机构应建立（）工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议。A.日完成B.月完成C.旬完成D.年完成

59、进口一套机械设备，离岸价（FOB）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输保险费为1.2万美元，关税税率为22%，增值税税率13%，不征收消费税，汇率为1美元＝6.10元人民币，则该套机械设备应缴纳的增值税税额为（）万元人民币。A.7.327B.7.527C.44.697D.45.731

60、下列质量数据中，可以用来描述离散趋势，适用于均值有较大差异的总体之间离散程度比较的特征值是（）。A.总体平均数B.算术平均数C.中位数D.变异系数

61、监理单位对制造周期长的设备制造过程，质量控制可采用的方式是（）。A.驻厂监造B.巡回监控C.定点监控D.目标监控

62、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应向建设单位提交（）。A.工程预验收合格报告B.工程竣工报告C.工程竣工验收报告D.工程质量评估报告

63、混凝土结构工程中，侧模拆除时混凝土强度必须保证混凝土结构()。A.表面及棱角不受损伤B.不出现侧向弯曲变形C.不出现裂缝D.试件强度达到抗压强度标准值

64、在工程施工组织方式中，流水施工方式具有的特点是（）。A.充分利用工作面进行施工B.工期短C.有利于资源供应的组织D.不能实现专业化施工

65、甲与乙因情生仇。一日黄昏，甲持锄头路过乙家院子，见甲妻正在院内与一男子说话，以为是乙举锄就打，对方重伤倒地后遂发现是乙哥哥。甲心想，打伤乙哥哥也算解恨。关于本案，下列哪些选项是错误的？A.甲后来想“打伤乙哥哥也算解恨”，说明甲也有伤害乙的哥哥的故意，所以本案不存在事实认识错误B.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，按照法定符合说和具体符合说会得出不同的结论C.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，对乙成立故意杀人罪未遂，对乙哥哥成立故意伤害罪（重伤）D.本案属于具体事实认识错误中的对象错误，无论按照具体符合说还是法定符合说，甲对乙哥哥都成立故意伤害罪（重伤），对乙不成立犯罪。

66、在吊顶内铺放纤维吸声材料时，应采取的施工技术措施是：()A.防潮措施B.防火措施C.防散落措施D.防霉变措施

67、关于项目资本金性质或特征的说法，正确的是（）。A.项目资本金是由投资者实缴的出资额B.负债后于项目资本金受偿C.投资者可以转让其出资D.各种经营性项目不实行资本金制度

68、某施工企业银行借款100万元期限为3年，年利率8%，按年利息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。A.100B.124C.126D.108

69、（2022年真题）单代号搭接网络计划中，关键线路是指（）的路线。A.自始至终由关键节点组成B.自始至终由关键工作组成C.相邻两项工作之间时间间隔为零D.相邻两项工作之间时距为零

70、甲欠乙10万元久拖不还，乙向法院起诉并胜诉后，甲在履行期限内仍不归还。于是，乙向法院申请强制执行。当法院的执行人员持强制执行裁定书到甲家执行时，甲率领家人手持棍棒在门口守候，并将试图进入室内的执行人员打成重伤。关于本案，下列哪一选项是正确的？A.甲的行为成立拒不执行裁定罪与妨害公务罪，两罪数罪并罚B.甲的行为成立拒不执行裁定罪与妨害公务罪，两罪想象竞合C.甲的行为成立拒不执行裁定罪、妨害公务罪与故意伤害罪，属于想象竞合犯D.甲的行为成立拒不执行裁定罪、妨害公务罪与故意伤害罪，应当数罪并罚

71、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，窝工工日单价200元；承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元；承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台班300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（）元。A.2500B.3500C.4260D.4100

72、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19。工作D的最早开始时间为5，持续时间为9，则工作D的自由时差为（）。A.2B.3C.4D.5

73、关于质量数据的特征值的说法，正确的是（）。A.样本数为奇数时，中位数是数值大小排序后居中的数值B.算术平均数反映了样本数据的分散状况C.极差是集中趋势的特征值D.变异系数越大，离散程度越小

74、在直方图的绘制中，横坐标表示（）。A.影响产品质量的各因素B.产品质量特性值C.不合格产品的频数D.质量特性值出现的频数

75、中华人民共和国合同法55中规定，建筑工程合同只能用书面形式，书面形式合同书在履行下列哪项手续后有效？()A.盖章或签字有效B.盖章和签字有效C.只有签字有效D.只有盖章有效

76、采用横道图表示工程进度计划的缺点不包括（）。A.不能反映工程费用与工期之间的关系B.不能计算各项工作的持续时间C.不能反映影响工期的关键工作和关键线路D.不能明确反映各项工作之间的逻辑关系

77、采用数学的方法，收集和处理数据资料，对评价对象作出定量的结果的价值判断是指（）A.定量评价法B.定性评价法C.综合评价法D.逐一评价法

78、监理工程师控制物资供应进度的工作内容是()A.决定物资供应分包方以及分包合同清单B.审核物资供应合同C.审查和签署物资供应情况分析报告D.办理物资运输及进出口许可证等有关事宜

79、根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比例不应大于（）。A.1.30B.1.35C.1.40D.1.45

80、关于建设单位的发包，下列说法错误的是（）。A.建设单位不得将工程发包给不具有相应资质等级的单位B.不得将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位C.不得将施工合同范围内的分部分项工程又另行发包D.建设单位要求承包单位选择指定的分包单位二、多选题

81、在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表

82、（2020年真题）工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是（）。A.对后续工作无影响，对工期有影响B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响C.对后续工作无影响，对工期无影响D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响

83、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（）手段进行处理。A.拒绝签署付款凭证B.降低合同价款C.误期损失赔偿D.取消承包资格

84、某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。A.2B.3C.4D.5

85、（）是一个由若干个处于不同层次且相互间有关联的网络计划组成的系统。A.搭接网络计划B.时标网络计划C.多级网络计划D.横道图计划

86、根据工程延期的审批程序，当延期事件具有持续性、承包单位在合同规定的有效期内不能提交最终详细的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期事件的（）。A.工程延期估计值B.延期意向通知C.阶段性详情报告D.临时延期申请书

87、施工进度计划调整的技术措施是（）。A.增加每天的施工时间B.实行包干奖励C.改进施工工艺D.改善外部配合条件

88、根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中（）内容。A.工程项目前期工作计划B.单位工程施工进度计划C.工程项目总进度计划D.工程项目年度进度计划

89、在建设工程活动过程中，（）对工程建设施工、监理、验收等执行强制性标准的情况实施监督。A.建设单位B.监理单位C.工程质量监督机构D.勘察设计单位

90、计量填筑路堤土方宜采用的方法是（）。A.均摊法B.凭据法C.断面法D.估价法

91、2010年已建成年产50万吨的某化肥厂，其投资额为10000万元，2015年拟建生产80万吨的化肥厂项目，建设期2年。自2010年至2015年每年平均造价指数递增8%，预计建设期2年贷款利率递增0.5%，估算拟建化肥厂的静态投资额为（）万元。（生产能力指数n＝0.8）A.23594B.21400C.20494D.24861

92、当采用前锋线比较法比较实际进度与计划进度时，如果实际进展点落在检查日期的左侧，则表示该工作()。A.实际进度拖后B.实际进度超前C.实际进度与计划进度一致D.超额完成任务量

93、为保证设备的质量，（）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。A.监理单位B.建设单位C.制造单位D.安装单位

94、下列选项中，不属于市场采购设备原则的是（）。A.所采购设备质量可靠B.向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商采购C.尽可能地减少开支D.所采购设备和配件价格合理，技术先进交货及时

95、检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由（）归档。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.有关部门

96、对于取土坑或填筑路堤土方，一般采用（）进行计量。A.估价法B.凭据法C.均摊法D.断面法

97、（2017年真题）对于可分期分批建设并投入使用的大型建设项目，确定施工进度分解目标、安排各项工程进度计划时应遵循的原则是（）。A.尽早提供可动用单元B.尽早安排主体工程C.尽量推迟附属配套工程D.尽量推迟规模较大的主体工程

98、（）是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法。其他统计方法一般都要与它配合使用。A.调查表法B.分层法C.排列图法D.直方图法

99、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（）。A.分层随机抽样B.简单随机抽样C.系统随机抽样D.多阶段抽样

100、工程质量统计分析中，能随时判明生产过程中质量是否处于稳定状态的方法是（）。A.控制图法B.分层法C.排列图法D.相关图法

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：㈢监理工程师控制物资供应进度的工作内容⒈协助业主进行物资供应的决策：⑵提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可。⒊编制、审核和控制物资供应计划⑶监督检查订货情况，协助办理物资的海运、陆运、空运以及进出口许可证等有关事宜。⑷控制物资供应计划的实施：审查和签署物资供应情况分析报告。

2、答案：C本题解析：本题考查的是监理企业质量管理体系的建立与实施。质量管理体系要素管理到位的关键支柱是管理行为标准化和执行标准的水平。

3、答案：D本题解析：税金=(98000+2950+9600+13750)*(1+5.4%)*3.41%=4467.52（万元）。

4、答案：C本题解析：2022/2021版教材P183本题考查的是项目工程验收。城市轨道交通建设工程自项目工程验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月。

5、答案：D本题解析：2022/2021版教材P110本题考查的是施工组织设计审查。施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，项目监理机构应按程序重新审查。

6、答案：C本题解析：S曲线比较法是以横坐标表示时间，纵坐标表示累计完成任务量，绘制一条按计划时间累计完成任务量的S曲线；然后将工程项目实施过程中各检查时间实际累计完成任务量的S曲线也绘制在同一坐标系中，进行实际进度与计划进度比较的一种方法。本题中计划累计完成工程量为350m＜sup>3＜/sup>，而实际累计完成90+20+80+100=290(m＜sup>3＜/sup>)。故第4天下班时刻该工程累计拖欠的工程量为350-290=60(m＜sup>3＜/sup>)。

7、答案：B本题解析：本题考查的是前期保障。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。参见教材P151。

8、答案：D本题解析：成倍节拍流水施工的计算：①计算流水步距，流水步距等于流水节拍的最大公约数，也就是4、6、4的最大公约数，所以流水步距K=2天。②确定专业队数，每个施工过程成立的专业队数目分别为4/2、6/2、4/2，即为2、3、2，所以参与该工程流水施工的专业工作队总数n＇=2+3+2=7（个）。

9、答案：D本题解析：2022/2021版教材P121～122本题考查的是施工图预算的编制方法。定额单价法编制施工图预算的基本步骤：（1）编制前的准备工作；（2）熟悉图纸和预算定额以及现场情况的调查；（3）了解施工组织设计和施工现场情况；（4）划分工程项目和计算工程量；（5）套单价；（6）工料分析；（7）计算主材费；（8）按费用定额取费；（9）计算汇总工程造价；（10）复核；（11）编制说明、填写封面。

10、答案：D本题解析：招标控制价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，同时应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用，故A选项错误；措施项目费以项为单位计价的，价格包括除规费和税金以外的全部费用，故B选项错误；总承包服务费应按国家或者省级、行业建设主管部门的规定计算，故C选项错误。

11、答案：B本题解析：暂无解析

12、答案：C本题解析：2022/2021版教材P118本题考查的是施工进度控制目标体系。按施工阶段分解，划分进度控制分界点。根据工程项目的特点，应将其施工分成几个阶段，如土建工程可分为基础、结构和内外装修阶段。每一阶段的起止时间都要有明确的标志。特别是不同单位承包的不同施工段之间，更要明确划定时间分界点，以此作为形象进度的控制标志，从而使单位工程动用目标具体化。

13、答案：A本题解析：对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经专业监理工程师检查认可，才能进行下道工序施工。

14、答案：A本题解析：2022/2021版教材P57本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。样本中位数是将样本数据按数值大小有序排列后，位置居中的数值。当样本数n为奇数时，数列居中的一位数即为中位数；当样本数n为偶数时，取居中两个数的平均值作为中位数。

15、答案：C本题解析：

16、答案：D本题解析：竣工决算是建设工程从筹建到竣工投产全过程中发生的所有实际支出，包括设备工器具购置费、建筑安装工程费和其他费用等。竣工决算由竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、竣工工程平面示意图、工程造价比较分析四部分组成。其中竣工财务决算报表和竣工财务决算说明书属于竣工财务决算的内容。竣工财务决算是竣工决算的组成部分，是正确核定新增资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。

17、答案：A本题解析：考点:项目质量控制系统的建立和实施。监理日志要及时交总监理工程师审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。参见教材P45。

18、答案：B本题解析：A是指设计阶段的控制任务；C、D是指施工阶段的控制任务。

19、答案：C本题解析：考核招标控制价及确定方法。当招标人要求总包人对其发包的专业工程既进行总承包管理和协调，又要求提供相应配合服务时，总承包服务费根据招标文件列出的配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的3%～5%计算。参见教材P140。

20、答案：D本题解析：本题考核的是施工单位的质量事故调查报告。质量事故发生后，施工单位有责任就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交项目监理机构和建设单位。

21、答案：D本题解析：审查工程量计算的准确性、工程量计算规则与计价规范规则或定额规则的一致性。

22、答案：A本题解析：施工阶段投资控制的组织措施：①在项目管理班子中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工；②编制本阶段投资控制工作计划和详细的工程流程图。

23、答案：B本题解析：2022/2021版教材P203本题考查的是竣工结算款支付。发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后7天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书，并在签发竣工结算支付证书后的14天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。

24、答案：B本题解析：本题考查重点是“工程质量事故等级划分”。《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和涮查处理工作的通知》(建质[2010]111号)中指出，工程质量事故是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级①特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；②重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；③较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故，④一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤．或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。该等级划分所称的“以上”包括本数，所称的”以下”不包括本数。因此，本题的正确答案为B。

25、答案：A本题解析：卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及其关键过程。将组织视为一个整体，以系统的思维来管理整个组织。过程方法（PDCA）是系统管理的基本方法。

26、答案：B本题解析：考核现场施工准备质量控制。专业监理工程师应参与建设单位组织的对施工单位负责采购的原材料、半成品、构配件的考察，并提出考察意见。

27、答案：D本题解析：关于观感质量的验收，往往难以定量，只能以观察、触摸或简单量测的方式进行，并由各个人的主观印象判断，因此检查结果并不给出“合格”或“不合格”的结论，而是综合给出质量评价。评价的结论为“好”、“一般”、“差”三种。

28、答案：A本题解析：本题考核的是工程材料、构配件、设备质量控制的要点。对用于工程的主要材料，在材料进场时专业监理工程师应核查厂家生产许可证、出厂合格证、材质化验单及性能检测报告，审查不合格者一律不准用于工程。

29、答案：A本题解析：暂无解析

30、答案：D本题解析：一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约发包人的建设资金贷款利息是有利的，但同时，也降低了项目按期竣工的保证率。

31、答案：A本题解析：2022/2021版教材P140本题考查的是招标控制价及确定方法。编制招标控制价时，总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算，或参考相关规范计算。

32、答案：D本题解析：2022/2021版教材P102本题考查的是价值工程的应用。选项A错误，从设计方面看，对产品结构复杂、性能和技术指标差距大、体积大、重量大的产品进行价值工程活动，可使产品结构、性能、技术水平得到优化，从而提高产品价值；选项B错误，从生产方面，对量多面广、关键部件、工艺复杂、原材料和能源消耗高、废品率高的产品或零部件，特别是对量多、产值比重大的产品，只要成本下降，所取得的经济效果就大；选项C错误，从市场销售方面看，选择用户意见多、系统配套差、维修能力低、竞争力差、利润率低、寿命周期较长、市场上畅销但竞争激烈的产品或零部件；选择新产品、新工艺等。

33、答案：B本题解析：2022/2021版教材P131本题考查的是工程量清单编制。项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识。在十二位数字中，一至二位为专业工程码，三至四位为附录分类顺序码，五至六位为分部工程顺序码，七、八、九位为分项工程项目名称顺序码，十至十二位为清单项目名称顺序码。

34、答案：B本题解析：本题涉及的分部分项工程需对其专项施工方案进行专家论证的范围为：（1）采用滑模的模板工程；（2）搭设高度8m及以上的混凝土模板支撑体系；（3）高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程；（4）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。

35、答案：C本题解析：暂无解析

36、答案：A本题解析：钢筋混凝土框架结构地下车库＞钢筋混凝土框架结构车库＞砖混结构车库＞石材砌体结构车库。

37、答案：C本题解析：2022/2021版教材P31本题考查的是非节奏流水施工的特点。非节奏流水施工具有以下特点：（1）各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等；（2）相邻施工过程的流水步距不尽相等；（3）专业工作队数等于施工过程数；（4）各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。

38、答案：D本题解析：首先用试算法确定IRR，可推知IRR一定在13％和15％之间，再用内插法可求得IRR=13％+(15％-13％)×150÷(150+100)=11.2％。

39、答案：C本题解析：本题考核知识点为工程计量的依据。单价合同以实际完成的工程量进行结算，但被监理工程师计量的工程数量，并不一定是承包人实际施工的数量。计量的几何尺寸要以设计图纸为依据，监理工程师对承包人超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予计量。本题中，设计长度为20米，承包人做了21米，未按设计图纸施工，超出图纸要求增的工程量1米是自身的原因不予计量，发包人应按20米支付价款。

40、答案：D本题解析：本题考查的是建设单位的计划系统。年度竣工投产交付使用计划表将阐明各单位工程的建筑面积、投资额、新增固定资产、新增生产能力等建筑总规模及本年计划完成情况，并阐明其竣工日期。

41、答案：B本题解析：

42、答案：D本题解析：本题考核知识点为进度控制的措施和主要任务。A选项，属于施工阶段进度控制的任务；BC选项，属于设计准备阶段进度控制的任务。D选项，属于设计阶段进度控制的任务：编制设计阶段工作计划，并控制其执行；编制详细的出图计划，并控制其执行。

43、答案：D本题解析：本题考查的是流水步距的确定。用错位相减取大差法计算，在差数列中取最大值5，则流水步距为5天。参见教材P31。

44、答案：B本题解析：估算工程量单价合同通常是由发包方提出工程量清单，列出分部分项工程量，由承包方以此为基础填报相应单价，累计计算后得出合同价格。但最后的结算价应按照实际完成的工程量来计算，即按合同中分部分项工程单价和实际工程量，计算得出工程结算和支付的工程总价格。

45、答案：A本题解析：考核成倍节拍流水施工。加快的成倍节拍流水施工的特点如下：（1）同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；（2）相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数（K）；（3）专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；（4）各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。

46、答案：C本题解析：本题考核的是机械在现场的最小闲置时间的计算。工作A的总时差为1周，机械在现场的最小闲置时间=14-(4+2+3)-1=4周。

47、答案：B、C、D本题解析：最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第8条规定，挪用公款给他人使用，使用人与挪用人共谋，指使或者参与策划取得挪用款的，以挪用公款罪的共犯定罪处罚。本案中，甲唆使乙挪用公款，应与乙就挪用公款成立共犯。因此，A项正确，B项显然与题干事实不符，错误。C项结论虽正确，但前提不能推导出结论，应属错误。D项也与题干不合，并非是营利活动，而是非法活动。

48、答案：C本题解析：考核先行工作和后续工作。在工程网络计划实施过程中，如果发现某项工作进度出现拖延，则受影响的工作必然是该工作的后续工作。参见教材P37。

49、答案：B本题解析：考点:工程延期的控制。监理工程师应做好以下工作，以减少或避免工程延期事件的发生。（1）选择合适的时机下达工程开工令；（2）提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责；（3）妥善处理工程延期事件。参见教材P135。

50、答案：B本题解析：①B项错，《大清民律草案》分为总则、债权、物权、亲属、继承五编，由中外法学家共同编纂，日本法学家松冈正义等人仿照德日民法典体例编纂了总则、债权、物权三编。②清末修律借用西方近现代法律制度的形式，坚持中国固有的专制制度内容，大量引用西方法律理论和法律术语，使得保守的传统法律内容与先进的近代法律形式同时显现在这些新的法律法规之中，ACD说法均正确，不当选

51、答案：B本题解析：考核资金使用计划的编制以及形式。按子项目分解的资金使用计划，首先要把项目总投资分解到单项工程和单位工程中。参见教材P157。

52、答案：A本题解析：本题考查重点是“极差的作用”。极差是数据中最大值与最小值之差，是用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值。极差计算简单、使用方便，但粗略，数值仅受两个极端值的影响，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。因此，本题的正确答案为A。

53、答案：C本题解析：司法的独立性体现在，在组织技术上，司法机关只服从法律，不受上级机关、行政机关的干涉。司法的被动性体现在，司法的惯常机制是不告不理，司法程序的启动离不开权利人或特定机构的提请或诉讼。司法的程序性体现在司法是司法机关按照法定程序进行的活动。可见，本题选C。

54、答案：C本题解析：本题考查的是项目融资的特点和程序。作为有限追索的项目融资，贷款人可以在贷款的某个特定阶段（例如项目的建设期和试生产期）对项目借款人实行追索，或者在一个规定的范围内（这种范围包括金额和形式的限制）对项目借款人实行追索，除此之外，无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人除该项目资产、现金流量以及所承担的义务之外的任何形式的财产。有限追索的极端是"无追索”即融资百分之百地依赖于项目的预期收益，在融资的任何阶段，贷款人均不能追索到项目借款人除项目之外的资产。然而，在实际工作中是很难获得这样的融资结构的。

55、答案：B、C、D本题解析：最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第6条规定，挪用公款潜逃的，依照刑法第382条、第383条的规定定罪处罚。即按贪污罪处罚。所以，A项正确，其余各项均错误。

56、答案：C本题解析：2022/2021版教材P144本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。选项A，应该是提出物质供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；选项B，应该是审核物资供应计划；选项D，应该是协助办理物资运输及进出口许可证等有关事宜。

57、答案：A本题解析：乙银行的实际利率：（1+7.8%/4）^4-1=8.03%

58、答案：B本题解析：本题考查的是我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要工作。对完成工程量进行偏差分析：项目监理机构应建立月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议，并应在监理月报中向建设单位报告。故选项B符合题意。

59、答案：C本题解析：进口设备到岸价=离岸价+国外运费+国外运输保险费=40+5+1.2=46.2万美元；进口产品增值税额=（到岸价+进口关税+消费税）×增值税率=（46.2+46.2*22%）*6.1*13%=44.697万元人民币。

60、答案：D本题解析：本题考核的是质量数据的特征值。描述数据离散趋势的特征值包括极差、标准偏差、变异系数。变异系数适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较。

61、答案：B本题解析：2022/2021版教材P199本题考查的是设备制造的质量控制方式。对某些设备（如制造周期长的设备），则可采用巡回监控的方式。

62、答案：D本题解析：考点:单位工程质量验收。项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。参见教材P154。

63、答案：A本题解析：《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)(2010年版)第4.3.4条规定，侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。【说明】最新规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015)已删除上述规定。

64、答案：C本题解析：2022/2021版教材P21本题考查的是流水施工方式。流水施工方式具有以下特点：（1）尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短；（2）各工作队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率，也有利于提高工程质量；（3）专业工作队能够连续施工，同时使相邻专业队的开工时间能够最大限度地搭接；（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织；（5）为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。选项A、B错误，属于平行施工的特点，选项D错误，组织流水施工能实现专业化施工。

65、答案：A、B、C本题解析：①责任主义原则要求，故意必须是行为时存在的故意，甲在打人时并没有认识到自己打的是乙的哥哥，所以甲属于具体事实认识错误当中的对象错误。A选项错误。②对象错误中无论按照具体符合说还是法定符合说，得出的结论都是一致的。B选项错误。③对象错误，不论按照具体符合说还是法定符合说，只对乙哥哥成立故意犯罪，对乙不成立犯罪。C选项错误，D选项正确。

66、答案：C本题解析：参见《建筑装饰装修工程质量验收规范》。6.2.10吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。

67、答案：C本题解析：项目资本金是指在项目总投资中，由投资者认缴的出资额。是非债务资金，法人不承担这部分资金的利息和债务。项目资本金后于负债受偿。投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益可以转让出资，但不得以任何方式抽回。各种经营性项目试行资本金制度；公益性项目不实行资本金制度。

68、答案：D本题解析：由于是每年计息且每年末付息，所以为单利计息。第3年末的本利和为100x8%+100=108（万元）

69、答案：C本题解析：2022教材P83本题考查的是单代号搭接网络计划。从搭接网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。

70、答案：C本题解析：暴力抗拒人民法院执行判决、裁定，杀害、重伤执行人员的，同时触犯妨害公务罪、故意伤害罪、故意杀人罪的，属于想象竞合犯，从一重罪论处。A、B、D选项错误，C选项正确。

71、答案：D本题解析：2022/2021版教材P185本题考查的是索赔费用的计算。由于发包人供应的材料没有及时到货，属于承包人可以索赔的事项。在索赔费用的组成中，承包人自有机械设备的窝工，只能计算折旧费（在工作时，才需要发生的燃油动力费用等，不能索赔）。因此，承包人可以索赔的费用＝200×5（工日）＋500×5（台班）＋300×2（台班）＝4100（元）。

72、答案：A本题解析：本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值。D工作最早完成时间=5+9=14（天）；FFD=min[16-14，18-14，19-14]=2（天）。

73、答案：A本题解析：

74、答案：B本题解析：2022/2021版教材P72本题考查的是工程质量统计分析方法。在频数分布直方图中，横坐标表示质量特性值。

75、答案：A本题解析：《中华人民共和国合同法》第三十二条规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。

76、答案：B本题解析：利用横道图表示工程进度计划，存在下列缺点：（1）不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系；（2）不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路；（3）不能反映出工作所具有的机动时间；（4）不能反映工程费用与工期之间的关系。在横道计划的执行过程中，对其进行调整也是十分繁琐和费时的。

77、答案：A本题解析：定量评价是指采用数学的方法，收集和处理数据资料，对评价对象做出定量结果的价值判断。

78、答案：C本题解析：在物资供应过程中，监理工程师要审查