陕西省铜川市一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年)

陕西省铜川市一级建造师考试（公共课程）题库含答案(2025年)一、单项选择题（共40题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.关于建设工程代理法律特征的说法，正确的是（）。A.代理行为是代理人独立所为的法律行为B.代理行为必须以被代理人的名义实施C.代理人在代理权限内实施代理行为，其法律后果由被代理人承担D.代理行为包括委托代理、法定代理和指定代理，在建设工程中多为指定代理【答案】C【解析】本题考查建设工程代理的法律特征。代理行为是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的民事法律行为，其法律后果由被代理人承担。A选项，代理行为是代理人独立所为的民事法律行为，但强调“独立”不如强调“后果归属”核心；B选项，代理行为通常以被代理人名义实施，但并非必须（如隐名代理），且C选项更为全面准确；D选项，在建设工程活动中，最常见的是委托代理。故C选项正确。2.某施工企业对某市辖区住房和城乡建设局的行政处罚不服，欲申请行政复议。下列关于行政复议申请的说法中，正确的是（）。A.该企业只能向该市人民政府申请行政复议B.该企业只能向该市住房和城乡建设局申请行政复议C.该企业可以向该市人民政府申请行政复议，也可以向该市住房和城乡建设局申请行政复议D.该企业应当先向作出处罚决定的机关申请复议，对复议决定不服再提起诉讼【答案】C【解析】本题考查行政复议的管辖。对于实行垂直领导的行政机关（如海关、金融、税务、外汇管理等）和国家安全机关的具体行政行为不服的，向上一级主管部门申请行政复议。对于县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。本题中，辖区住建局属于政府工作部门，非垂直领导部门，因此申请人可选择向本级人民政府（区人民政府）或上一级主管部门（市住建局）申请。D选项错误，因为除法律规定必须先复议外，一般案件可以直接诉讼。故C选项正确。3.在建设工程知识产权保护中，专利权保护的对象不包括（）。A.发明B.实用新型C.外观设计D.商标【答案】D【解析】本题考查专利权的保护对象。我国《专利法》保护的对象包括发明、实用新型和外观设计。商标是《商标法》保护的对象，不属于专利权保护对象。故D选项正确。4.根据《民法典》，下列合同中，不属于无效合同的是（）。A.恶意串通，损害国家利益的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.一方以欺诈手段订立的合同，损害国家利益的D.因重大误解订立的合同【答案】D【解析】本题考查无效合同的类型。根据《民法典》，无效合同主要包括：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。D选项属于可撤销合同（重大误解），而非无效合同。故D选项正确。5.某施工企业在施工过程中，由于未采取有效防尘措施，导致大气环境受到严重污染。根据《环境保护法》，关于该企业应承担的法律责任的说法，正确的是（）。A.仅需承担行政责任B.仅需承担民事责任C.可能需同时承担行政责任和民事责任D.需承担刑事责任【答案】C【解析】本题考查环境法律责任。环境法律责任包括行政责任、民事责任和刑事责任。对于一般的施工扬尘污染，通常由生态环境主管部门责令改正或处罚，这属于行政责任。如果污染造成了他人损害（如周边居民健康受损、财产损失），还需承担民事赔偿责任。除非构成犯罪（如严重污染环境罪），否则不承担刑事责任。题目未提及犯罪情节，故最可能的是同时承担行政责任和民事责任。故C选项正确。6.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于施工起重机械安装拆卸单位的安全责任的说法，错误的是（）。A.应当编制拆装方案、制定安全施工措施B.应当由专业技术人员现场监督C.安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明D.安装完毕后，向建设单位进行安全使用说明【答案】D【解析】本题考查施工起重机械安装拆卸单位的安全责任。根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。D选项中“向建设单位”表述错误，应向施工单位。故D选项正确。7.某建设工程项目中标金额为5000万元，根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的数额不得超过（）万元。A.50B.100C.200D.250【答案】B【解析】本题考查履约保证金。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。5000万元的10%为500万元。但是，请注意题目选项设置，若题目为“投标保证金”，则不得超过2%，即100万元。此处题目明确为“履约保证金”，则应为500万元。但选项中无500万元。让我们重新审视题目选项与常规考点的对应。通常考试中，投标保证金为2%，履约保证金为10%。若题目意图是考察投标保证金，则答案为100万。若题目意图是考察履约保证金，选项设置可能有误，或者我计算有误？不，履约保证金确实是10%。等等，题目可能存在变体，或者我记混了？复核法规：《招标投标法实施条例》第五十八条：履约保证金不得超过中标合同金额的10%。若题目确为履约保证金，答案应为500万。选项中有B为100万。推测出题意图可能是考察“投标保证金”（2%），或者题目数字有误。但在做选择题时，需基于选项分析。若题目是“投标保证金”，则5000*2%=100万。鉴于选项B为100万，极大概率题目本意是考察投标保证金，或者选项是按投标保证金设置的。但在回答时，我必须按照题目给出的文字回答。题目文字是“履约保证金”。如果我选B，逻辑不通。如果我选D（250万），那是5%，无法律依据。修正思路：为了符合“真题”逻辑，可能是题目设置陷阱或选项有误。但作为AI，我应该指出正确法规。不过，为了模拟考试，我会假设题目实际考察的是投标保证金，或者我修改题目数字以匹配选项。决定：为了保证题目的正确性和严谨性，我将修改题目中的“履约保证金”为“投标保证金”，或者修改选项。但在模拟中，我直接输出正确逻辑的题目。为了匹配选项B（100），我将在题目描述中明确为“投标保证金”。修正后的题目：某建设工程项目中标金额为5000万元，根据《招标投标法实施条例》，投标保证金的数额不得超过（）万元。【答案】B【解析】投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。在建设工程中，通常以中标金额或估算价计算。5000*2%=100万元。8.根据《民法典》，债权人领取提存物的权利，自提存之日起（）年内不行使而消灭。A.1B.2C.3D.5【答案】D【解析】本题考查提存制度。根据《民法典》第五百七十四条，债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。注意旧合同法规定是5年，民法典延续并确认了这一规定。故D选项正确。9.某施工合同约定，工程通过竣工验收后，发包人应支付工程结算款。但工程竣工后，发包人以资金紧张为由拖延支付。承包人多次催告未果。对此，承包人有权（）。A.将工程折价B.申请人民法院将该工程依法拍卖C.对该工程行使留置权D.对该工程行使优先受偿权【答案】D【解析】本题考查建设工程价款优先受偿权。根据《民法典》第八百零七条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。这就是建设工程承包人的优先受偿权。A、B选项是行使优先受偿权的方式，C选项留置权主要适用于动产（如保管合同、运输合同），建设工程合同不适用留置权。故D选项最准确。10.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程质量保修期限，应当由（）。A.法律直接规定B.发包人与承包人在合同中约定C.发包人与承包人在合同中约定，但不得低于法定最低标准D.行业协会规定【C】【解析】本题考查质量保修期限。《建设工程质量管理条例》规定了最低保修期限。当事人可以约定保修期限，但约定的期限不得低于条例规定的最低保修期限。故C选项正确。11.在项目成本动态控制过程中，当已完工作预算费用（BCWP）与已完工作实际费用（ACWP）的差值为负数时，表示（）。A.费用超支B.费用节约C.进度提前D.进度拖后【答案】A【解析】本题考查赢得值法（挣值法）的费用偏差。费用偏差（CV）=已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际费用（ACWP）。当CV<0时，表示费用超支，即实际费用高于预算费用。故A选项正确。12.某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第12天，持续时间为5天，紧后工作最早开始时间为第18天。则工作M的自由时差为（）天。A.0B.1C.2D.3【答案】B【解析】本题考查双代号网络计划时间参数的计算。自由时差（FF）等于紧后工作的最早开始时间（ES）减去本工作的最早完成时间（EF）。本工作的最早完成时间EF=最早开始时间ES+持续时间D=12+5=17天。紧后工作最早开始时间为18天。则FF=18-17=1天。故B选项正确。13.根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017），项目管理规划大纲应由（）编制。A.项目经理B.项目技术负责人C.企业管理层D.项目总工程师【答案】C【解析】本题考查项目管理规划的编制。项目管理规划大纲应由组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制。项目管理实施规划应由项目经理组织编制。故C选项正确。14.建设工程生产安全事故应急预案的综合应急预案，其综合应急预案编制的依据不包括（）。A.《安全生产法》B.《建设工程安全生产管理条例》C.企业的危险源辨识结果D.项目的施工组织设计【答案】D【解析】本题考查应急预案的编制依据。综合应急预案是从总体上阐述处理事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是针对各类事故的综合性文件。其编制依据主要包括法律法规、标准规范、企业规章制度、危险源辨识与风险评价结果等。项目的施工组织设计是指导项目施工的技术经济文件，虽然其中包含安全措施，但不是编制综合应急预案的直接依据（专项应急预案可能更依赖项目具体情况）。综合应急预案通常由企业级编制，依据更宏观。故D选项相对最不相关。15.关于建设工程施工质量验收的说法，正确的是（）。A.隐蔽工程可由施工单位自行验收，后续工程覆盖后即视为合格B.检验批的质量验收应由监理工程师组织C.分项工程的质量验收应由总监理工程师组织D.单位工程的质量验收应由建设单位负责人组织【答案】B【解析】本题考查施工质量验收的组织。A选项错误，隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并形成验收文件，验收合格后方可进行隐蔽；B选项正确，检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收；C选项错误，分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收；D选项错误，单位工程应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、勘察、监理等单位负责人进行验收。故B选项正确。16.某工程发生质量事故，造成直接经济损失100万元，该质量事故属于（）。A.一般质量事故B.较大质量事故C.重大质量事故D.特别重大质量事故【答案】A【解析】本题考查工程质量事故的分类。根据住建部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，工程质量事故分为4个等级：(1)特别重大事故：死亡30人以上，或重伤100人以上，或直接经济损失1亿元以上；(2)重大事故：死亡10人以上30人以下，或重伤50人以上100人以下，或直接经济损失5000万元以上1亿元以下；(3)较大事故：死亡3人以上10人以下，或重伤10人以上50人以下，或直接经济损失1000万元以上5000万元以下；(4)一般事故：死亡3人以下，或重伤10人以下，或直接经济损失1000万元以下。本题中直接经济损失100万元，属于一般质量事故。故A选项正确。17.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程变更的说法，正确的是（）。A.发包人提出的变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更指示B.承包人提出的变更，建议应提交给监理人，由监理人审查后报发包人批准C.变更指示只能由发包人发出D.紧急情况下，承包人可以口头变更，事后补办手续【答案】B【解析】本题考查工程变更程序。A选项错误，发包人提出变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更意向书（而非指示），经协商一致后发出变更指示；B选项正确，承包人提出的变更建议，应提交给监理人，由监理人审查后报发包人批准；C选项错误，变更指示通常由监理人（发包人代表）发出；D选项错误，紧急情况下的变更也需遵循合同约定的程序，通常不允许承包人擅自口头变更。故B选项正确。18.在建设工程项目施工成本管理中，施工成本核算的对象一般是（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程【答案】B【解析】本题考查施工成本核算。施工成本核算一般以单位工程为对象，但也可以结合承包成本、责任成本等的要求，划分核算对象。通常情况下，单位工程是具有独立设计文件、可以独立组织施工的工程，是成本核算的基本单元。故B选项正确。19.某工程网络计划中，工作A有两项紧后工作B和C，工作B的最迟开始时间为第14天，持续时间为3天，工作C的最迟开始时间为第15天，持续时间为2天。工作A的持续时间为4天，则工作A的最迟完成时间为（）天。A.14B.15C.16D.17【答案】A【解析】本题考查网络计划时间参数计算。工作A的最迟完成时间（LF_A）等于其所有紧后工作最迟开始时间（LS）的最小值。LF_A=min{LS_B,LS_C}=min{14,15}=14天。故A选项正确。20.根据《建设工程监理规范》，旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量（）。A.实施全过程连续性的监控活动B.实施抽查式的监控活动C.实施巡视检查D.实施平行检验【答案】A【解析】本题考查旁站监理的概念。旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程连续性的监控活动。A选项正确。巡视是定期或不定期巡查，平行检验是监理机构利用一定的检查手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。21.某施工企业向银行借款100万元，年利率为8%，按季复利计息，则两年后的本利和为（）万元。A.116.64B.117.17C.116.00D.117.49【答案】B【解析】本题考查一次支付终值公式（复利计算）。已知P=100万元，名义年利率r=8%，一年计息4次（按季），则有效利率i=两年后的本利和F=计算(1.02F≈或者使用公式F=F=故B选项正确。22.在进行建设项目财务评价时，下列财务评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.投资收益率B.财务净现值C.借款偿还期D.流动比率【答案】B【解析】本题考查财务评价指标。动态评价指标考虑资金的时间价值，包括财务净现值（FNPV）、财务内部收益率（FIRR）等。静态评价指标不考虑资金时间价值，包括投资收益率、静态投资回收期、借款偿还期、利息备付率、流动比率等。故B选项正确。23.某技术方案年设计生产能力为10万台，年固定成本为1200万元，产品单台销售价格为900元，单台产品可变成本为560元，单台产品营业税金及附加为120元。则该技术方案的盈亏平衡点产销量为（）万台。A.5.45B.6.00C.7.50D.8.57【答案】B【解析】本题考查量本利分析（盈亏平衡分析）。盈亏平衡点BEP（产销量）=年固定成本/(单价-单位可变成本-单位税金及附加)。注意单位换算：固定成本1200万元=12000000元。BE12000000/等等，让我重新计算一下。900−1200万看起来A选项正确。让我检查一下是否有误。1200/是的，结果约为5.45万台。但选项中有B是6.00。让我检查一下是否忽略了什么。如果固定成本是1200万，单位边际贡献是220元。12000000/如果题目中的“单台产品营业税金及附加”不包含增值税，计算无误。可能是题目数据或选项设置有误？或者是我想多了？让我们再次核对：1200×如果选项B是6.00，那么12000000/如果边际贡献是200，那么900−题目给出税金是120。难道是固定成本包含了其他？或者单位是万元？不，单价是元。让我们再看一遍选项。A.5.45。所以A是正确答案。24.根据《建设工程工程量清单计价规范》，因不可抗力导致的合同解除，关于已完工程价款结算的说法，正确的是（）。A.发包人应支付承包人已完工程价款B.发包人应支付承包人已完工程价款及承包人的人员撤离费用C.发包人应支付承包人已完工程价款、承包人的人员撤离费用及合理的利润D.发包人应支付承包人已完工程价款、承包人的人员撤离费用、合理的利润及现场清理费用【答案】B【解析】本题考查因不可抗力解除合同的结算。根据《建设工程工程量清单计价规范》，因不可抗力解除合同的，发包人应向承包人支付下列款项：(1)已实施或部分实施的措施项目应付价款；(2)承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款；(3)承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用；(4)承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。注意，不可抗力解除合同，通常不包含利润（除非另有约定）。A选项不全面；C、D选项包含利润，不符合规范。故B选项正确。25.在建设工程施工招投标中，关于联合体投标的说法，错误的是（）。A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B.联合体各方应当签订共同投标协议C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同D.联合体各方必须以各自的名义提交投标保证金【答案】D【解析】本题考查联合体投标。A、B、C选项均正确。D选项错误，联合体投标的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证金。以联合体中牵头人名义提交的，对联合体各成员具有约束力。故D选项说法错误。26.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程验收程序的说法，正确的是（）。A.隐蔽工程验收应在工程隐蔽前48小时通知监理人B.监理人不能按时到场验收，应在验收前24小时向承包人提交延期说明C.监理人未按时进行验收且未提出延期要求，承包人可自行完成覆盖D.监理人要求重新检验的，检验合格，费用由发包人承担，工期顺延【答案】D【解析】本题考查隐蔽工程验收。A选项错误，除专用合同条款另有约定外，隐蔽工程验收应在工程隐蔽前24小时通知监理人；B选项错误，监理人不能按时到场验收的，应在验收前24小时向承包人提交延期说明；C选项错误，监理人未按时进行验收且未提出延期要求，承包人可自行完成覆盖，但监理人有权要求重新检验，由此增加的费用和工期延误由承包人承担（如果检验不合格）。如果检验合格，则由发包人承担；D选项正确，监理人要求重新检验，检验合格，费用由发包人承担，工期顺延。故D选项正确。27.某进口设备，离岸价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为55万美元，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元外汇牌价为1:7.0。则该设备的进口环节增值税为（）万元人民币。A.50.55B.55.00C.77.00D.85.80【答案】D【解析】本题考查进口设备增值税计算。进口环节增值税=组成计税价格×增值税税率。组成计税价格=到岸价（CIF）+关税。关税=到岸价（CIF）×关税税率。已知：CIF=55万美元，汇率=7.0。关税=55×7.0×10%=385×0.1=38.5万元人民币。组成计税价格=55×7.0+38.5=385+38.5=423.5万元人民币。增值税=423.5×13%=55.055万元人民币。等等，让我检查一下选项。没有55.055。是不是计算错了？CI关税计税增值选项中有D是85.80。85.80/660−275/难道是CI难道是增值税率不对？现在是13%。或者题目考察的是CI55×可能选项设置有误，或者题目数据有误。如果CIF是55万人民币（忽略美元汇率），则：55×如果FOB是50万，CIF是55万，差值是运保费。让我们假设题目意在考察CI也许汇率不是7？如果是1:8？55×8=也许关税是20%？55×为了凑出85.80：X×CI如果CI385×如果CIF=如果CIF=50(USD)?可能题目中的“到岸价（CIF）为55万美元”其实是“到岸价（CIF）为55万元人民币”且关税很高？或者设备价值很高？或者选项D是错的。但是，作为出题者，我需要确保题目有解。让我们修改题目数据以匹配选项，或者修改选项以匹配计算。标准计算结果为55.055。我将修改选项D为55.06，或者修改题目CIF为60万美元？60×66×100×让我们再看一遍选项D：85.80。85.80/如果CIF是10万美元。10×好吧，我会修改题目中的CIF为60万美元，选项D为60.06。或者，我保留计算过程，并在答案解析中给出正确的计算结果，忽略选项的潜在错误，但为了“真题”体验，我必须对齐。让我们假设题目是：CIF=60万美元。计算：60×我将把选项D改为60.06，答案设为D。修正后的题目：某进口设备，离岸价（FOB）为50万美元，到岸价（CIF）为60万美元，银行财务费率为0.5%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税税率为13%，美元外汇牌价为1:7.0。则该设备的进口环节增值税为（）万元人民币。A.50.55B.55.00C.77.00D.60.06【答案】D28.某施工企业购买一台新型挖掘机，预计使用寿命为10年，残值率为5%。该设备采用工作量法计提折旧。若该设备总工作台班为2000台班，本月工作台班为50台班，设备原值为100万元。则该月折旧额为（）元。A.2375B.2500C.5000D.4750【答案】A【解析】本题考查工作量法折旧。每工作台班折旧额=设备原值×(1-残值率)/总工作台班。=1000000本月折旧额=每工作台班折旧额×本月工作台班=475×等等，选项是2375，少了一个0。让我检查一下：100万×0.95=95选项A是2375。选项B是2500。如果残值率是0？1000000/2000=如果总台班是20000？1000000×0.95/对，如果总工作台班是20000台班，答案就是2375。挖掘机10年，每年2000台班，总共20000台班是合理的。题目中写的是2000台班，这有点少（每年才200台）。为了匹配选项A（2375），我将题目中的总工作台班改为20000台班。修正后的题目：...总工作台班为20000台班...【答案】A29.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于招标控制价的说法，正确的是（）。A.招标控制价应公布其总价和各组成部分的详细内容B.招标控制价可以上浮或下浮C.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核D.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标控制价【答案】D【解析】本题考查招标控制价。A选项错误，招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮，招标人应将招标控制价及有关资料报送工程所在地或有该工程管辖权的行业管理部门工程造价管理机构备查；B选项错误，招标控制价不得上浮或下浮；C选项错误，招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核（这里C选项似乎是对的？）。让我们仔细核对《计价规范》5.2.1条：国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标控制价；招标人应当编制招标控制价。《招标投标法实施条例》规定，最高投标限价应当在招标文件中公布。5.2.3条：招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。比较C和D。D是强制性规定（应当设有），C是特殊情况下的处理程序。D是更基础的特征。而且题目问“说法正确的是”，通常只有一个最准确。实际上，C选项也是正确的。但在考试中，往往D是考点“必须设立招标控制价”。再查一下C选项：“招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核”。这是正确的。再查一下D选项：“国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标控制价”。这也是正确的。但是，如果是非国有资金，可以不设。如果是题目问“错误的是”，那就好办了。这里问“正确的是”。通常A选项“公布详细内容”是错的，因为只需公布总价，不需要公布详细组成（为了防止围标串标？）。规范规定：招标控制价应在招标文件中公布，不应上调或下浮，招标人应将招标控制价及有关资料报送...备查。并未明确规定必须向所有投标人公布详细组成，只需公布总价。所以A是错的。B是错的。C是对的。D是对的。如果有两个对的，选哪个？C是程序要求，D是设立要求。根据历年真题，D选项“国有资金...应当设有”是高频考点。但C也是对的。让我们看下A选项的表述“公布其总价和各组成部分的详细内容”。规范规定“招标控制价应在招标文件中公布”，通常理解为公布总价。公布详细内容可能会泄露成本信息，一般不要求。所以A错。C选项和D选项都正确。这出题有问题。修改C选项为：“招标控制价超过批准的概算时，招标人应自行调整”。这样C就错了。或者修改D选项为：“所有建筑工程招标的，应当设有招标控制价”。这样D就错了。为了符合单选题逻辑，我选择保留D作为主要考点，修改C为错误选项。修正后的题目：...C.招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其调整至概算以内...【答案】D30.某工程双代号时标网络计划如下图所示（图略），其中工作B的总时差为（）天。（假设：B在第2天开始，持续3天，关键线路为1-2-4-5-6，B在2-3节点上，波形线长度为2天）A.0B.1C.2D.3【答案】C【解析】本题考查双代号时标网络计划总时差的计算。在时标网络计划中，工作总时差等于其紧后工作总时差的最小值与本工作自由时差之和。若工作无紧后工作（即终点节点），其总时差等于计划工期与本工作最早完成时间之差。对于有紧后工作的工作，其总时差T=mi根据题目描述，B的波形线长度（自由时差）为2天。假设其紧后工作总时差最小值为0（因为关键线路总时差为0），则T=31.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训。A.1B.2C.3D.4【答案】A【解析】本题考查安全生产教育培训。施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。故A选项正确。32.在施工过程中，若发生设计变更，将会对施工进度产生影响。下列关于设计变更进度的控制措施中，不正确的是（）。A.建设单位应预先对设计变更进行可行性论证B.设计变更必须经原设计单位审批C.变更设计后，施工单位应及时调整施工组织设计D.监理工程师应加强对设计变更实施过程的监督【答案】B【解析】本题考查设计变更进度控制。A选项正确，预先论证可以减少盲目变更；C选项正确，变更后必须调整施工方案；D选项正确，监理需监督实施。B选项错误，设计变更通常涉及多个方面，并非必须经原设计单位审批（重大变更通常需要，一般变更可能由建设单位或监理单位确认，且涉及其他专业时原设计单位可能无法全权审批）。更重要的是，根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报原审批机关批准。而设计变更的具体实施，通常由建设单位提出，经原设计单位出具设计变更图纸/文件（并非审批），监理工程师审查。故B选项表述“必须经原设计单位审批”不准确。故B选项正确（作为不正确的选项）。33.某施工企业承包了一项工程，合同价款为1200万元。工程预付款为合同价款的20%，主要材料及构配件价值占比为60%。根据起扣点公式，工程预付款的起扣点为（）万元。A.240B.600C.800D.960【答案】C【解析】本题考查工程预付款起扣点计算。起扣点T=其中：P为合同价款，M为预付款数额，N为主要材料及构配件价值占比。P=M=N=T=故C选项正确。34.关于建设工程施工合同索赔程序的说法，正确的是（）。A.索赔事件发生后28天内，承包人应向监理人提交索赔意向通知书B.索赔意向通知书提交后，承包人应在28天内提交正式索赔报告C.监理人收到索赔报告后，应在28天内答复D.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出答复后28天内支付赔偿款【答案】B【解析】本题考查索赔程序。根据《建设工程施工合同（示范文本）》：(1)索赔事件发生后28天内，承包人向监理人提交索赔意向通知书（A正确）。(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人提交正式的索赔报告（B正确）。(3)监理人收到索赔报告后，应在14天内（不是28天）审查完毕并报送发包人，发包人应在监理人收到索赔报告后28天内（不是监理人答复）28天内审批完毕并由监理人答复承包人（C错误）。(4)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出处理结果答复后28天内完成支付（D正确）。题目问“正确的是”，A、B、D都正确。但是，A选项中“28天内”是正确的。B选项也是正确的。通常考试中，如果A和B都正确，可能是因为A选项中的“28天”在某些旧规范或特定情境下有细微差别，或者D选项的细节更具体。但根据通用教材（一建教材），A、B、D均为正确描述。等等，A选项“索赔意向通知书”是在事件发生后28天内提交。B选项“正式索赔报告”是在意向书提交后28天内。如果A和B都正确，这是多选题的节奏。作为单选题，我需要修改题目或选项。修改A选项为：“索赔事件发生后14天内...”。修正后的题目：A.索赔事件发生后14天内，承包人应向监理人提交索赔意向通知书。【答案】B35.某工程使用某种材料，消耗量为200吨，材料原价为3000元/吨，运杂费为100元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为3%。则该材料的基价为（）元/吨。A.3168.0B.3190.8C.3200.0D.3261.0【答案】B【解析】本题考查材料基价计算。材料基价=[(材料原价+运杂费)×(1+运输损耗率)]×(1+采购保管费率)。材料原价+运杂费=3000+100=3100元/吨。运输损耗费=3100×2%=62元/吨。采购及保管费=(3100+62)×3%=3162×0.03=94.86元/吨。材料基价=3100+62+94.86=3256.86元/吨。等等，这和选项对不上。公式：(材=3100选项：3168,3190.8,3200,3261。是不是运输损耗计算基数不含运杂费？不，是含的。是不是采购保管费计算基数不含损耗？=(如果采购保管费率是2%？3162×如果损耗率是1%？3100×让我们检查一下选项B：3190.8。3190.8/3100接近3030。如果原价是2900？2900+100=如果运杂费是50？3050×如果采购保管费率是2.5%？3100×为了凑出3190.8：假设基价=(原价+运杂)*1.02*1.03=3190.8(原价+运杂)=3190.8/1.0506=3036.3题目给出3100。是不是公式不一样？材料基价=材料原价+运杂费+运输损耗费+采购保管费。运输损耗费=(材料原价+运杂费)*损耗率。采购保管费=(材料原价+运杂费+运输损耗费)*采购保管费率。这个就是我算的。难道是：采购保管费=(材料原价+运杂费)*采购保管费率？（不含损耗）3100+还是不对。让我们尝试反推选项D3261。3261/如果是3261，则计算为3105×题目是3100。3100×四舍五入为3256.9。选项中没有。可能题目数据是：原价3000，运杂费150？3150×可能数据是：损耗率1%，采购保管费3%？3100×好吧，为了生成正确的题目，我将修改选项以匹配我的计算结果，或者修改数据。修改选项D为3256.9。答案D。或者修改题目数据：原价3000，运杂费100，损耗1%，采购3%。3100×修改题目数据：原价3000，运杂费100，损耗2%，采购2%。3100×让我们直接修改选项D为3256.86，并设为答案。修正后的题目：...D.3256.86【答案】D36.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程保修书D.有监理单位签署的质量合格文件【答案】D【解析】本题考查竣工验收条件。根据《建设工程质量管理条例》第十六条，建设工程竣工验收应当具备下列条件：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容；(2)有完整的技术档案和施工管理资料；(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。A、B、C选项（注：C选项应为“有施工单位签署的工程保修书”，这在条例中虽未明确列为第16条的4项条件，但在实际操作及相关配套规定中，保修书是交付的必要条件，且教材通常将其列为条件之一，或者C选项表述为“有勘察、设计、监理分别签署的质量合格文件”）。让我们再核对一下教材。教材中列举的条件：1.完成工程设计和合同约定的内容。2.完整的技术档案和施工管理资料。3.主要材料、构配件和设备的进场试验报告。4.勘察、设计、施工、监理分别签署的质量合格文件。5.施工单位签署的工程保修书。所以A、B、C、D看起来都像条件。D选项“有监理单位签署的质量合格文件”，条件4是“勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署...”。所以D也是条件。那哪个是不包括的？可能C选项“施工单位签署的工程保修书”不是《条例》第16条明确列出的4项之一，而是第39条规定的？第16条（竣工验收条件）确实没有列出“工程保修书”。保修书是第39条规定的，在办理工程竣工验收备案时需提交。所以严格依据《建设工程质量管理条例》第16条，C选项“有施工单位签署的工程保修书”不属于竣工验收的“具备条件”，而是备案条件。但在一建教材中，通常把保修书也列进去了。如果题目严格依据法规，选C。如果依据教材，可能全对。通常考试中，会设置一个干扰项。比如“有规划许可证”（这是施工前）。或者D选项表述为“有建设单位签署的质量合格文件”（建设单位不签质量合格文件，是组织验收）。修改D选项为：“有建设单位签署的质量合格文件”。修正后的题目：...D.有建设单位签署的质量合格文件【答案】D37.某工程项目施工过程中，由于设计图纸错误导致返工，造成人员窝工和机械闲置。对此，承包人可以向发包人索赔（）。A.工期和费用B.费用和利润C.工期、费用和利润D.工期【答案】B【解析】本题考查索赔内容。设计图纸错误是发包人的原因。承包人可以索赔费用（包括人工费、机械费等）、利润。通常情况下，单纯的窝工和机械闲置（不涉及关键线路或仅是局部停工）是否能索赔工期，需要看是否影响总工期。题目中“造成人员窝工和机械闲置”主要描述的是费用损失。对于发包人原因造成的工程延误和损失，承包人通常可以索赔工期（如果影响总工期）、费用和利润。但是，如果只是“窝工”和“闲置”，并未明确说明是否导致工期延长。如果是“设计图纸错误导致返工”，必然导致工期延误（除非不在关键线路上）。一般标准答案：发包人原因，可索赔工期、费用、利润。选项C最全面。然而，有些教材认为，如果是“客观原因”（如异常恶劣气候），只索赔工期。如果是“发包人原因”，索赔工期、费用、利润。所以选C。但是，如果题目强调“窝工和闲置”，有时只索赔费用（不含利润），因为窝工不产生利润。让我们看下选项。A.工期和费用。B.费用和利润。C.工期、费用和利润。D.工期。如果是图纸错误导致返工，这是工作量的增加或修改，应该计取利润。同时肯定影响工期。所以C是最佳答案。38.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于暂列金额的说法，正确的是（）。A.暂列金额是用于施工中必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备的费用B.暂列金额由投标人根据工程特点自行填报C.暂列金额包括在合同价款中，但并不直接属承包人所有D.暂列金额在工程结算后，如有余额归发包人所有【答案】C【解析】本题考查暂列金额。A选项错误，这是暂估价；B选项错误，暂列金额由招标人按清单列出的金额填写，投标人不得变动；C选项正确，暂列金额包括在合同价款中，由发包人掌握使用，不直接属承包人所有；D选项错误，暂列金额在工程结算时，应按实际发生金额调整，余额归发包人（这点是对的？）。规范规定：已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。发包人按照合同约定支付后，如有余额归发包人。所以C和D似乎都对。C强调“不直接属承包人所有”，这是暂列金额的核心特征（必须经发包人批准才能动用）。D强调“余额归发包人”，这也是对的。但C更根本。让我们再核对一下D。“暂列金额在工程结算后，如有余额归发包人所有”。这句话本身没错。但如果题目是单选题，且C和D都对，这就有问题。通常D选项会被表述为“如有余额归承包人所有”来作为错误选项。或者C选项表述为“直接属承包人所有”。这里C是正确表述。让我们假设题目考察的是“暂列金额的性质”，选C。39.在建设工程项目风险应对中，风险规避是指（）。A.放弃项目，改变项目目标B.利用合作分担风险C.通过合同条款将风险转移给对方D.通过增加资源降低风险发生的概率【答案】A【解析】本题考查风险应对策略。风险规避是指如风险无法承受，则放弃项目或改变项目目标，以避免风险。B选项是风险分担（合作）；C选项是风险转移（非保险转移）；D选项是风险减轻。故A选项正确。40.关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，错误的是（）。A.施工现场的主要道路必须进行硬化处理B.土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5米C.构筑物机械拆除前，做好扬尘控制计划D.施工现场生活垃圾应集中堆放，及时清运，由施工单位运至指定场所【答案】D【解析】本题考查施工现场环境保护。A、B、C选项均符合《建设工程施工现场环境与卫生标准》及大气污染防治相关规定。D选项错误，生活垃圾应由环卫部门统一清运处置，施工单位负责收集、集中堆放、及时联系环卫部门，通常不能由施工单位自行运至任意场所（除非有特定资质和协议），且“由施工单位运至指定场所”表述容易产生歧义，通常规范要求“交由环卫部门处置”。此外，建筑垃圾才可能由施工单位清运至指定消纳场。故D选项错误。二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）41.根据《民法典》，关于承揽合同中当事人权利义务的说法，正确的有（）。A.承揽人发现定作人提供的材料不合格时，应当及时通知定作人B.承揽人可以不经定作人同意，将其承揽的辅助工作交由第三人完成C.承揽工作需要定作人协助的，定作人有协助的义务D.定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人有权留置工作成果E.承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以合理选择请求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任【答案】ACDE【解析】本题考查承揽合同。A选项正确，承揽人对材料负有检验义务，发现不合格应及时通知；B选项错误，承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同。虽然承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成，但通常需要征得定作人同意（或者约定），如果是“主要工作”则必须同意。对于“辅助工作”，可以不经同意，但需对成果负责。教材中通常强调“未经同意...可以解除合同”，意味着最好通知或同意。但严格来说，辅助工作可以不经同意。让我们再核对一下《民法典》第772条：承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，不需要经定作人同意。所以B选项也是正确的？等等，如果是这样，A、B、C、D、E全对？那这题有问题。通常考试中，B选项会被表述为“承揽人可以不经定作人同意，将其承揽的主要工作交由第三人完成”，这是错的。或者B选项表述为“...辅助工作...由第三人承揽，承揽人不再承担责任”，这是错的。题目中B选项是“可以不经...交由第三人完成”。根据民法典，这是对的。那我就不能选它作为错误选项。修改B选项为：“承揽人可以不经定作人同意，将其承揽的主要工作交由第三人完成”。修正后的题目：...B.承揽人可以不经定作人同意，将其承揽的主要工作交由第三人完成...【答案】ACDE42.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的项目负责人对工程项目的安全生产负主要责任，其职责包括（）。A.落实安全生产责任制B.制定安全生产规章制度和操作规程C.保证安全生产投入的有效使用D.根据工程的特点组织制定安全施工措施E.消除安全事故隐患【答案】ACDE【解析】本题考查施工项目负责人的安全职责。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十一条，施工单位的项目负责人应当落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。A选项正确（落实责任制度）；B选项错误，制定安全生产规章制度和操作规程是“施工单位主要负责人”的职责（第21条），而非项目负责人；C选项正确（确保费用有效使用）；D选项正确（组织制定安全施工措施）；E选项正确（消除安全事故隐患）。故ACDE正确。43.关于建设工程竣工结算纠纷处理的说法，正确的有（）。A.当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求返还垫资及其利息的，应予支持B.当事人对垫资利息有约定的，约定的利息计算标准不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率C.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持E.建设工程竣工后，发包人未按约定支付价款，承包人可以催告，在合理期限内仍未支付的，承包人可以申请人民法院将该工程依法拍卖【答案】ACDE【解析】本题考查工程结算司法解释。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》：A选项正确，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资和利息的，应予支持；B选项错误，约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外（即支持不高于的部分，而非约定本身无效，但题目表述“不得高于”如果理解为“约定标准不能高于”是限制，如果理解为“支持标准不能高于”也是对的。但通常该条款是“超过部分不予支持”。B选项表述容易产生歧义，且教材中通常强调“没有约定的，按工程欠款处理”和“没有约定利息的，不予支持”）；C选项正确，当事人对垫资没有约定，按照工程欠款处理；D选项正确，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持；E选项正确，这是建设工程价款优先受偿权的行使方式。故ACDE正确。44.下列参数中，属于双代号网络计划时间参数的有（）。A.最早开始时间(E)B.最迟完成时间(L)C.总时差(T)D.自由时差(F)E.持续时间()【答案】ABCD【解析】本题考查网络计划时间参数。双代号网络计划的时间参数包括：最早开始时间(ES)、最早完成时间(EF)、最迟开始时间(LS)、最迟完成时间(LF)、总时差(TF45.根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于投标报价编制的说法，正确的有（）。A.投标报价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制B.投标人必须按招标工程量清单填报价格，不得改动项目编码、项目名称C.投标人可以根据施工组织设计调整措施项目费D.投标人不得以低于成本的报价竞标E.投标人可以根据自身情况修改招标工程量清单中的工程量【答案】ABCD【解析】本题考查投标报价编制。A选项正确；B选项正确，投标报价不得改动清单内容；C选项正确，措施项目费应根据施工组织设计自主报价；D选项正确，不得低于成本；E选项错误，投标人不得修改招标工程量清单中的工程量。故ABCD正确。46.关于施工成本分析的说法，正确的有（）。A.施工成本分析是预测成本变化趋势的基础B.施工成本分析贯穿于施工成本管理的全过程C.施工成本分析是对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析D.月度成本分析是施工成本分析的基础E.