2026年建筑工程监理职业资格考试真题及答案解析

2026年建筑工程监理职业资格考试真题及答案解析一、单项选择题（共30题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.某建设工程项目，建设单位与甲施工单位签订了施工合同，与乙监理单位签订了监理合同。在施工过程中，甲施工单位因工程款未及时支付而停工，乙监理单位未及时报告建设单位。关于乙监理单位的责任，下列说法正确的是（）。A.乙监理单位不承担责任，因其未与甲施工单位直接签订合同B.乙监理单位应承担连带责任C.乙监理单位应承担相应的监理责任D.乙监理单位应承担主要责任2.根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，项目监理机构应建立由（）负责的监理平安管理体系。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.法定代表人3.在建设工程实施过程中，如果发生工程质量事故，监理单位应及时（），并参与事故调查。A.责令施工单位停工B.签发《工程暂停令》C.向建设单位报告D.向设计单位报告4.某网络计划中，工作M有两项紧后工作N和P，N的最迟开始时间为第18天，总时差为5天；P的最迟开始时间为第15天，总时差为3天。工作M的持续时间为4天，则工作M的最迟完成时间为（）。A.第13天B.第14天C.第15天D.第16天5.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人未按约定支付工程进度款，承包人可以（）。A.立即解除合同B.停止施工，由发包人承担违约责任C.继续施工，但可以顺延工期D.请求仲裁机构强制支付6.监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告（）。A.建设单位B.建设行政主管部门C.设计单位D.质量监督机构7.在双代号网络计划中，关键线路是（）。A.总持续时间最短的线路B.总持续时间最长的线路C.所有节点均为关键节点的线路D.不存在虚工作的线路8.某工程主体结构混凝土强度经检测未达到设计要求，但经原设计单位验算认为能满足结构安全和使用功能。对此，正确的处理方式是（）。A.必须进行加固处理B.可以验收，但需降低等级C.可以予以验收D.严禁验收，必须返工9.建设工程监理费的构成不包括（）。A.监理人员工资B.办公费C.交通费D.工程检测费10.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自（）之日起计算。A.竣工验收合格B.交付使用C.竣工备案完成D.工程移交11.在施工阶段投资控制中，监理工程师对工程计量进行核实的依据是（）。A.设计图纸B.施工合同约定C.施工单位提交的报表D.监理日志12.某项目由于设计变更导致工程量增加，且合同中已有适用于变更工程的价格，则变更价款应（）。A.由发包人确定B.由承包人提出，发包人确认C.按合同已有的价格确定D.参照类似价格确定13.监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在（）后报送建设单位。A.第一次工地会议B.施工许可证办理C.设计交底D.施工组织设计报审14.下列属于建设工程监理目标控制措施中组织措施的是（）。A.改进施工工艺B.调整项目监理机构人员C.实行奖惩机制D.技术经济分析15.在建设工程施工质量验收中，检验批的质量验收应由（）组织。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目技术负责人D.质量监督员16.某工程网络计划中，工作A的总时差为3天，自由时差为1天。监理工程师在检查进度时发现工作A的实际进度比计划进度拖后2天，则影响总工期（）。A.0天B.1天C.2天D.3天17.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训。A.1次B.2次C.3次D.4次18.建设工程风险识别的核心是（）。A.建立风险清单B.分析风险概率C.确定风险量D.制定风险对策19.监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成，并必须经（）批准。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.建设单位项目负责人20.在建设工程投资动态控制过程中，应着重做好的工作是（）。A.目标分解B.实际值与计划值的比较C.确定投资目标D.收集实际数据21.施工单位在隐蔽工程隐蔽前，应通知（）进行验收。A.建设单位和监理单位B.建设单位和质量监督机构C.监理单位和质量监督机构D.设计单位和监理单位22.某工程合同总额为2000万元，工程预付款为200万元，主要材料及构件所占比重为50%，则起扣点为（）万元。A.1200B.1400C.1600D.180023.监理工程师在施工过程中发现施工单位使用了不合格的材料，应（）。A.签发监理通知单要求整改B.签发工程暂停令C.报告建设单位D.责令退场24.建设工程监理的性质不包括（）。A.服务性B.科学性C.独立性D.强制性25.在施工进度控制中，工作M的持续时间为4天，最早开始时间为第2天，最早完成时间为第6天，则其最迟开始时间为第5天，则工作M的总时差为（）。A.1天B.2天C.3天D.4天26.根据《建设工程监理规范》，旁站监理是指监理人员在建筑工程施工阶段，对关键部位、关键工序的施工质量（）。A.实施全过程连续的监控活动B.实施巡视检查C.实施平行检验D.实施抽样检测27.某工程由于发包人原因导致承包人人员窝工50工日，机械闲置2台班。人工费为80元/工日，机械台班费为500元/台班，则承包人可索赔的费用为（）。A.4000元B.5000元C.9000元D.1000元28.建设工程文件归档范围中，不需要向城建档案管理部门移交的文件是（）。A.施工文件B.监理文件C.竣工图D.施工单位内部管理文件29.在工程质量控制中，PDCA循环中“A”指的是（）。A.计划B.实施C.检查D.处置30.监理单位对工程质量的控制主要是通过（）实现的。A.施工单位自检B.监理单位的验收C.第三方检测D.政府监督二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）31.建设工程监理实施的原则包括（）。A.公正、独立、自主B.权责一致C.总监理工程师负责制D.严格监理E.综合效益原则32.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程变更包括（）。A.改变合同中任何一项工作的质量B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸C.改变合同中任何一项工作的施工时间D.删除合同中任何一项工作E.为完成工程追加的额外工作33.监理规划的主要内容应包括（）。A.工程概况B.监理工作范围C.监理工作制度D.监理设施E.监理实施细则34.在施工质量验收中，检验批合格质量应符合（）。A.主控项目的质量经抽样检验合格B.一般项目的质量经抽样检验合格C.具有完整的施工操作依据D.具有完整的质量检查记录E.观感质量符合要求35.建设工程进度控制的技术措施包括（）。A.编制进度控制工作细则B.审查施工进度计划C.选用先进的施工技术D.改进施工工艺E.调整工作流程36.监理工程师在施工阶段投资控制的主要任务包括（）。A.编制投资控制工作流程B.进行工程计量C.签署工程款支付证书D.处理工程变更E.审查竣工结算37.根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的（）。A.技术措施B.施工方案C.安全技术措施D.专项施工方案E.应急救援预案38.建设工程风险对策中，风险转移的方式包括（）。A.保险转移B.非保险转移C.损失控制D.风险自留E.风险回避39.在网络计划中，关键工作的特点是（）。A.总时差为零B.自由时差为零C.持续时间最长D.两端节点为关键节点E.是关键线路上的工作40.施工单位提交的施工组织设计，应经（）审核批准后实施。A.项目经理B.施工单位技术负责人C.总监理工程师D.建设单位项目负责人E.设计单位项目负责人41.建设工程监理文件资料的管理要求包括（）。A.及时整理B.分类有序C.真实完整D.归档及时E.长期保存42.下列属于建设工程施工质量验收层次划分的是（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批E.单项工程43.监理工程师在控制工程进度时，常用的分析方法包括（）。A.横道图比较法B.S曲线比较法C.香蕉曲线比较法D.前锋线比较法E.列表比较法44.建设工程监理工作的主要依据包括（）。A.法律法规及工程建设标准B.建设工程勘察设计文件C.建设工程监理合同D.建设工程施工合同E.监理大纲45.关于建设工程索赔，下列说法正确的有（）。A.索赔是一种双向行为B.索赔必须以合同为依据C.索赔处理必须及时D.索赔通常不包括利润E.不可抗力导致的工期延误可以索赔工期46.在施工准备阶段，项目监理机构应审查施工单位的（）。A.质量管理体系B.技术管理体系C.质量保证体系D.安全生产管理体系E.财务管理体系47.建设工程监理实施“三控两管一协调”任务，其中“两管”是指（）。A.合同管理B.信息管理C.安全管理D.风险管理E.档案管理48.监理工程师在审核工程竣工结算时，应重点审查（）。A.竣工结算的编制依据B.工程量C.单价D.取费标准E.工程变更价款49.下列情况中，监理工程师可以签发工程暂停令的有（）。A.建设单位要求暂停施工B.施工单位擅自施工C.工程存在重大质量隐患D.发生了必须暂停施工的紧急事件E.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工50.建设工程信息管理系统的基本功能包括（）。A.投资控制B.进度控制C.质量控制D.合同管理E.办公自动化三、判断题（共10题，每题1分。正确的选A，错误的选B）51.监理单位是建筑市场的主体之一，其行为属于技术服务行为。（）52.总监理工程师可以授权总监理工程师代表行使全部监理职责。（）53.建设工程监理规范规定，监理日志应由专业监理工程师签字。（）54.在施工过程中，如果工程变更涉及结构安全，必须按规定报送原审查机构审查。（）55.所有的监理通知单都必须由总监理工程师签发。（）56.建设工程监理的依据之一是工程建设强制性标准。（）57.承包人提出工期索赔时，只需证明工期延误的事实即可。（）58.监理单位对隐蔽工程验收合格后，施工单位即可进行下道工序施工。（）59.建设工程监理费属于建筑安装工程费的组成部分。（）60.在双代号时标网络计划中，波形线的水平投影长度表示工作的自由时差。（）四、简答题（共4题，每题5分）61.简述建设工程监理实施“三控两管一协调”的具体内容。62.简述监理工程师在施工准备阶段质量控制的主要工作内容。63.简述工程变更处理的一般程序。64.简述建设工程监理文件资料管理的主要内容。五、案例分析题（共6题，每题20分）65.案例一：背景资料某工程，建设单位通过公开招标与甲施工单位签订了施工合同，与乙监理单位签订了监理合同。施工合同约定：工程预付款为合同总额的10%，开工前7日内支付；当工程款支付达到合同总额的60%时，开始扣回预付款，扣回比例为当月进度款的30%。工程保修期为2年。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：施工单位进场后，向项目监理机构报送了《工程开工报审表》，总监理工程师审核后认为具备开工条件，于3月1日签发了《工程开工报审表》。事件2：施工单位在基础施工中，发现地下有古墓，立即停工并报告了监理单位和建设单位。由于处理古墓导致工期延误10天，施工单位提出工期和费用索赔。事件3：施工单位为了赶工期，未经监理单位验收即对基础工程进行了覆盖，监理工程师要求剥露检查，发现基础质量不合格，施工单位进行了返工处理，直接经济损失2万元。事件4：工程竣工结算时，施工单位提出应扣除保修金，但建设单位认为保修金应在保修期满后返还。问题：1.指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。2.针对事件2，项目监理机构应如何处理？施工单位的索赔是否成立？说明理由。3.针对事件3，施工单位应承担什么责任？监理工程师的处理是否正确？4.针对事件4，关于保修金的扣留和返还，正确的做法是什么？66.案例二：背景资料某监理单位承担了一项大型商业综合体工程的监理任务。该工程地上20层，地下3层，建筑面积80000平方米，框架剪力墙结构。建设单位要求工程质量目标是争创“鲁班奖”。在施工过程中，发生了如下情况：1.总监理工程师组织编制了监理规划，报监理单位技术负责人审批后，报送建设单位。2.专业监理工程师在检查钢筋工程时，发现梁柱节点钢筋间距不符合设计要求，立即签发了《监理通知单》要求施工单位整改。施工单位整改后进行了复验。3.在主体结构施工中，监理工程师发现施工单位使用的商品混凝土没有出厂合格证，立即要求施工单位停止使用，并将该批混凝土退场。4.屋面防水工程施工前，施工单位进行了技术交底，监理工程师对施工工艺进行了检查。问题：1.监理规划的编制和审批程序是否正确？说明理由。2.针对情况2，监理工程师的做法有何不妥？请指出正确做法。3.针对情况3，监理工程师的做法是否正确？说明理由。如果施工单位坚持使用，监理工程师应如何处理？4.针对情况4，监理工程师在防水工程质量控制中，应重点检查哪些内容？67.案例三：背景资料某工程网络计划如下图所示（时间单位：天），工作A、B、C、D、E、F、G、H的持续时间分别为3、5、4、6、2、5、6、4天。A、B完成后进行C，C完成后进行D、E，D、E完成后进行F，F完成后进行G、H。施工过程中，发生了如下事件：事件1：建设单位要求增加一项工作K，持续时间为3天，K工作必须在C工作结束后开始，在F工作开始前结束。事件2：由于设计变更，导致工作D的持续时间延长了2天。事件3：由于施工单位原因，工作G的持续时间延长了1天。问题：1.计算原网络计划的总工期及关键线路（用节点表示或工作表示均可）。2.绘制增加工作K后的网络计划（可用文字描述逻辑关系），计算此时的总工期。3.考虑事件2和事件3的影响，计算实际总工期，并判断是否对原计划工期产生影响。4.如果事件2是由于建设单位原因造成的，施工单位可索赔的工期是多少？68.案例四：背景资料某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位签订了施工合同。合同约定采用固定总价合同。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：在基础工程施工中，遇到地下障碍物，导致地基处理费用增加5万元，工期延误3天。事件2：在主体结构施工中，由于市场变化，钢筋价格大幅上涨，导致费用增加20万元。事件3：在装修工程施工中，建设单位提出增加一层隔断，增加费用10万元，工期延误5天。事件4：工程竣工验收时，发现墙面存在大量裂缝，经分析是由于施工工艺不当造成的。问题：1.针对事件1至事件3，分别判断施工单位提出的费用和工期索赔是否成立？说明理由。2.固定总价合同下，风险承担的原则是什么？3.针对事件4，监理工程师应如何处理？4.建设工程索赔成立的条件有哪些？69.案例五：背景资料某工程项目，建设单位委托监理单位实施施工阶段监理。该工程由甲施工单位总承包。甲施工单位将桩基工程分包给乙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：乙施工单位在桩基施工中，由于设备故障导致工程中断，甲施工单位向项目监理机构提交了索赔报告。事件2：监理工程师在巡视中发现，乙施工单位的一名电焊工无证上岗作业，立即向甲施工单位签发了《监理通知单》。事件3：工程竣工验收时，甲施工单位提交了包含桩基部分的竣工资料，但桩基部分的资料由乙施工单位编制，且未经甲施工单位审核。事件4：在施工过程中，由于甲施工单位安全管理不到位，发生了一起高空坠落事故，造成1人死亡。问题：1.针对事件1，甲施工单位的索赔报告是否符合规定？说明理由。2.针对事件2，监理工程师的做法是否正确？说明理由。如果乙施工单位拒不整改，监理工程师应如何处理？3.针对事件3，监理工程师应如何处理？4.针对事件4，根据《建设工程安全生产管理条例》，监理单位应承担什么责任？应如何处理？70.案例六：背景资料某工程，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同工期为18个月。工程开工前，施工单位向项目监理机构提交了施工总进度计划，如下图所示（时间单位：月）。A(3)-B(4)-C(5)-D(4)-E(2)\F(5)-G(3)-H(2)（注：A、B完成后进行C；B完成后进行F；C、F完成后进行G；G完成后进行H；D、E为独立工作，逻辑关系未完全展示，假设D在A后，E在C后）实际施工过程中发生了如下事件：事件1：工作A施工过程中，遇到罕见的恶劣天气，导致工期延误1个月。事件2：工作B施工过程中，由于建设单位采购的材料进场延误，导致工期延误2个月。事件3：工作C施工过程中，由于施工单位劳动力不足，导致工期延误1个月。事件4：工作G施工过程中，由于设计变更，工程量增加，导致工作G持续时间延长1个月。问题：1.指出该施工总进度计划中的关键线路（用工作表示）和计算工期。2.分别指出事件1至事件4中，哪些是施工单位应承担的风险，哪些是建设单位应承担的风险？3.针对上述事件，如果施工单位均提出了工期和费用索赔，监理工程师应批准多少工期索赔？4.如果工作G是关键工作，事件4发生后，对总工期有何影响？参考答案及解析一、单项选择题1.【答案】C【解析】根据《建设工程质量管理条例》，监理单位未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。本题中乙监理单位未及时报告，属于失职，应承担相应的监理责任。2.【答案】A【解析】根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，项目监理机构应建立由总监理工程师负责的监理平安管理体系。3.【答案】B【解析】根据《建设工程监理规范》，发生工程质量事故，监理单位应及时签发《工程暂停令》，并要求施工单位停工整改。4.【答案】C【解析】工作M的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值。LF_M=min{LS_N,LS_P}=min{18,15}=15天。5.【答案】B【解析】发包人未按约定支付工程进度款，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。6.【答案】A【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。7.【答案】B【解析】在双代号网络计划中，关键线路是总持续时间最长的线路。8.【答案】C【解析】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。本题中经设计单位验算认为能满足结构安全和使用功能，可以予以验收。9.【答案】D【解析】监理费包括直接成本、间接成本和税金利。工程检测费通常由建设单位承担，不包括在监理费中。10.【答案】A【解析】根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自竣工验收合格之日起计算。11.【答案】B【解析】监理工程师对工程计量进行核实的依据是施工合同约定。12.【答案】C【解析】根据《建设工程工程量清单计价规范》，合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格确定。13.【答案】A【解析】监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制，在第一次工地会议前报送建设单位。14.【答案】B【解析】组织措施是指通过调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和人员配备等来控制目标。调整项目监理机构人员属于组织措施。15.【答案】A【解析】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批的质量验收应由专业监理工程师组织。16.【答案】A【解析】工作A的总时差为3天，实际进度拖比计划进度拖后2天，小于总时差，因此不影响总工期。17.【答案】A【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训。18.【答案】A【解析】风险识别的核心是建立风险清单。19.【答案】A【解析】监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成，并必须经总监理工程师批准。20.【答案】B【解析】在建设工程投资动态控制过程中，应着重做好的工作是实际值与计划值的比较。21.【答案】A【解析】施工单位在隐蔽工程隐蔽前，应通知建设单位和监理单位进行验收。22.【答案】C【解析】起扣点=合同总额预付款/主材比重=2000200/50%=1600万元。23.【答案】B【解析】监理工程师发现施工单位使用了不合格的材料，情况严重，应签发工程暂停令。24.【答案】D【解析】建设工程监理的性质包括服务性、科学性、独立性和公平性。强制性不是监理本身的性质，而是监理制度的特性。25.【答案】C【解析】总时差=最迟开始时间最早开始时间=52=3天。26.【答案】A【解析】根据《建设工程监理规范》，旁站监理是指监理人员在建筑工程施工阶段，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程连续的监控活动。27.【答案】B【解析】可索赔的费用=人工窝工费+机械闲置费=5080+2500=4000+1000=5000元。【解析】可索赔的费用=人工窝工费+机械闲置费=5080+2500=4000+1000=5000元。28.【答案】D【解析】施工单位内部管理文件不需要向城建档案管理部门移交。29.【答案】D【解析】PDCA循环中，“A”指的是处置，即总结经验，处理遗留问题。30.【答案】B【解析】监理单位对工程质量的控制主要是通过监理单位的验收实现的。二、多项选择题31.【答案】ABCE【解析】建设工程监理实施的原则包括公正、独立、自主；权责一致；总监理工程师负责制；严格监理、热情服务；综合效益原则。32.【答案】ABCE【解析】工程变更包括改变合同中任何一项工作的质量、基线、标高、位置或尺寸、施工时间，以及为完成工程追加的额外工作。删除工作也属于变更，但需注意合同约定。根据《标准施工招标文件》，ABCE均属于变更。33.【答案】ABCD【解析】监理规划的主要内容应包括工程概况、监理工作范围、内容、依据、程序、制度、设施等。监理实施细则不是监理规划的内容。34.【答案】ABCD【解析】检验批合格质量应符合主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格，具有完整的施工操作依据和质量检查记录。观感质量是分部工程验收的内容。35.【答案】CD【解析】进度控制的技术措施包括选用先进的施工技术、改进施工工艺等。编制细则和审查计划属于管理措施。36.【答案】BCDE【解析】监理工程师在施工阶段投资控制的主要任务包括进行工程计量、签署工程款支付证书、处理工程变更、审查竣工结算等。编制工作流程是准备工作。37.【答案】CD【解析】工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案。38.【答案】AB【解析】风险转移的方式包括保险转移和非保险转移（如分包、担保）。39.【答案】AE【解析】关键工作的特点是总时差为零（或为最小），是关键线路上的工作。40.【答案】BC【解析】施工单位提交的施工组织设计，应经施工单位技术负责人审核批准后，报送总监理工程师审查。41.【答案】ABCD【解析】建设工程监理文件资料的管理要求包括及时整理、分类有序、真实完整、归档及时。42.【答案】ABCD【解析】建设工程施工质量验收层次划分为单位工程、分部工程、分项工程、检验批。43.【答案】ABCD【解析】常用的分析方法包括横道图比较法、S曲线比较法、香蕉曲线比较法、前锋线比较法。44.【答案】ABCD【解析】建设工程监理工作的主要依据包括法律法规及工程建设标准、勘察设计文件、监理合同、施工合同。45.【答案】ABCE【解析】索赔是一种双向行为，必须以合同为依据，处理必须及时。不可抗力导致的工期延误可以索赔工期，费用通常各自承担。索赔可以包括利润（如因发包人原因导致合同解除）。46.【答案】ABCD【解析】在施工准备阶段，项目监理机构应审查施工单位的质量、技术、质量保证、安全生产管理体系。47.【答案】AB【解析】“两管”是指合同管理和信息管理。48.【答案】ABCD【解析】监理工程师在审核工程竣工结算时，应重点审查竣工结算的编制依据、工程量、单价、取费标准。49.【答案】BCDE【解析】建设单位要求暂停施工（非必要）时，通常协商处理，不一定必须签发暂停令。BCDE情况属于必须签发暂停令的情形。50.【答案】ABCD【解析】建设工程信息管理系统的基本功能包括投资控制、进度控制、质量控制、合同管理。三、判断题51.【答案】A【解析】监理单位是建筑市场的主体之一，其行为属于技术服务行为，具有服务性。52.【答案】B【解析】总监理工程师不得将涉及工程安全、质量的监理职责授权给总监理工程师代表。53.【答案】B【解析】根据《建设工程监理规范》，监理日志应由总监理工程师或专业监理工程师签字，通常记录当日工作情况，由记录人签字，总监理工程师定期审阅。题目表述不严谨，通常认为监理日志不需专业监理工程师签字，而是由记录人签字。54.【答案】A【解析】工程变更涉及结构安全，必须按规定报送原审查机构审查。55.【答案】B【解析】《监理通知单》通常由专业监理工程师签发，重要事项或需总监理工程师签发的除外。56.【答案】A【解析】建设工程监理的依据之一是工程建设强制性标准。57.【答案】B【解析】承包人提出工期索赔时，不仅要证明工期延误的事实，还要证明延误的责任不在自己，且造成损失。58.【答案】A【解析】监理单位对隐蔽工程验收合格后，施工单位即可进行下道工序施工。59.【答案】B【解析】建设工程监理费属于工程建设其他费的组成部分，不属于建筑安装工程费。60.【答案】A【解析】在双代号时标网络计划中，波形线的水平投影长度表示工作的自由时差。四、简答题61.【答案】“三控两管一协调”的具体内容是：（1）三控：工程质量控制、工程造价控制、工程进度控制。（2）两管：合同管理、信息管理。（3）一协调：组织协调（包括建设单位与施工单位、设计单位等的协调）。62.【答案】监理工程师在施工准备阶段质量控制的主要工作内容包括：（1）审查施工组织设计或施工方案。（2）审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。（3）审查分包单位资格。（4）查验测量放线控制成果。（5）审查工程材料、构配件、设备的质量证明文件。（6）检查施工单位的进场试验室。（7）参与设计交底和图纸会审。63.【答案】工程变更处理的一般程序：（1）建设单位、设计单位或施工单位提出工程变更要求。（2）总监理工程师组织专业监理工程师审查变更申请。（3）如同意变更，由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。（4）总监理工程师根据设计变更文件签发《工程变更单》。（5）项目监理机构监督施工单位实施工程变更。64.【答案】建设工程监理文件资料管理的主要内容包括：（1）监理文件资料的收集、整理、归档。（2）监理文件资料的编制、审核、审批。（3）监理文件资料的传阅、移交。（4）监理文件资料的分类、组卷。（5）监理文件资料的验收、移交。五、案例分析题65.【答案】1.不妥之处：总监理工程师审核后认为具备开工条件，于3月1日签发了《工程开工报审表》。正确做法：总监理工程师审核具备开工条件后，应报建设单位批准后，方可签发《工程开工报审表》。2.处理方式：项目监理机构应下达《工程暂停令》，要求施工单位停工，保护现场，并会同建设单位、施工单位共同处理。索赔成立：工期索赔成立，费用索赔不成立。理由：古墓处理属于不可预见的不利物质条件，工期延误应予以顺延；费用通常由建设单位承担，但题目背景未明确费用承担方，按惯例建设单位承担费用，施工单位可索赔费用。若合同约定不利物质条件费用由施工单位承担，则费用不索赔。此处按常规处理，费用索赔成立。3.施工单位应承担返工费用及工期损失责任。监理工程师的处理正确。4.正确做法：工程质量保修金通常在竣工结算时扣留，扣留比例一般为3%，在保修期满后返还。66.【答案】1.不正确。监理规划应由总监理工程师组织编制，经监理单位技术负责人审批后，报送建设单位。2.不妥之处：立即签发了《监理通知单》。正确做法：专业监理工程师发现问题后，应先口头通知施工单位整改，若无效或问题严重，再签发《监理通知单》。3.正确。理由：无出厂合格证的材料不得使用。如果施工单位坚持使用，监理工程师应签发《工程暂停令》，并及时报告建设单位。4.监理工程师应重点检查：防水材料的品种、规格、性能；基层处理情况；防水层的施工工艺；细部节点处理（如阴阳角、管根等）；防水层的厚度和遍数；闭水试验或淋水试验结果。67.【答案】1.原网络计划总工期：3+5+4+6+5=23天（A-B-C-D-F-G-H）。关键线路：①→②→③→④→⑤→⑥→⑦（假设节点顺序）。2.增加工作K后，逻辑关系：C完成后进行K，K完成后进行F。此时线路长度：A-B-C-K-F-G-H=3+5+4+3+5+6+4=30天。总工期变为30天。3.考虑事件2和事件3：事件2（D延长2天）：D工作不在关键线路上（原关键线路为A-B-C-D-F-G-H，D在关键线