2025年新余电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)全真题库含答案

2025年新余电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)全真题库含答案一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。这体现了工程造价管理中的（）。A.资源合理配置原则B.有效控制原则C.投资效益最大化原则D.动态管理原则【答案】B【解析】招标控制价是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及招标文件和市场信息，计算的工程预期造价。规定其不得超过批准的概算，是为了有效控制工程造价，防止“三超”现象（概算超估算、预算超概算、决算超预算），体现了有效控制原则。2.在电力工程建设过程中，（）是控制工程造价最有效的手段。A.技术与经济相结合B.严格的合同管理C.全过程造价控制D.动态跟踪管理【答案】A【解析】要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施。其中，技术措施是解决工程造价问题的关键，经济措施是实现控制目标的保证。将技术与经济紧密结合是控制工程造价最有效的手段，通过技术比较、经济分析和效果评价，正确处理技术先进与经济合理两者之间的对立统一关系。3.根据《电力建设工程预算定额》（2018版），变电站建筑工程中，主要材料与消耗性材料的划分依据主要是（）。A.材料的价值大小B.材料在施工过程中的消耗性质C.材料是否构成工程实体D.材料的运输距离【答案】C【解析】在电力定额中，材料通常划分为主要材料和消耗性材料（辅助材料）。主要材料指构成工程实体的材料，如钢材、水泥、砂石等；消耗性材料指在施工过程中消耗掉但不构成工程实体的材料，如焊条、氧气、乙炔等。虽然价值大小和运输距离也会影响计价，但根本的划分依据是是否构成工程实体。4.某电力工程线路施工，由于连续降雨导致停工3天，承包商可索赔的费用通常包括（）。A.人工费、机械费、材料费B.人工费、机械费、利润C.工期、机械折旧费、窝工费D.工期、人工窝工费、机械租赁费（若为租赁机械）【答案】D【解析】连续降雨通常被视为异常恶劣的气候条件，属于不可抗力范畴或业主风险范畴（视合同具体约定，通常恶劣气候在合同条款中若未定义为不可抗力，则可能视为双方共同风险，但在电力工程惯例中，异常气候往往只可索赔工期）。对于不可抗力，承包商一般只能索赔工期，不能索赔费用和利润。但在某些合同约定下，若因业主原因导致的停工（如征地延误），则可索赔费用。本题若按“异常恶劣气候”理解，仅索赔工期；若按合同约定导致停工理解，涉及窝工费用。选项D中包含了工期和机械租赁费（若为租赁）、人工窝工费，这是典型的停工损失索赔内容。注意：对于不可抗力，人员窝工费和机械停滞费通常由双方分担或承包商自行承担，但在考试题库中，针对“连续降雨”这类非双方过错造成的工期延误，最标准的答案是只顺延工期。然而，若题目暗示是“业主原因”或“合同约定的可索赔情况”，则包含费用。鉴于选项D包含“工期”，且描述了具体的窝工损失，这是最接近停工索赔逻辑的选项。注：在标准考试中，异常恶劣气候通常只赔工期。但若题目问的是“承包商可索赔的费用通常包括”，且选项中有D这种组合，往往考察的是停工损失构成。此处需严谨，若为不可抗力，应选工期。但选项D包含工期+费用，可能是考察非不可抗力下的停工或特定合同条款。让我们重新审视：如果是连续降雨，通常只赔工期。但选项中没有单独的“工期”选项。选项D包含工期和费用。这可能是一个陷阱题，或者考察的是“若合同约定雨季停工给予费用补偿”的情况。鉴于电力工程实务，恶劣天气一般不赔费用。但若必须选，D描述了停工损失的全貌。（修正：在电力工程造价考试中，对于异常恶劣气候，标准答案是工期。若选项中没有单纯工期，需考虑题目背景。此处假设题目考察停工损失的构成，选D作为最全面的描述，或者题目隐含了非不可抗力背景）。5.2025年新余地区某110kV输变电工程，其建设管理费的计算基数通常是（）。A.建筑工程费+安装工程费B.建筑工程费+安装工程费+设备购置费C.建筑工程费+安装工程费+设备购置费+其他费用D.（建筑工程费+安装工程费）×费率【答案】B【解析】根据《电力建设工程项目概预算定额》及费用计算规定，项目建设管理费（含业主管理费等）的计算基数通常为：建筑工程费+安装工程费+设备购置费。这是电力行业与一般土建工程不同的地方，电力工程中设备价值占比大，管理费基数包含设备费。6.在施工合同中，发包人收到承包人提交的竣工结算报告及完整结算资料后，（）天内未提出异议，视为认可竣工结算报告。A.14B.28C.30D.56【答案】B【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》及通用合同条款，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，应在规定期限内（通常为28天）进行核实，给予确认或者提出修改意见。逾期未答复的，视为认可竣工结算报告。7.电力工程中，装置性材料费（如导线、电缆、塔材等）的计价方式与消耗性材料不同，装置性材料属于（）。A.辅助材料B.主要材料C.周转性材料D.未计价材料【答案】D【解析】在电力工程预算定额中，装置性材料通常指构成工程实体、但在定额子目中未包含其价格的材料（即“未计价材料”）。定额子目中只列出了装置性材料的消耗量，价格需根据市场价格另行计算。这是电力行业计价的特点。8.某施工企业参加电力工程投标，投标报价为5000万元，中标后，发现工程量清单中某项工程量偏差较大，导致实际成本远超预算。根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量偏差超过（）时，综合单价可进行调整。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】C【解析】根据GB50500-2013，若合同无约定，当工程量偏差超过15%，且该变化导致工程造价变化超过0.1%时，可对综合单价进行调整。9.在电力工程建设项目管理中，CriticalPathMethod（CPM）是指（）。A.关键线路法B.计划评审技术C.图示评审技术D.风险评审技术【答案】A【解析】CPM是CriticalPathMethod的缩写，即关键线路法，是网络计划技术中最主要的一种，用于确定项目的关键工作和关键线路，通过优化关键线路来控制工期。10.根据《电力建设安全工作规程》，在变电站施工中，临时用电设施必须装设（）。A.漏电保护器B.过载保护器C.短路保护器D.接地装置【答案】A【解析】虽然接地装置和过载保护也是必须的，但针对人身安全防触电的核心保护装置是漏电保护器。电力施工现场规范强制要求所有末级开关箱必须装设漏电保护器。11.某电力工程概算投资为2亿元，根据现行规定，基本预备费的费率一般为（）。A.2%~3%B.5%~8%C.10%~15%D.1%~2%【答案】B【解析】在电力工程概算编制中，基本预备费主要解决在初步设计及概算范围内难以预料的工程费用。根据电力行业规定，基本预备费费率一般为5%~8%（具体视工程阶段和复杂程度而定，一般取值高于普通建筑工程）。12.FIDIC施工合同条件中，工程师颁发履约证书后，承包商应在（）天内向工程师提交最终报表草案。A.28B.42C.56D.84【答案】C【解析】FIDIC合同条件下，在履约证书颁发后56天内，承包商应向工程师提交最终报表草案，附上证明文件。13.电力工程建设项目后评价的核心方法是（）。A.对比法B.逻辑框架法C.成功度评价法D.层次分析法【答案】A【解析】项目后评价常用的方法包括对比法（有无对比、前后对比）、逻辑框架法、成功度评价法等。其中，对比法是项目后评价最基本、最核心的方法，通过对比项目实际实施情况与可行性研究阶段的预测指标，找出偏差并分析原因。14.在电力工程价款结算中，预付款的扣回方式通常采用（）。A.工程完工后一次性扣回B.按比例分期扣回C.起扣点计算法D.由发包人决定随时扣回【答案】C【解析】预付款的扣回通常采用起扣点法。当工程进度款累计金额达到合同约定的起扣比例（通常为合同价款的60%~80%）时，开始从进度款中按比例扣回预付款。15.下列费用中，属于规费的是（）。A.企业管理费B.财务费用C.社会保险费D.工程排污费【答案】C【解析】规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，包括社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育保险费）和住房公积金。工程排污费在最新规定中已部分调整，但传统上归入规费。选项C是最典型的规费。16.在电力工程招投标中，标底（如有）的作用是（）。A.决定中标价的依据B.评标的参考C.合同价款的依据D.结算的依据【答案】B【解析】根据《招标投标法》及其实施条例，标底在评标中仅作为参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得在标底基础上进行上下浮动确定中标价。它主要用于防止围标串标和控制最高限价。17.某输电线路工程跨越铁路，需要搭设跨越架。该项费用应计入（）。A.措施费B.其他直接费C.现场经费D.间接费【答案】A【解析】跨越铁路搭设跨越架是为了保证施工顺利进行而采取的临时性措施，属于措施项目费。在电力定额中，这类费用通常单独列项或包含在措施费中。18.2025年新余电力工程中，对于隐蔽工程，在隐蔽前必须进行验收，验收合格后应签署（）。A.隐蔽工程验收记录B.质量合格证C.隐蔽工程签证D.隐蔽工程报验单【答案】C【解析】在电力工程造价管理中，隐蔽工程验收合格后，必须由监理工程师和业主代表签署“隐蔽工程签证”，这是工程结算的重要依据。只有经过签证的隐蔽工程工作量才能计入结算。19.在网络计划中，工作的总时差为0，则该工作一定是（）。A.关键工作B.虚工作C.紧前工作D.紧后工作【答案】A【解析】总时差为零的工作位于关键线路上，是关键工作。关键线路的持续时间决定了网络计划的计算工期。20.下列关于增值税的说法，正确的是（）。A.建筑业增值税税率为9%B.建筑业增值税税率为11%C.增值税是价内税D.简易计税方法下，进项税额可以抵扣【答案】A【解析】根据国家深化增值税改革政策，建筑服务增值税税率为9%（原为11%，后调整为10%，2019年4月1日起调整为9%）。增值税是价外税。简易计税方法下，进项税额不得抵扣。21.电力工程概算编制中，设备购置费的计算公式为（）。A.设备原价×(1+运杂费率)B.设备原价+运杂费+采购保管费C.(设备原价+运杂费)×(1+采购保管费率)D.设备原价×(1+运杂费率+采购保管费率)【答案】C【解析】设备购置费=设备原价+运杂费+采购保管费。通常计算时，运杂费按原价的一定比例计算，采购保管费按（设备原价+运杂费）的一定比例计算。故公式C最为准确。22.在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，若合同中未约定综合单价调整方法，则（）。A.执行合同中已有的综合单价B.由发包人确定新的综合单价C.参照合同中类似的综合单价，由承发包双方确认D.由承包人提出适当的综合单价，经发包人确认后执行【答案】D【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，因工程变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，执行原有单价；合同约定幅度以外的，或合同无约定的，其综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据。23.电力工程建设项目，按建设性质划分，新建项目是指（）。A.原有基础上扩建，新增固定资产价值超过原有价值3倍以上B.从无到有，平地起家C.恢复因灾害毁坏的固定资产D.迁建项目【答案】B【解析】新建项目是指从无到有、平地起家开始建设的项目。选项A中，超过原有价值3倍以上在统计上有时也视为新建，但基本定义是B。选项C是恢复项目，D是迁建项目。24.在电力工程定额中，人工工日单价包括（）。A.基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费B.基本工资、奖金、津贴C.基本工资、社保、公积金D.基本工资、加班费【答案】A【解析】电力定额人工工日单价由基本工资、工资性补贴（物价、煤、燃气、交通、住房补贴等）、辅助工资（非作业工日发放的工资和津贴）、职工福利费、劳动保护费组成。25.某变电站工程，由于发包人提供的图纸有误，导致承包人返工。承包人可索赔（）。A.工期、费用、利润B.工期、费用C.费用、利润D.费用【答案】A【解析】发包人提供的图纸有误属于发包人违约或责任。对于此类原因造成的工期延误和费用增加，承包人可以索赔工期、费用（含人工、机械、材料等），以及由于该工作延误导致的利润损失。26.在工程量清单计价模式下，分部分项工程费主要由（）构成。A.人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费B.人工费、材料费、机械费、规费、税金C.人工费、材料费、机械费、措施费D.人工费、材料费、机械费、利润【答案】A【解析】分部分项工程费=∑(分部分项工程量×综合单价)。综合单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润，并考虑一定范围内的风险费用。规费和税金是单独列项的。27.电力工程现场管理使用的塔吊，其安拆费及场外运费应计入（）。A.大型机械设备进出场及安拆费B.措施费C.机械使用费D.间接费【答案】A【解析】大型机械设备进出场及安拆费属于措施项目费的一种，专门用于计算大型机械的运输和安装拆卸费用。28.关于工程竣工结算，下列说法正确的是（）。A.竣工结算由承包人编制，发包人审核B.竣工结算由发包人编制，承包人确认C.竣工结算由监理单位编制D.竣工结算由造价咨询机构编制【答案】A【解析】工程完工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人应进行审核。因此，竣工结算由承包人编制，发包人审核（或委托造价咨询机构审核）。29.在电力工程建设中，建设期贷款利息的计算公式为（）。A.∑B.∑C.项D.(【答案】B【解析】建设期贷款利息按复利计算。公式为：=(+)×i。其中为年初借款本息累计，30.根据电网工程建设预算编制与计算规定，夜间施工增加费是指（）。A.因工期要求必须在夜间连续施工而发生的费用B.因施工场地照明不足而增加的费用C.包含在定额人工工日内的夜间施工工资D.所有在晚上施工的费用【答案】A【解析】夜间施工增加费是指因工程工期要求，必须在夜间连续施工而发生的工效降低、夜班津贴、照明设施摊销及照明用电等费用。注意它不包含必须在夜间施工的隧道、涵洞等工程，这些已包含在定额中。31.在施工合同纠纷中，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院（）。A.应予受理B.不予受理C.审查后受理D.移送仲裁委员会【答案】B【解析】《仲裁法》规定，当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。32.电力工程中，地形系数调整主要针对（）。A.变电站建筑工程B.变电站安装工程C.输电线路工程D.通信工程【答案】C【解析】地形系数调整主要针对输电线路工程（架空线路）。因为线路施工涉及地形（如山地、丘陵、泥沼等）对运输、土方开挖、立塔等工序效率影响巨大，需要根据地形调整定额人工和机械消耗量。33.下列不属于电力建设工程其他费用的是（）。A.建设场地征用及清理费B.项目建设管理费C.生产准备费D.企业管理费【答案】D【解析】企业管理费属于建筑安装工程费用中的间接费。其他费用是独立于建筑安装工程费、设备购置费之外的，包括建设场地征用费、项目建设管理费、技术服务费、生产准备费等。34.某工程合同金额为100万元，预付款比例为20%，主要材料及构件所占比重为60%，起扣点应为（）万元。A.20B.40C.66.67D.80【答案】C【解析】起扣点=合同价款-(预付款/主要材料比重)=100-(100×20%/60%)=100-33.33=66.67万元。35.在电力工程安全文明施工措施费中，不包括（）。A.安全施工费B.文明施工费C.环境保护费D.临时设施费【答案】D【解析】根据《建筑安装工程费用项目组成》（按费用构成要素划分），安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费。但在电力工程计价体系中，有时“临时设施费”会单独列项或作为措施费的一部分，但在标准的“安全文明施工措施费”术语下，通常包含临时设施费。注：在电力定额中，临时设施费通常单独计算。如果题目严格区分，D可能被选为不属于“安全文明施工”特定范畴的选项。但根据国标清单，ABCD都属于。让我们依据电力行业习惯：电力工程中，临时设施费往往作为独立的措施项目，不包含在“安全文明施工费”这一特定费率计算中，而是单独计算或包含在现场经费中。（修正：在最新电力定额2018版中，措施费包含安全文明施工费、临时设施费等。若题目问“安全文明施工措施费中不包括”，通常指临时设施费单独列出）。故选D。36.工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价确定原则，若合同中没有适用或类似的综合单价，则（）。A.由发包人确定B.由监理工程师确定C.由承包人提出，发包人确认D.按市场平均价确定【答案】C【解析】同第22题解析。由承包人提出综合单价，发包人确认。37.电力工程建设项目，除特殊要求外，应优先选用（）。A.进口设备B.国内设备C.高价设备D.二手设备【答案】B【解析】根据国家政策，电力工程建设项目除特殊要求（如技术国内无法满足）外，应优先选用国产设备，以支持民族工业并降低造价。38.在工程索赔中，由于恶劣气候条件导致的工期延误，承包商通常（）。A.可索赔工期和费用B.可索赔工期和利润C.可索赔工期D.不可索赔【答案】C【解析】恶劣气候条件（如连续降雨、大风等超过常年平均值）通常被视为双方共同风险或不可抗力。承包商一般只能索赔工期，不能索赔费用和利润。39.某送电线路工程，工地运输距离为（）。A.线路长度B.线路长度/2C.平均运距D.加权平均运距【答案】D【解析】送电线路工地运输距离采用加权平均运距计算。因为材料从不同仓库运往不同杆塔位置，需要根据各段工程量和运输距离计算加权平均值。40.《电力建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单应采用（）计价。A.综合单价B.工料单价C.完全单价D.市场价【答案】A【解析】分部分项工程量清单应采用综合单价计价。综合单价是指完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.电力工程造价具有的特点包括（）。A.大额性B.差异性C.动态性D.层次性E.兼容性【答案】ABCD【解析】工程造价的特点包括：大额性、差异性（个别性）、动态性、层次性、兼容性（复杂性）。E选项“兼容性”有时不被列为核心特点，但通常包含。这里选择最标准的ABCD。42.根据《电力建设工程预算定额》，下列费用中属于人工费的有（）。A.基本工资B.工资性补贴C.辅助工资D.职工福利费E.劳动保护费【答案】ABCDE【解析】电力定额中，人工费包含基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费、劳动保护费。这五项是完整的人工费组成。43.建设工程招标控制价的编制依据包括（）。A.《建设工程工程量清单计价规范》B.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法C.建设工程设计文件及相关资料D.招标文件中的工程量清单及有关要求E.与建设项目相关的标准、规范、技术资料【答案】ABCDE【解析】招标控制价应根据国家标准、设计文件、招标文件、市场价格、行业定额等编制。所有选项均为编制依据。44.电力工程中，规费包括（）。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.总承包服务费E.财产保险费【答案】ABC【解析】规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。包括社会保险费、住房公积金、工程排污费（部分地区已取消或并入环保税）。总承包服务费属于其他项目费，财产保险费属于企业管理费或单独列项。45.在电力工程合同价款调整中，法律政策变化导致工程造价发生变化，发承包双方应调整合同价款。法律政策变化包括（）。A.国家法律、法规、规章和政策发生变化B.省级或行业建设主管部门发布的规定调整C.人工费市场价格波动D.材料费市场价格波动E.税率调整【答案】ABE【解析】法律政策变化主要指国家层面的法律法规、规章政策，以及省级主管部门发布的工程造价管理规定（如定额调整、税率调整）。C和D属于市场价格波动，通常用调值公式或约定范围调整，不属于“法律政策变化”范畴，尽管人工调整有时通过政策文件发布，但本质是市场价格变化。最准确的是ABE。46.电力工程价款结算方式主要有（）。A.按月结算B.竣工后一次结算C.分段结算D.目标结算E.双方约定的其他结算方式【答案】ABCDE【解析】工程价款结算方式多样，包括按月结算（最常用）、竣工后一次结算（小型项目）、分段结算（按工程阶段）、目标结算（按控制节点）及其他约定方式。47.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更包括（）。A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸C.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序D.为完成工程追加的额外工作E.删除合同中的某项工作【答案】ABCDE【解析】工程变更范围非常广泛，包括改变质量、特性、标高位置、工艺顺序、追加额外工作、删减工作等。所有选项均符合。48.电力工程建设项目管理的主要任务包括（）。A.安全管理B.投资控制C.质量控制D.进度控制E.合同管理【答案】ABCDE【解析】项目管理“三控三管一协调”（或四控）：安全、投资（造价）、质量、进度控制，合同、信息、环境管理，组织协调。选项全对。49.在编制电力工程概算时，其他费用中的项目建设管理费包括（）。A.业主管理费B.招标代理费C.工程监理费D.工程结算审核费E.建设项目法人管理费【答案】ABC【解析】项目建设管理费通常包括：建设项目法人管理费（即业主管理费）、招标代理费、工程监理费。工程结算审核费通常包含在技术服务费或业主管理费中，不单独列为项目建设管理费的子目（视具体定额年份，2018版中项目建设管理费包含：项目法人管理费、招标费、工程监理费）。D选项一般归入技术服务费。50.索赔成立的条件包括（）。A.与合同对照，事件造成了承包人费用的增加或工期的延误B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人的行为责任或风险责任C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.事件造成了发包人的损失E.监理工程师同意【答案】ABC【解析】索赔成立的三要素：1.确实造成了损失（工期或费用）；2.原因非承包人责任；3.履行了索赔程序。D不是索赔成立的直接条件，E是结果而非条件。51.电力工程中，装置性材料包括（）。A.导线B.绝缘子C.塔材D.水泥E.砂石【答案】ABC【解析】装置性材料（未计价材料）在电力线路工程中主要指：导线、地线、绝缘子、金具、塔材、电缆等。水泥、砂石通常作为消耗性材料（计价材料）包含在定额子目中，或作为主要材料（在建筑工程中）。在线路安装工程中，ABC是典型的装置性材料。52.下列关于工程量清单计价的说法，正确的有（）。A.全部使用国有资金投资的建设工程，必须采用工程量清单计价B.非国有资金投资的建设工程，宜采用工程量清单计价C.工程量清单是工程量清单计价的基础D.招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分E.招标工程量清单的准确性和完整性由投标人负责【答案】ABCD【解析】根据GB50500，国有资金项目必须采用清单计价。非国有资金宜采用。清单是计价基础。清单是招标文件组成部分。招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责，而非投标人。故E错。53.电力工程中，进口设备原价（CIF）包括（）。A.货价（FOB）B.国际运费C.国际运输保险费D.关税E.增值税【答案】ABC【解析】进口设备原价（CIF，即到岸价）=货价（FOB）+国际运费+国际运输保险费。关税和增值税属于进口从属费，不构成CIF本身，但构成进口设备抵岸价。54.在施工图预算编制中，实物法与单价法的主要区别在于（）。A.计算直接费的方法不同B.计算间接费的方法不同C.计算利润和税金的方法不同D.对市场价格的处理方式不同E.编制依据不同【答案】ADE【解析】单价法（定额单价法）是用定额单价编制，实物法是用当时当地的人材机市场价格编制。主要区别在于计算直接费的方法（套定额vs套市场价）、对市场价格的处理、编制依据。间接费、利润税金计算程序基本一致。55.电力工程竣工验收的标准包括（）。A.生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求建完B.主要工艺设备配套设施经联动负荷试车合格C.必要的生活设施，已按设计要求建成D.生产准备工作能适应投产的需要E.环境保护设施已建成【答案】ABCDE【解析】竣工验收标准非常全面，包括主体工程、辅助设施、试运行、生活设施、生产准备、环保、消防、劳动安全卫生等均需达到要求。所有选项均符合。56.建设项目总投资由（）构成。A.固定资产投资B.流动资产投资C.无形资产投资D.递延资产投资E.铺底流动资金【答案】AB【答案】建设项目总投资=固定资产投资（工程造价）+流动资产投资。在可行性研究阶段，流动资产投资通常指铺底流动资金。故选AB。CD属于资产分类，不是投资构成的直接一级科目。57.下列费用中，属于静态投资的有（）。A.建筑安装工程费B.设备及工器具购置费C.工程建设其他费用D.基本预备费E.涨价预备费【答案】ABCD【解析】静态投资=建安工程费+设备购置费+其他费+基本预备费。涨价预备费属于动态投资。58.电力工程中，施工机械台班单价包含（）。A.折旧费B.大修理费C.经常修理费D.安拆费及场外运费E.人工费【答案】ABCDE【解析】施工机械台班单价由七项组成：折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费（机上操作人员）、燃料动力费、税费（车船使用税等）。选项全对。59.在电力工程招投标过程中，标底的编制应遵循（）原则。A.统一项目计价口径B.市场供求状况C.社会平均水平D.先进的施工技术水平E.保密原则【答案】ABCE【解析】标底反映的是社会平均成本，而非先进水平（那是企业竞争报价的范畴）。标底编制需统一口径、考虑市场、保持平均水平、严格保密。故D错。60.根据《电力建设工程工程量清单计算规范》，架空线路工程中，土石方工程量计算规则是（）。A.按设计图示尺寸以体积计算B.基础坑以“m³”计算C.基础坑应加操作裕度D.接地槽按“m³”计算E.不包括排水沟挖方【答案】ABD【解析】架空线路土石方，按设计图示尺寸以体积计算（AB）。基础坑、接地槽均按体积计算。定额计算中可能涉及操作裕度，但在清单计价规范中，工程量通常按净尺寸计算，措施费用（如操作裕度、放坡）包含在综合单价中。故C错。排水沟挖方通常单独列项或包含在土石方中，视清单列项，但一般土石方清单不包含排水沟（除非有特定清单项）。故E可能对。修正：清单规范强调按设计图示尺寸净量计算。C属于定额计算规则。故选ABD。三、判断题（共20题，每题0.5分。正确的打“√”，错误的打“×”）61.电力工程造价是指建设一项电力工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。【答案】√【解析】这是工程造价的第一种含义，从投资者/业主的角度定义。62.在工程量清单计价模式下，措施项目费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得竞争。【答案】×【解析】安全文明施工费不得竞争，但其他措施项目费（如夜间施工、二次搬运等）是可以竞争的，由投标人自主报价。63.建设工程竣工后，承包人应当向发包人提交完整的竣工结算文件，发包人应当在收到文件后的28天内予以答复。【答案】√【解析】符合《建设工程价款结算暂行办法》规定。64.电力工程中，设备购置费中的设备原价是指国产设备的制造成本或进口设备的到岸价（CIF）。【答案】√【解析】设备原价指设备的来源价格（出厂价或CIF）。65.FIDIC合同条件主要适用于国际工程，不适用于国内工程。【答案】×【解析】FIDIC合同条件虽源于国际，但其通用性很强，国内许多涉外工程或大型复杂工程也参照或直接采用FIDIC条款。66.预付款保函的担保金额通常与预付款金额相等。【答案】√【解析】预付款保函金额通常与预付款金额一致，随着预付款的扣回，保函金额可相应递减。67.在电力工程概算中，特殊地区施工增加费包括高原、高寒、酷热、风沙等地区因施工条件特殊而增加的费用。【答案】√【解析】符合定额费用定义。68.承包人在索赔过程中，若错过了索赔意向通知的期限（通常为事件发生后28天内），则丧失了索赔的权利。【答案】√【解析】程序合规是索赔成立的前提，逾期视为放弃索赔权利。69.工程造价咨询企业不得同时接受同一项目招标人和投标人对工程量清单的编制和投标报价的编制业务。【答案】√【解析】这是利益冲突回避原则，必须遵守。70.变电站建筑工程中，场地平整工程量按建筑物外墙外边线每边各加2米，以平方米计算。【答案】×【解析】场地平整通常按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算，或按平整范围计算。电力定额中一般按建筑物底层建筑面积计算，或按平方米计算，具体规则依定额而定，但“外墙外边线每边各加2米”通常是挖土方（放坡）或散水的计算规则，不是场地平整的标准规则。71.电力工程建设项目法人责任制要求，项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值，实行全过程负责。【答案】√【解析】这是项目法人责任制的核心定义。72.施工合同履行过程中，若因工程变更导致工程量减少，且减少幅度超过约定幅度，剩余部分的工程量综合单价应予调低。【答案】×【解析】根据清单规范，当工程量减少，且减少幅度超过约定（如15%）时，剩余部分的工程量综合单价应予调高（因为摊销的固定成本增加了）。反之，工程量增加时，单价应予调低。73.基本预备费主要是指在初步设计及概算内难以预料的工程费用，而涨价预备费主要是指在建设期内由于物价上涨而预留的费用。【答案】√【解析】两项预备费的定义区别。74.电力工程中，脚手架搭拆费属于措施项目费。【答案】√【解析】脚手架费是典型的措施费。75.投标人投标报价低于招标控制价一定幅度（如15%）且不能作出合理说明并提供证明材料的，评标委员会可认定其低于成本价。【答案】√【解析】这是防止不正当低价竞争的评审规定。76.在双代号网络计划中，关键线路是指总持续时间最短的线路。【答案】×【解析】关键线路是指总持续时间最长的线路，它决定了项目的总工期。77.建设单位在编制工程概算时，对于一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用，应列入基本预备费。【答案】√【解析】基本预备费包含工程费用及不可预见的工程费用，一般自然灾害损失属于此列。78.电力工程定额中的“综合工日”不包含辅助用工。【答案】×【解析】综合工日包含基本用工、辅助用工、超运距用工和人工幅度差。79.工程保修金（质量保证金）的预留比例一般为工程价款结算总额的3%，最高不超过5%。【答案】×【解析】根据最新规定（如住建部财政部通知），保证金预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。以前是5%，现已下调。80.施工图预算审查的重点是工程量计算是否准确、定额或单价套用是否合理、各项取费标准是否符合现行规定。【答案】√【解析】这是施工图预算审查的核心内容。四、案例分析及计算题（共4题，共40分。要求列出计算过程，保留小数点后两位）81.（10分）某变电站建筑工程，合同约定按月结算。合同总价为2000万元，工程预付款为合同总价的15%，主要材料及构件所占比重为60%。工程进度款按月支付，保留金为合同总价的3%。问题：(1)该工程的预付款是多少？起扣点是多少？(2)若第1个月完成产值300万元，第2个月完成产值400万元，第2个月累计完成700万元。请计算第2个月应支付的工程进度款。（假设不考虑调价及索赔）【答案与解析】解：(1)计算预付款和起扣点①预付款P=②起扣点T=(或公式：T=(2)计算第2个月应支付的工程进度款①第2个月累计完成产值700万元，小于起扣点1500万元，故第2个月不扣预付款。②本月应扣保留金：通常保留金在最后一次结算或按月扣除。题目未明确按月扣还是竣工扣，一般按月扣除或按比例扣。若按月扣除，则：本月应扣保留金=400×③第2个月应支付进度款=本月完成产值-本月应扣保留金=400答：(1)预付款为300万元，起扣点为1500万元。(2)第2个月应支付工程进度款为388万元。82.（10分）某架空线路工程，招标文件提供的工程量清单中，土石方