装配式移动大棚技术协议书

装配式移动大棚技术协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX绿色建筑科技有限公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX装配式建筑科技有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX产业园XX栋

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

**协议简介**

本协议由甲方与乙方就装配式移动大棚的技术合作事宜达成一致，双方基于平等自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，结合行业惯例与市场实践，共同制定本技术协议。

甲方作为项目投资方或终端用户，具备相应的资金实力和场地资源，需采购或租赁符合现代农业、仓储物流或临时建筑需求的装配式移动大棚，并要求乙方提供从设计、生产、运输至安装调试的全流程技术支持。乙方作为专业的装配式建筑技术提供商，拥有自主研发、规模化生产和工程实施能力，具备国家认证的生产资质和行业经验，能够按照甲方需求提供定制化或标准化的移动大棚解决方案。

双方合作背景如下：

（1）甲方根据业务发展需要，在XX项目（例如：智慧农业示范园区、应急物资储备库、临时会展中心等）中，需建设一批具有保温、防潮、可移动、可快速部署等特性的装配式大棚。甲方通过市场调研和技术评估，确认乙方的产品性能、技术方案及服务能力符合项目要求。

（2）乙方在装配式移动大棚领域具备显著的技术优势，其产品已通过权威机构检测，并成功应用于多个类似项目，积累了丰富的工程案例和客户反馈。乙方承诺以专业标准完成本协议项下的技术合作，确保项目顺利实施。

基于上述合作基础，双方经友好协商，就移动大棚的技术规格、交付标准、权利义务及风险分配达成以下共识，并以此协议为据，共同推进项目落地。本协议的签订不仅明确了双方的法律关系，也为后续的生产、安装、验收等环节提供了行为准则，是保障合作顺利进行的重要依据。后续章节中关于定义、权利义务、价格条件等内容，均以本协议所述事实为基础展开，确保条款的针对性和可执行性。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方委托乙方提供装配式移动大棚的技术开发、生产、交付、安装及相关服务合作事宜。协议范围包括但不限于：乙方根据甲方需求提供移动大棚的设计方案，完成符合国家及行业标准的构件生产，负责构件的运输及现场的安装、调试服务，并确保最终产品满足甲方在项目指定地点的使用要求。具体内容涵盖技术参数的确认、生产进度管理、质量标准控制、安装方案制定、风险分担及争议解决机制等，旨在通过双方的协作，实现移动大棚项目的顺利实施与高效运行。

第二条定义

1.装配式移动大棚：指采用预制化、模块化方式建造，具有可拆卸、可重复利用、快速搭建特点的临时或永久性建筑结构，包含墙体、屋顶、门窗、基础等主要构件。

2.技术规格：指本协议附件中载明的移动大棚尺寸、材料、结构强度、保温性能、防水等级等技术参数要求。

3.交付标准：指乙方完成构件生产、运输及安装后，移动大棚应符合的设计方案、质量标准及验收要求。

4.安装调试：指乙方负责将生产构件在甲方指定地点进行组装、固定，并完成电气系统（如配备）的连通及功能测试。

5.验收：指甲方依据本协议约定标准，对移动大棚的完成情况进行的确认程序。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务：**

（1）甲方有权要求乙方按照协议约定或附件中详细的技术规格、交付标准完成移动大棚的生产与安装，并有权对乙方的履约过程进行监督。

（2）甲方应向乙方提供项目场地的基础条件信息（如地质勘测报告、水电接入点等），并确保乙方人员、设备进入及施工活动具备必要条件。

（3）甲方有权对乙方提交的设计方案、生产进度计划进行审核，并在收到乙方文件后XX日内反馈书面意见。若甲方需变更技术规格，应提前XX日以书面形式通知乙方，并承担由此增加的费用和工期延误责任。

（4）甲方应按照协议约定的支付条件，按时足额支付乙方款项。甲方逾期支付应按日向乙方支付逾期金额XX%的违约金，但累计违约金不超过合同总价的XX%。

（5）甲方有权在移动大棚安装完毕后组织验收，验收合格后签署验收文件。若因甲方原因（如场地不具备使用条件）导致验收延迟，乙方已完成工作的费用应予以确认。

（6）甲方应对移动大棚的使用承担日常维护责任，但涉及结构及主要部件的维修、改造，应事先征得乙方书面同意。

**2.乙方的权力和义务：**

（1）乙方有权要求甲方提供必要的场地信息、施工许可等文件，并有权拒绝在条件不具备的情况下开始安装工作。

（2）乙方应组建专业的技术团队，根据甲方的需求及行业标准完成移动大棚的设计或选用标准化方案，设计方案需经甲方确认后方可生产。乙方应保证设计文件的质量，并对设计方案负责。

（3）乙方应按照协议约定的生产周期和质量标准完成构件生产，确保所有构件出厂前经过严格检验，并提供完整的出厂合格证及检测报告。乙方需将生产进度计划提前XX日提交甲方备案，如遇不可抗力或甲方原因导致的延期除外。

（4）乙方负责构件的运输至甲方指定地点，并承担运输途中的风险及费用。到达后，乙方应配合甲方完成构件的卸货、临时存放及现场安装工作。

（5）乙方可派驻技术人员现场指导安装，确保安装质量符合设计要求。安装过程中，乙方应对现场施工安全负责，遵守相关安全规范，并承担因自身原因造成的安全事故责任。

（6）乙方应提供移动大棚的安装调试服务，直至甲方确认其功能正常。在质保期内，乙方对移动大棚的结构及主要部件的缺陷承担免费维修责任，维修响应时间不超过XX小时。

（7）乙方有权根据市场行情及原材料成本变化，在合同签订后XX日内向甲方提交价格调整申请，但调整幅度不得超出行业平均水平XX%以上，需经双方书面确认。

（8）乙方应保护甲方的商业秘密，未经甲方许可，不得将项目信息用于其他商业用途或向第三方泄露。协议终止后，乙方仍有义务销毁或返还甲方的资料。

第四条价格与支付条件

1.价格条款：本协议项下移动大棚的总价款为人民币XX元（大写：XX元整），该价格包含设计费、构件生产费、运输费、安装调试费、质保服务费及双方约定的其他费用，具体明细以附件二《价格明细表》为准。如采用甲方定制化设计方案，最终价格以双方确认的最终设计方案及报价为准。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式向乙方支付款项。乙方应在收到甲方支付时，向甲方提供等额且有效的发票。

3.支付条件与时间：

（1）合同签订后XX日内，甲方支付总价的XX%作为预付款，即人民币XX元；

（2）乙方完成所有构件生产并出厂检验合格后XX日内，甲方支付总价的XX%即进度款，金额为人民币XX元；

（3）移动大棚安装调试完毕，甲方验收合格后XX日内，甲方支付剩余XX%的尾款，即人民币XX元；

（4）预付款在乙方发生生产成本后可抵扣相应货款，进度款及尾款应在各自条件成就后XX日内支付。

4.支付账户：乙方指定收款账户信息如下：开户行：XX银行XX支行；账号：XX；收款人：XX装配式建筑科技有限公司。

5.乙方逾期收款：若甲方无正当理由逾期支付任何款项，每逾期一日，应按逾期支付金额的XX%向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价的XX%。

第五条履行期限

1.协议有效期：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年，自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日止。如协议有效期届满前XX日，双方均未提出书面终止要求，则协议自动续期XX年。

2.关键时间节点：

（1）设计方案确认：乙方应在收到甲方需求后XX日内提交初步设计方案，甲方应在收到后XX日内反馈意见，双方最终确认方案时间为合同签订后XX日内。

（2）构件生产周期：乙方应在确认最终设计方案后XX日内完成所有构件生产，并通知甲方准备安装。

（3）运输与安装：乙方应在构件生产完成后XX日内完成运输及现场安装，总安装工期不应超过XX日。

（4）验收：安装调试完成后XX日内，甲方组织验收。若验收合格，双方签署验收文件；如存在异议，应在XX日内提出整改要求，乙方应在收到要求后XX日内完成整改并重新验收。

（5）质保期：移动大棚验收合格之日起，乙方提供XX年的免费质保服务。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）甲方未按约定支付款项：除按第四条约定支付违约金外，若因甲方原因（如未提供施工许可、场地条件不符等）导致乙方生产、安装工作延迟，每延迟一日，乙方有权要求甲方支付合同总价XX%的违约金，但累计违约金不超过合同总价的XX%。若甲方违约导致乙方直接损失（如构件仓储费、人员窝工费），甲方应予以赔偿。

（2）甲方擅自变更需求：若甲方在协议履行过程中擅自变更技术规格或设计方案，导致乙方额外成本或工期增加，甲方应承担由此产生的全部费用，并支付乙方合同总价XX%的违约金。

（3）甲方未配合验收或拖延验收：若甲方无正当理由拒绝验收或拖延验收超过XX日，视为验收合格，甲方仍需支付剩余款项及相应违约金。乙方保留因场地占用产生的实际损失索赔权。

2.乙方违约责任：

（1）设计质量缺陷：若乙方提供的设计方案存在重大缺陷（如结构安全不达标、不符合国家强制性标准等），导致移动大棚无法使用或需要重大修改，乙方应负责免费整改，并承担由此产生的全部费用。若缺陷系乙方设计失误造成，乙方还应支付合同总价XX%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的直接损失（如项目延期投入成本）。

（2）生产质量不合格：若乙方生产的构件存在质量问题（如材料不符、工艺缺陷等），在甲方检验时发现，乙方应负责更换合格构件并承担相关费用。若因质量问题导致安装延误或安装后出现安全隐患，乙方除承担上述责任外，还应支付合同总价XX%的违约金，并赔偿甲方相应损失。

（3）延迟交付：乙方未按第五条约定的时间节点完成生产、运输或安装，每延迟一日，应按合同总价的XX%向甲方支付违约金，但违约金总额不超过合同总价的XX%。若延迟超过XX日，甲方有权解除协议，乙方应退还甲方已支付款项（扣除已发生且必要的费用），并支付合同总价XX%的违约金。

（4）安装质量不达标：移动大棚安装完成后，若未能达到协议约定的质量标准或验收要求，在甲方提出的合理期限内（不超过XX日）未能整改到位，甲方有权要求乙方承担免费返工、更换部件等责任，并支付合同总价XX%的违约金。因乙方安装质量问题导致的第三方索赔，乙方应承担连带责任。

（5）违反保密义务：若乙方违反第三条第7款约定，泄露甲方商业秘密，造成甲方经济损失，乙方应赔偿甲方全部损失，并支付合同总价XX%的违约金。

3.不可抗力免责：若因地震、洪水、战争等不可抗力因素导致协议无法履行或延迟履行，双方互不承担违约责任，但应在不可抗力发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明。不可抗力消除后，双方应尽快恢复履行协议。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。

4.累计违约责任：本条各项违约责任可累计执行，直至协议目的实现或双方权利义务终止。任何一方违约导致协议无法继续履行时，守约方有权解除协议，并要求违约方承担全部违约责任及赔偿损失。

第七条不可抗力

1.定义：本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、台风、洪水、海啸、雷击、暴雨雪等）；战争、动乱、恐怖袭击等社会事件；政府行为（如法律法规的变更、征收、征用等）；流行病疫情；以及其他类似无法预见、无法避免的突发性事件。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力导致无法履行或无法完全履行本协议义务时，应在不可抗力发生后XX日内，书面通知对方，说明不可抗力事件的情况、影响范围以及预计持续的时间。通知后XX日内，应向对方提供不可抗力事件的证明文件，如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等。若不可抗力持续超过XX日，双方应协商是否解除协议或调整履行期限。

3.责任免除：因不可抗力导致协议任何一方不能履行或不能完全履行其在本协议下的义务，该方不承担违约责任。但遭受不可抗力一方应采取合理措施减少损失，并在事件结束后尽快恢复履行。若不可抗力直接导致协议目的无法实现，双方均有权解除协议，已产生的费用按实际完成情况结算，多收或预付款项应予以返还。

4.不可抗力不影响条款效力：本协议中关于保密、争议解决、法律适用等条款，不受不可抗力影响继续有效。

第八条争议解决

1.争议类型：本协议履行过程中发生的任何争议，包括但不限于协议的订立、效力、解释、履行、变更、解除等，均由双方首先通过友好协商解决。协商应本着公平合理的原则进行，由双方授权代表就争议事项进行沟通，争取达成书面和解协议。

2.协商不成：若双方在收到争议一方书面通知后XX日内，通过协商未能解决争议，应提交至XX仲裁委员会，按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为甲方所在地或乙方所在地，由提出仲裁申请的一方书面选择。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3.诉讼选择：双方同意，若选择诉讼方式解决争议，应向协议签订地（即XX省XX市XX区人民法院）提起诉讼。双方应遵守法院的传唤及判决，任何一方不得单独就仲裁或诉讼选择作出变更，除非获得对方的书面同意。

4.专属管辖与法律适用：本协议明确约定争议解决方式后，任何一方不得以其他管辖协议或法律规定为由，就同一争议事项向其他法院申请仲裁或诉讼，除非双方事先书面同意。本协议的订立、效力、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律）。

5.争议解决期间履约：在争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行本协议中其他未受争议影响的条款和义务，任何一方不得因此中止履行。但若争议事项涉及协议核心条款（如价格、履行义务等），经双方书面同意或仲裁/法院裁决，可以暂停履行相关义务。

第九条其他条款

1.通知方式：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前XX日以书面形式通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后XX日视为送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须由双方授权代表签署书面文件，方能生效。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。

3.分包：未经甲方事先书面同意，乙方不得将本协议项下任何义务的全部或实质性部分分包给任何第三方。任何分包行为必须符合本协议的所有条款和条件。

4.转让：除非获得对方书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利或义务部分或全部转让给第三方。转让行为不影响原协议的效力。

5.完整协议：本协议及其附件构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口