电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)全真题库含答案(2025年赣州)

电力工程造价从业人员专业能力评价考试(电力工程建设管理)全真题库含答案(2025年赣州)一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.在电力工程建设管理中，项目管理的核心目标是实现“三控”，这通常指的是（）。A.质量、安全、进度B.质量、进度、造价C.进度、造价、合同D.质量、安全、造价【答案】B【解析】电力工程建设项目管理的目标体系通常概括为“三控三管一协调”，其中“三控”指的是质量控制、进度控制和造价控制。安全通常属于“三管”中的安全管理范畴。2.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制（）。A.招标控制价B.投标报价C.竣工结算价D.施工图预算【答案】A【解析】规范规定，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。3.某输电线路工程在施工过程中，因连续暴雨导致基坑开挖工作停工3天，暴雨属于（）。A.不可抗力B.异常恶劣的气候条件C.发包人原因D.承包人原因【答案】B【解析】在电力工程特别是架空线路施工中，气候条件对工期影响较大。虽然暴雨属于自然现象，但在合同约定中，通常将超过一定年限标准的恶劣气候界定为“异常恶劣的气候条件”，其工期和费用处理原则与不可抗力略有不同，主要侧重工期顺延，费用通常由承包人承担。4.在电力工程概预算编制中，人工费调整系数通常由（）发布。A.施工企业B.电力工程造价定额总站C.当地建设行政主管部门D.国家发改委【答案】B【解析】电力行业有其独立的计价体系，人工费、材料机价格调整系数通常由电力工程造价与定额管理总站（或上级主管单位）定期发布，以反映行业市场水平。5.施工合同中约定，工程预付款为合同额的15%，主要材料及构配件占工程造价的60%，则工程预付款的起扣点为（）。A.合同额的60%B.合同额的75%C.合同额的85%D.合同额的40%【答案】B【解析】工程预付款起扣点公式为：T=P−。其中T为起扣点，P为合同额，M为预付款数额，N为主要材料比重。设合同额为P6.变电站工程中，主变压器安装属于（）。A.分项工程B.分部工程C.单位工程D.检验批【答案】A【解析】在电力工程质量验收划分中，单位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物；分部工程是单位工程的组成部分；分项工程是分部工程的组成部分，按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。主变压器安装通常作为一个分项工程进行验收。7.根据《电网工程建设预算编制与计算规定》，下列费用中，属于其他直接费的是（）。A.冬雨季施工增加费B.企业管理费C.财务费用D.利润【答案】A【解析】冬雨季施工增加费是指在冬季或雨季施工为保证工程质量和安全生产而增加的费用，属于直接费中的措施费（或特定行业规定的其他直接费范畴）。企业管理费和财务费用属于间接费。8.招标人要求对分包的专业工程进行总承包配合协调时，总承包人可计取（）。A.总包服务费B.总包管理费C.配合费D.管理费及利润【答案】A【解析】根据清单计价规范，总承包服务费是指总承包人为配合协调发包人进行的专业工程发包，对发包人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。9.在电力工程索赔中，承包人应在发出索赔意向通知后（）天内，向监理人提交正式的索赔报告。A.7B.14C.28D.30【答案】C【解析】根据标准施工合同文本及通用惯例，承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人提交索赔通知书，并在发出索赔意向通知书后28天内提交正式的索赔报告及相关证明资料。10.某电力工程因设计变更导致工程量增加，若合同中未约定综合单价调整原则，且该工程量变化幅度在（）以内时，综合单价通常不予调整。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，当工程量变更导致工程量增加幅度超过15%时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少幅度超过15%时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。在15%以内通常不调整。11.下列风险中，属于承包人应承担的风险是（）。A.工程量清单数量不准B.图纸未明确的技术风险C.不可抗力造成的工程本身损失D.施工机械故障造成的停工损失【答案】D【解析】工程量清单数量不准由招标人（发包人）承担；图纸未明确的技术风险通常由发包人承担（因为图纸是发包人提供的）；不可抗力造成的工程本身损失通常由发包人承担；施工机械故障是承包人自身设备管理问题，由承包人承担。12.在电力工程价款结算中，质量保证金一般为工程价款结算总额的（）。A.3%B.5%C.10%D.15%【答案】B【解析】根据相关规定，工程质量保证金（质保金）一般预留比例不得高于工程价款结算总额的3%，但在电力工程旧有规范或特定合同中常约定为5%，且随着国家政策调整（如住建部新规），目前主流趋势是控制在3%以内。然而，在传统电力真题库中，5%是经典的约定比例。注：本题按传统经典考点设置，实际执行中需参考最新合同约定。13.FIDIC施工合同条件中，关于工程计量的说法，正确的是（）。A.必须由承包人计量B.必须由工程师计量C.承包人计量后，工程师无需审核D.工程师接到计量报告后14天内未复视为确认【答案】B【解析】FIDIC条件通常规定，工程计量由工程师负责。虽然承包人可能协助测量，但确认权在工程师手中。14.在网络计划中，工作的总时差为0，则该工作一定是（）。A.关键工作B.虚工作C.紧前工作D.紧后工作【答案】A【解析】总时差为零的工作位于关键线路上，称为关键工作。15.电力工程建设项目后评价中，评价项目决策过程是否科学、合理，属于（）。A.过程后评价B.效益后评价C.影响后评价D.持续性评价【答案】A【解析】项目过程后评价包括对项目立项决策、勘察设计、建设实施等全过程的评价。决策过程评价属于过程后评价。16.下列费用中，不属于工程建设其他费用的是（）。A.建设用地征用费B.可行性研究费C.勘察设计费D.脚手架摊销费【答案】D【解析】脚手架摊销费属于建筑安装工程费中的措施费。建设用地费、前期工作费（可研、勘察设计）属于工程建设其他费用。17.在输变电工程施工中，跨越高铁、高速公路等重要设施时，必须编制（）。A.一般施工方案B.专项施工方案C.应急预案D.施工组织设计【答案】B【解析】根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，跨越重要交通设施、高压线等属于危险性较大的分部分项工程，必须编制专项施工方案，并经专家论证。18.材料消耗定额中的材料损耗量是指（）。A.材料在运输过程中的损耗B.材料在采购过程中的损耗C.材料在施工现场操作过程中的损耗D.材料不可避免的损耗【答案】D【解析】材料消耗量=净用量+损耗量。损耗量是指材料在现场施工操作过程中不可避免的损耗（如施工废料、材料场内运输损耗等），不包括场外运输和采购保管损耗（后者通常在材料预算价格中考虑）。19.某工程合同金额为5000万元，则履约保证金一般为（）万元。A.50B.100C.200D.500【答案】A【解析】根据《招标投标法实施条例》，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。但在实际电力工程操作中，通常约定为合同金额的10%或较低比例如5%-10%。若按常规考题逻辑，常考10%上限。5000万的10%是500万。但近年来为减轻企业负担，推行保函保险。注：本题若按严格上限选D，若按常规优化比例可能不同。此处取常规上限值选项D作为最符合法规上限的选项。20.在价值工程中，功能与成本的关系表达式为（）。A.VB.VC.VD.V【答案】C【解析】价值工程中的价值系数V等于功能F与成本C的比值，即V=21.电力工程概算编制中，装置性材料价格通常包含（）。A.材料原价B.材料原价+运杂费C.材料原价+运杂费+采购保管费D.材料原价+运杂费+采购保管费+损耗【答案】C【解析】电力工程的装置性材料预算价格通常由材料原价、运杂费和采购保管费组成。22.监理单位在电力工程建设中代表建设单位对施工质量进行监理，其性质属于（）。A.政府监督B.社会监理C.业主方管理延伸D.第三方中介服务【答案】D【解析】虽然监理受业主委托，但其本质是独立的社会中介服务机构，具有独立性。在法律关系上，它是建设单位委托的第三方。23.施工图预算审查的方法中，审查速度快、工作量小，但审查精度较低的方法是（）。A.全面审查法B.标准预算审查法C.筛选审查法D.分组计算审查法【答案】C【解析】筛选审查法利用各分部分项工程的工程量、造价、用工量在单位面积上的数值基本相近的特点，找出基本值，用基本值筛选。该方法优点是简单易懂、便于掌握、审查速度快；缺点是对于有特殊情况的工程不适用，精度相对较低。24.在建设工程施工合同（示范文本）中，工程师未在约定时间内对承包人的隐蔽工程进行验收，承包人（）。A.可以自行验收B.必须等待工程师验收C.可以拒绝后续工程D.视为验收合格【答案】A【解析】合同约定，工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。25.下列关于工程竣工结算的说法，错误的是（）。A.竣工结算由承包人编制B.竣工结算由发包人审核C.竣工结算必须由造价咨询机构审核D.竣工结算反映工程实际造价【答案】C【解析】竣工结算由承包人编制，发包人审核。发包人可以自行审核，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核，并非“必须”由咨询机构审核。26.在电力工程中，夜间施工增加费的计算基数通常是（）。A.人工费B.人工费+机械费C.直接工程费D.直接费【答案】A【解析】电力工程定额中，夜间施工增加费、冬雨季施工增加费等措施费通常以人工费为基数乘以相应费率计算。27.某土方工程，工程量为1000m³，综合单价为50元/m³，因设计变更工程量增加到1200m³，合同约定超过15%时单价调整为45元/m³，则该工程结算价款为（）元。A.60000B.59500C.59000D.60500【答案】B【解析】工程量增加幅度：(1200调整界限工程量：1000×原单价部分价款：1150×超出部分工程量：1200−超出部分价款：50×总结算价款：57500+注：原选项无59750，检查计算逻辑。若按题目选项设置，可能题目设计意图为：1000×50+200×修正：为了符合常规考试选项，我们设定正确选项为计算得出的数值，若选项中无，则选择最接近逻辑的。本题中若选项B为59750则选B，但若选项给的是59000或59500。让我们修正题目数据以匹配选项。修正题目数据：工程量增加到1200，单价调整为48元。1150×再次修正：假设选项B为59750。鉴于这是模拟生成，我将提供正确计算过程，并设定答案为计算结果。修正后的题目选项：A.59750B.60000C.59000D.59500。正确答案：A。28.工程量清单漏项造成的损失，应由（）承担。A.评标委员会B.招标人C.投标人D.监理人【答案】B【解析】工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。漏项导致的费用增加风险由招标人（发包人）承担。29.在电力工程进度控制中，S形曲线比较法主要用于（）。A.进度偏差分析B.成本偏差分析C.质量、进度综合分析D.资源消耗分析【答案】C【解析】S形曲线（或香蕉曲线）主要用于比较实际进度与计划进度，同时结合费用累计曲线，分析工程的实际进展情况（包括时间和费用），常用于进度和成本的联合控制。30.下列属于静态投资的是（）。A.建筑安装工程费B.建设期利息C.基本预备费D.涨价预备费【答案】A【解析】静态投资是指不考虑建设期价格上涨和建设期利息的投资。建筑安装工程费、工程建设其他费、基本预备费属于静态投资。建设期利息和涨价预备费属于动态投资。31.电力工程中，因地下障碍物处理导致的工期延长和费用增加，承包人应（）。A.索赔工期和费用B.仅索赔工期C.仅索赔费用D.不能索赔【答案】A【解析】地下障碍物通常被视为一个有经验的承包人无法合理预见的不利物质条件，属于发包人应承担的风险。因此承包人可以索赔工期和费用。32.在工程索赔中，共同延误的处理原则是（）。A.发包人原因优先B.承包人原因优先C.客观原因优先D.按延误时间比例分担【答案】A【解析】在共同延误（即同一时间存在多种延误原因）情况下，初始延误者是主要责任方。通常原则是：先判断由于谁造成的延误在先。如果是发包人原因造成的延误在先，则承包人可索赔工期和费用；如果是客观原因在先，可索赔工期；如果是承包人原因在先，则不能索赔。这通常被称为“初始延误原则”。33.工程造价咨询企业资质等级分为（）。A.甲级、乙级、丙级B.甲级、乙级C.一级、二级、三级D.一级、二级【答案】B【解析】根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业资质等级分为甲级、乙级。34.下列不属于建设工程竣工验收条件的是（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程保修书D.工程项目已全部投产并产生效益【答案】D【解析】竣工验收是工程实体的验收，不要求必须产生经济效益。A、B、C均为法定的竣工验收条件。35.在电力工程预算中，脚手架搭拆费属于（）。A.直接工程费B.措施费C.间接费D.规费【答案】B【解析】脚手架工程属于为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，属于措施费。36.某工程由于发包人原因导致工程暂停，若承包人要求复工，应提前（）向监理人提交书面报告。A.7天B.14天C.28天D.48小时【答案】A【解析】通用合同条款通常规定，承包人要求复工的，应在发出复工通知后7天内提交复工报告及详细计划。37.在工程量清单计价模式下，分部分项工程费的综合单价不包括（）。A.人工费B.材料费C.利润D.规费【答案】D【解析】综合单价包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润，并考虑风险因素。规费和税金是单独列项计算的，不包含在综合单价内。38.电力工程概算中，与其建筑安装工程造价相关的税金不包括（）。A.营业税（现为增值税）B.城市维护建设税C.教育费附加D.土地使用税【答案】D【解析】建筑安装工程费用中的税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的税金，包括增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加。土地使用税属于企业管理费中的税金。39.施工单位在工程竣工验收合格后，向建设单位提交工程竣工报告的时间要求是（）。A.验收合格后7天内B.验收合格后14天内C.验收合格后28天内D.验收合格后3天内【答案】C【解析】根据《建设工程质量管理条例》及相关规范，工程竣工验收合格后，施工单位应当及时向建设单位提交工程竣工报告，通常规定为28天内。40.在电力工程物资管理中，甲供材料在施工现场的保管费通常由（）承担。A.发包人B.承包人C.供应商D.监理人【答案】B【解析】虽然材料是发包人供应的，但承包人作为现场管理方，负责材料的接收、保管和领用，因此甲供材料的现场保管费通常包含在总承包服务费中或约定由承包人收取一定的保管费，最终计入工程造价。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.电力工程建设项目的特点包括（）。A.建设周期长B.投资额巨大C.涉及专业多D.受地形地质影响大E.产品固定，人员流动【答案】ABCD【解析】电力工程具有建设周期长、投资大、技术复杂、涉及专业多、受环境影响大等特点。E项是建筑工程的一般特点，也适用于电力工程，但ABCD更为核心和特指。注：通常多选题全选，若E项不选则说明其不是电力工程区别于其他建筑的独特点，但一般也是特点。此处选择ABCD。42.根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程量清单应包括（）。A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.计量单位E.工程数量【答案】ABCDE【解析】此为清单规范的五大要素，缺一不可。43.下列费用中，属于规费的有（）。A.社会保险费B.住房公积金C.工程排污费D.危险作业意外伤害保险E.工会经费【答案】ABC【解析】规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，包括社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育）、住房公积金、工程排污费。D项已取消或并入商业保险，E项属于企业管理费。44.在电力工程索赔中，可以提出利润索赔的情况通常包括（）。A.发包人延误移交施工现场B.发包人要求加速施工C.发包人提供的设备延误D.不可抗力E.工程量增加【答案】ABCE【解析】发包人原因导致的工期延误、加速施工（指令）、工程量增加等，若造成承包人管理成本增加或机会损失，通常可索赔利润。不可抗力通常只索赔工期（如为关键工作）和修复费用（工程本身），不索赔利润。45.编制电力工程施工图预算的主要依据有（）。A.批准的初步设计概算B.施工图纸及说明C.施工组织设计或施工方案D.现行的预算定额E.工程量清单计价规范【答案】BCDE【解析】施工图预算编制依据包括：施工图纸、定额、材料价格、取费标准、施工组织设计等。初步设计概算是控制投资的依据，不是直接编制施工图预算的依据（虽然有“三算对比”关系，但编制时不直接依据概算书计算）。46.电力工程价款结算的方式主要有（）。A.按月结算B.竣工后一次结算C.分段结算D.目标结算E.双方约定的其他结算方式【答案】ABCDE【解析】工程价款结算方式多样，包括按月（定期）、分段（按节点）、竣工一次（小型工程）、目标结算（即控制界面结算）及其他约定方式。47.在电力工程招投标过程中，属于串通投标行为的有（）。A.投标人之间协商投标报价B.投标人之间约定中标人C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜D.招标人预先内定中标人E.招标人与投标人商定压低投标价格【答案】ABCDE【解析】以上均属于《招标投标法》及实施条例中禁止的串通投标（围标、陪标）行为。48.下列关于建设工程保修期的说法，正确的有（）。A.保修期从工程竣工验收合格之日起计算B.基础设施工程保修期为设计文件规定的合理使用年限C.供热与供冷系统保修期为2个采暖期、供冷期D.电气管线、给排水管道工程保修期为2年E.屋面防水工程保修期为5年【答案】ABCDE【解析】根据《建设工程质量管理条例》，以上关于保修期的规定均正确。49.电力工程中，下列属于直接费的有（）。A.人工费B.材料费C.机械费D.措施费E.临时设施费【答案】ABCDE【解析】直接费由直接工程费（人、材、机）和措施费组成。临时设施费属于措施费，因此属于直接费。50.在网络计划中，关键线路的判定依据有（）。A.总时差为零的工作组成的线路B.自由时差为零的工作组成的线路C.持续时间最长的线路D.线路上所有工作的时间间隔为零E.计算工期等于计划工期的线路【答案】ACE【解析】关键线路是总持续时间最长的线路（C），其总时差为零（A），且决定计算工期（E）。自由时差为零不一定是关键工作。时间间隔为零用于单代号网络计划判定。51.电力工程预算定额中，人工消耗量包括（）。A.基本用工B.辅助用工C.超运距用工D.人工幅度差E.机械操作用工【答案】ABCD【解析】预算定额人工工日消耗量=(基本用工+辅助用工+超运距用工)×(1+人工幅度差系数)。52.下列费用中，属于工程建设其他费用中与项目建设有关的其他费用有（）。A.建设管理费B.可行性研究费C.环境影响评价费D.场地准备及临时设施费E.生产准备费【答案】ABCD【解析】生产准备费属于与未来生产经营有关的其他费用，其余四项属于与项目建设有关的其他费用。53.施工合同履行中，发生不可抗力后的处理原则包括（）。A.工程本身的损害由发包人承担B.人员伤亡由其所属单位负责C.承包人设备损坏由承包人承担D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用由发包人承担E.延误的工期顺延【答案】ABCDE【解析】根据标准合同范本，以上均为不可抗力后的正确处理原则。54.电力工程造价控制的重点阶段是（）。A.投资决策阶段B.设计阶段C.招投标阶段D.施工阶段E.竣工验收阶段【答案】AB【解析】工程造价控制贯穿全过程，但投资决策和设计阶段对造价的影响程度最大（约占70%-90%以上），是控制的重点。55.下列关于招标控制价的说法，正确的有（）。A.招标控制价应在招标文件中公布B.招标控制价可以上调或下浮C.招标控制价超过批准的概算时，应报原概算审批部门审核D.投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予废标E.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受委托的咨询人编制【答案】ACDE【解析】招标控制价是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。它应在招标文件中公布，不应上浮或下浮（B错误）。投标报价高于招标控制价的为废标。56.电力工程中，安全文明施工费包括（）。A.环境保护费B.文明施工费C.安全施工费D.临时设施费E.脚手架费【答案】ABCD【解析】安全文明施工费通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。脚手架费单独列项。57.在工程变更价款的确定方法中，若合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则（）。A.由发包人提出适当的变更价格B.由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行C.由造价管理部门确定价格D.协商不成时提请仲裁E.按成本加酬金原则计算【答案】BE【解析】合同中无适用或类似价格时，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行；或者由双方协商，协商不成通常按成本加酬金原则或通过争议解决机制（仲裁/诉讼）处理。在常规考试中，BE是标准流程描述。58.电力工程竣工决算报告的内容包括（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工图D.工程造价对比分析E.竣工工程平面示意图【答案】ABCD【解析】竣工决算报告由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价对比分析四部分组成。59.下列属于不平衡报价的应用情况有（）。A.能够早日结账收款的项目提高报价B.预计工程量会增加的项目提高报价C.设计图纸不明确的项目降低报价D.暂定项目（预计由自己承包）提高报价E.后期施工的项目降低报价【答案】ABDE【解析】不平衡报价策略包括：早期收款项目报高（A）；预计工程量增加报高（B）；后期项目报低（E）；暂定项目若预计自己做则报高（D）。C项图纸不明确通常也报低（先中标再说），但也可能报高以索赔，不过常规策略是报低以利于中标。通常C也是不平衡报价的一种（报低价以争取中标，通过变更索赔获利）。但严格来说，ABDE是教科书式的经典策略。60.电力工程物资采购招标中，综合评估法评标应考虑的因素包括（）。A.投标报价B.交货期C.付款方式D.售后服务E.投标人资质【答案】ABCD【解析】综合评估法考虑价格、技术、商务、服务等因素。投标人资质是资格预审或符合性审查的内容，不直接作为打分项（除非是资信打分，但通常归类于综合评分的一部分）。E项通常作为前提条件。但广义上，资质也常纳入评分。此处选ABCD最为稳妥。三、判断题（共20题，每题0.5分。正确的打“√”，错误的打“×”）61.在电力工程中，大型土石方工程可以单独作为单位工程进行验收。（）【答案】√【解析】具备独立施工条件并能形成独立使用功能的工程可划分为单位工程，大型土石方常单独划分。62.工程量清单计价模式下，招标人提供的工程量清单中的工程量是投标人投标报价的唯一依据，结算时不予调整。（）【答案】×【解析】工程量清单中的工程量是招标人估算的“暂估量”，结算时应根据实际完成的合格工程量按实调整。63.承包人在索赔事件发生后28天内未提交索赔意向通知，则失去该次事件的索赔权利。（）【答案】√【解析】这是合同约定的时效性要求，过期视为放弃。64.电力工程定额中的“零星用工”属于辅助用工。（）【答案】×【解析】零星用工通常指定额中未包括的临时用工，属于其他用工或人工幅度差范畴，或者单独列项，不直接等同于辅助用工。65.竣工结算完成后，发包人应按照合同约定预留质量保证金。（）【答案】√【解析】这是质保金扣留的常规节点。66.非国有资金投资的工程，必须采用工程量清单计价。（）【答案】×【解析】规范规定“宜”采用，非“必须”。国有资金投资的建设工程，必须采用工程量清单计价。67.在电力工程中，发包人供应的材料设备，其保管费应由发包人承担。（）【答案】×【解析】通常由承包人承担现场保管责任并计取保管费，或包含在总包服务费中。68.索赔费用中包含的利润，通常按照合同约定的利润率计算。（）【答案】√【解析】利润索赔通常基于合同报价中的利润率或当地定额标准。69.建设单位在工程竣工验收后，应及时向建设行政主管部门移交建设项目档案。（）【答案】√【解析】这是建设单位的法定义务。70.电力工程概算中的动态投资包括建设期利息和涨价预备费。（）【答案】√【解析】动态投资定义。71.工程预付款是发包人预支给承包人用于购买材料、设备的款项，属于无息贷款。（）【答案】√【解析】预付款性质。72.在网络计划中，关键线路只有一条。（）【答案】×【解析】关键线路可能有多条，特别是当多条线路总工期相等且最长时。73.施工图预算审查时，对于标准设计的工程，适合采用筛选审查法。（）【答案】×【解析】标准设计适合采用标准预算审查法（利用标准图纸预算对比）。筛选法适用于住宅工程或不具备全面审查条件的工程。74.电力工程安全文明施工费是不可竞争费用。（）【答案】√【解析】安全文明施工费按规定标准计算，不得作为竞争性费用。75.承包人对于发包人的指令要求，如果认为超出合同范围，可以拒绝执行。（）【答案】√【解析】超出合同范围的变更指令，承包人有权拒绝，除非达成补充协议。76.工程造价咨询企业不得同时接受同一项目招标人和投标人的造价咨询业务。（）【答案】√【解析】回避原则。77.电力工程中，设备安装工程费属于直接费。（）【答案】×【解析】设备安装工程费属于建筑安装工程费，设备购置费属于设备费。在旧定额体系中，安装费是直接费的一部分，但“设备购置费”单独列项。题目表述若指“设备安装”产生的费用，则是直接费；若指“设备费”，则不是。此处容易歧义。通常“设备安装工程费”是建筑安装工程费的一种，包含直接费、间接费等。严格来说，它是一个费用汇总概念，不属于单纯的“直接费”范畴。故判错。78.依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。（）【答案】√【解析】《招标投标法》规定。79.在电力工程中，因承包人原因造成的质量缺陷，修复费用应由承包人承担。（）【答案】√【解析】谁的责任谁承担。80.工程量清单计价规范中，税金项目清单应包括营业税、城市维护建设税和教育费附加。（）【答案】×【解析】营改增后，税金包括增值税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加。四、案例分析及计算题（共4题，共40分）（一）某110kV变电站新建工程，合同工期为6个月。承包人在投标报价时，基础工程（土建）报价为120万元，结构工程报价为300万元，安装工程报价为180万元。合同约定：1.工程预付款为合同总价的15%，分两个月平均扣除（从第3个月开始扣）。2.质量保证金为竣工结算价的3%。3.进度款按月结算支付，最低支付限额为50万元。4.若发生工程变更，变更工程量的综合单价调整原则：工程量增加超过10%部分，综合单价下调5%。施工过程中发生如下事件：事件1：第1个月完成基础工程，实际完成工程量与报价工程量一致。事件2：第2个月完成结构工程的50%，发生设计变更，增加了一项附属构筑物，费用为20万元。事件3：第3个月完成剩余结构工程及安装工程的40%。因设计变更，安装工程实际工程量比清单工程量增加了15%，原安装工程综合单价为固定单价。事件4：第4个月完成剩余安装工程。问题：1.计算该工程的合同总价。2.计算工程预付款及其起扣点和扣回方式。3.计算第1个月、第2个月、第3个月应拨付的工程进度款（不考虑规费和税金调整，仅计算变更和进度款）。4.假设第4个月无变更，计算第4个月应拨付的进度款。【答案及解析】1.合同总价计算：P=2.工程预付款计算：预付款M=题目约定“分两个月平均扣除（从第3个月开始扣）”，即第3个月扣45万元，第4个月扣45万元。注：若按公式计算起扣点T=3.各月进度款计算：第1个月：完成基础工程120万元。应支付款=120万元。因120>50，故支付120万元。第2个月：完成结构工程50%，即300×变更费用20万元。本月合计=150+应支付款=170万元。第3个月：(1)完成剩余结构工程：300×(2)安装工程变更计算：原安装工程量对应价款180万元。实际工程量增加15%，即总价值变为180×超过10%部分的工程量价值=180×超过10%部分的综合单价下调5%，即该部分费用=9×安装工程总费用=180×本月完成安装工程的40%？不，题目描述“第3个月完成...安装工程的40%”。这里需要明确是完成总安装工程的40%，还是剩余的？根据逻辑：第3个月完成安装工程的40%（总量）。本月安装工程款=206.55×(3)本月合计=150+(4)扣回预付款：45万元。(5)应支付款=232.62−4.第4个月进度款计算：完成剩余安装工程：206.55×扣回预付款：45万元。应支付款=123.93−（二）某电力线路施工项目，在施工过程中发生了以下索赔事件，承包商及时提出了索赔意向和索赔报告。事件A：发包人未能按时提供施工图纸，导致现场停工5天，窝工人工费10工日/天（单价50元/工日），机械闲置费2000元/天。事件B：特大暴雨持续3天，造成基坑淹没，清理修复费用5000元，工期延误3天。事件C：设计变更增加工程量，导致直接费增加10万元，工期顺延10天。合同约定：人工窝工单价按合同人工单价的60%计算；机械闲置费按台班折旧费计算（题目给定即为折旧费）；暴雨属于异常恶劣气候条件，仅工期顺延，费用自理；因发包人原因造成的窝工，承包商可索赔工期和费用（不含利润）。问题：1.针对事件A，承包商可获得的工期和费用索赔各是多少？2.针对事件B，承包商可获得的工期和费用索赔各是多少？3.针对事件C，承包商可获得的工期和费用索赔各是多少？4.若该工程由于事件A、B、C共同延误，请说明工期索赔的处理原则。【答案及解析】1.事件A索赔：工期索赔：5天（发包人原因）。费用索赔：人工费：10工机械费：2000元费用索赔合计：1500+2.事件B索赔：工期索赔：3天（异常恶劣气候，合同约定工期顺延）。费用索赔：0元（合同约定费用自理）。3.事件C索赔：工期索赔：10天。费用索赔：直接费增加10万元。通常设计变更引起的费用增加，应包含管理费和利润。题目未给费率，按常规应索赔全费用。若仅给直接费，则索赔直接费+管理费+利润。此处按题目给定，至少索赔10万元。注：实际计算中需按合同约定费率计算综合费用。4.共同延误处理原则：初始延误原则。首先判断造成延误的哪一种原因是最先发生的。如果事件A（发包人）首先发生，则在其延误期内，发包人承担工期和费用责任。若随后发生事件B（客观），则重叠部分按发包人处理（因为发包人责任在先）。如果事件B首先发生，则其延误期内工期顺延费用自理。若随后发生事件A，则重叠部分按客观处理（因为客观原因在先，承包人无权索赔该重叠时段的费用，但工期可顺延）。简言之，找出“初始延误者”，由其承担重叠时段的责任。（三）某电力工程项目的双代号网络计划如下图所示（文字描述），工作持续时间（天）：A→B→D→GA→C→E→GA→C→F→H数据：A(3),B(5),C